绿化建设工程施工合同样本1范文.docx

营口市园林绿化建设工程施工合同工程名称盖州市北海新城区金海大街绿化景观工程 发包方 盖州市城区开发建设投资有限公司 承 包 方 江苏尧塘园林绿化有限公司 合同编号2009年 月 日27. 4承包人收到竣工结算款后3日内将竣工工程交付发包人。第28条质量保修:承包人在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定, 承担本工程质量保修责任。27.1 工程质量保修范围和内容：本工程所有自然损坏的项目，不含故意 破坏及盗窃之后的项目28. 2质量保修期：双方根据有关规定，约定本工程的质量保修期如下土建工程：竣工起1年(2)绿化种植工程：竣工起2年(3)其他附属工程：竣工起1年质量保修期自工程竣工验收通过之日起计算。第29条 质量保修责任29.1 属于保修范围内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起3日内 派人保修。29.2 发生紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应在24小时内到达 事故现场抢修。29.3 绿化种植工程在保修期内应达到2级养护标准。29.4 保修期内发现苗木等植物材料死亡，应按原设计品种、规格更换。29.5 保修费用30.1 保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。30.2 双方约定的养护期间水、电费用的承担：发包方承担第31条双方约定的其他保修事项：无约定十一、违约与争议第32条违约责任32.1 任何一方违反本合同的约定，均应承担由此给对方造成的损失。1032. 2因承包人原因延期竣工的，应交付的违约金额和计算方法：由承包人 的原因造成的工期延误,每延误一天承包人按合同总造价的万分之一向发包人支 付违约金。工期延误累计达到60日的，发包人有权与承包人解除合同并停止对 承包人的付款，并有权要求承包人承担本合同约定的违约责任。32. 3因承包人原因致使工程达不到质量要求的，应承担的违约责任：由承包 人的原因造成的工程质量达不到合同约定的合格标准承包商必须予以维修、虹、重做以使其达到合 同约定的合格标准，且工程不得延期。维修、返工、重做后仍然不符合合同约定的，发包人有权与承包 人解除合同藉承包人的付款。32. 4发包人不按时支付工程款的违约责任：每拖延一天支付进度款，承担本期进 度款总价万分之三的违约金；每拖延一天支付结算款，承担合同总价万分之三的违约金。32. 5其他：无约定第33条争议解决方式本合同在履行过程中发生的争议由双方当事人协商解决，协商不成的，按下 列第 2 种方式解决:(只能选择一种)依法向人民法院起诉；(2)提交 辽宁省营口市仲裁委员会仲裁。第35条不可抗力32.1 双方关于不可抗力范围的约定：执行本合同33. 2条款33. 2因不可抗力导致的费用及延误的工期由双方按以下方法分别承担：(1)工程本身的损害、因工程损害导致第三人人员伤亡和财产损失以及运 至施工场地用于施工的材料和待安装的设备的损害，由发包人承担；(2)发包人、承包人人员伤亡由其所在单位负责，并承担相应费用；(3)承包人机械设备损坏及停工损失，由承包人承担；(4)停工期间，承包人应工程师要求留在施工场地的必要的管理人员及保 卫人员的费用由发包人承担；(5)工程所需清理、修复费用，由发包人承担；(6)延误的工期相应顺延。33. 3因合同一方迟延履行合同后发生不可抗力的，不能免除迟延履行方的II 相应责任。第34条合同解除34.1双方协商一致，可以解除合同。34. 2发包人不按合同约定支付工程款，双方又未达成延期付款协议，承包 人可停止施工，停止施工超过30日，发包人仍不支付工程款(进度款)，承包人 有权解除合同。34. 3承包人将其承包的全部工程转包给他人或者肢解以后以分包的名义分 别转包给他人，发包人有权解除合同。34. 4有下列情形之一的，发包人承包人可以解除合同：(1)因不可抗力致使合同无法履行；(2)因一方违约(包括因发包人原因造成工程停建或缓建)致使合同无法履 行。34.5合同按司法程序解除后，承包人应妥善做好已完工程和已购材料、设 备的保护和移交工作，按发包人要求将自有机械设备和人员撤出施工场地。发包 人应为承包人撤出提供必要条件，支付以上所发生的费用，并按合同约定支付已 完工程价款。