2022精选施工承包合同范文合集八篇.docx

2022精选施工承包合同范文合集八篇精选施工承包合同范文合集八篇随着法律知识的普及，人们运用到合同的场合不断增多，它也是减少和防止发生争议的重要措施。那么大家知道合法的合同书怎么写吗？以下是我帮大家整理的施工承包合同9篇，希望能够帮助到大家。施工承包合同 篇1甲方：乙方：依照中华人民共和国合同法及国家相关法律、法规和公司文件相关规定，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，甲、乙双方就 (工程)施工承包事宜协商达成一致。订立本合同。一、工程名称：二、工程地点：三、工程承包内容乙方自愿承担该幢楼设计施工图中建筑(包括室外散水)、结构、装饰工程、卫生洁具安装、预留孔洞的留设、设备安装完毕后孔洞的封堵、安全防护搭设等施工涉及到的所有劳务(土石方工程、0.000以下基础工程除外)、施工所用的机具设备、工具及所需的小型材料;甲方只提供塔吊、搅拌机、龙门吊、钢材、水泥、砂、碎石、砖、磨石材料、贴面材料、钢管、脚手架材料、模板，其余的由乙方负责并承担费用。四、工期：1、工期：开工日期： 年 月 日，竣工日期： 年 月 日，总日历天数 天。2、合同工期：雨季及季节性施工应包括在工期内，不予顺延，如工期延迟，甲方有权对乙方进行处罚。3、总工期以合同为准，阶段工期以甲方的要求为准，每延误一天(含阶段性工期)按工程造价1%的标准罚款。罚款后乙方必须按甲方提出的整改期限完工，仍不能完工，则甲方有权单方解除合同或另行增加施工队伍，乙方计量工程价款按完成工程量的60%进行结算(另40%作为续建队伍的赶工费用)，乙方还应承担由此给甲方造成的损失。4、工程完工时乙方应向甲方提交完工验收申请，甲方会同本工程建设单位、监理单位、设计单位、质检单位等相关部门按国家有关规定组织验收。如验收不合格应返工至合格，返工工期将作为合同工期进行累计。5、乙方承诺在签订合同之前自己已对现场和其周围环境以及相关资料进行了详细、认真地察看和核查，并对以下几点内容已经熟知：(1)现场的地形、地貌、地质条件和特征，水文和气象条件;(2)施工方案、工艺流程、技术要求及相关程序;(3)实施和完成本合同工程及其缺陷的修复所需做的工作范围、性质;(4)所有安全及其它意外风险及不利因素;(5)还应认为：乙方已将上述因素对工程的影响已在单价中予以充分考虑。五、工程价款结算1、本工程采用固定综合单价一次性包干，其综合单价为 元/m2。本综合单价已包含人工费、利润、管理费、赶工费、安全措施费、事故赔偿费、驻地建设、施工队伍调谴、机械设备及其进退场、零星建设费用、承包人装备险及职工的(人身)事故险、各种原因引起的误工等各项和未能述及的为了本工程的顺利实施而可能发生的一切费用等，价格不予调整，工程量按竣工施工图建筑面积计算。2、工程进度劳务款支付方法：经监理和甲方检查符合质量标准后，根据其完成的工程量和本合同规定的单价进行计算，每月按其85%支付进度款，余下15%在竣工验收合格后30日内支付10%，剩余的5%作为工程质量保修金，待工程竣工验收合格后一年后支付给乙方。六、工程质量本工程质量目标为一次性验收合格，工程验收时，按图纸和现行国家验收标准及规范执行。乙方必须按照国家规定的质量检验标准、施工验收规范和甲方提供的施工图组织施工，确保工程质量(具体施工质量要求，以甲方的施工技术交底内容为准)，乙方达不到质量标准，按工程结算总价5%的标准罚款，并由乙方承担因此而产生的一切费用。七、双方责任l、甲方责任：(1)甲方派代表在工地进行技术、质量监督、检查，办理有关施工签证、验收手续等。(2)工程变更，甲方应于相应工序施工前三天以书面形式通知乙方。(3)工程完工后，甲方应组织相关人员在7日内进行验收。(4)负责测放各楼层的主轴线和主要标高线，乙方无偿给予协助。2、乙方责任：(1)乙方应按照编制的月、周、日施工方案严格组织施工。(2)乙方应制定安全措施，加强对现场施工人员的安全教育，确保不发生任何安全事故。