2023年二级建造师之二建建筑工程实务全真模拟考试试卷B卷含答案.doc

20232023 年二级建造师之二建建筑工程实务全真模拟考年二级建造师之二建建筑工程实务全真模拟考试试卷试试卷 B B 卷含答案卷含答案单选题（共单选题（共 5050 题）题）1、当基坑开挖深度不大、周围环境允许，经验算能确保边坡的稳定性时，可采取的土方开挖方案是()。A.放坡挖土B.中心岛式(墩式)挖土C.盆式挖土D.逆作法挖土【答案】A2、与木龙骨相比，轻钢龙骨的特点不包括（）。A.耐潮B.强度高C.防火D.安装难度高【答案】D3、有框玻璃板隔墙的工艺顺序是（）。A.嵌缝打胶墙位放线安装框架安装玻璃B.墙位放线安装玻璃嵌缝打胶安装框架C.墙位放线安装框架安装玻璃嵌缝打胶D.墙位放线嵌缝打胶安装框架安装玻璃【答案】C4、关于民用建筑构造要求的说法，错误的是()。A.居住建筑包括住宅建筑和宿舍建筑B.建筑物的围护体系由屋顶、外墙、门、窗等组成C.建筑高度大于 100m 的民用建筑，应设置避难层(间)D.自然排放的烟道或通风道应伸出屋面，平屋面伸出高度不得小于 0.60m【答案】B5、单位工程施工组织设计体现的主要内容是（）。A.技术性和操作性B.指导性和原则性C.经济性和组织性D.技术性和指导性【答案】B6、关于一般工程施工顺序的说法错误的是（）。A.先地下后地上B.先结构后装饰C.先围护后主体D.先土建后设备【答案】C7、下列关于抹灰工程说法错误的是（）。A.抹灰用的水泥其强度等级不应小于 32.5B.抹灰用石灰膏的熟化期不应少于 7dC.抹灰应分层进行，每遍厚度宜为 57mmD.底层的抹灰层强度不得低于面层的抹灰层强度【答案】B8、关于砌体工程施工质量的说法，正确的是()。A.混凝土小砌块砌体水平灰缝的砂浆饱满度，按净面积计算不得低于 80%B.小砌块应底面朝上反砌于墙上，且应对孔错缝搭砌，搭接长度不应小于 60mmC.采用轻质材料砌筑填充墙时，墙底部的普通砖或混凝土坎台高度不宜小于200mmD.砌筑砂浆应随拌随用，施工期间气温不超过 30时应在 3h 内使用完毕【答案】D9、下列人员中，可以组织验槽工作的是（）。A.设计单位项目负责人B.施工单位项目负责人C.监理单位项目负责人D.勘察单位项目负责人【答案】C10、多个警示牌一起布置时，其从左到右的排序应为()。A.警告、禁止、指示、指令B.警告、禁止、指令、提示C.禁止、警告、指示、指令D.禁止、警告、指令、指示【答案】B11、关于防水混凝土温度控制的说法，下列正确的是（）。A.高温施工时，入模后的温升值不大于 35B.混凝土里表温差不大于 20C.养护时间大于等于 14dD.冬期施工时，每日降温速率不大于 2.0【答案】C12、下列关于吊顶工程施工技术说法不正确的是（）。A.吊杆距主龙骨端部距离不得大于 300mmB.主龙骨间距不应大于 1200mmC.不上人吊顶，吊杆可以采用 6 钢筋D.吊杆长度大于 1200mm 时，应设反支撑【答案】D13、钎探后的孔要用（）灌实。A.石B.砂C.水泥砂浆D.混凝土【答案】B14、临时用电组织设计及安全用电和电气防火措施应由（）组织编制。A.施工单位技术负责人B.施工单位项目负责人C.施工单位项目技术负责人D.电气工程技术人员【答案】D15、脚手架主节点处必须设置一根横向水平杆，用直角扣件扣接在纵向水平杆上且严禁拆除。主节点处两个直角扣件的中心距不应大于（）mm。A.80B.100C.120D.150【答案】D16、现场拌制的砂浆应随拌随用，当施工期间最高温度超过 30时，应在（）h 内使用完毕。A.1B.1.5C.2D.3【答案】C17、关于钢筋混凝土装配式工程施工，下列说法正确的是（）。A.预制构件吊装时，吊索与构件的水平夹角不应小于 45B.与现浇连接的墙板宜先行安装，其他墙板按先内后外的顺序安装C.梁安装顺序应遵循先次梁后主梁，先低后高的原则D.对预制柱、墙板的上部斜支撑不应小于柱、板高的 2/3【答案】A18、下列模板拆除顺序错误的是（）。A.先支的后拆B.先拆非承重模板C.从上往下拆D.先拆承重模板【答案】D19、按承载力计算不需要箍筋的梁，当截面高度小于（）mm 时，可以不设置箍筋。A.150B.160C.170D.180【答案】A20、建筑抗震设防，根据其使用功能的重要性分（）个类别。A.二B.三C.四D.五【答案】C21、验槽时，应重点观察的是（）。A.基坑中心点B.基坑边角处C.柱基、墙角D.