安徽省2023年一级建造师之一建通信与广电工程实务题库与答案.doc

安徽省安徽省 20232023 年一级建造师之一建通信与广电工程实年一级建造师之一建通信与广电工程实务题库与答案务题库与答案单选题（共单选题（共 5050 题）题）1、电杆应安装放电间隙式避雷线，电杆上的避雷线安装应断开()间隙。A.50mmB.100mmC.200mmD.400mm【答案】A2、随着网络的成熟，覆盖问题得到解决，网络()之间的矛盾成为突出的矛盾。A.容量和质量B.安全和质量C.覆盖和质量D.覆盖和容量【答案】A3、县级广播电视节目收转机房距架空电力线路 35kV 允许的最小距离为()。A.50mB.100mC.150mD.200m【答案】B4、关于综合布线下列说法不正确的是（）。A.预埋在墙体中间的金属管内径不宜超过 50mmB.建筑物之间管道埋深 0.5mC.设置线槽支撑保护，水平敷设时，支撑间距一般为 1.5-3mD.线缆不得布放在电梯或管道竖井内【答案】B5、天馈线系统安装时，应以塔基为圆心，最小以()为半径的范围划为施工禁区，其内不得设置起重装置及临时设施。A.塔高的四分之一B.塔高的三分之一C.塔高的二分之一D.塔高的三分之二【答案】B6、移动通信网络建设过程中的矛盾是（）。A.容量.覆盖B.容量.质量C.覆盖.质量D.覆盖.容量.质量【答案】C7、某移动站全向天线安装，符合要求的是A.B.C.D.【答案】C8、长期工作的设备，机房相对湿度一般保持在()之间。A.3060B.4060C.3070D.4070【答案】D9、设备加电的正确顺序是（）A.机架总保险、告警保险、列保险B.机架告警保险、总保险、列保险C.列保险、机架总保险、告警保险D.列保险、机架告警保险、总保险【答案】D10、采用卡接方式的卡线钳应垂直接线端子，压下时发出回弹响声说明卡接完成，多余线头应()。A.随后剪断B.手动剪断C.自动剪断D.统一剪断【答案】C11、管道光缆敷设完成后，在一人孔内发现光缆的曲率半径不符合要求，这可能影响到光缆的()指标。A.对地绝缘B.接头损耗C.通道衰减D.偏振色散【答案】C12、不属于通信网按业务类型分类的是()。A.模拟通信网B.电话通信网C.数据通信网D.广播电视网【答案】A13、建筑群综合布线设备问内应有足够的设备安装空间，其面积最低不应小于()。A.5m2B.10m2C.15m2D.20m2【答案】B14、采用气流敷设光缆时，吹缆前应将适量润滑剂加入管内。润滑剂加入量直接关系到（）。A.管孔内壁光滑度B.吹缆长度及速度C.管道径路坡度D.管道径路弯曲度【答案】B15、静止轨道通信卫星（同步通信卫星）距离地面约为（）Km。A.360B.3600C.36000D.360000【答案】C16、通信局内的工频低压配电线宜采用（）方式布放。A.地槽布放B.走线架上绑扎C.架空引线D.金属暗管布放【答案】D17、通信局(站)接地系统室外部分的作用是迅速泄放雷电引起的()。A.强磁场B.强电流C.强干扰D.强电压【答案】B18、设计、施工、监理等单位发生违规、违纪行为，或出现质量、安全事故的，除按建设工程质量管理条例的规定予以相应处罚外，工业和信息化部或省、自治区、直辖市通信管理局应视情节轻重给予的处罚包括（）。A.发生一般质量事故的给予通报批评B.取消责任单位 23 年参与电信建设活动的资格C.发生一般质量事故的给予罚款D.取消责任单位参与电信建设活动的资格【答案】A19、在 PTN 网络中，以下能同时支持时间和频率同步技术是（）。A.基于物理层的同步以太网技术B.基于分组包的 TOP 技术C.IEEE1588v2 精确时间协议技术D.GPS 同步技术【答案】C20、DWDM 系统中，不同波道 OTU 可以互换的是（）。A.发送端 OTUB.中继型 OTUC.接收端 OTUD.收发合一型 TU【答案】C21、由于直射波与大气的突变层形成的反射波、散射波、地面反射波的相位干涉结果所产生的衰落是()。A.闪烁衰落B.波导型衰落C.单径衰落D.多径衰落【答案】D22、某县移动公司在民用建筑上建移动通信基站，应按（?）规定的标准向该建筑物的产权人支付使用费。A.省级人民政府B.省辖市人民政府C.地级人民政府D.县级人民政府【答案】A23、下列关于双绞电缆的说法错误的是（）。A.不同的传输速率，要求使用不同的双绞电缆B.扭绞长度越短，抗干扰能力越强C.