(3)乙方应合理组织施工和机械、人员调配，保证工程按期完成。(4)乙方应服从甲方现场代表和监理的统一指挥。(5)乙方应根据施工组织设计，编制实施性内外脚手架、支撑架施工方案(该方案必须符合设计及规范要求，并报甲方及监理审核批准后实施);列明计划工作，机械、人员配备数量和计划完成的工作量，计划必须满足总工期要求，具有可实施性，计划必须得到甲方、监理批准。如乙方不能按照计划配备施工机械和人员、未完成计划工作量，甲方有权解除合同，乙方应无条件退场，由此给甲方所造成的损失由乙方全部负责。(6)负责拌合站水泥运送、堆码，拌和机的清洗及拌合站的清洁等。(7)协助配合甲方的其他工作。(8)乙方已熟知并同意甲方的民工工资管理发放办法，同时承诺按甲方的民工工资管理发放办法执行，如乙方未按民工工资管理发放办法的规定及时办理有关手续，其责任与损失均由乙方承担。(9)乙方应保管好甲方所提供的机具、设备及材料，若有损坏、遗失，则乙方应照价赔偿。八、履约保证金1、乙方在合同签订之日起一天内，将履约保证金 元(大写： 元整)缴到甲方单位，若在规定的时间内，乙方未交齐保证金，则乙方构成违约，由甲方另选队伍，乙方已交付的保证金不予退还。2、履约保证金返还方式：工程完工并验收合格后，由甲方无息退还履约保证金。九、安全管理责任：1、乙方负责人必须为所有施工和管理人员办理意外伤害保险，并为施工场地内自有施工机械设备办理保险，保险费用由乙方支付。2、乙方必须按安全生产法、建设工程安全生产管理条例与地方政府关于安全生产的规定组织施工生产，并积极配合甲方的安全交底工作。3、乙方须接受政府、安全生产管理机构、监理与甲方的安全检查，并积极配合检查，对检查出的问题，立即按要求整改。对检查发现问题严重影响安全的，检查机构有权要求乙方停工整改，直至满足安全要求。4、乙方应建立内部安全管理机构，设立专职安全员，建立健全安全规章制度，完善安全操作规程，树立安全第一的思想，定期对其员工进行安全教育，乙方每月对作业人员进行不少于1次的安全教育，使其熟悉各项安全技术操作规程。乙方必须要求其作业人员严格按安全技术操作规程作业，防止出现安全事故。定期或不定期对所承担工程进行检查，及时发现事故隐患，并整改。5、乙方必须为其施工作业人员提供必要的安全防护设施与防护衣物等，如安全帽、安全带、防护罩等。6、乙方特殊工种作业人员必须持证上岗，(含电作业、金属焊接、起重作业、场内车辆驾驶、登高作业、挖掘等)。发现乙方作业人员无证上岗，将对乙方进行处罚1000元/人.次，并要求乙方安排有证人员持证操作。6、乙方必须采取切实措施，杜绝重伤与亡人事故，减少轻伤率，轻伤率不大于0.5%。发生重大伤亡事故，由乙方承担相应责任与损失费用。7、发生安全事故必须及时如实向甲方报告，由甲方按规定向上报告，严禁隐瞒不报。9、施工现场或周边发生事故时，乙方必须无条件接受政府与甲方应急小组的指挥，并积极支持配合事故抢险，为其提供一切便利。10、乙方必须按报建要求配备专职安全员，负责乙方所承担工程的安全管理，并接受甲方的统一领导，在合同签订进场后一周内，将专职安全员报甲方备案。未配备专职安全员，甲方有权对乙方进行罚款，并要求其停工整改，直至配备能切实负责安全生产的专职安全员为止。11、乙方必须采取切实有效措施，消除或减小施工生产对乙方员工和甲方相关人员可能面临的职业健康风险。12、乙方机械设备进场后，必须将规格型号、安全状况等报甲方备案。由甲方进行安全检查后，方可投入使用。对国家强制要求的，必须由相应机构进行安全检查后，方可投入使用。对未经检查投入使用的，将追究乙方责任。造成事故的，将加大对乙方的处罚。13、乙方承担其施工段内一切安全事故的费用和责任。14、切实加强民爆器材管理，严格按相关民爆器材管理部门规定执行，严防事故发生。15、发生严重打架、斗殴、违法乱纪并给甲方声誉造成重大影响，一次对乙方处以10000元罚款。