安徽省2023年一级建造师之一建矿业工程实务模拟题库及答案下载.doc

安徽省安徽省 20232023 年一级建造师之一建矿业工程实务模拟年一级建造师之一建矿业工程实务模拟题库及答案下载题库及答案下载单选题（共单选题（共 5050 题）题）1、砂浆中加入()掺合料，可以起到节省水泥、增加和易性的作用。A.粉煤灰B.胶结材料C.砂D.细石子【答案】A2、属于设计因素影响施工进度计划的内容，包括有（）。A.施工方认为设计要求的技术过高B.建设方资金投入满足不了设计要求C.设备与设计要求不符D.建设方要求决定的设计变更【答案】D3、爆破器材使用中，民用爆炸物品变质和过期失效的，应当及时()。A.退还给当地公安管理部门B.清理出库，并予以销毁C.交给相关技术科研单位进行研究D.继续在市面上使用【答案】B4、钢筋混凝土构件的主要钢筋通常应布置在构件的（）。A.受拉部位B.受压部位C.中部D.上部【答案】A5、井巷工程掘进机掘进施工中，关于综掘机工艺流程的说法，正确的是()。A.最先开始的流程为安全检查B.铺设帮部金属网、钢带梁在割帮之前实施C.最先开始的流程为临时支护D.最后进行的流程安装锚杆【答案】A6、钢筋混凝土结构中，光面钢筋的粘结力主要是（）。A.胶结力和摩擦力B.咬合力和摩擦力C.胶结力和咬合力D.拉拔力和预压力【答案】A7、矿山深孔爆破和其他重复性爆破设计，允许采用（）。A.初步设计B.标准技术设计C.施工设计D.非标技术设计【答案】B8、关于混凝土外加剂性能的说法，错误的是（）。A.减水剂可改善混凝土拌合物的流动性B.早强剂可调节混凝土凝结时间C.泵送剂可改善混凝土耐久性D.早强剂可调节混凝土硬化性能【答案】C9、下列钢材加工方法，不属于热处理方法的是()。A.正火B.热轧C.退火D.淬火【答案】B10、矿业工程总承包项目通常不从()开始。A.项目立项B.项目可行性研究C.项目初步设计D.项目施工【答案】D11、关于钢筋混凝土板桩施工特点，说法正确的是()。A.现场作业周期较长B.施打振动与噪声较小C.截面形状配筋可根据需要设计D.沉桩过程中有少量挤土【答案】C12、伞形钻架不工作时一般()。A.吊在井架下B.停放在工作面C.停放在吊盘上D.停放在井口【答案】D13、施工中，用井筒中的吊盘进行（）的行为是错误的。A.浇筑井壁的准备工作B.张紧稳绳C.上、下吊桶中的人员D.井筒装备的安装工作【答案】C14、对换土垫层、强夯等方法的检验数量，每单位工程至少不应少于（）点。A.1B.2C.3D.4【答案】C15、为利用永久井架施工，施工准备期应完成的主要工作是（）。A.协调设计单位完成永久井架的设计B.完成提升机改造C.做好永久井架结构受力性能校核D.建立新的劳动组织和安全管理制度【答案】C16、预制柱下的基础一般做成（）基础。A.阶梯形B.锥形C.杯形D.条形【答案】C17、关于近井点和井口水准基点设置，说法错误的是（）。A.无冻土地区埋置深度不应小 0.6mB.在冻土地区盘石顶面与冻结线之间的高度不应小于 0.3mC.在点的周围设置保护桩或栅栏D.近井点和高程基点必须分别设置【答案】D18、抗渗性要求较高且要求早强的防水工程，拌制混凝土时应掺加（）A.减水剂B.密实剂C.膨胀剂D.速凝剂【答案】B19、预制柱下的基础宜采用（）基础。A.阶梯形B.锥形C.杯形D.条形【答案】C20、井筒工程的子单位工程是按井筒单位工程的()划分的部分。A.不同工程材料?B.不同施工年度?C.不同工程部位?D.不同施工工种【答案】B21、非煤矿山用爆破法贯通巷道，两工作面相距（）时，只准从一个工作面向前掘进，并应在双方通向工作面的安全地点设置警戒，待双方作业人员全部撤至安全地点后，方可起爆。A.5mB.10mC.15mD.20m【答案】C22、关于复合井壁，说法不正确的是()。A.采用一种复合材料砌筑B.用作井筒的永久支护C.具有抗渗性能好的特点D.抵抗围岩变形能力强【答案】A23、井底车场的水仓人口一般位于()。