最后开挖的部位【答案】C22、建筑物中结构构件的安全等级不得低于（）级。A.一B.二C.三D.四【答案】C23、对某一施工现场进行高程测设。M 点为水准点，已知高程为 15.000m，N点为待测点，安置水准仪于 M,N 之间，先在 M 点立尺，读得后视读数为5.500m，然后在 N 点立尺，读得前视读数为 3.500m。N 点高程为（）m。A.15.000B.17.000C.18.500D.20.500【答案】B24、室外每个检验批每（）应至少抽查一处，每处不得小于 10m2。A.50m2B.100m2C.150m2D.200m2【答案】B25、关于一般环境条件下建筑结构混凝土板构造要求的说法，错误的是（）。A.单向受力屋面板最小厚度一般 60mmB.双向板最小厚度一般 80mmC.楼板的保护层厚度 35mmD.当按单向板设计时，应在垂直于受力的方向布置分布钢筋【答案】C26、栓钉焊接后应进行()检查，其焊缝和热影响区不应有肉眼可见的裂纹。A.内部缺陷B.弯曲试验C.承载力试验D.外观质量【答案】B27、同一长度的压杆，截面积及材料均相同，仅两端支承条件不同，则（）杆的临界力最小。A.两端铰支B.一端固定，一端自由C.一端固定，一端铰支D.两端固定【答案】B28、混凝土结构实体检验由（）组织实施。A.总监理工程师B.建设单位项目负责人C.施工单位项目负责人D.施工单位项目技术负责人【答案】D29、根据国家标准规定，对于牌号为“HRB400E”的钢筋需满足的要求有（）。A.钢筋实测抗拉强度与实测屈服强度之比不小于 1.25B.钢筋实测抗拉强度与理论屈服强度之比不小于 1.25C.钢筋的最大力总伸长率不大于 9%D.钢筋实测屈服强度与理论屈服强度值之比不小于 1.30【答案】A30、关于涂料防水层施工的说法，正确的是（）。A.有机防水涂料宜用于主体结构的迎水面或背水面B.无机防水涂料宜用于主体结构的迎水面或背水面C.防水涂膜多遍完成，每遍涂刷时应顺同一方向交替搭接D.涂料防水层中胎体增强材料上下两层应相互垂直铺贴【答案】B31、钢筋混凝土灌注桩水下混凝土严禁使用()。A.普通硅酸盐水泥B.硅酸盐水泥C.快硬粉煤灰水泥D.矿渣水泥【答案】C32、混凝土搅拌运输车到达工地后，混凝土因坍落度损失不能满足施工要求时，可以在现场加（）进行二次搅拌，以改善混凝土施工性能A.同品牌的缓凝剂B.自来水C.同品牌的减水剂D.水泥砂浆【答案】C33、关于某建筑工程（高度 28cm）施工现场临时用水的说法，正确的是（）。A.现场临时用水仅包括生产用水、机械用水和消防用水三部分B.自行设计的消防用水系统，其消防干管直径应不小于 75mmC.临时消防竖管管径不得小于 75mmD.临时消防竖管可兼做施工用水管线【答案】C34、（）梁是受弯构件正截面承载力极限状态验算的依据。A.适筋B.少筋C.中筋D.超筋【答案】A35、下列钢筋混凝土抗震墙竖向和横向分布钢筋的配置规定不正确的是（）。A.抗震墙的竖向分布钢筋的间距不宜大于 300mmB.抗震墙的横向分布钢筋的间距不宜大于 300mmC.抗震墙竖向钢筋直径不宜小于 8mmD.抗震墙横向分布钢筋的直径不应小于 8mm【答案】C36、分项工程应由()组织进行验收，并按分项工程质量验收记录填写。A.专业质量检查员B.施工单位技术负责人C.项目总工D.专业监理工程师【答案】D37、下列关于钢结构的说法中，错误的是（）。A.摩擦连接是目前高强螺栓广泛采用的基本连接形式B.同一接头中，高强度螺栓连接副的初拧、复拧、终拧应在 24h 内完成C.高强度螺栓连接副初拧、复拧和终拧的顺序原则上是从接头刚度较小的部位向约束较大的部位、从螺栓群中央向四周进行D.扭剪型高强度螺栓终拧检查，以目测尾部梅花头拧断为合格【答案】C38、分部工程的验收应由（）来组织。A.项目经理B.项目总工程师C.监理工程师D.总监理工程师【答案】D39、下列关于吊顶工程施工技术要求，说法正确的是（）。A.吊顶距主龙骨端部和距墙的距离不应小于 300mmB.当石膏板吊顶面积大于 100m2 时，纵横方向每 15m 距离处宜做伸缩缝处理C.上人的吊顶，吊杆可采用6 钢筋D.吊杆为 1.2m 时，设置反支撑【答案】B40、不符合预制构件钢筋套筒灌浆作业施工要求的是（）。A.灌浆施工时，环境温度不应低于 5CB.灌浆操作全过程应由监理人员负责旁站监督并及时形成施工质量检查记录C.灌浆料拌合物应在制备后 1h 内用完D.