屏蔽双绞线比同类的非屏蔽双绞线具有更高的传输速率D.CAT6A 双绞线适用于保密通信；【答案】D24、关于机房设备安装的内容，以下符合验收要求的是（）。A.走线架水平度每米偏差 2mm?B.机架的垂直度偏差应不大于 1%C.可在机架底角处放置金属片，最多只能垫机架的两个底角D.整列机架偏差 3cm【答案】A25、通信网络安全防护工作应坚持()的原则，并规定了通信网络安全防护各方主体的职责。A.积极防御、综合维护、分级保护B.积极防御、综合防范、分级保护C.积极防御、综合防范、节约资源D.积极防御、综合维护、节约资源【答案】B26、阀控式密封铅酸蓄电池在使用前，若低于 2.13v 或储存期达 3-6 个月，应运用（）进行充电。A.浮充充电B.均衡充电C.电压降法D.恒压限流【答案】D27、光缆的光电特性检验时，光缆长度复测应()抽样，按厂家标明的折射率系数用光时域反射仪测试光纤长度。A.50B.98C.100D.99【答案】C28、用双耳收听来判断声源的远近和（），称为双耳定位。A.内容B.方向C.直达D.反射【答案】B29、人耳能听到的声音频率为()Hz。A.2020000B.10020000C.1020000D.20020000【答案】A30、综合通信大楼的接地方式，应按（）的原理设计。A.单点接地B.多点接地C.重复接地D.复合接地【答案】A31、水平方位：为适应卫星轨道位置的变动，天线前方可用弧段应为()。A.400E130EB.50。E130EC.600E130ED.700E130E【答案】C32、（）光纤在 1550nm 处的衰减最小，适用于长距离数字传输系统。A.G.652B.G.653C.G.654D.G.655【答案】C33、不属于通道结构组成的是()。A.基础B.地基C.上覆D.墙体【答案】B34、数字同步网传送定时基准信号不应选择的传输介质是（）。A.卫星电路B.地下光缆C.数字微波D.架空光缆【答案】A35、用双耳收听来判断声源的远近和()，称为双耳定位。A.内容B.方向C.直达D.反射【答案】B36、通信行政监督部门依法履行安全生产检查职责时，如有（）的行为，施工单位有权予以拒绝。A.要求被检查单位停工接受检查B.要求被检查单位提供有关安全生产的文件和资料C.进入被检查单位施工现场进行检查、拍照、录像D.对检查中发现的安全生产违法行为，要求限期改正【答案】A37、蜂窝移动通信网络中，区群小区数越多，同频小区距离就（），则抗同频干扰的性能也就越好。A.越近B.越远C.不变D.不确定【答案】B38、在 DWDM 系统中，能对某些再生段开销字节进行监视的 OTU 是()。A.发送端 OUTB.中继器使用 OTUC.接收端 OTUD.放大器使用 OTU【答案】B39、下列不属于天馈线系统测试的是()。A.天线方向B.交叉极化鉴别率C.天线海拔高度差D.馈线电压驻波比【答案】C40、天馈线系统安装施工中，风力达到 4 级禁止()。A.上塔作业B.高空作业C.搬运设备D.吊装天线【答案】D41、根据广播电影电视工程建筑抗震分级标准，地、市级广播电台的主体建筑属于（）类抗震设防建筑。A.甲B.乙C.丙D.丁【答案】C42、采用卡接方式的卡线钳应垂直接线端子，压下时发出回弹响声说明卡接完成，多余线头应()。A.随后剪断B.手动剪断C.自动剪断D.统一剪断【答案】C43、在所有网元功能测试完成后，进行的语音业务测试是()类业务。A.浏览B.VoLTEC.P2PD.即时消息【答案】B44、当发射机需要调整和功率计需要校正时，要为发射机提供（）承受发合计送来的全部功率。A.天馈系统B.假负载C.标准负载D.电阻【答案】B45、TD-SCDMA 和 CDMA2000 最主要的区别是()。A.功率控制B.切换方式C.分集技术D.基站同步【答案】B46、塔顶放大器室外电源线为 65 米，防雷接地线安装正确的是（）。A.3 点接地，接地线与电源线夹角 10B.3 点接地，接地线与电源线夹角 20C.4 点接地，接地线与电源线夹角 10D.4 点接地，接地线与电源线夹角 20【答案】C47、蓄电池的主要指标包括电动势、内阻、（）和循环寿命。A.放电电压B.放电电流C.终了电压D.充电电流【答案】C48、我国最为普遍的数字有线电视传输模式是（）。A.对称电缆传输B.同轴电缆传输C.光缆传输D.光纤同轴电缆混合网（HFC）【答案】D49、传送网的主要技术要素有：传输介质、复用体制和()。A.电路调度B.传送网节点技术C.网络性能监视D.