2022年-2023年一级建造师之一建通信与广电工程实务自我提分评估(附答案).doc

20222022 年年-2023-2023 年一级建造师之一建通信与广电工程年一级建造师之一建通信与广电工程实务自我提分评估实务自我提分评估(附答案附答案)单选题（共单选题（共 5050 题）题）1、适用于远距离国际广播的频段是（）。A.长波B.中波C.短波D.超短波【答案】C2、光缆对光纤具有良好的保护性能，侧压强度好；结构紧凑、缆径小，适用于管道布放；光纤密度大，可上千芯至数千芯；施工接续中无须清除阻水油膏，接续效率高的是()光缆。A.层绞式结构B.束管式结构C.骨架式结构D.都不对【答案】C3、市话全塑电缆的型号中，绝缘层代号 YP 代表电缆绝缘层为()A.实心聚烯烃绝缘B.泡沫聚烯烃绝缘C.泡沫实心聚烯烃绝缘D.都不对【答案】C4、在 SDH 微波中继通信系统中，没有上、下话路功能的站是()。A.端站B.枢纽站C.分路站D.中继站【答案】D5、按照机架底角孔洞数量安装底角螺栓，机架底面为 600mm800mm 时应使用（）只。A.1B.2C.3D.4【答案】D6、适合城域网建设的光纤是()型光纤。A.G.652B.G.653C.G.654D.G.655【答案】A7、调整机架垂直可在机架底角处置放金属片，最多只能垫机架的（）底角。A.一个B.二个C.三个D.四个【答案】C8、电视演播室是利用光和声进行空间艺术创作的场所，大型演播室一般是在()。A.400m2 以上B.500m2 以上C.600m2 以上D.800m2 以上【答案】A9、执行一般程序的通信行政处罚案件应当自立案之日起()日内办理完毕。A.30B.60C.90D.120【答案】B10、合理选用管孔，有利于穿放光(电)缆和维护工作。选用管孔的总原则是（）。A.先下后上，先中后侧B.先上后下，先中后侧C.先下后上，先侧后中D.先上后下，先侧后中【答案】C11、综合通信大楼的接地方式，应按（）的原理设计。A.单点接地B.多点接地C.重复接地D.复合接地【答案】A12、不属于中短波天馈线系统安装工程的是()。A.敷设地网B.架设天线幕C.敷设暗线D.架设馈线【答案】C13、可提供一次性无问断信道的交换方式是()。当电路接通以后，用户终端面对的类似于专线电路，交换机的控制电路不再干预信息的传输，也就是给用户提供了完全“透明”的信号通路。A.电路交换B.报文交换C.数据报方式分组交换D.虚电路方式分组交换【答案】A14、静止轨道通信卫星（同步通信卫星）距离地面约为（）m。A.360B.3600C.36000D.360000【答案】C15、参与电信建设的各方主体违反国家有关电信建设工程质量管理规定的，由工业和信息化部或省、自治区、直辖市通信管理局对其进行处罚，处罚办法包括()。A.罚款B.已竣工验收的须在整改后重新组织竣工验收C.对违反规定方罚款D.对违反规定方企业法人代表进行行政处理【答案】B16、下列不属于天馈线系统测试的是()。A.天线方向B.交叉极化鉴别率C.天线海拔高度差D.馈线电压驻波比【答案】C17、架空线路工程中，终端杆应向拉线侧倾斜()mm。A.80100B.100120C.120140D.140160【答案】B18、接入网的主要功能不包括（）A.交换功能B.传送功能C.用户口功能D.业务口功能【答案】A19、进行波分复用设备调测时，应测试光纤放大器（OA）的（）。A.输出光功率B.信道隔离度C.输入抖动容限D.输出抖动【答案】A20、64GHz 频段通信卫星系统广播电视类地球站天线直径为()。A.3.45mB.3.55mC.3.65mD.3.75m【答案】D21、kNm2 是通信机房()要求的单位。A.照度B.抗电磁干扰C.防尘D.地面荷载【答案】D22、()光纤除了在日本等国家干线网上有应用外，在我国干线网上几乎没有应用。A.G.652B.G.653C.G.654D.G.655【答案】B23、通常摄像管式彩色摄像机的最佳照明条件是：镜头光圈在 F4 位置，照度()。A.800lxB.1200lxC.1600lxD.2000lx【答案】D24、在 SDH 传输网中，仅用于延长通信距离的基本网络单元是()。A.终端复用器（TM）B.分插复用器（ADM）C.再生中继器（REG）D.