云南省2023年一级建造师之一建矿业工程实务自测模拟预测题库(名校卷).doc

云南省云南省 20232023 年一级建造师之一建矿业工程实务自测年一级建造师之一建矿业工程实务自测模拟预测题库模拟预测题库(名校卷名校卷)单选题（共单选题（共 5050 题）题）1、钢筋混凝土预制桩应在混凝土达到设计强度的（）后方可起吊A.30%B.50%C.60%D.70%【答案】D2、工程安全事故调查组成员不应包括（）A.事故发生单位人员B.公安机关相关人员C.政府相关人员D.工会成员【答案】A3、关于矿产资源勘查成果处理，做法正确的是（）。A.直接提交资源开发单位B.统一按规定汇交或填报C.勘查单位自行管理收藏D.提交送审单位保留收藏【答案】B4、下列地下工程应采用三级防水等级的是()。A.地下铁道车站B.地道运行区间隧道C.电缆隧道D.城市人行地道【答案】C5、低瓦斯矿井建井期间，井巷掘进的通风方式可采用（）。A.压入式、抽出式、混合式B.对角式、混合式、抽出式C.中央式、对角式、混合式D.压入式、对角式、混合式【答案】A6、关于合同中的安全施工内容，说法不正确的是()。A.承包方应承担施工现场管理的安全责任B.合同的安全施工内容只对承包方有约束作用C.由承包人措施不力给发包人造成的损失应由承包人承担D.承包人应接受发包人的安全措施指令【答案】B7、在城市、大海、河流、湖泊、水库、地下积水下方及复杂地质条件下实施地下爆破时，应作（）。A.专项安全设计B.应急预案C.专项演练D.专项安全设计和应急预案【答案】D8、影响基坑稳定性的说法，不正确的是（）。A.地下水一般是影响基坑稳定的不利因素B.动荷载会降低土的稳定性质C.支护程序不同对基坑稳定的影响不同D.土坡越陡对基坑稳定越有利【答案】D9、在巷道掘进循环中占时最多的工序是（）。A.永久支护B.钻眼爆破C.安全检查D.装渣运渣【答案】D10、影响矿产资源的产业发展及其开发的基本环节是（）。A.资源储存条件与地域经济需求B.资源开发能力与资源市场运作C.国家规划调控与资源市场运作D.地域经济需求和资源开发能力【答案】C11、采用单斗挖掘机的剥采作业，其优点有()。A.效率高B.对运输物料的要求低C.生产成本低D.配套方便【答案】D12、矿山地质土的坚实系数在 0506 之间，应采用()开挖方法及工具。A.用锹、锄头挖掘，少许用镐翻松B.主要用镐，少许用锹、锄头挖掘，部分用撬棍C.整个先用镐、撬棍，后用锹挖掘，部分用楔子及大锤D.锹、锄头挖掘，少许用脚蹬【答案】D13、土方工程施工采用人力填土时，每层虚铺的厚度宜为（）cm。A.1020B.2030C.3050D.6080【答案】B14、关于复合井壁，说法不正确的是()。A.采用一种复合材料砌筑B.用作井筒的永久支护C.具有抗渗性能好的特点D.抵抗围岩变形能力强【答案】A15、矿井的主、副井筒为斜井，回风井井筒为立井，则该矿井的开拓方式属于()。A.综合开拓B.平硐开拓C.立井开拓D.斜井开拓【答案】D16、关于乳化炸药特点的说法，正确的是()。A.起爆感度低B.抗水性能差C.环境污染大D.生产成本低【答案】D17、关于矿山安全避险“六大系统”说法不正确的是（）。A.六大避险系统是矿山安全必须具备的基本安全避险设施B.矿山企业必须使“六大避险系统”可靠、设施完善C.“六大避险系统”包括排水施救系统D.紧急避险系统为“六大避险系统”最主要的系统之一【答案】C18、就矿山井巷工程而论，帷幕法仅适用于深度不超过（）的含水不稳定表士层中的立井和斜井施工。A.60mB.80mC.100mD.120m【答案】C19、关于施工总平面布置的原则，正确的是（）。A.压风机房位置确定后，则提升机房的布置不宜离其过近B.斜井施工中临时提升机布置在永久提升机的前方C.混凝土搅拌站施工任务繁重应设置在变电所附件D.为避免炸药库安全事故的影响，宜将其布置在广场的空旷处【答案】B20、厂房结构的节间吊装法的优点是（）。A.准备工作简单B.构件吊装效率高C.起重机开行路线短D.管理方便【答案】C21、边坡高度 H 大于（）为超高边坡。A.100mB.300mC.400mD.500m【答案】D22、地质年代单位也分为三级，下面不是其构成内容的是（）。A.代B.纪C.群D.世【答案】C23、下列关于矿山企业行政管理的法律责任规定中，正确的是（）。A.矿山企业主管人员强令工人冒险作业而发生重大伤亡事故的，则对其撤职处理B.