已经订货的材料、设备由订货方负责退货或解除订货合同，不能退 还的货款和因退货、解除订货合同发生的费用，由发包人承担，因未及时退货造 成的损失由责任方承担。除此之外，有过错的一方应当赔偿因合同解除给对方造 成的损失。34. 6合同解除后，不影响双方在合同中约定的结算和清理条款的效力。第35条合同生效及终止34.1 本合同自双方签字、盖章 之日起生效。35. 2本合同在双方完成了相互约定的工作内容后即告终止。第36条合同份数本合同正本二份具有同等效力，双方各持一份。本合同副本份数 肆 份, 由双方分别收持。第37条补充条款：双方根据有关法律、行政法规规定，结合本工程实际，经协商一致后，可对12本合同具体化、补充或修改。发包人：（公章）承包人：（公章）住所：法定代表人： 委托代表人： 电话：传真：开户银行：帐号：邮政编码：年 月日住所：法定代表人： 委托代表人： 电话：传真：开户银行： 帐号：邮政编码：年 月日 合同订立地点：盖州市城区开发建设投资有限公司办公室13营口市园林绿化建设工程施工合同协议条款发包人(全称)： 承包人(全称): 承包人资质等级:林绿化贰级盖州市城区开发建设投资有限公司 江苏尧塘园林绿化有限公司依照中华人民共和国合同法和中华人民共和国建设部、国家工商行政管 理总局共同发布的建设工程施工合同(GFT9-0201)及其他有关规定，遵 循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本园林绿化建设工程施工项目经 协商订立本合同：一、工程概况第1条工程概况1工程名称:2工程地点:3工程内容:1工程名称:2工程地点:3工程内容:盖州市北海新城区金海大街绿化景观工程盖州市北海新城区金海大街详见招标文件第七章(工程量清单)4工程立项批准文号：5资金来源：盖州市城区开发建设投资有限公司投资第2条工程承包范2. 1承包范围： 绿化、硬覆盖、景观2. 2工程总面积：nf二、合同文件及图纸第3条 本合同文件及解释顺序3.1除双方另有约定以外，组成本合同的文件及优先解释顺序如下:(1)双方签订的补充协议(2)本合同条款(3)标准、规范及有关技术文件(4)图纸(5)工程量清单(6)工程报价单或预算书双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。第4条适用法律、标准及规范4.1 适用法律法规：国家有关法律、法规和营口市有关法规、规章及规范性 文件均对本合同具有约束力。4.2 适用标准、规范名称：城市绿化工程施工及验收规范(CJJ/T48T9) 达到城市绿化工程施工及验收规范(CJJ/T48T9)合格标准。4.3 3双方另有约定列入补充条款。4. 4双方对合同内容的约定与上述法律、标准、规范规定有矛盾的，以法律、 标准及规范规定为准。第5条图纸5.1发包人提供图纸日期及套数：开工前7日发包人向承包人提供4套蓝 图图纸，电子版图纸1套。5. 2承包人未经发包人同意，不得将本工程图纸转让给第三人。5. 3发包AX寸图纸的特殊保密要求：承包人需对发包人提供的图纸、其他 文件资料以及在签约及施工过程中知晓的发包人的全部信息承担保密责任。三、双方的权利义务第6条监理6. 1监理单位名称：7. 2监理工程师姓名：职务：职权：(D监理整个工程的质量、进度，(2)审核工程图纸，工)审核施 工组织设计，(4)对工程材料和施工质量检验权，(5)施工进度的检查、监督、 工程款支付的审核确认。(6)对施工现场安全检查监督。需要取得发包人批准才能行使的职权：(1)现场的有关涉及工程造价的签 证(2)发布开工令、停工令、复工令(3)施工图的变更权(4)工程罚款。除本款有明确约定或经发包人同意外,监理工程师无权解除合同约定的承包 人的任何权利与义务。第7条双方派驻工地代表7.1 发包人派驻工地代表姓名：职权： 工程内外全面协调、检查监督监理公司、承包人的工作，负责施工 现场相关签证的全权代表。按有关规定发出工程指令、确认、审核、批复工程有 关事宜。7.2 承包人派驻工地代表姓名：徐洪林职权：负责工程施工现场的整个事宜7.3 任何一方驻工地代表发生变更时，应提前7日书面通知对方，并明确指 出交接时间、权限。