同步数字交叉连接设备（SDXC）【答案】C25、广播电视发射塔主塔楼屋顶室外地坪高度()为防火二类建筑物。A.50mB.100mC.150mD.50m 的广播电视中心、传输网络中心C.广播电视地球站D.中央级发射台E.塔下建筑高度50m【答案】ABCD4、为保证直埋长途干线光缆线路的安全，辐射地段为（）时光缆埋深要求1.2m。A.普通土B.砂砾土C.硬土D.市区人行道E.村镇【答案】AC5、第三代移动通信 TD-SCDMA 采用了（）和接力切换等技术。A.同步 CDMAB.FDD 模式C.智能天线D.GPRSE.软件无线电【答案】AC6、克服电磁波衰落的一般方法有()。A.利用天线的方向性B.利用地形地物削弱反射波的影响C.分集接收D.用无源反射板克服绕射衰落E.将反射点设在反射系数较大的地面【答案】ABCD7、设备通电前的检查应包括()。A.插好架内保险和分保险B.机架和机框内部应清洁，查看有无焊锡、芯线头、脱落的紧固件或其他异物C.架内无断线混线，开关、旋钮、继电器、印刷电路板齐全，插接牢固D.开关预置位置符合说明书要求E.各接线器、连接电缆插头连接应正确、牢固、可靠【答案】BCD8、在设备割接.迁装时,正确的做法有()。A.割接由施工单位负责组织B.拆除前核对设备供电端子准确位置C.先拆信号线后拆电源线D.拆除的线缆两端做好绝缘防护E.单机主要指标达到迁装前的水平【答案】BD9、无线网性能检验项目包括()。A.覆盖性能B.安全模式控制C.保持能力D.无线资源管理E.服务质量【答案】AC10、气吹微缆的优点有()。A.光缆接头多，可以在任何地方、任何时候改变光缆通道B.更快的吹缆速度C.可以在开挖的基础上随时对现有的管道进行扩容D.初期建设成本低E.使用范围广，适用于室外光缆网络的各个部分【答案】BD11、微波收发信机一般由()等主要单元组成。A.上变频器B.发信本振C.复用解复用D.功率放大器E.空间分集接收【答案】ABD12、对伴有电磁辐射的设备进行操作和管理的人员，应施行电磁辐射防护培训。培训内容应包括()。A.电磁辐射的性质及其危害性B.常用防护措施、用具以及使用方法C.个人防护用具及使用方法D.电磁辐射防护规定E.通信原理【答案】ABCD13、通信机房的环境要求包括（）。A.温度B.湿度C.防尘D.绝缘E.照明【答案】ABC14、某电信运营公司发现本地网光缆被挖断，首先采取措施临时疏通业务，随后修复线路并加装钢管保护，在沿线增设宣传牌。该公司可向责任单位索赔的费用包括（）。A.临时疏通业务的费用B.线路修复的费用C.加装保护钢管的费用D.增设宣传牌的费用E.支付用户的损失赔偿费用【答案】AB15、下列属于广播短波发射天线的是（）A.水平对振子天线B.笼形天线C.同相水平天线D.菱形天线E.鱼骨天线【答案】ABC16、影响通信机房的环境要求有()。A.温度B.湿度C.防水D.防尘E.荷载【答案】ABD17、下列关于放电测试的说法，正确的有()。A.应在电池初充电完毕，静置 1h 后进行B.以 3 小时率放电，单体电池的终了电压为 1.83VC.当采用电池内阻衡量电池质量时，以 3 小时率放电 10 小时电池内阻应合格D.10 小时率放电至电池终了电压时，初充电后放电容量应不小于电池额定容量的 70E.核对性放电试验，放出额定容量的 3040时应及时补充电【答案】AD18、移动基站施工前，对操作人员进行的电磁辐射防护培训应包括（）等内容。A.电磁辐射的性质及其危害性B.常用防护措施、用具以及使用方法C.个人防护用具及使用方法D.电磁辐射防护规定E.基站电路测试方法及要求【答案】ABCD19、对于天馈线避雷措施，下列说法正确的是（）。A.天线必须安装避雷针，且避雷针高于天线最高点的金属部分 1m 以上B.天线应该安装在避雷针 45角保护范围内C.避雷线上严禁悬挂其他线缆D.天线金属护套应在顶端作保护接地E.馈线进入机房应在入口处内侧做保护接地【答案】ABCD20、卫星地球站不应设在()附近。A.无线电发射台B.变电站C.高速公路D.X 光设备E.电气化铁道【答案】ABD大题（共大题（共 1010 题）题）一、2008 年 3 月，A 施工单位与某建设单位签订了一项传输设备安装工程的施工合同，合同金额 70 万元，工期自 4 月 1 日至 6 月 30 日，合同未约定保修期。