灌浆作业应采用压浆法从下口灌注，浆料从上口流出后应及时封堵【答案】C41、根据测定水泥（）的抗压强度和抗折强度结果来确定其强度等级。A.3d 和 7dB.3d 和 28dC.7d 和 14dD.7d 和 28d【答案】B42、吊杆距主龙骨端部距离不得大于（）。A.100mmB.200mmC.300mmD.400mm【答案】C43、下列玻璃中，不属于安全玻璃的是（）。A.钢化玻璃B.浮法平板玻璃C.防火玻璃D.夹层玻璃【答案】B44、施工现场配电保护系统是()。A.二级配电、三级漏电保护系统，用电设备有各自专用开关箱B.二级配电、三级漏电保护系统，用电设备串联专用开关箱C.三级配电、二级漏电保护系统，用电设备串联专用开关箱D.三级配电、二级漏电保护系统，用电设备有各自专用开关箱【答案】D45、临时用电组织设计及安全用电和电气防火措施应由（）组织编制。A.施工单位技术负责人B.施工单位项目负责人C.施工单位项目技术负责人D.电气工程技术人员【答案】D46、吊车梁变形过大，使吊车无法正常运行，反映的是结构的（）受到破坏。A.弹塑性B.适用性C.安全性D.耐久性【答案】B47、屋面防水卷材平行屋脊的卷材搭接缝，其方向应（）。A.顺流水方向B.垂直流水方向C.顺流最大频率风向D.垂直年最大频率风向【答案】A48、下列荷载中，不属于永久荷载的是（）。A.水位不变的水压力B.钢材焊接变形C.安装荷载D.地基变形【答案】C49、2018 年 8 月 1 日，甲公司因产品质量不合格而被乙公司起诉。至 2018 年12 月 31 日，该起诉讼尚未判决，甲公司估计很可能承担违约赔偿责任，需要赔偿 400 万元的可能性为 70，需要赔偿 200 万元的可能性为 30。甲公司基本确定能够从直接责任人处追偿 100 万元。2018 年 12 月 31 日，甲公司对该起诉讼应确认的营业外支出金额为（）万元。A.300B.240C.400D.340【答案】A50、根据施工现场照明用电的要求，比较潮湿场所的照明，电源电压不得大于（）V。A.12B.24C.36D.220【答案】C多选题（共多选题（共 2020 题）题）1、关于施工现场灭火器拜访说法正确的是（）A.灭火器应摆放稳固，其铭牌必须朝内B.灭火器应摆放在明显和便于取用的地点，且不得影响到安全疏散C.灭火器不应摆放在潮湿或强腐蚀性的地点，必须摆放时，应采取相应的保护措施D.干提式灭火器可直接放在室内干燥的地面上E.干提式灭火器底部离地面高度宜大于 0.10m【答案】BCD2、对于设有钢筋混凝土构造柱的抗震多层砖房，下列做法中正确的是（）。A.砖墙应砌成马牙槎，每一马牙槎沿高度方向的尺寸不超过 300mmB.构造柱应沿高度方向每 500mm 设置 26 拉筋，每边伸入墙内不应少于500mmC.构造柱应与圈梁连接D.马牙槎从每层柱脚开始，先退后进E.应先绑扎钢筋，然后砌砖墙，最后浇筑混凝土【答案】ACD3、为防止或减少降水对周围环境的影响，避免产生过大的地面沉降，可采取的技术措施有（）。A.采用回灌技术B.采用集水井C.采用砂沟、砂井回灌D.加快降水速度E.减缓降水速度【答案】AC4、安全管理检查评定保证项目的内容有（）。A.安全标志B.分包单位安全管理C.应急救援D.安全技术交底E.安全教育【答案】CD5、关于冬期施工砌体工程的说法正确的有（）。A.应编制冬期施工专项方案，必须经过专家论证，通过会方可实施B.表面结冰的砌块可以使用在非承重结构中C.砌筑砂浆宜采用普通硅酸盐水泥配制，不得使用无水泥拌制的砂浆D.最低气温等于或低于-25时，砌体砂浆强度等级应较常温施工提高一级E.暖棚法施工时，暖棚内的最低温度不应低于 5【答案】C6、根据危险性较大的分部分项工程安全管理办法(建质 E2009387 号)，不可以作为专家论证会专家组成员的有（）。A.建设单位项目负责人B.总监理工程师C.项目设计技术负责人D.项目专职安全生产管理人员E.与项目无关的某大学相关专业教授【答案】ABCD7、关于建筑工程质量不符合要求时的处理说法，正确的有（）。A.通过返修或加固处理仍不能满足安全使用要求的分部工程、单位（子单位）工程，严禁验收B.经有资质的检测单位检测鉴定能够达到设计要求的检验批，应予以验收C.经返工重做或更换器具、设备的检验批，应重新进行验收D.经返修或加固处理的分部、分项工程，虽然改变外形尺寸但仍能满足安全使用要求，可按技术处理方案和协商文件进行验收E.经有资质的检测单位检测鉴定达不到设计要求，再经原设计单位核算，认为能够满足结构安全和使用功能的检验批，严禁验收【答案】ABCD8、关于屋面防水铺贴的做法，正确的有（）。