16、乙方及其职工必须遵守国家及地方法律、法规和甲方关于工程技术、质量、安全、物资、机械、行政、环保、水保、文明施工等一切规章制度。17、乙方要协助甲方对民工进行三级安全教育，并与工人签订安全生产责任书，不签订者不得上岗;十、工程质量：1、本工程质量标准双方约定为： 合格工程 。2、因乙方责任造成质量事故，乙方必须按甲方要求进行整改，整改费用由乙方自理，如乙方拖延整改时间或有意扩大事态，甲方有权对其加重处罚或勒令退场并不予结算，同时在保证金承包费中扣取由此造成的损失费用。3、乙方在施工中发现设计有误，应立即向甲方提出以便进行修正。十一、文明施工：1、甲、乙双方应严格按文明工地要求施工，加强科学管理、坚持文明施工;2、如出现以下问题甲方将依据制度进行处理：(1)钢筋堆放不齐、型号不分、原料、半成品、成品未按区域分开，材料不进行覆盖生成锈蚀，钢筋头未按指定地点堆放，经甲方催促未限期进行整改的，本项目部将根据实际情况进行进行罚款。(2)木工区域：模板、木枋、钢管、扣件未按指定地点分开堆放，板、木枋下脚料未进行及时清理归堆，经甲方催促未限期进行整改的，本项目部将根据实际情况进行进行罚款。(3)瓦工班组：砂子、石子、红砖、砖块、装饰材料、水泥未按指定地点堆放，工完未做到料净，场地不及时清理，垃圾不及时清理归堆，砂浆、混凝土满地散落未进行及时清理的甲方在安排后未限时整改的有权对乙方进行处罚;(4)乙方应遵守和执行甲方材料机具领用规定，对领用的材料、机具要与甲方共同清点，履行书面领退手续，对借用的甲方的机具，要严格按操作规程使用，加强维修保养;(5)工程材料实行领用制度，乙方在施工过程中，应注意节约材料，严禁人为浪费，凡人为原因造成的材料浪费，损失全部由乙方承担;(6)木工班在工程完工后，必须做到木胶板、木枋、钢管按指定的位臵起完钉子后，长短分类码放整齐，丝杆、山形卡、十字卡、转卡、接头卡按所领的数量交回库房;钢筋班在工程完工后，施工现场所有钢筋必须按甲方要求清理干净，分类码放整齐;电焊班、架子班、放线班、信号班必须要有上岗证和操作证;(7)所有乙方各施工班组在工程完工后，所有在甲方库房领用材料必须交回库房，经材料员签字后方可结算，如有损坏，按原价在工程劳务费中扣除;(8)听从指挥、服从安排，乙方要服从甲方管理人员的统一管理，如出现不服从管理，辱骂、打架、围攻管理人员者罚款200-20xx元，情节严重者移交公交机关处理，乙方不得因人工工资支付问题聚众闹事等现象发生;(9)签订合同后未在规定时间内上足规定的民工数，而耽误工期影响整体施工进度，甲方有权立即终止合同，扣收全部承包保证金，并清退乙方出场。3、乙方应教育工人遵纪守法，不得在施工场地打架斗殴，认真执行公司项目部的卫生管理制度、安全文明制度、例会制度。如发生违法事件均由乙方负责，如发生违反规章制度事件，按制度规定进行处罚。十二、生活管理：乙方工人食宿自理。十三、本合同双方盖章或签字后生效、工程质量保修金返还后失效。本合同一式二份，甲、乙双方各执一份。甲方(公章)：_ 乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_ 法定代表人(签字)：_年_月_日 _年_月_日施工承包合同 篇2一、协商解决协商解决争议是最常见也是最有效的方式，也是应该首选的最基本的方式。二、调解三、仲裁当协商和调解不成时，仲裁是国际工程承包合同争议解决的常用方式。(国际上不一定一裁终局)可以选择：工程所在国、被诉方所在国或合同约定的第三国仲裁。与诉讼方式相比，采用仲裁方式解决合同争议具有以下特点。(1)仲裁程序效率高，周期短，费用少。(2)保密性。(3)专业化。四、DAB(Dispute Adjudication Board争端裁决委员会)方式这不同于调解，也不同于仲裁或诉讼。在FIDIC合同中采用的是DAB方式。(一)DAB方式的概念合同双方经过协商，选定一个独立公正的争端裁决委员会(DAB)，当发生合同争议时，由该委员会对其争议作出决定。