项目经理部安排的进度计划和成本强度预算如下表工程按期开工，但建设单位于 6 月 1 日根据需要作出如下变更：(1)其中一个终端站增加一套网管设备新增 90 工日的工作量；(2)增加 10 公里管道光缆的施工工作量。A 施工单位根据本单位实际情况接受了第(1)项变更，拒绝了第(2)项变更。建设单位将第(2)项变更另行委托给了 B 施工单位。第(1)项变更造成 A 施工单位进度拖后一周：第(2)项变更导致 A 施工单位停工两周。工程最终于 7 月 21 日完成，A 施工单位同时将竣工技术文件和工程结算文件报送建设单位。工程于 7 月 25 日初验后进入试运行，至 10 月 24 日结束；10 月 31 日终验后于 11 月 1 日 8 时投入使用。问题【答案】参考成本累计负荷曲线。3 合理。A 施工单位与建设单位签订的是传输设备安装工程的施工合同，笫(2)项变更属于线路工程，施工单位可以以不具备线路施工资质或不具备线路施工条作予以拒绝。4.由于是建设单位作出的变更造成了施工单位的进度拖后和费用增加，所以施工单位可以就笫(I)项、笫(2)项造成的损失进行索赔。可索赔的工期为 3 周：可索赔的费用为笫（I)项变更增加的费用和笫(2)项变更导致的停工损失费。因为工程总额小于 500 万，建设单位应该在施工单位提交竣工资料的 20 天内审定完毕，即在 8 月 10 日之前完成。木工程价款结算说明包含：工程结算总价款，工程款结算的依据，因工程变更等使工程价款增减的原因。6 本工程建设单位保修金的比例为 5%；保修日期为正式交付使用一年后截止，即 2009 年 11 月 1 日二、1背景某本地网架空线路工程施工地点位于山区，建设单位通过招标选定了一家具有通信工程专业乙级监理资质的监理单位和一家具有通信工程施工总承包一级资质的施工单位，工程施工合同规定按月进度付款。监理单位在工程开工后向建设单位报送了监理规划，并向建设单位送交了对总监理工程师任命的文件。监理单位到达施工现场后，施工单位向总监理工程师递交了开工报告和施工组织设计。监理单位对施工组织设计进行了审查，认为内容齐全、符合合同要求，同意施工单位开始施工。在立杆和埋设拉线时施工单位提前通知了监理单位，监理人员以交通不方便为由未到现场，后来随施工单位对立好的电杆和埋好的拉线进行了现场检查，认为从地面上漏出的电杆和拉线来看，质量满足规范要求，于是现场监理人员在隐蔽工程随工验收签证上签字确认合格。施工单位每天向现场监理人员报送进度日报，现场监理人员每周汇总后上报总监理工程师，总监理工程师根据周进度报表按月汇总后向施工单位签发支付工程进度款的凭证。施工单位拿着总监理工程师签发的月进度凭证向建设单位收取工程进度款时，建设单位以资金紧张为由，暂不拨付第一个月的工程进度款。到第二个月时，施工单位仍未得到工程进度款。施工单位因资金紧张向总监理工程师递交了停工报告，经监理单位调解后无果，工程最终停工。停工后建设单位想办法支付了工程进度款，施工单位随即报送复工报告，工程复工。施工单位计算了停工期间的损失，并向监理单位提出了索赔要求，监理单位经过核实批复了施工单位的索赔申请。工程完工后，施工单位编制了竣工资料，并向监理单位递交了交工报告。在监理单位对本工程的监理过程中，总监理工程师按时向建设单位报送了监理周报和月报。监理单位在收到交工报告后，对施工单位的工程质量和竣工资料进行了全面检查，认为没有问题后编写了检查报告，并报送建设单位，同时向建设单位提出验收申请。经建设单位、监理单位和施工单位的共同验收，工程顺利交工。监理单位协助建设单位对施工单位的工程结算进行了审计，并向建设单位递交了工程监理总结报告。2问题(1)建设单位选定的监理单位的资质符合要求吗?(2)本工程中，监理单位的工作内容有哪些?(3)说明现场监理人员在质量控制方面存在的问题。(4)总监理工程师收到停工报告后应做哪些工作?(5)本工程中，监理单位信息管理工作有哪些?【答案】(1)建设单位选定的监理单位的资质符合要求。乙级监理单位可以承担省内通信信息网络工程的有线传输工程。(2)本工程中，监理单位应负责以下工作：质量控制、进度控制、投资控制、合同管理、信息管理和现场协调等工作。(3)现场监理人员在质量控制过程中，对于立电杆和拉线制作两项工作未实行旁站监理而直接在隐蔽工程随工验收签证上签字，不符合要求。