故障切换【答案】B50、进行波分复用设备调测时，应测试光纤放大器（OA）的（）。A.输出光功率B.信道隔离度C.输入抖动容限D.输出抖动【答案】A多选题（共多选题（共 2020 题）题）1、电缆单盘检验的主要项目包括（）。A.环阻测试B.电缆长度C.绝缘电阻检验D.不良线对检验E.电缆气闭性能检验【答案】ACD2、广播电视建设项目初步设计文件审批后，项目总体布局、工艺系统、建筑面积、建设标准、（）等不得任意修改和变更。A.项目进度B.施工组织C.主要设备D.总定员E.概算【答案】CD3、移动通信是有线通信网的延伸，它由无线和有线两部分组成。其中有线部分完成网络功能，包括()等。A.交换B.用户管理C.用户终端的接入D.漫游E.鉴权【答案】ABD4、网络优化中参数调整的内容很多，从 BSS 侧看，主要包括（）。A.交换容量B.中继数量C.信道数量D.天线方位角E.小区参数【答案】CD5、下列关于光纤布放错误的是（）。A.光纤布放路由应符合设计要求，收信、发信排列方式应符合安装习惯B.光纤从护槽引出宜采用波纹光纤保护管保护C.宜用电缆扎带捆绑无套管保护的光纤D.光纤活接头处应留一定的富余，余长应依据接头位置情况确定，一般不宜超过 5mE.光纤连接线余长部分应整齐盘放，由率半径应不小于 30mm【答案】ACD6、对于管道光缆敷设，下列说法正确的是()。A.光缆应在管道进、出口处采取保护措施B.光缆在人孔内子管外的部分应使用塑料软管保护C.光缆在人孔内应居中问布放通过D.光缆接头盒应安装在常年积水水位线以上E.光缆在人孔内应设明显标识【答案】ABD7、光纤损耗系数随着波长而变化，为获得低损耗特性，光纤通信实用的低损耗波长有（）。A.850mmB.1100mmC.1250mmD.1310mmE.1550mm【答案】AD8、已建成的电信管道、电信杆路、通信铁塔等电信设施的电信业务经营者应当将空余资源，以()等方式向有需求的其他电信业务经营者开放。A.出租B.出售C.资源互换D.抵押E.质押【答案】ABC9、柴油发电机组和开关电源具备自动启动和倒换性能，并具有（）功能。A.遥控B.遥测C.摇保D.摇变E.摇信【答案】AB10、VSAT 网络具有以下（）特点。A.时延小B.通信容量可自适应C.保密性好D.结构易调整E.智能化功能强【答案】BD11、在设备割接.迁装时,正确的做法有()。A.割接由施工单位负责组织B.拆除前核对设备供电端子准确位置C.先拆信号线后拆电源线D.拆除的线缆两端做好绝缘防护E.单机主要指标达到迁装前的水平【答案】BD12、移动通信网络的特点决定了()之间的矛盾。A.网络输送B.网络覆盖C.容量D.质量E.网络安全【答案】BCD13、在通信网中属于终端节点主要功能的有()。A.用户信息的处理B.用户业务的集中和接入功能C.信令信息的处理D.信令功能E.实现独立于交换节点的业务的执行和控制【答案】AC14、广播收音台与架空电力线路的防护间距为 500m 的情况是()。A.35kV 架空电力线到一级台B.35kV 架空电力线到二级台C.63110kV 架空电力线到二级台D.500kV 架空电力线到二级台E.500kV 架空电力线到三级台【答案】C15、单、双声道调频发射机相同的测试项目包括信杂比、输出功率和（）等。A.非线性失真B.整机效率C.噪声电平D.载波跌落E.音频振幅频率特姓【答案】A16、通信电源系统由()组成。A.交流供电系统B.直流供电系统C.机房照明系统D.接地系统E.集中监控系统【答案】ABD17、调频发射天线主要有()。A.双环天线B.笼形天线C.圆极化天线D.定向天线E.偶极子天线【答案】AC18、通信主管部门应当对案件进行全面、客观、公正的调查，收集证据；必要时依照法律、法规和规章的规定，可以进行检查。证据包括()。A.书证B.物证C.证人证言D.视听资料E.施工单位的鉴定结果【答案】ABCD19、克服电波衰落的一般方法有()。A.利用地形地物削弱反射波的影响B.将反射点设在反射系数较大的地面C.利用天线的方向性D.用无源反射板克服绕射衰落E.分集接收【答案】ACD20、DWDM 系统主要网络单元有()。A.光合波器（OMU）B.光分波器（ODU）C.光纤放大器（OA）D.分插复用器（ADM）E.交叉连接器（DXC）【答案】ABC大题（共大题（共 1010 题）题）一、某项目经理部承包了南方某运营商的直埋光缆线路工程，工程开工时正逢酷暑天气。