合同双方在收到决定后28天内，均未提出异议，则该决定即是最终的，对双方均具有约束力。(二)DAB的任命(1)常任争端裁决委员会，在施工前任命一个委员会，通常在施工过程中定期视察现场。(2)特聘争端裁决委员会，由只在发生争端时任命的一名或三名成员组成，他们的任期通常在DAB对该争端发出其最终决定时期满。(3)由工程师兼任，其前提是，工程师是具有必要经验和资源的独立专业咨询工程师。DAB的成员一般为工程技术和管理方面的专家，他不应是合同任何一方的代表，与业主、承包商没有任何经济利益及业务联系，与本工程所裁决的争端没有任何联系。DAB成员必须公正行事，遵守合同。(三)DAB的报酬对争端裁决委员会及其每位成员的报酬以及支付的条件应由业主、承包商及争端裁决委员会的每位成员协商确定。业主和承包商应该按照支付条件各自支付其中的一半。(四)DAB的优点(1)DAB委员可以在项目开始时就介入项目，了解项目管理情况及其存在的问题。(2)DAB委员公正性、中立性的规定通常情况下可以保证他们的决定不带有任何主观倾向或偏见。DAB的委员有较高的业务素质和实践经验，特别是具有项目施工方面的丰富经验。(3)周期短，可以及时解决争议。(4)DAB的费用较低。(5)DAB委员是发包人和承包人自己选择的，其裁决意见容易为他们所接受。(6)由于DAB提出的裁决不是强制性的，不具有终局性，合同双方或一方对裁决不满意，仍然可以提请仲裁或诉讼。例：与诉讼方式相比，采用仲裁方式解决国际工程承包合同争议的优点有( )。A.效率高B.周期短C.费用少D.约束力强E.保密性好答案：ABCE例：在国际工程承包合同中，根据工程项目的规模和复杂程序，DAB争端裁决委员会的任命有多种方式，只有发生争端时任命的是( )。A.常任争端裁决委员会B.特聘争端裁决委员会C.工程师兼任的委员会D.业主指定争端裁决委员会答案：B例：在国际工程承包合同中，采用DAB(争端裁决委员会)方式解决争端的优点有( )。A.DAB委员可以在项目开始时介入，了解项目管理情况及存在问题B.DBA委员由行政主管指派，裁决具有公正性、中立性。C.DBA的裁决具有终局性，避免二次纠纷D.DBA的费用较低E.DBA解决纠纷的周期较短答案：ADE施工承包合同 篇3建设单位：施工单位：日 期：施 工 合 同 书建设单位（以下简称甲方）施工单位（以下简称乙方）甲乙双方经平等协商，本着互相合作、紧密配合、分工负责的原则，就城市碧园公寓B.C栋玻璃幕墙工程达成以下条款，以便共同遵守。第一条：工程范围、造价数量、单价、总价1.1 工程范围：“城市碧园公寓B.C栋”建筑外立面玻璃幕墙工程的内容包括：塔楼部分的浅灰色玻璃隐框幕墙、透明玻璃隐框幕墙等的设计、供料、加工、安装、竣工验收资料等。其中：MC42、MC39、MC41、MQC63、MQC63a、MQC64、MQC53、MQC54、MQC72、MQC65为浅灰色本体钢化玻璃幕墙，其余为钢化透明白玻幕墙。1.2 工程单价：（详见后附报价书之报价明细表）1.3 工程数量及总价合计：（详见后附报价书之工程报价总表）1.4 此总价结算时单价不变，面积按实际完工展开面积结算，如有设计变更、工程洽商、材料变化等，价格经双方协商后以增补协议形式确定。1.5 本报价中包括玻璃幕墙三性检测费。第二条：工程用料2.1 玻璃：幕墙的玻璃采用东莞银通玻璃有限公司产的6mm厚浅灰色本体透明钢化玻璃及6mm透明钢化白玻，按乙方提供的玻璃样板确认。2.2 铝合金型材：均选用佛山金固铝业有限公司产的6063-T5铝合金型材，铝型材表面为银白氧化处理，氧化膜厚度满足AA15级要求，按乙方提供的样品确认。2.3 硅酮结构胶及密封胶：选用郑州中原胶厂产的MF811硅酮结构胶及MF889硅酮耐候密封胶，按乙方提供的样品确认。2.4 幕墙开启配件：国产优质七字执手。2.5 钢件：国产优质Q235b钢型材。