黑钻压卷，金考典软件考前一周更新，下载链接 www.如果施工单位在山区立电杆和制作拉线时，由于杆坑或拉线坑难以挖到规定深度而将电杆根部砸掉或将地锚铁柄缠绕在地锚石上，虽然检查电杆和拉线地面以上部分符合要求，但实际上这些电杆和拉线的埋深是不符合规格的，并且这样做极有可能引发安全事故。因此，现场监理人员应对隐蔽工程进行旁站监理后再在隐蔽工程随工验收签证上签字，可以确保施工质量和施工安全。(4)总监理工程师收到施工单位递交的停工报告后，应根据施工合同中对工程款拨付问题的相关规定，在施工单位和建设单位之间进行协调，尽可能地避免工程停工事件的发生。(5)在本工程中，监理单位的信息管理工作主要有：编写监理规划，编写监理周报和月报，收集、审核、审批施工单位提交的工程文件，统计每天、每周、每月施工单位完成的工程量，收集工程及质量情况，审查施工单位的工程竣工资料，编写工程质量检查报告、工程监理总结报告等。不懂听名师课程三、某工程公司采用包工包料的承包方式在外地承接了一项市区六孔 PVC 塑料管道工程。主要工作有：切割水泥路面、用风镐开挖水泥路面、人工开挖沟槽、机械夯实管道基础、敷设 PVC 管道、回填等，大部分地段管道埋深超过 2m。项目部组织技术人员进行了现场勘察，了解了现场地形、水文情况，核对了设计重点部位的工程量及安全技术措施的可行性。PVC 塑料管运至施工现场后，施工单位材料员和监理工程师仅查看了厂家发货单及产品合格证即接收了该批 PVC管，但在随后的进场验收时，发现部分 PVC 管管壁厚度偏小，误差超标。【问题】1本工程施工现场的环境因素是什么 2说明针对管道埋深情况应采取的安全技术措施。3现场勘察还应包括哪些内容 4本工程设立临时设施的原则应是什么 5对 PVC 管质量问题，施工单位应如何处理 6清刷管道时，对于密封性高的塑料管道应采取哪些措施【答案】1本工程的施工环境因素有：(1)切割机工作时，噪声排放和尘土飞扬；(2)开挖管道沟时造成的尘土飞扬；(3)打夯机产生的噪声排放；(4)工程及生活废弃物、垃圾被随意丢弃。2开挖时，遇不稳定土壤、挖深超过 2m 或低于地下水位时应进行必要的支护。3现场勘查应包括的内容：(1)现场管道路由的实地考察：了解交通、市政建设等特点对施工的影响；(2)考察其他管线情况及路由复测，明确施工的关键部位，制定关键点的施工措施及质量保证措施；(3)了解现场的交通、环境以及文物保护、建筑红线等情况。4设立临时设施的原则：(1)距离施工现场较近；(2)运输材料、设备、机具便利；(3)通信、信息传递方便；(4)人身及物资安全。5施工单位在进场验收时，发现 PVC 管的管壁厚度偏小并超过了规定的误差范围，应将此批 PVC 管作为不合格品处理，并在其上作出明显的标识单独存放，决不允许用于工程。同时施工单位还应依据 PVC 管订货合同的规定，追究供货厂家的责任。如果施工单位因此批材料不合格需要更换而导致施工进度滞后，还应采取相应措施保证工程按期完工。6对于密封性较高的塑料管道，可采用自动减压式洗管技术，利用气洗方式清刷管孔。四、1背景某项目经理部在负责某本地网线路一期工程施工时，与其运营商在各方面配合得都非常好，因此运营商希望项目经理部帮助其完成一个直埋光缆线路不合格工程整改，该直埋光缆线路工程存在较多质量问题，主要有：部分地段的光缆埋深不够，应加保护管的地段没加保护管，过河的光缆有部分没冲槽、坡坎被冲毁，部分光缆接头衰耗较大等，要求将其整改造成一个合格工程。该运营商对此项目经理部非常信任，知道其能胜任此项目，项目经理部为了以后和该运营商继续合作，也不便拒绝，最终接受此整改工程。在洽谈合同时，运营商的商务部门提出，要求施工单位在现场调查的基础上做出此项目总承包价，也就是说合同金额一次“包死”，施工过程中不允许再发生变更。施工单位认为现场全面调查前期工程中存在的问题难度很大，因此建议合同签订为工程完成后费用照实结算的“开口”合同。运营商的商务部门仍坚持自己的意见，最终在施工单位估算现场工作量的基础上，双方签订了合同。在合同中列有施工单位报出的本项目需完成的工作量及相关的费用，并将费用汇总后作为合同金额。同时在合同中规定：此合同额为工程总费用，不得调整；工程中发生的合同以外的工作量照实结算。