A.卷材宜平行屋脊铺贴B.卷材宜垂直屋脊铺贴，上下层卷材不得相互垂直铺贴C.卷材铺贴在基层的转角处，找平层应做圆弧形D.找平层设置的分格缝可兼作排汽道，排汽道的宽度宜为 40mmE.立面或大坡面铺贴卷材时，应采用满粘法，并宜减少卷材短边搭接【答案】ACD9、关于热粘法铺贴卷材，说法正确的有（）。A.宜采用专用导热油炉加热B.加热温度不应高于 200C.使用温度不宜低于 180D.粘贴卷材的热熔型改性沥青胶结料厚度宜为 1.02.5mmE.采用热熔型改性沥青胶结料辅贴卷材时，应随刮随滚铺，并应展平压实【答案】ABC10、关于施工现场污水排放的说法，正确的有（）。A.现场厕所设置化粪池，并定期清理B.试验室污水直接排入市政污水管道C.现场的工程污水处理达标后排入市政污水管道D.现场雨、污水合流排放E.工地厨房设隔油池，并定期清理【答案】AC11、关于屋面防水卷材施工，以下描述正确的有（）。A.先进行细部构造处理，再铺大面B.檐沟处搭接缝应顺水流方向C.大坡面铺贴应用满粘法，并增加卷材短边搭接D.应平行屋脊由最低标高向上铺贴E.同一层相邻卷材短边搭接缝错开至少 300mm【答案】ABD12、某现浇钢筋混凝土梁的跨度为 8m，针对其跨中起拱高度，下列各项中满足相关规范的有（）mm。A.2B.5C.10D.15E.20【答案】CD13、工程量清单应由()组成。A.分部分项工程量清单B.措施项目清单C.其他项目清单D.零星项目清单E.规费项目清单、税金项目清单【答案】ABC14、在垂直运输机械的安全管理中，说法正确的有（）。A.高度 24m 的物料提升机应采用不少于 2 组缆风绳B.现场多塔作业时，塔机间保持安全距离C.遇六级大风以上恶劣天气时，塔吊停止作业，并将吊钩放下D.在施工电梯的各层通道口处应设置常闭型的防护门E.在外用电梯底笼周围 2.0m 范围内设置牢固的钢护栏杆【答案】ABD15、下列关于建筑工程施工现场消防器材配置的说法，正确的有（）。A.高度超过 24m 的建筑工程，每层必须设消火栓口B.一般临时设施区，每 100m 配备一只 10L 的灭火器C.临时木工加工车间，每 30m 配置一只灭火器D.油漆作业间，每 25m 配置一只灭火器E.堆料厂内，每组灭火器之间的距离不应大于 30m【答案】AD16、关于大体积混凝土裂缝控制做法，正确的有()A.控制混凝土入模温度B.增大水灰比，加大水泥用量C.混凝土浇筑完毕，无需覆盖D.掺入适量微膨胀剂E.观测混凝土温度变化，以便采取措施【答案】AD17、根据（）来判断土的软硬情况及有无古井、古墓、洞穴、地下掩埋物等。A.大小B.重量C.锤击次数D.深度E.入土难易程度【答案】C18、关于人工拆除作业的做法，正确的有()A.从上往下施工B.逐层分段进行拆除C.梁、柱、板同时拆除D.直接拆除原用于可燃气体的管道E.拆除后材料集中堆放在楼板上【答案】AB19、钢结构涂装工程中，防腐涂料的 80 种、涂装遍数、涂层厚度应符合设计要求，当设计对涂层厚度无要求时，涂层干漆膜正确的有()。A.总厚度室外应为 150mB.总厚度室外可为 125mC.总厚度室内应为 125mD.每遍厚度允许偏差为-5mE.每遍厚度允许偏差为5m【答案】ACD20、下列费用项目中，属于直接成本的有（）。A.人工费B.机械费C.措施费D.企业管理费E.规费【答案】ABC大题（共大题（共 1010 题）题）一、某市建筑公司承建本市新闻文化中心(东楼)工程，总建筑面积约 64394m2，结构形式为框架一剪力墙结构，基础类型为预制桩基础，主体建筑地下 5 层，地上 22 层，建筑檐高 814m。工程结构施工采用外双排落地脚手架，工程于2011 年 6 月 15 日开工，计划竣工日期为 2013 年 5 月 1 日。事件一：2012 年 5月 20 日 7 时 30 分左右，因通道和楼层自然采光不足，瓦工陈某不慎从 9 层未设门槛的管道井竖向洞口处坠落至地下一层混凝土底板上，当场死亡。事件二：每次浇筑混凝土之前，施工单位都认真对隐蔽工程进行了验收和技术复核。事件三：顶层轻钢龙骨吊顶安装石膏板前，施工单位仅对吊顶内管道设备安装及水管试压，风管的严密性检验申报了隐蔽工程验收，监理工程师提出申报验收有漏项，应补充验收申报项目。问题：1工程结构施工脚手架是否需要编制专项施工方案?说明理由。