项目经理部为了保证工期，在施工过程中坚持全天候作业，致使部分施工人员中暑；部分已挖好的光缆沟在放缆前就被冲塌；部分坡坎保护制作不合格，并被质量监督机构在检查中发现，使得项目经理受到警告的处罚。问题：1项目经理的安全控制存在哪些问题？2冲塌的光缆沟，项目部经理是否可以向建设单位提出索赔的要求？3于此工程尚未完工，质量监督机构是否应该对项目经理就因坡坎质量问题提出警告处罚？为什么？【答案】1项目经理的安全控制未考虑施工现场的具体环境状况，没有对施工现场的环境状况进行具体分析，没有辨识和评价施工现场的危险源，从而使得部分施工人员在施工过程中发生中暑。2对施工过程中被冲毁的光缆沟，项目经理是否应该向建设单位提出索赔的问题，应考虑：合同中是否约定了暴雨为不可抗力；此次所下的暴雨是否为当地气象史上罕见的暴雨。如果往年在此季节经常有此种程度的暴雨，则不可将其作为不可抗力看待，项目经理部由此造成的损失应从雨期施工增加费中支出。如所下的暴雨确实为历年来罕见，项目经理部则应从当地气象部门获取证明材料后，在规定时间内向监理单位（或建设单位）提出索赔申请。3质量监督机构应该对项目经理部因坡坎质量问题提出警告处罚。因为质量监督机构对项目的工程质量进行监督，是质量监督机构的工作职责。质量监督机构可以对不按技术标准、规范和有关技术文件规定进行设计、施工、监理的单位给予警告和通报批评；对于不重视工程质量，玩忽职守、偷工减料、造成工程质量低劣，遗留隐患多的单位，责令其停工整顿，并按国家和信息产业部有关规定进行处罚。虽然此工程尚未完工，但质量监督机构在质量检查中发现了项目经理部的质量问题，应及时地对项目经理部提出警告，以防止项目经理部就因此而造成材料的浪费和工期的延误。二、1背景某本地网架空线路工程施工地点位于山区，建设单位通过招标选定了一家具有通信工程专业乙级监理资质的监理单位和一家具有通信工程施工总承包一级资质的施工单位，工程施工合同规定按月进度付款。监理单位在工程开工后向建设单位报送了监理规划，并向建设单位送交了对总监理工程师任命的文件。监理单位到达施工现场后，施工单位向总监理工程师递交了开工报告和施工组织设计。监理单位对施工组织设计进行了审查，认为内容齐全、符合合同要求，同意施工单位开始施工。在立杆和埋设拉线时施工单位提前通知了监理单位，监理人员以交通不方便为由未到现场，后来随施工单位对立好的电杆和埋好的拉线进行了现场检查，认为从地面上漏出的电杆和拉线来看，质量满足规范要求，于是现场监理人员在隐蔽工程随工验收签证上签字确认合格。施工单位每天向现场监理人员报送进度日报，现场监理人员每周汇总后上报总监理工程师，总监理工程师根据周进度报表按月汇总后向施工单位签发支付工程进度款的凭证。施工单位拿着总监理工程师签发的月进度凭证向建设单位收取工程进度款时，建设单位以资金紧张为由，暂不拨付第一个月的工程进度款。到第二个月时，施工单位仍未得到工程进度款。施工单位因资金紧张向总监理工程师递交了停工报告，经监理单位调解后无果，工程最终停工。停工后建设单位想办法支付了工程进度款，施工单位随即报送复工报告，工程复工。施工单位计算了停工期间的损失，并向监理单位提出了索赔要求，监理单位经过核实批复了施工单位的索赔申请。工程完工后，施工单位编制了竣工资料，施并向监理单位递交了交工报告。在监理单位对本工程的监理过程中，总监理工程师按时向建设单位报送了监理周报和月报。监理单位在收到交工报告后，对施工单位的工程质量和竣工资料进行了全面检查，认为没有问题后编写了检查报告，并报送建设单位，同时向建设单位提出验收申请。经建设单位、监理单位和施工单位的共同验收，工程顺利交工。监理单位协助建设单位对施工单位的工程结算进行了审计，并向建设单位递交了工程监理总结报告。2问题(1)建设单位选定的监理单位的资质符合要求吗(2)监理单位向建设单位报送监理规划和总监任命文件的时间正确吗为什么(3)本工程中，监理单位的工作内容有哪些(4)说明现场监理人员在质量控制方面存在的问题。(5)总监理工程师收到停工报告后应做哪些工作(6)本工程中，监理单位信息管理工作有哪些【答案】(1)建设单位选定的监理单位的资质符合要求。乙级监理单位可以承担省内通信信息网络工程的有线传输工程。(2)监理单位向建设单位报送监理规划和总监任命文件的时间不正确。监理单位向建设单位报送监理规划和总监任命文件的时间应在施工单位进场以前，即开工之前。这样，施工单位进场以后，施工组织设计及开工申请报告才能及时地送交、审查。(3)本工程中，监理单位应负责以下工作：质量控制、进度控制、投资控制、合同管理、信息管理和现场协调等工作。