第8条发包人工作8.1 发包人应按本合同约定的时间和要求完成以下工作并承担相应费用：(1)保证施工现场达到具备施工条件的具体要求和完成的时间：施工现场承包人已于投标期间勘查完毕并充分了解，认为具备施工条件(2)将施工所需的水、电、电讯等管网线路接至施工场地的时间、地点和供应要求：双方协商(3)负责施工场地与公共道路的通道开通的时间和要求：在承包人进场前 开通(4)工程地质和地下管网线路资料的提供时间：在承包人进场前3天提供(5)由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间：在承包人进场前3天完成(6)水准点和坐标控制点交验要求：工程开工前3天完成，由双方签订书交接，在施工期内由承包人负责保护，在工程竣工后交回(7)组织图纸会审和设计交底的时间：发包人于开工前5天安排图纸会审 及交底工作，并通知承包人，承包人需予以配合(8)协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物建筑)、古树名木的保护工作：发包人负责保护并承担费用(9)双方约定发包人应做的其他工作：双方协商8. 2发包人委托承包人办理的工作：双方协商第9条承包人工作9.1承包人应按本合同约定的时间和要求完成以下工作：(1)应提供计划、报表的名称及完成时间： 施工进度计划在开工前3天 提供，施工进度计划需符合本合同约定及发包人要求(2)向发包人提供办公和生活房屋及设施的要求：双方协商，发包人承担由此发生的费用。(3)需承包人办理的有关施工场地交通环卫和施工噪音管理等手续： 双方协商，发包人承担由此发生的费用。(4)保障施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定，并且：承包人应 及时整理和安排好所有的施工机械、工器具、材料、建筑垃圾等，做到每日工完 场清，未使用完的材料按发包人规定或重新入库或就地堆放整齐。(5)双方约定的承包人应做的其他工作：无约定四、施工组织设计和工期第10条合同工期开工日期：2009年H月23日竣工日期：2010年5月20日合同工期总日历天数179 日第H条进度计划11.1承包人提供施工组织设计(施工方案)和进度计划的时间：施工进度计划在开工前接到全部施工图纸后3天提供11. 2发包人对施工方案、进度计划予以书面确认或提出修改意见的时间:世到施工方案后2天内审核确认完毕，发包人逾期未确认也未提出修改意见的，视为同意。11. 3群体工程中有关进度计划的要求：无约定11.4承包人必须按照经确认的进度计划组织施工，并接受监督和检查。因承包人原因导致实际进度与进度计划不符的,承包人无权就改进措施提出追加合 同价款。第12条 延期开工 如发生：施工现场不具备开工条件因发包人原因造成延期开工的，由发包人承担由此给承包人造成的损失，并 顺延工期；承包人不能按时开工的，应提前7日书面通知发包人并征得发包人同 意,发包人不同意延期的或承包人未在规定期限内发出延期通知的,工期不顺延。第13条 暂停施工 如发生：发包方没有完成第8条发包人工作；没有按时支付工程进度款因发包人原因停工的，由发包人承担所发生的追加合同价款，赔偿承包人由 此受到的损失，相应顺延工期；因承包人原因停工的，由承包人承担发生的费用, 工期不顺延。第14条工期延误延。 (4) (6) (8)14.1 由于以下原因造成竣工日期推迟的延误，经发包人确认，工期相应顺 发包人未能按双方约定日期提供图纸及开工条件；发包人未能按约定日期支付工程预付款、进度款,使施工不能正常进行; 发包人未按合同约定提供所需指令、批准等，致使施工不能正常进行; 因工程量变化或重大设计变更影响工期；非承包人原因停水、停电等原因造成停工；不可抗力及自然灾害；其它可调整工期的因素:双方协商发包人同意工期相应顺延的其它情况；14.2 承包人在以上情况发生后3日内，就延误的内容和因此发生的经济支 出向发包人、监理方提出报告。发包人在收到报告后7日内予以确认答复，逾期 不予答复，承包人即可视为延期要求已被确认。五、质量与检验第15条工程质量工程质量标准： 达到城市绿化工程施工及验收规范（CJJ/T反T9）合 格标准。第16条隐蔽工程的中间验收双方约定的中间验收的部位：无约定16.1 当工程具备覆盖、掩盖条件或达到中间验收部位以前，承包人自检， 并于48小时前书面通知发包人、监理方检验。验收合格，发包人、监理方在验 收记录上签字后，方可进行隐蔽和继续施工。若在48小时内发包人、监理方不 进行验收也未提出书面延期要求的，可视为发包人已经批准，承包人可进行隐蔽 或继续施工。