2事件一中，从安全管理方面分析，导致这起事故发生的主要原因是什么?3事件二中，施工单位在每次浇筑混凝土之前，除进行隐蔽工程验收和复核之外，还应检查验收哪些工作?4事件三中，吊顶隐蔽工程验收还应补充申报哪些验收项目?【答案】P265-2691本工程结构施工脚手架需要编制专项施工方案。理由：根据危险性较大的分部分项工程安全管理办法规定：脚手架高度超过 24m 的落地式钢管脚手架需要单独编制专项施工方案。本工程中，脚手架高度 814m24m，因此必须编制专项施工方案。2导致这起事故发生的主要原因包括：(1)管道井竖向洞口无防护；(2)通道和楼层内在自然采光不足的情况下没有设置照明灯具；(3)现场安全检查不到位对事故隐患未能及时发现并整改；(4)工人的安全教育不到位，安全意识淡薄。3混凝土浇筑前还应检查验收下列工作：(1)对操作人员进行技术交底；(2)根据施工方案中的技术要求，检查并确认施工现场具备实施条件；(3)应填报浇筑申请单，并经监理工程师签认。4吊顶隐蔽工程验收还应补充申报以下验收项目：(1)木龙骨防火、防腐处理;二、工程完工后，施工总承包单位自检合格，再由专业监理工程师组织了竣工预验收。根据预验收所提出问题施工单位整改完毕，总监理工程师及时向建设单位申请工程竣工验收，建设单位认为程序不妥拒绝验收。项目通过竣工验收后，建设单位、监理单位、设计单位、勘察单位、施工总承包单位与分包单位会商竣工资料移交方式，建设单位要求各参建单位分别向监理单位移交资料，监理单位收集齐全后统一向城建档案馆移交。监理单位以不符合程序为由拒绝。【问题】1.指出竣工验收程序有哪些不妥之处并写出相应正确做法。2.针对本工程的参建各方，写出正确的竣工资料移交程序。【答案】1.不妥之处 1：专业监理工程师组织了竣工预验收。正确做法：应由总监理工程师组织各专业监理工程师对工程质量进行竣工预验收。不妥之处2：总监理工程师及时向建设单位申请工程竣工验收。正确做法：预验收通过后，由施工单位向建设单位提交工程竣工报告，申请竣工验收。2.工程竣工资料移交的程序是:（1）施工单位应向建设单位移交施工资料。（2）实行施工总承包的，各专业承包单位应向施工总承包单位移交施工资料。（3）监理单位应向建设单位移交监理资料。（4）建设单位应按国家有关法规和标准规定向城建档案管理部门移交工程档案，并办理相关手续。有条件时，向城建档案管理部门移交的工程档案应为原件。三、某开发商投资新建一住宅小区工程，包括住宅楼五栋、会所一幢以及小区市政管网和道路设施，总建筑面积 24000m2。经公开招投标，某施工总承包单位中标，双方依据建设工程施工合同（示范文本）签订了施工总承包合同。施工总承包合同中约定的部分条款如下：(1)合同造价 3600 万元，除设计变更、钢筋与水泥价格变动，及承包合同范围外的工作内容据实调整外，其他费用均不调整；(2)合同工期 306 天，自 2012 年 3 月 1 日起至 2012 年 12 月 31 日止。工期奖罚标准为 2 万元/天。在合同履行过程中，发生了下列事件：事件一：因钢筋价格上涨较大，建设单位与施工总承包单位签订了关于钢筋价格调整的补充协议，协议价款为 60 万元。事件二：施工总承包单位进场后，建设单位将水电安装及住宅楼塑钢窗指定分包给 A 专业公司，并指定采用某品牌塑钢窗。A 专业公司为保证工期，又将塑钢窗分包给 B 公司施工。事件三：2012 年3 月 22 日，施工总承包单位在基础底板施工期间，因连续降雨发生了排水费用6 万元。2012 年 4 月 5 日，某批次国产钢筋常规检测合格，建设单位以保证工程质量为由，要求施工总承包单位还需对该批次钢筋进行化学成分分析，施工总承包单位委托具备资质的检测单位进行了检测，化学成分检测费用 8 万元，检测结果合格。针对上述问题，施工总承包单位按索赔程序和时限要求，分别提出 6 万元排水费用、8 万元检测费用的索赔。事件四：工程竣工验收后，施工总承包单位于 2012 年 12 月 28 日向建设单位提交了竣工验收报告，建设单位于 2013 年 1 月 5 日确认验收通过，并开始办理工程结算。问题1.建设工程施工合同(示范文本)由哪些部分组成?并说明事件一中关于钢筋价格调整的补充协议归属于合同的哪个部分?2.指出事件二中发包行为的错误之处?并分别说明理由。3.分别指出事件三中施工总承包单位的两项索赔是否成立?并说明理由。.4.指出本工程的竣工 T 验收日期是哪一天，工程结算总价是多少万元?根据建筑工程价款结算暂行办法的规定，分别说明会所结算、住宅小区结算属于哪种结算方式?