2问题(1)此合同对于施工单位存在哪些风险应如何防范(2)针对此项目的最终合同中，双方都默认了其中存在的一些矛盾性问题，项目经理部在施工过程中如果需要完成合同以外的工作量，应如何做才能保证自身利益(3)如果合同双方对工程的结算达不成一致意见，施工单位应怎样解决争议(4)在施工过程中，如果因运营商办理报建手续的原因，项目经理部在某一段时间无法整改，从而使得项目经理部发生了窝工，运营商又不愿意负担此部分窝工的费用，施工单位应如何进行索赔【答案】(1)此合同对于施工单位存在的风险主要有：完成合同以外的工程量得不到相应的费用；建设单位原因产生的窝工得不到相应的补偿；整改过程中挖断光缆、造成通信阻断等。施工单位如要防范这些风险，首先不应签订此合同；其次如果执意想完成此项目，那么应坚持将合同签订成“开口”合同，即工程费用按实结算。对于施工过程中有可能挖断光缆，应加强管理、制定措施，尽量避免发生此类事故。(2)如果工程中有些合同工作量表以外的工作必须完成，那么应直接与运营商签订变更单和洽商记录，并附上相应的费用表、计算依据、完成相关工作量的必要性等文件，请运营商主管项目的负责人签字确认，如果得不到确认的话，应拒绝完成合同以外的工作量。(3)如果合同双方对工程的结算最终达不成一致意见，施工单位应按照合同中规定的解决争议的方法来解决争议。一般解决争议的方法有协商、调解、仲裁和诉讼。(4)施工单位若要获得索赔，应在窝工事件发生后的 28 天以内，以书面索赔通知书的形式，向监理工程师正式提出索赔意向通知；在索赔通知书发出后的 28 天内，向监理工程师提出延长工期和补偿经济损失的索赔报告及有关资料，等待监理工程师的答复。如果监理工程师在收到索赔报告的有关资料后 28 天内未予答复或未对承包人作进一步的要求，则应视为该项索赔已经被认可。索赔文件应包括总述部分、论证部分、索赔款项和工期的计算部分以及论据部分。施工单位应该充分论证索赔权，合理计算索赔款，按时提出索赔要求，编写好索赔报告，提供充足的索赔证据，力争友好地协商解决。五、某通信运营商计划建设 150km 的本地网直埋光缆线路。为了保证传输质量，要求光缆接头的双向平均衰耗不大于 003dB个。光缆、接头盒及尾纤的采购工作由建设单位负责。为了节约投资，建设单位聘请了一位长期从事通信线路设计的人员对线路进行了设计。运营商在线路沿线报建时，沿线的相关部门都要求运营商自己负责完成本段内的放缆工作。运营商不得已而只得请线路沿线的居民将光缆敷设完毕。为了保证光缆的接续质量，运营商聘请了几位光缆接续专家进行光缆接续工作。在光缆接续过程中，操作人员严格按照规范要求认真操作，但是发现有两芯光纤接头的衰耗很难降低到要求的指标。接续人员经与光缆厂家联系，光缆厂家也难以将损耗较大的光纤接头的衰耗降下来。接续人员在进行中继段全程总衰耗测试时发现衰耗值过大；在后向散射曲线中，多处非接头点都存在较大的台阶。【问题】1光缆接续的内容有哪些 2运营商在此工程管理中存在违规行为吗如果有违规行为的话，有哪些 3光缆接头衰耗为什么难以降到要求的指标 4在后向散射曲线中为什么会在非接头点出现多处较大的台阶【答案】1光缆接续的内容包括：光纤接续、金属护层和加强芯的处理、接头护套的密封及监测线的安装。2运营商在此工程中存在违规行为。其违规行为包括：未选定设计单位和施工单位。虽然运营商所选定的设计人员和光缆接续人员都有非常丰富的工作经验，但他们都没有相应的资质。擅自选定设计、施工人员的这种做法是不符合要求的。对于光缆敷设工作由线路沿线居民完成的做法也是不允许的。3运营商要求的光缆接头衰耗指标比较高，在此项目中，要保证光缆接头衰耗满足指标的要求，运营商应在保证光缆质量的前提下选择具备相应资质的施工单位进行光缆敷设和光缆接续。从此项目的具体情况来看，施工人员和光缆厂家都无法将两芯接头衰耗值降低到要求的标准，应该是光缆本身的原因造成的，属于运营商订货厂验的问题。4在后向散射曲线中，多处非接头点存在较大的台阶，说明光缆可能在敷设时出现结扣而受到损伤或光缆受到挤压等。由于运营商请线路沿线的居民进行光缆的敷设，光缆的敷设质量很难有保证。六、（通信与广电工程施工组织设计编制）项目经理部在某地区承接到 120km的直埋光缆线路工程，工程分为三个中继段，工期为 10 月 10 日至 11 月 30日，线路沿线为平原和丘陵地形，沿途需跨越多条河流及公路，工程为“交钥匙”工程。