安全生产的特种作业人员未取得资格证书上岗、并逾期不改正的，提请县级以上人民政府决定责令停产C.矿山企业主管人员对矿山事故隐患不采取措施而发生重大伤亡事故的，由其上级主管部门对其行政处罚D.矿长不具备安全专业知识的，应由劳动行政主管部门对其进行撤职处理【答案】B24、关于复合井壁，说法不正确的是()。A.采用一种复合材料砌筑B.用作井筒的永久支护C.具有抗渗|生能好的特点D.抵抗围岩变形能力强【答案】A25、矿业工程总承包项目通常不从()开始。A.项目立项B.项目可行性研究C.项目初步设计D.项目施工【答案】D26、矿业工程地下连续墙施工工艺中，护壁泥浆的搅拌时间应有 47min，搅拌后宜贮存()以上再用。A.30minB.1hC.2hD.3h【答案】D27、在矿山建设项目影响工期的因素中，属于设计变更因素对应措施的是()。A.由监理单位与建设项目有关部门和单位对工程进度和工作进度进行协调B.对一些必不可少的设计变更，应本着实事求是，少做改动的原则C.加强向有关政府职能部门汇报请示，争取最快解决D.计划工期要预留足够的机动时间【答案】B28、钾矿井下爆破时，装药前应测定爆破作业面及其 20m 以内的所有巷道和起爆站等重要部位空气中的（）浓度，确认无危险时，方准进行爆破准备工作。A.氢气B.瓦斯C.氢气和瓦斯D.氧气【答案】C29、以下炸药中属于含水炸药的是（）。A.改性铵油炸药B.膨化硝铵炸药C.粉状乳化炸药D.普通铵油炸药【答案】C30、地基与基础工程中，采用土钉墙支护的基坑，深度不宜大于 12m，使用期限不宜超过()个月。A.6B.12C.18D.24【答案】C31、在平硐开拓方式中，为排水方便，平硐必须有()的流水坡度。A.24B.25C.34D.35【答案】D32、对于混凝土工程的分部(子分部)工程的质量合格的一项条件是()。A.一般项目抽样计数应有 80合格B.观感质量不符合要求，但其他合格C.质量检查合格，但是资料不完整D.原材料缺验收资料，但所含工程的质量均应验收合格【答案】A33、根据矿井防治水工作的相关规定，关于井下探放水的要求，错误的是()。A.采用煤电钻在煤层中进行钻孔探放水B.主要探水孔的位置应由测量人员标定C.打钻地点附近应安设专用电话D.打探水钻孔前应先清理巷道和排水沟【答案】A34、露天矿防排水工程的主要内容有排水工程和()。A.挖渠道B.建围堰和设水仓C.防洪工程D.疏干工程【答案】C35、一般井筒施工中，含主井改装的提升运输形式存在三个阶段，其顺序合理的是（）。A.副井吊桶提升(主井改装)期、主副井未贯通期和主井临时罐笼提升期B.主副井未贯通期、副井吊桶提升(主井改装)期和主井临时罐笼提升期C.主井临时罐笼提升期、主副井未贯通期和副井吊桶提升(主井改装)期D.主副井未贯通期、主井临时罐笼提升期和副井吊桶提升(主井改装)期【答案】B36、下列对网络计划编制的要求中，正确的是（）。A.正常的组织关系绝对不能颠倒B.应该一次成功C.唯一要求是满足工期要求D.必须是最短的工时结果【答案】A37、矿业工程项目合同价款调整中，当发生()时，发承包双方应当按照合同约定调整合同价款。A.企业资质发生改变B.一方企业发生人事变动C.工程设计内容模糊D.物价变化【答案】D38、矿业工程竣工资料的质量要求内容不包括（）。A.工程竣工资料内容与工程实际相符合B.工程竣工资料签字盖章手续完备C.工程竣工资料使用易褪色的材料书写D.工程竣工资料应为原件【答案】C39、沉管灌注桩在沉管和拔管施工中的正确做法是（）。A.高提重打B.密锤慢抽C.慢锤重击D.密振快抽【答案】B40、地面工业建筑砌体的()是砌体结构构件承载能力的主要指标。A.抗拉能力B.抗压强度C.抗剪能力D.砂浆强度等级【答案】B41、分部分项工程单价由人工费、材料费、机械费、管理费、利润等组成，并考虑（）。A.动力费B.措施费C.风险费D.井巷工程辅助费【答案】C42、关于矿山开采政策规定的说法，错误的是()。A.矿山企业的开采回采率、采矿贫化率和选矿回收率应当达到设计要求B.对具有工业价值的共生和伴生矿产应当统一规划，综合开采，综合利用，防止浪费C.在建设铁路之前，建设单位必须向所在市级地质矿产主管部门了解拟建工程所在地区的矿产资源分布和开采情况D.因采矿受到破坏的，矿山企业应当因地制宜地采取复垦利用措施【答案】C43、巷道贯通重要方向偏差不包括哪个（）。A.巷道中线的左、右偏差B.巷道腰线的上、下偏差C.立井上、下两段平面中心线偏差D.