第三条：付款方式3.1 铝合金型材、钢件进场后七日内，甲方付给乙方合同总价的30%作为第一次工程进度款；3.2 铝合金型材、钢件安装基本完成七日内，甲方付给乙方合同总价的20%；3.3 玻璃安装基本完成七日内，甲方付给乙方合同总价的20%；3.4幕墙安装完成后，甲方应支付给乙方进度款到合同总额的80%；3.4 验收合格后三十日内，甲方付到结算总价的97%给乙方，剩余3%从验收之日起一年保修期满后，10日内一次性付清。3.5 甲方如不按协议条款支付款项，乙方在约定时间五天内向甲方发出书面通知，甲方收到通知后七天内仍不能按时支付工程款，乙方有权停止施工，甲方承担由此引起的一切经济损失和违约责任。第四条：甲乙双方责任4.1 甲方责任：4.1.1 提供本工程完整的建筑施工图和结构施工图各一套及有关设计变更资料；4.1.2 办理施工许可证；4.1.3在乙方进场前，清除施工现场内影响乙方施工的障碍；4.1.4组织有关单位与乙方的协调会；4.1.5组织有关人员对乙方设计图纸进行会审，并进行签署；4.1.6组织和配合质检及有关部门，监督检查工程质量，及时签认分部工程质量验收，办理设计变更和其它必要的工程签证管理工作；工程进行中隐蔽工程或中间工程需验收时，甲方接通知后48小时未到场验收，则视为验收合格；质量符合规定要求，验收48小时后甲方代表不签字，视为已批准，乙方可继续施工。4.1.7组织协调乙方与土建施工单位的施工配合工作；4.1.8 在乙方递交工程竣工书面报告后，组织有关部门进行玻璃幕墙验收；注：甲方不按条款约定的内容和时间完成以上工作，造成工期延误，工期则相应顺延。4.2 乙方责任：4.2.1 对幕墙进行设计，经具有幕墙设计资质的设计单位签准及甲方审核确认后方可使用，保证设计符合国家有关规范要求，对设计质量负责，承担因设计质量问题引起的一切后果，并向甲方提交幕墙设计图纸及计算书陆套。4.2.2 严格按照批准的设计图纸施工，服从甲方驻工地代表及工程监理的监督管理，发现问题及时纠正，对工程质量负责，承担因工程质量问题引起的一切后果；4.2.3 编制施工组织设计和工期进度计划，并经甲方审核通过；4.2.4 负责所有进场材料的保管及未验收前的成品保护，保护期间发生损坏，乙方原因乙方自费修复，非乙方原因损坏，由责任方负责修复，或乙方修复由甲方承担追加合同价款；4.2.5 严格遵守工地及土建施工单位的有关管理规定，确保施工安全及文明施工；4.2.6 作好施工原始记录，在竣工验收前整理好工程的所有有关资料两套作为竣工资料交给甲方。4.2.7 提供完整的竣工验收资料，保证验收通过，如因乙方资料或其他原因，致使工程未能按时通过验收，由此造成的甲方损失由乙方承担。第五条：工期5.1 开工日期：甲方提前七天以书面形式通知乙方。5.2 施工总工期：B栋40天，C栋50天，合同签订之日开始计算，满足现场施工脚手架落架的要求。5.3 工期顺延：以下原因造成竣工日期拖延，工期相应顺延；5.3.1 由于设计变更、工程量变化，引起施工程序和内容变化；5.3.2 一周内非乙方原因停水、停电造成停工累计超过八小时；5.3.3 由于战争、动乱、空中飞行物体坠落或非甲乙方原因造成的爆炸、火灾、水灾、大雨、暴雨、地震等；5.3.4 甲方不按合同规定支付工程款；5.3.5 其它非乙方原因的停工；5.4 以上情况发生后七天内，乙方就延误的内容和由此发生的经济支出，向甲方提出书面报告，甲方代表在收到报告后两天内予以确认答复，否则视为同意。第六条：工程质量6.1 工程质量等级：确保工程质量达到国家规定的“合格标准”，争创优良工程。6.2 工程验收按甲方规定的各项参数及国内现有规范标准进行。6.3 工程竣工后，乙方向甲方提供质量保证书，保证玻璃幕墙的施工符合设计及计算。第七条：设计变更7.1 甲方变更设计，应在该项工程加工或施工前七天通知乙方。乙方已经加工或施工的，乙方接通知后应立即停止。7.2 由于变更通知不及时造成的乙方损失由甲方负责。第八条：竣工、结算与保修8.1 工程具备竣工验收条件后，甲方在接到乙方竣工报告后十天内，向所属建设主管部门提交验收申请，并组织有关部门进行验收；如收到乙方竣工验收报告十天内无正当理由不申请验收，视为竣工验收报告已被批准，工程即告竣工即可办理结算手续；如工程未验收，而已开始使用，视为已验收。