施工单位可以为此工程提供足够的施工资源。项目经理部未到现场，只是根据以往在该地区施工的经验编制了施工组织设计。编写的施工组织设计中包括工程概况、施工方案、工程管理目标及控制计划、车辆及工机具配备计划。(1)施工方案内容如下：本工程由三个施工队同时开工，分别完成三个中继段的施工任务。在开工前，各施工队应认真做好进货检验工作。在施工过程中，各施工队均采用人工开挖、人工放缆、人工回填的施工方法；各施工队应认真按照施工规范的要求进行施工，作业人员应做好自检、互检工作，保证工程质量；对于工程需要变更的地段，各施工队应及时与现场监理单位联系，确定变更；对于需要进行保护的地段，施工队应按照规范要求进行保护；工程中，每一个中继段光缆全部敷设完成后，应及时埋设标石，以防止光缆被损坏。工程验收阶段，项目经理部应及时编制竣工资料；应做好与建设单位剩余材料的结算工作；应积极配合建设单位的竣工验收。(2)工程管理目标及控制计划的主要内容如下：工程质量管理力争实现一次交验合格率达到 98%。为了达到此目标，要求各施工队在施工过程中按照设计及规范要求施工；执行“三检”制度、“三阶段”管理、“三全”管理；按照 PDCA 循环的管理模式进行管理。工程进度管理要求各施工队按计划进度施工。在施工过程中对进度实行动态管理，发现问题及时采取措施。工程安全管理要求无人员伤亡事故发生。在施工过程中各施工队应严格按照安全操作规程施工，安全检查员应按照PDCA 循环的方法进行工作，要在各工地不断巡回检查。在施工过程中，施工队由于地形不熟悉，多项工作组织较为混乱；部分地段由于“乱扔乱放”，使得施工受阻；部分工作由于材料质量问题而发生返工；个别时段施工队由于人员过剩出现窝工现象。工程最终于 12 月 20 日完工。问题：(1)此施工组织设计的结构是否完整？如果不完整，还缺少哪些内容？(2)此工程施工方案还缺少哪些内容？(3)此施工方案中已有的内容存在哪些问题？(4)工程管理目标及控制计划的内容是否完整？如果不完整，还缺少哪些内容？(5)除施工方案以外，项目经理部的哪些工作还存在问题？【答案】(1)此施工组织设计的结构不完整。其中还缺少施工组织设计的编制依据、对建设单位的其他承诺；在资源配置计划中,此施工组织设计中只涉及了车辆及工机具配备计划,其中还缺少用工计划、仪表配备计划及材料需求计划。另外,施工方案和工程管理目标及控制计划也缺少相应的内容。(2)在此施工方案中,施工各阶段工作安排得都不够全面,致使工程实施阶段的工作没有依据,导致混乱。施工方案中所缺少的内容如下：在确定施工程序方面,施工准备阶段缺少技术、施工资源、安全等方面的统筹规划；工程实施阶段缺少成本、工期、隐蔽工程以及质量、安全事故的处理等纲领性的管理要求；在工程竣工验收阶段缺少收尾工作安排、工程款回收以及保修服务的管理要求。在确定施工起点及流向方面,施工方案中未涉及每一中继段的施工起点及流向。在确定施工顺序方面,施工方案中未涉及工程的施工顺序。在制定技术组织措施方面,施工方案缺少相关的技术措施和组织措施。在合理选择施工方法方面,施工方案中规定采用人工作业,因此还应明确沟深、放缆、接续等方面的要求。(3)施工方案中,已有的内容存在以下问题：标石的埋设应在光缆敷设完以后尽快埋设。竣工资料不能等到验收阶段再编制,竣工资料编制完成后才可以请建设单位进行验收。由于工程是“交钥匙”工程,不存在向建设单位移交剩余材料的问题。这可能是修改以往施工组织设计留下的痕迹。(4)工程管理目标及控制计划的内容不完整,其中还缺少成本控制目标和控制计划、环境控制目标和控制计划。(5)项目经理部施工方案的编制工作应在现场勘查的基础上进行。虽然该项目经理部以前在该地区做过项目,但本工程的施工路由可能存在差异性,路由沿线的情况也在不断发生变化,因此,未进行现场勘查即做出施工组织设计的做法不妥。七、总包单位从某通信公司承接了一项通信线路工程，经建设单位同意，将其中的 100 公里光缆敷设工程分包给乙施工单位，分包合同约定工期为 4 月 1 日至 7 月 9 日，施工计划速度为 1 公里/天，分包价格为 10 元/米。乙施工单位预算成本为 6 元/米，其中包括机械租赁费 2000 元/天，人工费 80 元/工日。