巷道两工作面距离的偏差【答案】D44、下列关于钢丝绳的用途，说法正确的是()。A.级钢丝绳可用于人员提升B.由不规则钢丝构成的异形钢丝绳可用作钢丝绳罐道C.圆形钢丝绳可作为摩擦轮提升的尾绳D.石棉钢丝绳比金属内芯钢丝绳更适用于有冲击负荷的条件【答案】B45、斜井开拓矿井采用普通胶带运输时，斜井倾角不应超过（）。A.14B.16C.18D.20【答案】B46、在一定范围内岩层大致向一个方向倾斜的构造形态是指（）A.单斜构造B.断裂构造C.褶皱构造D.倾向构造【答案】A47、矿井施工用临时变电所不应布置在()。A.用电负荷中心部位B.工业广场引人线的对面C.人流罕至处D.压缩机房附近【答案】B48、属于井底车场辅助运输线路的是（）。A.主井的空车线B.水仓通道C.重车线绕道D.材料车线【答案】B49、当人工挖孔灌注桩的开挖深度超过（）时，应设置通风设施。A.3mB.5mC.8mD.10m【答案】D50、设 V1 是开挖前土体自然体积，V2 是开挖后的松散土体体积，V3 是运去填方压实后的土体体积；则为计算充填一定体积大小并经过压实其所需要的挖掘体积，需要的参数是()。A.V1 和 V2B.V1 和 V3C.V3 和 V2D.V1、V2 和 V3【答案】B多选题（共多选题（共 2020 题）题）1、岩石压缩全应力应变曲线反映的岩石物理力学性质特点包括（）。A.当岩石所受作用力相对不大时，可以将岩石视为刚性材料B.岩石在加载过程中不断有微破裂出现C.到极限强度后，岩石承载能力没有消失D.在有围压时，可以提高岩石的强度但对岩石的脆性没有改善E.软化段岩石的承载能力随变形增加会不断降低【答案】BC2、锚索结构的主要构成有()。A.锚杆B.索具C.内锚头D.外锚头E.锚索体【答案】CD3、建筑密封材料应满足的性能要求有（）。A.粘结性B.流动性C.固结强度D.耐热性E.延性【答案】AD4、“一通三防”是指（）。A.通风B.防瓦斯C.综合防尘D.防灭火E.防汛【答案】ABCD5、关于工业场地填方与压实施工的基本要求，说法正确的有（）。A.填土的含水量应当是符合密实要求的最优含水量。B.填土工作一般由场地最低部分开始。C.土质松软不符合要求的地方可换土处理。D.填土时应将透水性大的土层置于透水性较小的土层之上。E.人工填土每层虚铺厚度约 20-30cm。【答案】ABC6、压风机房的位置应设置要求有()。A.远离办公楼B.远离绞车房C.远离变电所D.广场主导风向的上风位置E.靠近主要负荷地【答案】ABD7、工业炸药的要求是（）。A.炸药配比接近零氧平衡B.原料来源广泛，加工工艺简单C.可长期储存D.有足够的威力E.有较高的感度【答案】ABD8、下列设施中，属于生产性辅助设施的有（）。A.选矿厂B.压风机房C.变电所D.食堂E.机修车间【答案】BC9、容易引起规模较大的岩体失稳，造成边坡滑塌的边坡岩体结构形式是()。A.整体状结构B.块状结构C.层状结构D.碎裂状结构E.散体状结构【答案】D10、排除地面水常用的施工方法有设置（）。A.排水沟B.截水沟C.筑土堤D.深水泵E.轻型井点【答案】ABC11、关于防水混凝土工程施工缝的留设，说法正确的有（）。A.可留设在结构变形缝处B.可设在应力较大的部位C.墙体不得留垂直缝D.地下室顶板不宜留设施工缝E.地下室底板不宜留设施工缝【答案】ACD12、下列建(构)筑物中，属于地下工程防水划分为一级的有（）。A.燃料库B.影剧院C.城市人行地道D.配电间E.空调机房【答案】BCD13、矿业工程施工中、成本管理的基础工作是（）。A.预算管理B.定额管理C.计量工作D.原始记录E.计划明确、赏罚分明【答案】ABCD14、目前，适合于斜井工作面的常用排水设备有()。A.卧泵B.风泵C.潜水排砂泵D.气动隔膜泵E.吊泵【答案】BCD15、锚喷支护巷道工程质量评定中的主控项目包括（）。A.锚杆杆体及配件的材质、品种、规格和强度B.锚杆锚固药卷的材质、规格、配比和性能C.锚杆的间距和排距D.喷射混凝土材料的质量E.锚杆的外露长度【答案】ABD16、露天台阶爆破的常见炸药装填结构有()。A.连续装药B.耦合装药C.间隔装药D.混合装药E.底部空气垫层装药【答案】ACD17、井筒到底后，为满足快速安全施工的要求，井底车场可能需要增加的临时工程有（）。A.临时水仓B.临时变电所C.临时炸药库D.临时贯通道E.临时装载硐室【答案】ABD18、根据煤矿井巷工程质量验收规范GB 502132010 的规定，工程项目的质量验收划分包括()。