【答案】1.(1)示范文本由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款三部分组成。(2)关于钢筋价格调整的补充协议属于洽商文件，归属合同协议书部分。2.错误一:建设单位将水电安装及住宅楼塑料窗指定分包给 A 专业公司。理由:违反招标投标法。建设单位不得直接指定品牌。错误二:A 专业公司为保证工期，又将塑料窗分包给 B 公司施工。理由:严禁专业分包工程再分包或转包。3.(1)施工总承包单位提出 6 万元排水费用索赔不成立。理由:连续降雨属于一一个有经验的承包商可以预见的事情，改降雨造成的费用损失应该包含在合同价款中。(2)施工单位提出的 8 万元钢筋检测费用成立。理由:在建筑施工领域-般对国产钢筋不做化学检测,8 万元钢筋检测费用在项目承包(合同)范围之外。4.(1)本工程竣工验收日期是 2012 年 12 月 28 日。(2)工程结算总价:3600+60+8+6=3674 万元。(3)会所结算属单位结算;住宅小区结算属竣工总结算。四、沿海地区某住宅工程，该工程由 4 栋地上 12 层，地下 1 层，结构形式完全相同的单体组成，其中地下室为整体连接地下室。该工程地下水系发达，地下水对钢筋混凝土结构有侵蚀作用。屋面设计为不上人屋面，炉渣保温后细石混凝土封面找坡，最上层敷设 SBS 卷材防水层一道。施工单位编制并上报的施工组织设计中，所有混凝土均采用预拌商品混凝土，水泥采用普通硅酸盐水泥；零星砌筑及抹灰用砂浆现场拌制；监理工程师对所采用水泥品种出异议，要求更换。时年 8 月 16 日，监理例行检查时发现现场砌筑用水泥出厂日期为 5 月 10日，监理工程师认为此批水泥已过期，责令将此批水泥清退出场。同时监理工程师还发现顶层墙体混凝土结构外观质量存在严重缺陷，经核查该部位混凝土质量控制资料，判断对结构安全不造成影响，同意对现浇结构分项予以验收；检查屋顶做法时，发现防水基层不干燥，经请示总监理工程师并征得业主同意后，下令屋面防水施工停工整改。【问题】1.施工单位上报的施工组织设计中，该工程地下室结构混凝土采用普通硅酸盐水泥是否合适？说明理由；针对六大常用水泥，哪些适宜用在本工程地下结构混凝土，哪些不适宜？2.监理工程师判定该批砌筑水泥已过期失效并责令清退出场是否合理？说明理由。3.针对混凝土结构外观质量存在缺陷，监理工程师的处理方式是否合理？说明理由。4.针对屋面防水施工，在防水层铺设前，基层的干燥程度应如何检验（简易方法）。【答案】1.该工程地下室结构混凝土采用普通硅酸盐水泥:不合适理由:因为地下水对钢筋混凝土结构有侵蚀作用，而普通硅酸盐水泥的耐腐蚀性较差，所以用在本案例地下结构混凝土中不合适。对于六大常用水泥，其中硅酸盐水泥，普通硅酸盐水泥均不适宜用于案例中下结构混凝土；根据背景资料可知，该工程地下水系发达，下工程所用混凝应为有要求的混凝土，矿渣水泥也不适用于本工程；火山灰水泥，粉煤灰水泥，复合均用于本案例地下结构混凝土中。2.监理工程师判定此批水泥过期失效并清退出场:不合理理由:按照相关规范规定，当在使用中对水泥质量有怀疑或水泥出厂过三个月时，应进行复验，并按复验结果使用。此批水泥目前正好超三个月，并不表示此批水泥已完全无用处，只是不能直接按原用途使用，应该重新取样进行复验，然后根据复验结果再作是否失效的判定。3.监理工程师对混凝土结构外观质量存在缺陷处理方式:不合理理由:按相关规范规定，混凝土现浇结构的外观质量不应有严重缺陷，所以不应对现浇结构分项验收合格。针对已经出现的严重缺陷，正确做法应由施工单位提出技术处理方案，并经监理（建设）单位认可后进行处理。对经处理的部位，应重新进行检查验收。4.铺设屋面防水层前，基层干燥程度的简易检验方法：将 1m2 卷材平坦地干铺在找平层上，静置 34h 后掀开检查，找层盖部位与卷材上未见水印即可铺设。五、背景材料：某新建办公楼工程，总建筑面积 18600m2，地下二层，地上十层，层高 4.5m，筏板基础，钢筋混凝土框架结构。在施工过程中，发生了下列事件：事件一：工程开工前，施工单位按规定向项目监理机构报审施工组织设计。监理工程师审核时，发现“施工进度计划”部分仅有“进度安排”一项内容。认为该部分内容缺项较多，要求补充其它必要内容。事件二：某分项工程采用新技术。现行验收规范中对该新技术的质量验收标准未作出相应规定。设计单位制定了“专项验收”标准。由于该专项验收标准涉及到结构安全，建设单位要求施工单位就此验收标准组织专家论证。