(4)现场监理人员在质量控制过程中，对于立电杆和拉线制作两项工作未实行旁站监理而直接在隐蔽工程随工验收签证上签字，不符合要求。如果施工单位在山区立电杆和制作拉线时，由于杆坑或拉线坑难以挖到规定深度而将电杆根部砸掉或将地锚铁柄缠绕在地锚石上，虽然检查电杆和拉线地面以上部分符合要求，但实际上这些电杆和拉线的埋深是不符合规格的，并且这样做极有可能引发发生安全事故。因此，现场监理人员应对隐蔽工程进行旁站监理后再在隐蔽工程随工验收签证上签字，可以确保施工质量和施工安全。(5)总监理工程师收到施工单位递交的停工报告后，应根据施工合同中对工程款拨付问题的相关规定，在施工单位和建设单位之间进行协调，尽可能地避免工程停工事件的发生。(6)在本工程中，监理单位的信息管理工作主要有：编写监理规划，编写监理周报和月报，收集、审核、审批施工单位提交的工程文件，统计每天、每周、每月施工单位完成的工程量，收集工程及质量情况，审查施工单位的工程竣工资料，编写工程质量检查报告、工程监理总结报告等。三、某通信运营商计划建设 150km 的本地网直埋光缆线路。为了保证传输质量，要求光缆接头的双向平均衰耗不大于 003dB个。光缆、接头盒及尾纤的采购工作由建设单位负责。为了节约投资，建设单位聘请了一位长期从事通信线路设计的人员对线路进行了设计。运营商在线路沿线报建时，沿线的相关部门都要求运营商自己负责完成本段内的放缆工作。运营商不得已而只得请线路沿线的居民将光缆敷设完毕。为了保证光缆的接续质量，运营商聘请了几位光缆接续专家进行光缆接续工作。在光缆接续过程中，操作人员严格按照规范要求认真操作，但是发现有两芯光纤接头的衰耗很难降低到要求的指标。接续人员经与光缆厂家联系，光缆厂家也难以将损耗较大的光纤接头的衰耗降下来。接续人员在进行中继段全程总衰耗测试时发现衰耗值过大；在后向散射曲线中，多处非接头点都存在较大的台阶。【问题】1光缆接续的内容有哪些 2运营商在此工程管理中存在违规行为吗如果有违规行为的话，有哪些 3光缆接头衰耗为什么难以降到要求的指标 4在后向散射曲线中为什么会在非接头点出现多处较大的台阶【答案】1光缆接续的内容包括：光纤接续、金属护层和加强芯的处理、接头护套的密封及监测线的安装。2运营商在此工程中存在违规行为。其违规行为包括：未选定设计单位和施工单位。虽然运营商所选定的设计人员和光缆接续人员都有非常丰富的工作经验，但他们都没有相应的资质。擅自选定设计、施工人员的这种做法是不符合要求的。对于光缆敷设工作由线路沿线居民完成的做法也是不允许的。3运营商要求的光缆接头衰耗指标比较高，在此项目中，要保证光缆接头衰耗满足指标的要求，运营商应在保证光缆质量的前提下选择具备相应资质的施工单位进行光缆敷设和光缆接续。从此项目的具体情况来看，施工人员和光缆厂家都无法将两芯接头衰耗值降低到要求的标准，应该是光缆本身的原因造成的，属于运营商订货厂验的问题。4在后向散射曲线中，多处非接头点存在较大的台阶，说明光缆可能在敷设时出现结扣而受到损伤或光缆受到挤压等。由于运营商请线路沿线的居民进行光缆的敷设，光缆的敷设质量很难有保证。四、1背景某项目部在负责某本地网线路一期工程施工时，与其运营商在各方面配合得都非常好，因此运营商希望项目部帮助其完成一个直埋光缆线路不合格工程整改，该直埋光缆线路工程存在较多质量问题，主要有：部分地段的光缆埋深不够，应加保护管的地段没加保护管，过河的光缆有部分没冲槽、坡坎被冲毁，部分光缆接头衰耗较大等，要求将其整改成一个合格工程。该运营商对此项目部非常信任，知道其能胜任此项目，项目部为了以后和该运营商继续合作，也不便拒绝，最终接受此整改工程。在洽谈合同时，运营商的商务部门提出，要求施工单位在现场调查的基础上做出此项目总承包价，也就是说合同金额一次“包死”，施工过程中不允许再发生变更。施工单位认为现场全面调查前期工程中存在的问题难度很大，因此建议合同签订为工程完成后费用照实结算的“开口”合同。运营商的商务部门仍坚持自己的意见，最终在施工单位估算现场工作量的基础上，双方签订了合同。在合同中列有施工单位报出的本项目需完成的工作量及相关的费用，并将费用汇总后作为合同金额。同时在合同中规定：此合同额为工程总费用，不得调整；工程中发生的合同以外的工作量照实结算。2问题(1)此合同对于施工单位存在哪些风险?应如何防范?(2)针对此项目的最终合同中，双方都默认了其中存在的一些矛盾性问题，项目部在施工过程中如果需要完成合同以外的工作量，应如何做才能保证自身利益?