A.分部工程B.子分部工程C.分项工程D.子分项工程E.检验批【答案】ABC19、地质构造的形式总体可分为()。A.单斜B.褶皱C.断裂D.裂隙E.层理【答案】ABC20、矿井的开拓方式按井筒形式可分为（）。A.立井开拓B.斜井开拓C.平硐开拓D.综合开拓E.分段开拓【答案】ABCD大题（共大题（共 1010 题）题）一、某矿区已完成规定的勘探和部分矿井初步设计工作。其中一个新建 12Mt矿井，因为井筒地质钻孔资料充分，且岩性条件也比较好，井筒施工工程很快就完成。根据井筒尚未到底前施工所揭示的岩层条件，设计单位选定了开拓水平的位置，并设计了断面偏大的三心拱直墙形状巷道。施工进入巷道阶段后发现，该水平岩层构造多、性质变化很大，且多数岩性差、围岩压力大，巷道几乎难以推进。于是在巷道施工过程中又按地质精查要求补充了勘探钻孔。等巷道进到应进矿层的位置时，发现矿层的储量比原设计的要小得多。最后项目只能改成为 045Mt 的矿井。问题 1怎样认识该矿区开发和矿井建设的程序安排问题?2试分析勘察资料对项目建设的影响。3当巷道施工发生困难时，可采取哪些办法?4本案例说明了哪些矿业工程项目管理的特点?【答案】1矿产资源属国家所有，是国家的战略物资，也是国家建设的基础条件，同时，矿产资源开发又是国家经济发展的一项重要部署，它可以带动地区经济的发展。因此国家对矿产资源要形成政府宏观调控与市场运作相结合的资源优化配置机制。所以，尽管该地区域经济相对贫困、交通不够发达，从市场条件看对矿产品开发并不有利，但是国家从战略角度和国家整体经济发展来看，可能就是必要的。对于资源开发而言，需要开发和如何建设是两个不一样的问题。该项目采用了边施工、边设计、边勘察的方法。矿井开拓水平确定和巷道断面设计在井筒施工过程中才完成；精查勘探工作在巷道施工遇到困难时才不得不去完成。正因为此，使施工发生困难，造成矿产生产规模(设计产量)不能落实。显然该项目的建设没有达到目标。2地质勘察资料是矿业工程设计、施工的基础条件。国家矿产资源法和建设工程质量管理条例对资源的勘查性质和质量的要求，以及对设计必须依据勘察成果、作为设计依据的勘探文件必须经过批准等要求，都有明确的规定。所以采取边勘察边设计边施工的做法，极易导致投资的浪费，给设计、施工带来极大的困难。虽然，目前的勘察技术水平并不能完全保证设计、施工的需要，例如，资料不准确、设备能力有限、判断方法的误差等，都会使实际情况与资料提供的说明有一定偏差，但是这不能作为施工忽视地质勘探的理由。矿业工程项目施工必须充分依靠勘探成果，参考附近矿区的条件，谨慎施工。3巷道施工困难，可以根据具体条件选择采用：(1)重新进行支护设计改变支护方法、加强支护，包括反拱；(2)改变巷道断面形状，包括弯墙(马蹄形)；(3)减小断面大小；(4)另行选择压力小的路径；(5)采用卸压技术等。4说明：(1)矿业工程专业内容的综合性；(2)矿业工程与矿业生产的联系密切；(3)矿业工程施工条件复杂；(4)矿业工程项目的高风险性等。二、背景某工程建设在一老厂区最东侧的狭窄场地。该工程特点为是场地附近建筑物较多，皮带通廊和各种管道纵横交错，且有 150m 高烟囱两座，周围交通非常不便。某承包方同发包方签订了该工程的建设施工合同，约定工期 l2 个月，开工日期为 3 月 8 日，竣工日期为次年 3 月 7 日;工期惩罚额为 5000 元/d，工程保修期一年。在施工过程中，因建筑物较密集，安全管理困难较大。烟囱施工到 100m 高时，施工材料坠落到附近的车间屋面，造成一名屋面防水施工人员死亡。另，工程累计停电 20d;因雨天不能正常施工延误工期 10d;由于交通不便造成误工 10d，该工程于次年 4 月 17 日竣工。同日，为给高炉早日供料，公司领导决定不经验收即投入使用。问题 1.本工程发生的职业伤害事故按发生原因和事故后果严重程度分属什么类别的事故?2.伤亡事故处理时限是如何规定的?3.承包方是否应承担该工程延误的责任?应如何计算工期延误惩罚数额?4.该工程未经验收便投入使用，其质量问题承包方是否应该承担责任?应如何处理?【答案】1.本案例属物体打击类安全事故;事故属一般性安全生产事故。2.重大事故、较大事故、一般事故，负责事故调查的人民政府应当自收到事故调查报告之日起 15 日内作出批复;特别重大事故，30 日内做出批复，特殊情况下，批复时间可以适当延长，但延长的时间最长不超过 30 日。3.