监理单位认为程序错误，提出异议。事件三：雨季施工期间，由于预防措施不到位。基坑发生坍塌安全事故，施工单位在规定时间内，按事故报告要求的内容向有关单位及时进行了上报。事件四：施工单位对项目部进行专项安全检查时发现：安全管理检查评分表内的保证项目仅对“安全生产责任制”、“施工组织设计及专项施工方案”两项进行检查；外架立面剪刀撑间距 12m，由底至顶连续设置；电梯井口处设置活动的防护栅门，电梯井内每隔四层设置一道安全平网进行防护，检查组下达了整改通知单。1.事件一中，还应补充的施工进度计划内容有哪些？2.分别指出事件二中程序的不妥之处，并写出相应的正确做法。3.写出事件三中事故报告要求的主要内容。4.事件四中，安全管理检查评分表的保证项目还应检查哪些？写出施工现场安全设置需整改项目的正确做法【答案】1.编制说明；资源需求计划；进度保证措施事件二：某分项工程采用新技术。现行验收规范中对该新技术的质量验收标准未作出相应规定。设计单位制定了“专项验收”标准。由于该专项验收标准涉及到结构安全，建设单位要求施工单位就此验收标准组织专家论证。监理单位认为程序错误，提出异议。2.不妥 1：设计单位制定了验收标准。正确做法：由建设单位组织监理、设计、施工等相关单位制定专项验收要求。不妥 2：建设单位要求施工单位组织专家论证。正确做法：建设单位组织专家论证。事件三：雨季施工期间，由于预防措施不到位。基坑发生坍塌安全事故，施工单位在规定时间内，按事故报告要求的内容向有关单位及时进行了上报。3.事故报告内容：(1）事故发生时间、地点、工程项目，有关单位名称；(2）事故简要经过；(3）事故已经造成或者可能造成的伤亡人数(包括下落不明的人数）和初步估计的直接经济损失；(4）事故的初步原因；(5）事故发生后采取的措施及事故控制情况；(6）事故报告单位或报告人员；六、背景：南方某 6 层砖混结构的住宅楼，基础为钢筋混凝土条形基础，建设单位委托 A 监理公司监理，经过招标投标，B 建筑工程有限公司中标，并成立了项目部组织施工。项目部计划混凝土及砂浆采用现场搅拌。该工程计划于 2012 年1 月 8 日开工，2013 年 1 月 28 日工程整体竣工，并交付使用。施工过程中发生了如下事件：事件一：施工前，项目部确定了施工顺序并编制了材料配置计划、劳动力配置计划、施工机具配置计划。在上级单位项目管理检查中得到了好评，检查组认为依据合理，内容充分。事件二：结构六层及部分建筑装饰装修工程施工期间处于高温天气。问题：1事件一中，常见工程施工顺序的确定原则有哪些 2事件一中，材料配置计划、劳动力配置计划、施工机具配置计划的编制依据有哪些 3事件二中，高温施工混凝土配合比设计的管理规定有哪些 4事件二中，项目部应采取哪些建筑装饰装修工程高温天气施工措施【答案】1施工顺序的确定原则：(1)工序合理、工艺先进；(2)保证质量；(3)安全施工；(4)充分利用工作面；(5)缩短工期。2编制依据有：(1)材料配置计划根据施工进度计划确定，包括各施工阶段所需主要工程材料、设备的种类和数量；(2)劳动力配置计划的确定：确定各施工阶段用工量；根据施工进度计划确定各施工阶段劳动力配置计划；(3)施工机具配置计划根据施工部署和施工进度计划确定，包括各施工阶段所需主要周转材料、施工机具的种类和数量。3高温施工混凝土配合比设计除应符合规范规定外，还应符合下列规定：(1)考虑原材料温度、环境温度、混凝土运输方式与时间对混凝土初凝时间、坍落度损失等性能指标的影响；(2)根据环境温度、湿度、风力和采取温控措施的实际情况，进行调整；(3)宜在近似现场运输条件、时间和预计混凝土浇筑作业最高气温的天气条件下，通过混凝土试拌和试运输的工况试验后，调整并确定适合高温天气条件下施工的混凝土配合比；(4)宜采用低水泥用量的原则，并可采用粉煤灰取代部分水泥；(5)宜选用水化热较低的水泥；(6)混凝土坍落度不宜小于70mm。4项目部应采取的建筑装饰装修工程高温天气施工措施有：(1)装修材料的储存保管应避免受潮、雨淋和暴晒；七、某新建办公楼工程，建筑面积 48000，地下二层，地上六层，中庭高度为 9m，钢筋混凝土框架结构。经公开招投标，总承包单位以 31922.13 万元中标，其中暂定金额 1000 万元。双方依据建设工程合同（示范文本）（GF-2013-0201）签订了施工总承包合同，合同工期为 2013 年 7 月 1 日起至 2015 年 5 月 30 日止，并约定在项目开工前 7 天内支付工程预付款。