A.井底车场最高标高位置B.井底车场最低标高位置C.管子道标高最低点D.管子道标高最高点【答案】B24、基岩裸露巷道掘进采用光面爆破时，其周边眼的眼痕率不应（）。A.小于 50B.小于 60C.大于 50D.大于 60【答案】B25、关于总承包方的试运行和交付工作的内容，不正确的是（）。A.编制计划和操作手册B.培训服务C.编写试车方案D.参与试车、项目验收【答案】C26、钢筋混凝土单层工业厂房施工的关键问题是（）。A.施工场地的平面布置B.构件的预制顺序C.承重结构构件的预制D.承重结构构件的吊装【答案】D27、尾矿库安全管理规定关于尾矿库闭库的规定，说法正确的是（）。A.尾矿库使用到期后，应设计尾矿库闭库工程B.尾矿库的闭库设计和施工由企业自行组织、实施C.尾矿库闭库工程结束后，由企业自行聘请专家验收D.未经安全生产监督管理部门验收，企业不得关闭尾矿库【答案】D28、在建筑安装工程费中，其他项目费不包含的是()。A.安全施工费?B.人工费C.利润D.材料费【答案】A29、钢结构采用焊接方法施工的缺点是()。A.连接密封性差B.构造复杂C.刚度小D.低温冷脆问题突出【答案】D30、关于混凝土的强度，叙述正确的是（）。A.混凝土的强度等级是按构件的抗压强度值确定的B.水灰比越大，砂、石骨料越粗，混凝土的强度越高C.采用蒸汽养护方法可以提高混凝土的早期强度D.混凝土强度与介质所处的环境湿度和温度无关【答案】C31、下列事件应由承包商承担经济损失的是()。A.特大暴雨冲坏的待安装永久设备B.特大暴雨冲坏的现场临时道路C.预计井筒最大涌水量 8m3h，实际为 20m3h 导致的设备损坏D.山体滑坡导致的井塔损坏【答案】C32、在工业广场或附近并列设有风井主副井进风，风井回风，这种通风方式是（）。A.中央并列式B.中央边界式C.中央对角式D.侧翼对角式【答案】A33、预制柱下的基础一般做成（）基础。A.阶梯形B.锥形C.杯形D.条形【答案】C34、无法提高混凝土耐久性的方法是（）。A.合理选用水泥B.采用较大的水灰比C.提高混凝土浇灌密实度D.掺加适宜的外加剂【答案】B35、根据岩土锚杆与喷射混凝土支护工程技术规范GB 500862015 的规定，评价工程条件适用性的一项重要指标是()。A.岩石的承载能力B.岩石质量参数C.岩石的结构类型D.岩体强度应力比【答案】D36、不属于内因火灾的预防措施的是（）。A.揭露新煤层时，建设单位必须对煤层的自燃倾向性进行鉴定B.必须建立自燃发火预测预报制度C.严禁烟火，控制外来火源D.冒顶区必须及时进行防火处理，并定期检查【答案】C37、根据建设工程工程量清单计价规范GB50500-2013，工程变更引起施工方案改变并使措施项目发生变化时，承包人提出调整措施项目费用的，应事先将（）提交发包人确认。A.拟实施的施工方案B.索赔意向通知C.拟申请增加的费用明细D.工程变更的内容【答案】A38、下列喷射混凝土厚度检测的方法，较合理的是（）。A.取芯法B.激光测厚法C.凿方切割法D.超声测厚法【答案】A39、关于岩石性质，叙述正确的是（）。A.含高岭石、蒙脱石等成分的岩石孔隙率小、渗透性差，遇水后极易泥化B.含有硅质和铁质胶结成分的岩石较坚固，钙质胶结难于溶解C.深成的侵入性岩浆岩形体大、结晶较均匀，强度高，抗风化能力弱D.变质岩一般具有结晶和定向排列结构，变质程度越高岩性越差【答案】A40、井下水泵房工程的防水标准是（）。A.不允许渗水，围护结构无湿渍B.不允许渗水，表面结构可有少量偶见湿渍C.有少量漏水点，每昼夜漏水量小于 0.5Lm2D.有漏水点，每昼夜漏水量小于 2Lm2【答案】B41、间距小于（）的两个平行巷道中的一个巷道工作面需进行爆破时，应通知相邻巷道工作面的作业人员撤到安全地点。A.5mB.10mC.15mD.20m【答案】D42、井筒冻结深度为（）的工程，属于中型建设工程规模。A.280 mB.300mC.320 mD.350m【答案】A43、影响钢材可焊性的主要因素是（）。