工期共延误 40d，其中 20d 停电应由负责供电的发包方负责;对雨天和交通不便的影响承包商应在合同签订之前对此风险有所准备，但承包方在制订计划和实际施工中考虑不周，造成误工。故由此造成的 20d 工期延误由承包方承担责任，工期延误惩罚额为 100000 元。4.工程未经验收业主就要求投入使用，投入使用之日(次年 4 月 17 日)即可视为工程移交 Et，由此发生的质量问题由业主承担责任。但出现故障的时间在工程质量保修期内，承包方应承担保修责任，派人检查修理。检查质量问题确实是由于承包方的施工责任或施工质量不良造成的，承包方应负责并承担修理费用。三、某施工单位中标承担了一副井井筒工程，该副井井筒净直径 5m，掘进荒径67m，井筒深度 720m，两侧马头门各施工 20m，包含相关设备基础，管子道开口施工 5m，该项目合同工期 12 个月，自签订合同之日起算，井筒平均进尺 85m月。井筒施工工期合同签订之后，项目经理立即组织人员与设备，成立了施工项目部，配备生产副经理、经营副经理和技术副经理(施工)，1 个机电队，1个运输队，1 个掘进队，项目部管理层设置了相关职能部室，有生产技术组、财务组、后勤组、经营组等。为了减轻工人的劳动强度，掘进队采取四六制综合班组作业方式，每班固定上班时间 6 个小时，由队长为每个班组的作业量进行考核。项目经理接受任务后，首先组织工程技术人员编制施工组织设计，制定技术方案，井筒施工采用临时凿井井架，井筒内布置了两套单钩提升，吊桶均为 4m3，主提升机为 JKZ-28155，副提升机为 JK-25115，2 台HZ-4 型中心回转抓岩机，1 趟400 金属风筒，混凝土采用底卸式吊桶运输，80DG1-758 吊泵排水。然后项目经理按照制定的技术方案估算了一下工期，要求技术人员在编制施工排队时按施工准备期 25 个月，井筒施工工期 8 个月，马头门施工 2 个月考虑。问题 1项目经理部配置和组织有何不妥 2项目经理接受任务后在制定技术方案中有何不妥 3分析该项目部的劳动组织。【答案】1根据要求，矿山施工项目经理部必须有专职安全副经理。本案例的项目经理部缺少安全副经理；技术经理只有施工技术经理也不妥，另应配备地质经理(或工程师)。本案例仅施工井筒工程，通风工作可以由安全或技术经理负责，如涉及二、三期工程，则有主管通风工作的经理外，还必须建立通风队。2项目经理制定技术方案时安排顺序不妥，应该是首先考虑工期的安排，施工准备期是可以提前估算，马头门的施工工期也可基本确定，这样，就可以估算出井筒施工应该安排的工期，再计算出井筒施工进度需求，然后根据井筒施工进度需求制定井筒施工技术方案和设备的配备。井筒布置 2 套单钩提升不妥，因为井筒净直径 5m 只能布置 1 套单钩，而且副提升机为 JK-25115也不能提升 4m3 吊桶；2 台中心回转抓岩机不妥，井筒布置不下。1 趟400 金属风筒，不能满足通风需求，以 1 趟800 胶质风筒为宜。80DGL-758 吊泵排水不妥，不能满足排水深度要求。3该项目部掘进队采取四六制综合班组作业方式，不适合组织快速施工，因为立井井筒施工凿岩爆破、出渣、砌壁、清底4 个主要工序专业性非常强，而且人员变化大，如凿岩爆破班组一般为 6 个伞钻手，23 名辅助人员即可，出渣班组则主要是抓岩机司机和把钩信号工，而清底班则以力工为主。如果采取综合班组作业方式则要求所有职工必须熟练掌握所有工序的作业，每个班组都要按工序最多的人员配备，易造成窝工，浪费专业技术工人，且易引发怠工现象。建议适宜组织快速作业的方式是采用固定工序滚班作业，这样可以充分发挥专业技术工人的特长，便于组织管理。四、背景某钢厂将一条年产 100 万宽厚板轧制生产线的建设项目，通过招标确定本工程中的板坯加热炉车间和热轧制车间由具有冶金施工总承包一级资质的企业进行施工总承包，负责土建施工，厂房钢结构制作、安装，车间内 300t 桥式起重机的安装，设备安装与调试，三电工程的施工，各能源介质管道施工等内容。建设工期为 16 个月。因工程工期太紧，造成总承包单位人力资源的调配出现短缺，为不影响该工程的建设速度，拟将该工程中的部分土建工程和车间内桥式起重机的安装进行分包。问题 1.总承包单位拟将土建工程，车间内的桥式起重机的安装任务分包给其他单位是否可以？对各分包单位有哪些要求？2.整个项目的施工组织设计应由谁编制？该设计中应怎样确定施工方案？3.总承包单位在策划实施该项目时应注意协调哪些内、外联系环节？【答案】1.