(3)如果合同双方对工程的结算达不成一致意见，施工单位应怎样解决争议?(4)在施工过程中，如果因运营商办理报建手续的原因，项目部在某一段时间无法整改，从而使得项目部发生了窝工，运营商又不愿意负担此部分窝工的费用，施工单位应如何进行索赔?【答案】(1)此合同对于施工单位存在的风险主要有：完成合同以外的工程量得不到相应的费用；建设单位原因产生的窝工得不到相应的补偿；整改过程中挖断光缆、造成通信阻断等。施工单位如要防范这些风险，首先不应签订此合同；其次如果执意想完成此项目，那么应坚持将合同签订成“开口”合同，即工程费用按实结算。对于施工过程中有可能挖断光缆，应加强管理、制定措施，尽量避免发生此类事故。(2)如果工程中有些合同工作量表以外的工作必须完成，那么应直接与运营商签订变更单和洽商记录，并附上相应的费用表、计算依据、完成相关工作量的必要性等文件，请运营商主管项目的负责人签字确认，如果得不到确认的话，应拒绝完成合同以外的工作量。(3)如果合同双方对工程的结算最终达不成一致意见，施工单位应按照合同中规定的解决争议的方法来解决争议。一般解决争议的方法有协商、调解、仲裁和诉讼。(4)施工单位若要获得索赔，应在窝工事件发生后的 28 天以内，以书面索赔通知书的形式，向监理工程师正式提出索赔意向通知；在索赔通知书发出后的 28 天内，向监理工程师提出延长工期和补偿经济损失的索赔报告及有关资料，等待监理工程师的答复。如果监理工程师在收到索赔报告的有关资料后 28 天内未予答复或未对承包人作进一步的要求，则应视为该项索赔已经被认可。索赔文件应包括总述部分、论证部分、索赔款项和工期的计算部分以及论据部分。施工单位应该充分论证索赔权，合理计算索赔款，按时提出索赔要求，编写好索赔报告，提供充足的索赔证据，力争友好地协商解决。五、某施工单位承担一项基站设备安装工程，工作内容包括：机房内基站及配套设备安装调测，3050m 高的地面自立式铁塔上天馈线系统安装，接地系统安装。工期为 7 月 1 日至 8 月 31 日。因工期紧张，项目部招收了部分塔上作业人员，自行组织了技术和安全培训即上岗作业；上塔前，项目部技术负责人对天馈线安装工作进行了交底；因馈线等甲方提供的主要材料有合格证，故未对其进行检验直接进场使用。工地安全员检查时，发现个别施工人员赤膊作业、随手抛下安全帽和工具、为活动方便不系安全带等，及时给予纠正。随后，项目部完善了安全保护措施，至完工没有发生安全事故。对已安装完成的 10 个站的测试中，发现多个站天馈线指标不合格，项目部通过分析找到了不合格原因，制定了纠正措施，后续的测试没有发现类似问题。【问题】1指出至少 5 个安装天馈线的质量控制点。2识别施工人员的不当行为可能引发的安全事故。3说明本工程安全保护措施应包含的内容。4说明接地系统作用及其接地系统室外部分包括的内容。【答案】1安装天馈线的质量控制点：(1)天线固定；(2)天线位置；(3)天线方向；(4)馈线防水；(5)馈线固定；(6)馈线弯曲度；(7)馈线接头；(8)馈线接地。2可能引发的安全事故：(1)强紫外线对人体伤害；(2)人员高处坠落摔伤；(3)高处落物伤人。3本工程安全保护措施应包含的内容：(1)进行安全教育和安全技术交底；(2)塔上作业人员须经专门的安全培训，取得资格证书后上岗；(3)作业人员佩戴安全防护用品；(4)划定塔下安全禁区；(5)高温时段和 6 级以上大风时停止塔上作业。4接地系统的作用是迅速泄放雷电引起的强电流。接地系统室外部分包括：建筑物接地、天线铁塔接地、天馈线接地。六、某施工单位承接了一项新建架空光缆线路施工，经过城区部分光缆线路和电力线交越。其中约定，电杆、光缆等由建设单位采购，其他辅料由施工单位采购；施工过程中，施工单位只检查了建设单位采购的材料，对提供合格证标签的材料只检查了合格证的有效性；现场作业人员未对施工单位自购材料进行复检。某天，预报有大雨，施工单位为保证新开挖的杆坑能及时掩埋，防止雨水冲刷，通知监理单位后立即进行了掩埋，后监理单位拒绝为隐蔽工程签证。监理单位现场检查中发现材料暂存仓库未设置消防栓，令施工单位立即整改。问题：1、自购的材料需要检验吗？有合格证标签的材料需要检验吗？说明理由。2、监理拒绝签证是否合理？说明理由。3、架空吊线与电力线交越应采取哪些防护措施？4、光缆光电性能检验的内容包括哪些？5、临时仓库的消防管理要求有哪些？【答案】1.