至 4月底乙单位检查发现，完成施工 35 公里，实际开支 20 万元。施工中发生以下事件：事件一：乙单位因租赁机械故障，停工 3 天，窝工 30 个工日。事件二：建设单位变更路由，增加敷设光缆 8 公里，乙单位因配合路由复测，5 月 20 日停工，5 月 27 日复工，约定新增距离采用包工包料的承包方式，材料费按 500元/公里计算，分包价格按照主合同计算，乙单位配合用工 80 个工日，事件三：因洪涝灾害，导致 6 月 7 日到 6 月 17 日停工，窝工 10 个工日。问题：1.分析各个事件中乙单位是否可以向甲单位索赔，并说明理由。2.分步计算乙施工单位可索赔工期和费用。【答案】1.答：事件一不可以向甲单位索赔费用和工期，因为仪表是由乙施工单位自己租赁，属于乙单位自己责任。事件二可以向甲单位索赔费用和工期，因为路由变更是由建设单位需求，属于建设单位责任。-57-事件三可以索赔工期，不可以索赔费用，因为是不可抗力因素。2.答：乙施工单位可索赔工期：7（事件二停工时间）+8（新增光缆敷设时间）+11（洪涝灾害停工时间）=26 天乙施工单位可索赔费用：新增 8 公里光缆施工费用：8100010=80000 元新增 8 公里光缆材料费用：8500=4000 元租赁机械费：72000=14000 元人工费：8080=6400 元共计：80000+4000+14000+6400=104400 元八、总包单位从某通信公司承接了一项通信线路工程，经建设单位同意，将其中的 100 公里光缆敷设工程分包给乙施工单位，分包合同约定工期为 4 月 1 日至 7 月 9 日，施工计划速度为 1 公里/天，分包价格为 10 元/米。乙施工单位预算成本为 6 元/米，其中包括机械租赁费 2000 元/天，人工费 80 元/工日。至 4月底乙单位检查发现，完成施工 35 公里，实际开支 20 万元。施工中发生以下事件：事件一：乙单位因租赁机械故障，停工 3 天，窝工 30 个工日。事件二：建设单位变更路由，增加敷设光缆 8 公里，乙单位因配合路由复测，5 月 20 日停工，5 月 27 日复工，约定新增距离采用包工包料的承包方式，材料费按 500元/公里计算，分包价格按照主合同计算，乙单位配合用工 80 个工日，事件三：因洪涝灾害，导致 6 月 7 日到 6 月 17 日停工，窝工 10 个工日。问题：1.分析各个事件中乙单位是否可以向甲单位索赔，并说明理由。2.分步计算乙施工单位可索赔工期和费用。【答案】1.答：事件一不可以向甲单位索赔费用和工期，因为仪表是由乙施工单位自己租赁，属于乙单位自己责任。事件二可以向甲单位索赔费用和工期，因为路由变更是由建设单位需求，属于建设单位责任。-57-事件三可以索赔工期，不可以索赔费用，因为是不可抗力因素。2.答：乙施工单位可索赔工期：7（事件二停工时间）+8（新增光缆敷设时间）+11（洪涝灾害停工时间）=26 天乙施工单位可索赔费用：新增 8 公里光缆施工费用：8100010=80000 元新增 8 公里光缆材料费用：8500=4000 元租赁机械费：72000=14000 元人工费：8080=6400 元共计：80000+4000+14000+6400=104400 元九、某 SDH 通信传输设备安装工程，共 5 个站，其中 3 个中继站，2 个终端站。本工程施工地点位于山区，施工时间处于冬季。本工期的工程量如下：?1终端站需在旧机房内安装一列 3 架光传输设备、一列 2 架 DDF、1 架 ODF 设备，电源需从所在列引出，并更换列熔丝基座。2中继站需在新机房内安装 1 架电源设备、1 架光传输中继设备、1 架 ODF 设备。本工程的电力电缆及辅材需施工单位自购，设备由建设单位指定的厂商提供到现场，测试仪器由施工方准备。合同工期要求 30d，并规定因甲方原因造成工期延误 5d 以内工程承包费不得追加；延误工期违约金 5000 元d，超过 3d 违约金 100007Ld；工期提前甲方奖励500 元d。施工单位通过投标承揽到此工程，并且针对此工程建立了项目经理部，项目经理部编制了施工组织设计，其中施工方案中规定：10 人 10d 完成终端站安装，2 人 5d1 套仪表完成本机测试；3 人 3d 完成中继站安装，2 人 1d1套仪表完成本机测试；2 人 10d1 套仪表完成系统测试。