8.2 工程竣工验收后，乙方向甲方提交结算书，甲方收到结算书后十天内审核完毕或提出审核意见。如收到结算书后十天内无正当理由不办理结算，则认为已接受乙方结算报告，从第十天算起按同期贷款最高利息支付工程款利息。8.3 保修期从竣工验收合格之日起计算为两年，按国家规定的保修条款执行。第九条：工程停建或缓建9.1 因人力不可抗力及甲乙双方之外原因导致工程停工、缓建，使合同不能继续履行，双方应签订工程停、缓建协议。9.2工程停缓建后，乙方应妥善做好己完工程和己购材料、设备、器具的保护及向甲方移交工作，按甲方要求将自有机械设备、人员撤出现场。甲方应为乙方撤离提供必要条件，支付相应的经济支出，并按合同约定支付己完工程价款和赔偿乙方的相关损失。第十条：其它10.1 所有甲乙双方签认的函电和有关的技术资料均为本合同的附件和组成文件。10.2 履行合同过程中发生争议，双方本着友好态度协商解决；协商不成，经双方同意可申请有关主管部门调解；如调解不成，可向法院起诉。10.3 本合同经双方法人代表或法人授权代表签字并加盖合同章后立即生效， 生效后无正当理由单方不能弃约， 弃约方需赔偿对方的一切经济损失。10.4 本合同待工程验收， 工程结算完成， 甲方支付完工程款，除有关保修条款仍然生效外，其他条款即告终止，保修期满后有关保修条款终止。10.5 本合同正本一式两份， 双方各执一份，副本陆份，双方各执叁份。均具同等法律效力。 甲方： 乙方：法人代表： 法人代表：银行账号： 银行账号：电话： 电话：传真： 传真：地址： 地址：施工承包合同 篇4发包方（以下称甲方）：承包方（以下称乙方）：根据中华人民共和国合同法和中华人民共和国建筑法及其它有关法律、行政法规，为明确双方在施工过程中的权利、义务，经双方协商自愿签订本合同。第一条 工程项目 一、工程名称： 麻城宋埠40MW光伏发电项目光伏板安装工程二、工程地点： 麻城宋埠三、承包方式：包工、包机械、包安全第二条 工程期限一、合同工期总日历天数 10 天第三条 工程价款、结算及付款方式本合同实行固定单价按实结算，经双方约定，光伏板安装工程按每组300元/组（一组24块电池板)。1、乙方施工完成并经甲方验收合格后，甲方确认工程量后，对其进行费用的核定。3、工程量的确认，所有工程量需双方到现场进行核对，达到标准的按单价*安装组数进行费用结算。4、费用支付，施工结束后，甲方10日内支付相关工程费用.第四条 甲乙方责任1、甲方需把料运至安装现场。2、乙方安装光伏板必须达到组与组之间高差不大于1cm。3、乙方安装光伏板在每组中需要保证整组光伏板在一个水平面上。4、乙方需每天对自己成员进行安全检查，保证施工现场零事故。5、乙方需对自己完成的成果进行保护，如现场发生破损，乙方需无条件进行维修。第五条 安全施工乙方必须注意安全事项，保证安装前对其相关人员进行安全教育。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由乙方承担。第六条 奖惩责任1、如8月20日前安装达到1MW光伏板安装，则按1MW=50000元标准进行结算。2、协议一方擅自解除或终止本合同的，违约方应按工程款的20%向守约方支付违约金。第七条 纠纷解决办法 因本合同产生纠纷，如协商无法解决，双方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。第八条 附 则二、本合同一式二份，甲乙双方各执一份，自双方代表签字。甲方： 乙方：代表： 代表：年_月_日 年_月_日施工承包合同 篇5发包人（以下简称甲方）：统一社会信用代码：通讯地址：承包人（以下简称乙方）：统一社会信用代码：通讯地址：为了保证_施工质量，如期完成施工任务，达到双方互惠互利的目的，依据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他法律法规，双方友好协商，就本工程施工项目协商一致，订立本合同。