预付比例为 15%，从未完施工工程尚需的主要材料的价值相当于工程预付款数额时开始扣回，主要材料所占比重为 65%。总承包单位于合同约定之日正式开工，截止 2013 年 7 月 8 日建设单位仍未支付工程预付款，于是总承包单位向建设单位提出如下索赔：购置钢筋资金占用费用 1.88 万元、利润 18.26 万元、税金0.58 万元，监理工程师签认情况属实。【问题】（1）请列式计算工程预付款起扣点（单位：万元，保留小数点后两位）。（2）总承包单位的哪些索赔成立。（6 分）【答案】（1）预付款=（31922.13-1000）15%=4638.32 万元起扣点 P=T-M/N=（31922.13-1000）-4638.32/65%=23786.25 万元（2）总承包单位索赔成立费用包括：购置钢筋资金占用费用 1.88 万元，利润 18.26 万元。原因：因为该工程的施工总承包合同是依据建设工程合同（示范文本）（GF-2013-0201）签订的，所以按照规定，预付款在付款期满后的 7d 内仍未支付的，承包人可在付款期满后的第 8 天起暂停施工。发包人应承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并向承包人支付合理利润。税是不能要求索赔的。八、某新建工程，经过公开招标，建设单位与某施工单位 A 签订了施工总承包合同，并委托了工程监理单位。合同中明确计价中的风险内容及其范围。A 单位中标书相关情况如下：该工程的基坑开挖土方量为 2000m3，假设直接费单价为5 元/m3，综合费率为直接费的 24%，土方工程要求工期为 10 天。地面贴砖工程量 10000，定额单价人工费 45 元/、材料费 60 元/、机械费 5 元/，企业管理费费率 17%，利润率 6%，增值税税率为 9%。分部分项工程量清单合价为15000 万元，措施费项目清单合价为 700 万元，暂列金额为 500 万元，其他项目清单合价 900 万元，总包服务费为 90 万元，规费为 225 万元。建设单位采购的某材料，进场后经过施工单位的检验后投入工程使用，后发现这批材料不符合合同约定质量要求，造成一定返工损失，监理单位要求施工单位承担此部分损失。在实际施工中发生如下事项：事项一、基坑开挖后，因遇软土层，接到监理工程师停工的指令，进行地质复查，配合用工 15 个工日，停工 1 天；事项二、建设单位提出基坑开挖深度加深 1.5m 的设计变更通知单，由此增加土方开挖量 400m3。事项三、因租赁的挖土方机械出了问题需要大修理，晚开工 3日，造成人员窝工 30 个工日；问题：1.写出计价风险不包含哪些风险？写出专用措施费包含哪些项目费用？2.地面贴砖分项工程综合单价是多少元？工程中标总造价是多少万元？（结果有小数的保留两位）【答案】1.（1）1）国家法律、法规、规章和政策变化；2）省级或行业建设主管部门发布的人工费调整；3）合同中已约定的市场物价波动范围；4）不可抗力。（2）模板、脚手架、垂直运输、超高费等。2.（1）综合单价：（45+60+5）（1+17%）（1+6%）=136.42 元/。（2）中标造价：（15000+700+900+225）（1+9%）=18339.25 万元。3.（1）不合理；理由：对于业主采购的物资，项目的验证不能取代业主对其采购物资的质量责任，对于项目采购的物资，业主的验证不能代替项目对所采购物资的质量责任。（2）物资进场验证不齐或对其质量有怀疑时，要单独存放该部分物资，待资料齐全和复验合格后，方可使用。4.（1）事项一工期索赔成立；因为施工地质条件变化是一个有经验的承包商所无法合理预见的，可索赔工期 1 天；事项二工期索赔成立；因为这是由设计变更引起的，应由业主承担责任，工期索赔成立，可索赔工期 2 天，400m3（2000m310 天）=2 天；事项三工期索赔不成立；因为租赁的挖土机大修延迟开工属于承包商的自身责任，工期索赔不成立。九、某办公楼工程，建筑面积 153000m2，地下二层，地上三十层，建筑物总高度136.6m，地下钢筋混凝土结构，地上型钢混凝土组合结构，基础埋深 8.4m。事件一：施工组织设计由安全员组织专项交底会，并向施工班组进行口头技术交底。施工单位在项目合同管理工作中遵循合同评审、合同订立等程序。事件二：施工总承包单位按照风险管理要求，重点对某风险点的施工方案、工程机械等方面制定了专项策划，明确了分工、责任人及应对措施等管控流程。