总承包单位在分包前应将工程项目拟分包的内容、分包单位的信息通知给业主，并征得业主同意，并检验各分包单位是否具有相应的施工资质，土建分包商不但要有房屋建筑资质，而且还应有大型设备基础的施工经验，大型桥式起重机安装分包商应具备桥式起重机（起重机械）制造、维修 A 级资质。2.整个项目的施工组织设计应由总承包单位进行编制。在该设计中（项目管理实施规划）应规定需要编制施工方案（或作业设计）的目录，和负责编制这些施工方案的单位。根据本工程的施工内容应编制：1)土建（设备基础）施工方案；2)钢结构制作、安装方案；3)桥式起重机施工方案；4)加热炉施工和加热炉耐材料砌筑施工方案；5)乳制设备施工方案（含工艺配管）；6)三电工程施工方案；7)能源介质管道施工方案；8)设备的调试方案；9)液压、润滑管道酸洗、油循环冲洗、试压方案。项目施工组织设计应对各方案提出具体的要求，包括工期衔接、质量验收要求、移交规定、安全要求等，特别是属于分包的内容，应有明确的协调措施和执行要求；而对于所有各种方案，则除应依据通常的技术文件外，还应依据项目施工组织设计的要求，协调项目间的各方面关系。3.根据本案例情况，需要协调的关系包括：1)涉及的内部联系环节有：总承包与分包之间，土建与安装之间，安装工程各专业之间的关系；2)外部联系环节：总承包与业主之间；总承包与设计之间；总承包与设备制造厂之间；总承包与监理公司之间；质量、技术监督部门；另外应根据具体情况，联系地方政府部门、银行部门、供电部门、消防部门等关系。五、背景资料某施工企业承担一地面建筑的基坑开挖：工程。基坑开挖深度为 5m，基坑北侧距基坑边缘 4m 处已有一栋三层永久建筑物，坑缘堆有施工单位的大量建筑钢材。基坑所处的地质条件为砂质土层，地下水位在地表以下 4m。基坑设计采用钢板桩支护。施工前建设单位为节约工程投资，指示更改支护设计，只在基坑北侧采用钢板桩支护，其它部位采用无支护的垂直开挖方式。结果基坑南侧在施工过程中出现较大变形，且一直未被发现，最终部分坍塌。因施工单位未及时处理，结果又引起了更大面积的塌方。事后施工单位准备就基坑坍塌造成的损失向建设单位索赔。该基坑属于几级基坑？说明理由。【答案】一级基坑(1 分);根据规程，与邻近建筑物的距离在开挖深度以内的基坑列为一级基坑(1 分)。六、某矿井工程项目，在实施过程中，施工单位遇到了如下几种情况：事件1：3 月 5 日，在施工运输石门时，遇到原地质资料提供的断层破碎带，并发生冒顶，造成施工单位增加施工费用支出 35 万元，影响工期 10 天。施工单位在3 月 15 日处理完冒顶事故后，向工程师提出了索赔。事件 2：在施工下山时，5月 9 日遇到地质资料提供的含水层，工程师认为该含水层不会造成大的事故，遂指示施工单位强行通过，结果导致涌水事故，造成施工单位经济损失 68 万元，影响总工期 26 天。事故处理完成后继续施工，于 12 月 26 日竣工后，项目经理提出了索赔。事件 3：7 月 21 日在施工顺槽时，由于遭遇地质资料未提供的断层，影响工期 9 天，施工单位额外支出费用 23 万元。施工单位立即向工程师提出了索赔。问题1分别分析几次事件中的索赔。2试述承包人的索赔程序。【答案】1事件 1 索赔不成立，因为该地质状况是在预先的地质报告中提供给了施工单位，施工单位的报价应该视为已经包含处理该不良地质情况的费用。事件 2 索赔理由成立，因为是工程师的错误指令造成了施工单位的经济和工期损失，但是索赔却不能成立，因为索赔意向超过了 28d，正确的做法应该是索赔事件发生后的 28d 之内提出索赔意向。事件 3 的索赔成立，因为是不可预见的不利地质情况造成了施工单位的损失，而且该断层并未在地质报告中标注。2承包人的索赔程序是：(1)首先由承包人发出索赔意向通知。矿山工程索赔事件发生后，承包人应在索赔事件发生后的 28d 内向工程师递交索赔意向通知，声明将对此事件索赔。如果超过这个期限，业主(监理工程师)有权拒绝承包人的索赔要求。索赔意向通知提交后的 28d 内，或业主(监理工程师)同意的其他合理时间，承包人应递送正式的索赔报告。(2)业主(监理工程师)审核索赔报告。接到承包人的索赔意向通知后，业主(监理工程师)应认真研究、审核承包人报送的索赔资料。以判定索赔是否成立。判定索赔成立的原则包括：与合同相对照，事件已造成了承包人施工成本的额外支出，或总工期延误；造成费用增加或工期延误的原因，按合同约定不属于承包人应承担的责任；承包人按合同规定的程序提交了索赔意向通知和索赔报告。