一、工程名称：_。二、工程范围和内容：_。三、施工地点：_。四、工期：1、开工：_年_月_日；2、竣工：_年_月_日；3、合同工期总共历时_天。五、承包形式：_。六、工程价款：共计_人民币元（大写：_元整）。七、付款方式：本合同生效后支付合同款项的_%，计_元；工程竣工且验收合格后，支付工程价款的_%，计_元；质保金_元，质保期满后支付。八、质保期：_年，自完成验收之日起算。九、工程质量及验收：本合同项工作内容应满足国家相关工程施工规范以及验收标准的要求，双方应及时进行验收，乙方应确保工程质量合格。十、甲方的责任：1、协助乙方开展项目工作，按约定提供图纸、图套，完成技术交底；2、对乙方工作进行检查，与乙方一起协商制定安全生产，文明施工的规范；3、工程竣工时，及时验收 ；4、按约定向乙方支付工程款。十一、乙方的责任：1、按时完成施工工程，保证质量经得起检验，如出现工程质量不合格，需要返工，则由乙方承担返工需要的一切费用；2、服从甲方和相关部门的检查、管理，遵守法律法规的规定；3、安排具有资质的工人进行施工，安全、文明施工；4、在质保期内，对属于乙方责任的工程质量问题，提供免费维修维护。十二、特别约定：1、施工中因乙方原因发生的伤亡事故，均由乙方负责，并承担相关医疗、赔偿费用。2、施工过程中涉及的线路通道、土地占用，由双方共同协调处理。十三、其他：1、本合同自双方签字盖章后生效，有效期至保修期满。2、因本合同产生纠纷，如协商无法解决，双方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。3、本合同未尽事宜，可由双方协商解决并签署书面补充协议，补充协议与本合同享有同等法律效力。协商未果，提交工程所在地人民法院提起诉讼。4、合同附件为本合同条款的组成部分，本合同连同附件一式_份，双方各执_份，具有同等效力。（以下无正文）甲方（盖章）：签约日期：_年_月_日乙方（盖章）：签约日期：_年_月_日施工承包合同 篇6甲方：乙方：根据中华人民共和国劳动法、合同法及有关条文规定，经甲乙双方友好协商，甲方聘请乙方为甲方在消防安装工程施工承包人。工程以施工费包干形式进行合作。为分清甲乙双方责、权、利的关系，特签订以下合作协议，双方共同严格遵守执行。1、工程名称：2、工程地点：3、承包范围：4、工期：按甲方与建设方的工程合同。5、质量等级：工程质量必须达到合格标准。并满足甲方与建设方合同约定的质量标准。6、协议价款：工程承包价款为万元（大写：）。7、承包方式：所有施工费，包施工原始资料，包施工机械设备。一、甲方的职责和义务：1、负责工程的合同签订工作和开工前的图纸会审、技术交底工作，负责施工中的协调和技术指导。2、负责支付土建方的配套费用和施工水电费。3、负责乙方施工进场前的协调工作。4、负责由于建设方或其他施工的原因，给乙方人员造成伤亡或事故的协调工作。5、指导调试开通工作。组织工程检测及验收工作。6、负责工程所需材料、设备的采购和供应。7、对工程质量严格检查，对乙方施工中存在的问题提出整改要求，并视情节轻重予以处罚。8、审核、修正工程竣工资料，办理工程审计结算。二、乙方的职责和义务：1、必须自觉遵守甲方有关规章制度，服从公司管理，不得从事违反甲方利益的活动。如有违规违纪行为，按公司有关规定予以处罚。2、必须按安全操作规程文明施工，杜绝一切事故隐患。3、按建设方的图纸及建设方、甲方的进度要求施工。根据其进度要求，编制施工组织方案。4、负责进出工地材料设备的装卸工作，负责工地材料设备的二次搬运。5、严把质量关，认真组织施工。严格按规范和图纸施工，确保施工进度和质量。如出现安装质量问题，其返工的一切费用及造成的其它经济损失均由乙方承担。6、负责参加施工技术交底会、协调会、施工现场会。及时催收工程款。7、乙方必须为自己聘用人员购买保险，并安排施工人员的住宿。