自购材料需要检验，有合格证的材料也需要检验：按照质量行为规范的要求，施工单位必须对用于工程的材料进行检验，无论是自购的还是建设单位提供的有合格证的材料只表明生产厂商的检验，施工单位仍需要进行检查，检查后的材料状态应当有书面记录并有检查人签字。2.监理工程师拒绝在隐蔽工程随工验收签证上签字是合理的。按照隐蔽工程随工验收的程序要求，项目部应在隐蔽工程隐蔽前首先向建设单位、监理单位提出申请，相关单位才可以进行隐蔽工程随工验收的后续工作。在施工过程中，由于客观因素的变化，施工进度加快，但施工单位在将工程量隐蔽前并未及时提请监理工程师到现场进行验证，因此项目部的做法不符合隐蔽工程随工验收程序的要求。3.架空吊线与电力线交越应采取防护措施：吊挂式架空吊线与电力线交越时，一般应从电力线的下方通过并保持设计规定的安全距离。交越档两侧的架空光(电)缆杆上地线在离地面高2.0m 处断开 50mm 的放电间隔。两侧电杆上的拉线应在离地高2.0m 处加装绝缘子做电气断开。与电力线交越部分的架空吊线应加套绝缘保护管。4.光缆光电性能检验包括：光缆长度复测；光缆单盘损耗测试；光纤后向散射信号曲线；光缆护层的绝缘检查。5.临时使用的仓库的消防要求：应建立消防管理要求，配置消防器材，使用防爆灯具，电源线的线径应符合要求；易燃易爆物品应单独存放；严禁保管人员住在仓库中；仓库内严禁烟火。七、某工程公司承接了新建交换设备安装工程，内容包括交换设备、电源设备、地线制作部分，交换设备设计到新旧设备替换，需要进行割接。项目例会上任命了质检员、安全员，会议上要求严格执行“三检”制度。施工过程中，项目经理到工地巡视检查，看到了以下现象：甲工地，两个工人正在一个梯子上整理走线架上的线缆；乙工地，一个工人用电烙铁焊接告警端子后，把烙铁放置在设备机架顶上；在测试阶段发现部分线缆接头焊接不牢固，项目经理责令进行整改。问题：1.“三检”制度内容是什么？2.质检员主要职责有哪些？3.请指出施工过程中不规范之处并说明正确做法。4.施工过程中如何保证在用设备的安全。5.如何预防线缆接头焊接不合格问题。【答案】1.三检制度是指自己检查（自检）、互相检查（互检）、专人检查（专检）。2.质检员的主要职责：（1）负责过程(工序)的质量检验及认定，对施工过程进行工序质量监控，检查管理人员的管理方法是否存在问题。（2）检查施工过程中施工人员的操作方法是否符合要求。（3）检查施工过程中所使用的机械、仪表、设备、材料的规格、型号能否满足工程的需要。（4）检查工作应做好工作记录。3.不规范之处 1：甲工地，两个施工人员同时站在一个梯子上作业；正确做法：两个施工人员应该各站一个梯子上作业或者只有一个人站在梯子上作业，并有专人扶梯。不规范之处 2：乙工地，一个工人用电烙铁焊接告警端子后把烙铁放置在设备机架顶上。正确做法：电烙铁使用完毕，应放在专用支架上，冷却后应摆放整齐或放在工具箱里。4.保证在用设备的安全措施：（1）机房内施工电源割接时，应注意所使用工具的绝缘防护；通电前应检查新装设备，在确保新设备电源系统无短路、接地、错接等故障时，确认输入电压正常时，方可进行电源割接工作。（2）在机房内施工时，应采取防尘措施，保持施工现场整洁。（3）禁止触动与施工无关的设备。需要用到原有设备时，应经机房负责人同意，以机房值班人员为主进行工作。八、（通信工程施工招标投标管理）某城市的通信建设单项工程包括 5 个单位工程，建设单位为了引进竞争机制，将此项目的 5 个单位工程分别进行招标。建设单位请长期与其合作的某施工单位编制了标底，并向 20 家施工单位发出了招标邀请函，这些单位都购买了标书，并按照建设单位的要求向其交纳了估算合同价 2%的投标保证金。在投标截止日，有 A、B 两家施工单位因路上堵车而未按规定时间提交投标文件，经向建设单位解释，建设单位接受了两单位的标书。在开标时，发现 C 施工单位的投标文件中对一个标段有两个报价。在开标结束后，C 施工单位解释此问题是因为封装文件时疏忽所致，并说明了有效文件的版本。此次评标决定以最接近标底法确定中标人。在评标时，评标委员会发现 D 施工单位投标文件中的施工方案编制得比较优秀，只是其中的工作量与报价的内容不对应，因此，评标委员会请其对此问题作出澄清，以确定有效工作量。对于 E 施工单位的投标文件，评标委员会发现其中的工作量汇总时存在数据错误，因此请该单位对此进行补正。另外，还有其他个别的投标文件也存在含义不清、文字错误等问题，评标委员会也都请他们作了必要的说明或澄清。