(3)确定合理的补偿额。经业主(监理工程师)核查同意补偿后，补偿的额度往往与承包人的索赔要求的额度不一致。主要原因有：对承担这事件责任的界限划分不清或不一致；索赔证据不充分；索赔计算的依据和方法分歧较大等。双方应就索赔的处理进行协商。协商不成，可以按合同的约定提交仲裁机构仲裁或诉讼。七、背景某施工单位承包一立井井筒与井底环行车场项目。某一夜班，主提升绞车由司机张某一人值班，在下放吊桶时打吨，导致吊桶全速过放。当时李某正穿过吊桶下方去移动水泵，因躲闪不及被当场砸死。事故发生后，井下作业人员由于恐慌争先上井，杨某上半身被挤出吊桶外面，赵某没有保险带，为了安全就挤在吊桶中央。吊盘信号工在把吊桶稳好后就发出提升信号升井。在升井过程中，又突遇断电，赵某被甩出吊桶坠落身亡，而杨某被急剧摆动的吊桶挤成重伤。事故发生后，项目经理立即组织事故调查小组，并上报了施工单位有关领导，同时恢复生产。经调查，李某是从未从事过井下作业的民工，尚未签订劳动合同，仅经过 3 天简单培训就下井作业。问题 1.请说出事故过程中有哪些人违章，违章的内容是什么？2.项目经理在本次事故中有哪些违章行为，相关规定是什么？3.项目经理组织事故调查小组有何不妥，应该如何做？叙述事故的处理程序。【答案】1.违章人员和内容有：绞车司机打吨；李某违章穿越吊桶下方；杨某上半身伸出吊桶外缘；赵某乘吊桶没带保险带；吊盘信号工发现乘吊桶人员违章而继续打点升井。2.违章安排主提升司机 1 人操作，要求必须是 1 人操作 1 人监护；尚未签订劳动合同就安排下井工作的做法与劳动法不符；且安排未经合格培训的人员下井违章，要求下井作业人员必须经过培训合格并取得下井资格证方可下井作业。3.项目经理无权组织事故调查小组。重大事故发生后，事故发生单位必须以最快方式，1 小时内向上级主管部门和事故发生地的市、县级建设行政主管部门极检察、劳动（如有人身伤亡）部门报告；事故发生单位属于国务院部委的，应同时向国务院有关主管部门报告。同时，事故发生单位应当在 24 小时内写出书面报告，按上述程序和部门逐级上报。事故放生后，首先要迅速抢救伤员，并保护事故现场。事故调查组的组成：发生人员轻伤、重伤事故，由企业负责人或指定的人员组织施工生产、技术、安全、劳资和工会等有关人员组成事故调查组，进行调査。死亡事故由企业主管部门会同事故发生地的市（或区）劳动部门、公安部门、人民检察院、工会组成事故调查组进行调查。重大伤亡事故应按照企业的隶属关系，由省、自治区、直辖市企业主管部门或国务院有关主管部门，公安、监察、检察部门、工会组成事故调查组进行调查。也可邀请有关专家和技术人员参加。特大事故发生后，按照事故发生单位的隶属关系，由省、自治区、直辖市人民政府或者国务院归口管理部门组织特大事故调査组，负责事故的调查工作。特大事故调查组应当根据所发生事故的具体情况，由事故发生单位归口管理部门、公安部门、监察部门、计划综合部门、劳动部门等单位派员组成，并应邀请人民检察机关和工会派员参加。必要时，调查组可以聘请有关方面的专家协助进行技术鉴定、事故分析和财产损失的评估工作。八、某矿井工程项目，在实施过程中，施工单位遇到了如下几种情况：13月 1 日，在施工运输石门时，遇到原地质资料提供的断层破碎带，并发生严重冒顶，造成施工单位增加施工费用支出 30 万元，影响工期 15d。施工单位在 3月 15 日处理完冒顶事故后，向工程师提出了索赔。2在施工下山时，5 月 1日遇到地质资料提供的含水层，工程师认为该含水层不会造成大的事故，遂指示施工单位强行通过，结果导致涌水事故，造成施工单位经济损失 50 万元，影响总工期 30d。事故处理完成后项目经理休假 30d，回来后，项目经理提出了索赔。38 月 1 日在施工顺槽时，由于遭遇地质资料未提供的断层，使得煤层上移，重新找到煤层后，影响工期 10d，施工单位额外支出费用 30 万元。施工单位在找到煤层后，立即向工程师提出了索赔。问题1分别分析几次事件中的索赔。2试述承包人的索赔程序。【答案】1事件 1 索赔不成立，因为该地质状况是在预先的地质报告中提供给了施工单位，施工单位的报价应该视为已经包含处理该不良地质情况的费用。事件 2 索赔理由成立，因为是工程师的错误指令造成了施工单位的经济和工期损失，但是索赔却不能成立，因为索赔意向超过了 28d，正确的做法应该是索赔事件发生后的 28d 之内提出索赔意向。