其中本机测试和系统测试只配备一套测试仪表。上述时间包含工程准备、转移时间和竣工文件收集整理时间。为了保证工程目标的实现，在施工组织设计中还编制了质量、进度、安全控制计划。为了降低施工成本，项目经理部选派了 2 名技术人员参与此项目的施工。此工程按时开工，在施工过程中，有以下事件：?测试时发现个别焊点存在假焊。更换列熔丝基座时发生了电源短路，导致电力室熔丝烧断。项目经理对现场施工质量进行检查时，发现部分测试结果有误。由于冬季山区路滑，自备车辆发生交通事故，一施工人员腿部骨折。机房内尘土较多，机房值班员向施工单位提出警告。工程经过施工单位的努力按时完工，建设单位组织了验收。工程竣工验收后一年多的时间里，施工单位多次向建设单位催收此项目的施工费，但建设单位一直以资金紧张为由不予支付。【问题】?1本项目施工组织设计中，必须明确的重要过程有哪些?【答案】1重要过程是指对工程的最终质量起到重大影响或者施工难度大、质量易波动的过程(或工序)。此工程中的重要过程主要有：材料检验、焊接过程、电缆绑扎、列熔丝基座的更换、机架安装、标识、机盘的插拔、单机测试、系统测试、新人员的使用、冬季行车等。2本工程施工现场的危险源有：静电、激光、裸露的电源线、高处的工具、高处未固定好的配件、高温烙铁、电动工具、山区道路、雪天行车等。3本工程降低施工成本的措施主要有：建立合理的组织结构；认真分析施工资源配备数量对利润的影响、依照企业定额进行管理；控制好施工过程中的费用开支；加强财务管理和财务核算；采用合理的施工方法，降低质量成本，减少窝工，不使用的仪表尽快归还等。4本工程竣工资料的竣工文件部分中应收集：工程说明；建筑安装工程量总表；已安装设备明细表；工程材料盘点单；开工报告；停(复)工报告；完工通知；工程变更单和洽商记录；重大工程质量事故报告表；验收证书；交接书；隐蔽工程签证记录；备考表等。一十、背景资料：具有一级通信工程总承包资质的 A 施工单位，承接了某电信运营商的一个长途干线 500km 的省际光缆工程，施工项目部编制了施工组织设计。主要内容包括：项目概况；编制依据；施工方案；质量、进度、成本、安全管理目标及控制计划；施工车辆、机具及仪表使用计划和材料需求计划；对建设单位的其他承诺。在质量控制计划中，项目部把挖光缆沟、光缆接续、接头盒封装、中继段测试作为质量特殊过程加以辨识，并制定了相应的控制措施。在工程施工过程中，建设单位要求比原计划提前 1 个月完工，A施工单位为了赶工期，私自将其中的 100km 工程分包给了具有通信管线建设资质的 B 单位。工程按调整后的工期完工后顺利通过初验，试运行期间发现分包给 B 单位的部分光缆护套对地绝缘不合格，经过检查发现为接头盒进水导致。问题：1指出施工组织设计中缺少的主要内容。2A 施工单位将部分工程私自分包给 8 单位是否合法说明理由。3施工单位把挖光缆沟、光缆接续、接头盒封装、中继段测试作为质量控制特殊过程识别是否合适说明理由。4为了保证接头盒封装的质量，应采取哪些质量控制措施【答案】1施工组织设计中缺少的主要内容有：组织结构、环境管理目标、用工计划、资金需求及使用计划。2A 施工单位将部分工程私自分包给 B 单位不合法。理由：B 单位具有的通信管线建设资质与通信工程专业资质不相符，而建筑法规定，禁止总承包单位将工程分包给不具备相应资质条件的单位，故 A 施工单位将部分工程私自分包给 B 单位是不合法的。3重要过程是指对工程的最终质量起重大影响或者施工难度大、质量易波动的过程(或工序)。在重要过程中，有一些对形成的产品不能由后续的监视或测量加以验证，其产品缺陷可能在后续的生产和服务过程中或交付后才显露出来，或过程的特性不能经济地检测，这种过程通常称为特殊过程。特殊过程，是不宜或不能经济地验证是否合格的施工过程，如沟坎加固、隐蔽工程、焊接工序等。接头盒封装属于隐蔽工程，故可作为质量控制特殊过程识别合适，而挖光缆沟(测量验证)、光缆接续(OTDR 测试验证)、中继段测试(仪表验证)作为质量控制特殊过程识别不合适。4为了保证接头盒封装的质量，应采取的质量控制措施有：制定接头盒封装的控制措施；进行技术交底；落实“三检”制度；确保测量设备处于良好状态；制定纠正或预防措施。