验收不合格，承包人在限定时间内修改后重新验收，所需费用由承 包人承担，不能影响工期。除此之外影响正常施工的经济支出由发包人承担，相 应顺延工期。六、安全施工第17条安工1. .1承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织 施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护 措施，消除事故隐患。由于承包人安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费 用由承包人承担。17. 2发包人应对其在施工场地的工作人员进行安全教育，并对他们的安全 负责。发包人不得要求承包人违反安全管理的规定进行施工。因发包人原因导致 的安全事故，由发包人承担相应责任及发生的费用。第18条事故处理17.1 发生重大伤亡及其他安全事故，承包人应按有关规定立即上报有关部 门并通知发包人,同时按政府有关部门要求处理,由事故责任方承担发生的费用。18. 2发包人、承包人对事故责任有争议时，应按政府有关部门认定处理。 七、合同价款与支付第19条合同价款18.1 发包人保证按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付 的款项。19. 2金额（大写）：叁仟壹佰玖拾捌万壹仟肆佰零贰元壹角柒分（人民币） （小写）：.17 元第20条 合同价款的调整。19.1 合同价款发生设计变更或洽商的情况时可以调整。合同价款的调整方 式:工程量按实计算；价格按中标价内的综合单价，中标价内没有的价格，按 施工期间的信息价，依据2008年辽宁省建筑工程计价定额重新编制第21条工程量的确认21.1承包人向发包人提交已完工程量报告的时间：每月25日前21. 2发包人核实已完工程量报告的时间： 上报工程量后2天内，发包人逾期未核实工程量的，承包人报告中开列的工程量将视为被确认并作为工 程价款支付的依据。发包人核实工程量未提前24小时通知承包人的，确认结果 无效。21.3对承包人超出设计图纸范围和因自身原因造成返工的工程量，发包人 不予确认。第22条工糊:支付22.1合同生效后/日内,发包人向承包人支付本合同总造价的 为预付款。22. 2双方约定的工程款（进度款）支付方式和时间:拨付工程进度款时间 （工程进度、部位）占合同承包总 造价百分比金额人民币（元）工程完成总量的50%, 7天内支付35%.76工程全部完工并验收合格，7天内支付35%.76工程竣工决算完成，7天内支付20%.43工程竣工养护满一年整，7天内支付5%.11工程竣工养护满二年整，7天内支付5%.1122. 3发包人应在确认工程量结果后日内按前款的约定向承包人支付 工程款（进度款）。22.4工程全部完工，竣工验收通过并办理完毕相应结算手续后 7 日 内，发包人累计支付给承包人的工程款应达到工程结算总价的 90 %,结算 总价的10 %作为工程保修金。22. 5本工程保修期满，在承包人履行了保修责任的前提下，发包人一次性 向承包人支付工程保修金。八、工第23条设计变更施工中发包人对原设计变更，发包人向承包人发出书面变更通知，承包人按 照通知进行变更。如果承包人对原设计提出变更要求，经发包人、监理方批准后 方可实施，并签署书面变更协议。第24条变更施工中如发生除设计变更以外的其他变更时，采用协议形式双方加以确认。第25条确定变更价款25.1 承包人应在收到变更通知或签署变更协议后5日内提出变更工程量及 价款报告资料。25.2 发包人在收到变更资料报告5日内予以确认，逾期无正当理由不确认 时，视为变更报告已批准。九、竣工验收与结算25.3 竣工验收26.1 工程具备竣工验收条件，承包人以书面形式通知发包人，并向发包人 提供完整的竣工资料和竣工验收报告。发包人在收到以上文件后3日内组织验 收。发包人如无正当理由不组织验收或验收后3日内未提出修改意见，视为竣工 验收报告已被认可。26.2 竣工日期为本工程竣工验收通过的日期。保修期正式开始。26.3 因特殊原因，部分单位工程和部位需甩项竣工时，双方订立甩项竣工 协议，并明确双方责任。26.4 竣工结算27.1 双方办理工程验收手续后，双方进行工程结算。27.2 承包人在竣工验收3日内向发包人提交结算报告及完整的结算资料、 竣工图。27.3 发包人自签收结算资料报告之日起3日内提出审核意见并予以签认。