事件 3 的索赔成立，因为是不可预见的地质情况造成了施工单位的损失，而且该特殊断层并未在地质报告中标注。2承包人的索赔程序是：(1)首先由承包人发出索赔意向通知。矿山工程索赔事件发生后，承包人应在索赔事件发生后的 28d 内向工程师递交索赔意向通知，声明将对此事件索赔。如果超过这个期限，业主(监理工程师)有权拒绝承包人的索赔要求。以后承包人将正式向业主(监理工程师)递交索赔报告。索赔意向通知提交后的 28d 内，或业主(监理工程师)同意的其他合理时间，承包人应递送正式的索赔报告。(2)业主(监理工程师)审核索赔报告。接到承包人的索赔意向通知后，业主(监理工程师)应认真研究、审核承包人报送的索赔资料，以判定索赔是否成立。判定索赔成立的原则包括：与合同相对照，事件已造成了承包人施工成本的额外支出，或总工期延误；造成费用增加或工期延误的原因，按合同约定不属于承包人应承担的责任，包括行为责任或风险责任；承包人按合同规定的程序提交了索赔意向通知和索赔报告。(3)确定合理的补偿额。经业主(监理工程师)核查同意补偿后，补偿的额度往往与承包人的索赔要求的额度不一致。主要原因有：对承担事件责任的界限划分不清或不一致；索赔证据不充分；索赔计算的依据和方法分歧较大等。双方应就索赔的处理进行协商。协商不成，可以按合同的争议条款提交约定的仲裁机构仲裁或诉讼。九、某公司单位承担一矿井项目，其中一条炸药库通风巷由名为“英雄”队承担。通风巷道为岩石巷道，围岩为泥岩，中等稳定，但是断面较小；设计为锚喷支护。施工队采取连掘连喷的施工方法，即掘进并锚杆支护近 25m(3d)，然后进行喷混凝土 25m，反复推进。承包单位为缩短工期，对各施工队提出了进度竞赛。“英雄”队的年轻工人为缩短喷混凝土的工时，以为自己年轻力壮，放弃了口罩等防护用品；为解决喷混凝土的粉尘问题，班组采取了加大通风风量，并安排更多劳力，用轮流上阵的方法。某段施工巷道月底验收共计 82m，除检查质量记录表外，还对喷混凝土进行了实际抽查，抽查发现混凝土喷层有开裂、脱落；且帮脚有较多混凝土残余料。该段巷道的喷混凝土强度试样报告2 份，暂无最终试验报告；在监理的要求下，现场人员取 100mm 立方的混凝土试件的模具 3 个，平放在岩帮墙角的地面，开机后直接往模具两面敞开的方向喷混凝土料，一直等模具喷满后用抹刀将盛满模具的混凝土压实抹平，留工地养护。监理人员发现后认为制模方法不对。监理工程师还对施工单位通风超标、施工人员不戴劳保防护用品等违规行为提出了批评。问题1通风超标可能是什么问题?说明原因并给出可能超标项目的标准。2以为年轻力壮，不戴口罩，以及加大风流、轮流作业的做法为什么是错误的?有什么严重后果?3指出喷混凝土试件制作过程中存在的问题和正确做法。【答案】1通风超标是指风速过大。可能的原因是因为提高了风量供给同时巷道断面又小，必然会导致风速抬高。按照安全规程要求，掘进的岩石巷道，最低风速为 015ms，最高风速不得超过 4ms。2错误的地方在于喷混凝土是一个粉尘作业区，操作人员不戴防护工具，并且因为增加风流而造成风速提高，粉尘飞扬，危害施工人员。年轻人员工作量大，体力消耗大、呼吸量大，加之轮流作业的体能消耗更多，容易吸人更多粉尘。这些状态和措施行为是反而增加了对年轻人的危害。其后果是容易造成矽肺职业病。矽肺病的严重后果是至今尚未有有效治疗手段。3存在的问题有：(1)采用混凝土试件模具来取样不正确，应采用大板模具；(2)平放模具不正确，应成 80角左右斜放；(3)开机后直接喷模不正确，应等混凝土喷射材料稳定后再喷模；(4)用抹刀压实刮平做法不正确，应直接刮平即可。一十、某施工单位承包一立井工程。施工单位提出井筒开工前应完成井筒地质检查钻探工作。建设单位虽然同意，但是不愿承担此部分费用，认为是施工单位为保证自身施工条件所增加的内容。工作面预注浆施工，建设单位要求先打钻埋设连接套管(长 80100m)，然后再浇筑止浆垫(厚 25m)。而施工单位所编制的措施是采取埋设注浆管(长 45m)、浇筑止浆垫 35m 的方法施工。施工中，施工单位采取了自己的方案，在打钻出水后进行注浆时，发现工作面漏浆严重，于是只得对钻孔下止浆塞封水、拆除止浆垫，打钻注浆所花时间 12d，费用 20 万元。工程施工中，当地发生 60 级地震，造成在建工程经济损失 52 万元，施工单位的施工机械设备损坏 45 万元，建设单位采购的待安装设备损毁损失 33 万元，现场清理及恢复施工条件花费 18 万元，施工人员窝工及设备闲置费用 20