施工过程中所造成的所有伤亡及安全事故，及其它违规、违章、违法行为等，均由乙方负责。8、在甲方指导下，做好工程的调试开通。配合检测和验收。及时办理交工手续。9、竣工时提供原始竣工图纸及竣工资料，配合甲方编制工程结算和完成工程审计、结算。10项目承包人必须亲自主管工地。配合协调工地现场各方之关系。会议、检测、验收等必须到场。11、对进入工地的材料、设备进行质量和资料检查验收，并妥善保管。12、在每月28日前按月及时真实的向公司呈报项目进度报表及下月施工计划。工程进度以前月26日零时至当月25日24时完成的工程量为准。13、保证项目施工质量并能一次性通过检测中心的检测及消防验收。14、负责保修期内的维修任务（保修时间以甲方与建设方所签合同中所规定的保修期为准，材料、设备由甲方提供）。三、付款方式：1、乙方每月28日前向甲方提交经甲方和监理审核的月进度报表。2、甲方按审核后的月进度报表的定额人工的80在次月五日前支付乙方费用。3、甲方按协议付款至协议总价款的80时即暂停支付乙方款项。4、工程经消防检测中心检测和消防部门验收合格后二个月内甲方支付至施工费的90。5、甲方与业主结算完毕，业主支付甲方的工程款达到业主与甲方合同总额的95后，甲方在一月内向乙方支付至协议价款的95。6、余额5作为保修金，按甲方与业主合同约定的方式和条件支付。四、合同价款及调整：1、本合同为包干价。在项目实施过程中，现场实际工程量累计增减5万元内（含5万元），视为协议包干范围内变更，双方不调整协议价款。2、累计变更工程量超过5万元后，甲方按业主认可的签证，按相应工程量的12调整双方协议价款，（纯点工签证的70归乙方）。如项目变更人工用量过多，双方按实协商。3、所有的调整后的合同价款均待甲方与业主结算完成后进行计算和支付。五、双方约定：1、乙方在现场施工中必须接受甲方或甲方指定的管理人员的管理和指挥。发生争执时，也必须保证现场正常的和必须的施工，否则甲方有权对乙方进行处罚直至要求乙方无条件退场。2、现场材料的节约使用及现场保管，均由乙方负责（材料员由甲方指派，乙方负责管理）。设备材料如有遗失和损坏，必须照价赔偿。施工过程中造成不正当损耗和材料消耗超过限额部分由乙方承担。3、甲方应保证工程材料和设备的及时供应。4、施工过程中乙方整理好各类施工资料，向甲方提供工程验收所必备的资料，并协助甲方办理工程结算。5、施工中所需要的设备、工具及相关消耗用品均由乙方自备，甲方一概不予提供。6、如遇施工变更，乙方应及时办理相关签证手续，并把相关情况通知甲方。7、乙方人员配备不齐，施工质量低劣及不服甲方调度等，甲方可中途辞退乙方，另请其它安装队伍。辞退时的施工费用按已完工程量扣除罚款后按实结算。8、未经甲方同意，乙方不得自行停工（包括节假日、农忙等季节），否则将予以处罚，直至更换施工队伍。9、甲方如派驻专职材料员，乙方负责材料员工资的20。10、协议中未包括的施工内容，经双方协商后可以签订补充协议。六、违约责任：1、甲方管理人员随时有权检查施工现场的安装质量和安全施工情况，如发现质量、安全隐患，有权要求乙方返工，乙方不能因此要求工期顺延。工期以甲方和建设方所签合同所规定的合同所规定的合同工期为准。由于乙方施工不力所造成工期每延误一天，罚款壹仟元，罚款额累计达到壹万元则中止本协议，扣除乙方剩余的施工款，由甲方另请施工队。2、所有安装工程质量标准均以国家现行的施工与验收标准为依据。如因质量问题而被甲方勒令返工或导致验收不能通过，甲方有权终止承包协议，并处以二倍返工费用罚款。3、因建设单位或其他非乙方的原因造成的返工，乙方可通过甲方向有关方面签证点工工日或要求补偿。4、乙方不能以任何形式转包给其他任何一方。否则，甲方有权终止协议，并由乙方支付甲方人民币贰万元违约金。七、以上协议，一式叁份，双方签字生效。未尽事宜，双方共同协商。如有争议，不能达成共识，可在甲方或乙方所在仲裁部门或法院解决。甲方（盖章）：乙方签字：主管副总经理签字：身份证号码：年月日年