经建设单位的权衡，最终确定了 A、B、C、D、E5 家施工单位分别中标一个单位工程。在签订合同时，建设单位请 A 施工单位再适当地把费用压低一些，A单位迫于无奈只好同意。最终，建设单位与 5 家施工单位签订了施工合同。建设单位在合同签订一个月以后，向未中标的各施工单位退还了投标保证金。由于建设单位资金紧张，工程开工后一直未按合同约定向各施工单位拨付进度款。各施工单位为了尽快完成此项目，分别垫资完成此工程。未中标的施工单位在了解到此工程招标投标过程中的一些问题以后，欲对此建设单位的行为进行投诉。问题：(1)建设单位在此次招标活动中有哪些违规行为？建设单位怎样做才正确？(2)未中标的施工单位应向哪个部门投诉建设单位的违规行为？【答案】(1)建设单位在此次招标活动中的违规行为包括：不应按单位工程进行招标。建设单位的招标活动应按建设项目或单项工程进行招标。不应在建设资金未落实的情况下进行招标活动。应在建设项目的资金得到落实以后,方可以开展招标活动。标底的编制工作不应由施工单位完成。标底应当由具有自行招标资格或有设计、咨询、招标代理等资格的单位编制,且必须符合国家有关规定。要求投标单位交纳的投标保证金的数量不合理。建设单位可以要求投标人缴纳投标保证金,金额一般不应超过合同估算价的 1%。接受逾期递交的投标文件不符合规定。投标人逾期送达的投标文件,招标人应不予受理。投标文件中存在两个报价的,未作为废标处理。投标人在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价,且未声明哪一个有效的,应视为废标。建设单位向中标单位提出压低报价签订合同。建设单位应按照中标价签订施工合同。返还未中标的施工单位的投标保证金的时间有问题。对于未中标的投标人交纳的投标保证金,建设单位应在与中标人签订施工合同后 5 日内退还。(2)未中标的施工单位在了解到此工程招标投标过程中的一些问题以后,可以向其所在省、自治区或直辖市的通信管理局投诉此建设单位的违规行为。九、1背景某项目经理部在负责某本地网线路一期工程施工时，与其运营商在各方面配合得都非常好，因此运营商希望项目经理部帮助其完成一个直埋光缆线路不合格工程整改，该直埋光缆线路工程存在较多质量问题，主要有：部分地段的光缆埋深不够，应加保护管的地段没加保护管，过河的光缆有部分没冲槽、坡坎被冲毁，部分光缆接头衰耗较大等，要求将其整改造成一个合格工程。该运营商对此项目经理部非常信任，知道其能胜任此项目，项目经理部为了以后和该运营商继续合作，也不便拒绝，最终接受此整改工程。在洽谈合同时，运营商的商务部门提出，要求施工单位在现场调查的基础上做出此项目总承包价，也就是说合同金额一次“包死”，施工过程中不允许再发生变更。施工单位认为现场全面调查前期工程中存在的问题难度很大，因此建议合同签订为工程完成后费用照实结算的“开口”合同。运营商的商务部门仍坚持自己的意见，最终在施工单位估算现场工作量的基础上，双方签订了合同。在合同中列有施工单位报出的本项目需完成的工作量及相关的费用，并将费用汇总后作为合同金额。同时在合同中规定：此合同额为工程总费用，不得调整；工程中发生的合同以外的工作量照实结算。2问题(1)此合同对于施工单位存在哪些风险应如何防范(2)针对此项目的最终合同中，双方都默认了其中存在的一些矛盾性问题，项目经理部在施工过程中如果需要完成合同以外的工作量，应如何做才能保证自身利益(3)如果合同双方对工程的结算达不成一致意见，施工单位应怎样解决争议(4)在施工过程中，如果因运营商办理报建手续的原因，项目经理部在某一段时间无法整改，从而使得项目经理部发生了窝工，运营商又不愿意负担此部分窝工的费用，施工单位应如何进行索赔【答案】(1)此合同对于施工单位存在的风险主要有：完成合同以外的工程量得不到相应的费用；建设单位原因产生的窝工得不到相应的补偿；整改过程中挖断光缆、造成通信阻断等。施工单位如要防范这些风险，首先不应签订此合同；其次如果执意想完成此项目，那么应坚持将合同签订成“开口”合同，即工程费用按实结算。对于施工过程中有可能挖断光缆，应加强管理、制定措施，尽量避免发生此类事故。(2)如果工程中有些合同工作量表以外的工作必须完成，那么应直接与运营商签订变更单和洽商记录，并附上相应的费用表、计算依据、完成相关工作量的必要性等文件，请运营商主管项目的负责人签字确认，如果得不到确认的话，应拒绝完成合同以外的工作量。(3)如果合同双方对工程的结算最终达不成一