A.钢材的自身强度B.焊工的技术水平C.烧焊的温度D.钢材的化学成分【答案】D44、矿井建设期间为综合平衡的“四个排队”中，规模、影响、范围最大是（）的排队。A.井巷、土建和机电设备安装工程间B.设备间C.年度计划与季度计划D.多工序间【答案】A45、穿爆工程施工，孔径大于（）的穿孔设备必须配备除尘设施。A.60mmB.80mmC.90mmD.100mm【答案】D46、土方开挖施工的形式不包括（）A.敞开式B.封闭式C.综合式D.顺序式【答案】D47、在立井井筒施工中，表土层是否稳定对施工方式和进度影响很大，属于稳定表土的是()。A.含水砂层B.浸水的大孔隙土层C.非饱和黏土层D.膨胀土层【答案】C48、目前，帷幕法适用的深度不超过()。A.100mB.200mC.300mD.400m【答案】A49、通常情况下，全断面一次掘进硐室的高度不应超过()。A.45mB.56mC.67mD.78m【答案】A50、矿山工程中，死亡 3 人以上 10 人以下(不包括 10 人)，或者 10 人以上 50人以下重伤，或者 1000 万元以上 5000 万元以下直接经济损失的事故认定为（）。A.一般事故B.重大事故C.重大责任事故D.较大事故【答案】D多选题（共多选题（共 2020 题）题）1、以下关于烧焊等用火安全规定，合理的是（）。A.井口附近 20m 范围不得有明火B.井下不得进行烧焊工作C.井口房配备有灭火器材后方可烧焊D.冬季不得在房间内点火取暖E.高处施焊时要有专人进行防火监护【答案】A2、提高混凝土抗变形性能的方法有（）。A.选用低热水泥，减小水泥用量以降低水化热来源：神州考试网B.添加增强材料（如硅粉等），加强搅拌C.减小水灰比，充分捣实D.在结构物中设置温度钢筋E.添加防冻剂，控制和预防冻胀变形【答案】ACD3、影响混凝土强度的主要因素包括（）。A.水泥石的自身强度B.水泥与骨料间的粘结力C.拌合物的搅拌均匀与密实程度D.混凝土结构的大小E.水泥的水化充分程度【答案】ABC4、下列关于招标文件的内容，正确的是（）。A.项目的两个井筒由两家单位承包B.规定要审查承包单位的资质等级C.规定需交投标保证金、履约保证金D.验收标准较规程要求，有高也有低E.投标书允许采用英文【答案】ABC5、工程地质中，土的工程性质包括()。A.固结性B.可松性C.压缩性和地基变形D.休止角E.弹性【答案】BCD6、符合施工作业场所环境卫生要求的做法是（）。A.临时设施的建筑材料符合环保要求B.临时宿舍建筑材料符合消防要求C.施工场地内不允许设置食堂D.炊事员应持有身体健康证E.为防止传染病传播应采取消毒措施【答案】ABD7、矿山工程项目的设计，必须遵循以下()要求。A.设计依据的勘察报告要达到一定深度要求B.设计依据的勘察报告要由建设单位批准C.不同的设计阶段应提供相应的不同深度的设计D.设计单位的资质等级和业务范围符合任务要求E.经设计单位同意后施工单位可以对设计进行重大修改【答案】ACD8、国家将按照矿产资源规划以及（）要求，形成矿产资源开发利用的合理有序发展。A.市场运行规划B.行业发展规划C.生产开发规划D.安全生产规划E.矿区总体规划【答案】BCD9、根据矿山安全标准化要求，企业建立的安全生产方针和目标应做到（）。A.遵循“安全第一，预防为主，综合治理”的方针B.遵循“以人为本、风险控制、持续改进”的原则C.目标应具体，有的内容虽不能测量，但应确保能实现D.体现安全生产现状，并保持目标的长期稳定性E.为实现安全方针和目标建立有效的支持保障机制【答案】AB10、关于高强螺栓连接，下列说法正确的是（）。A.高强螺栓采用高强钢材制作，可施加较大的预紧力B.高强螺栓分为摩擦型和承压型连接C.摩擦型高强螺栓连接具有在动力载荷下不易松动的优点D.承压型高强螺栓连接在摩擦力被克服之后剪切变形较大E.承压型高强螺栓常用于直接承受动力载荷结构的连接【答案】ABCD11、关于钢结构高强度螺栓连接，说法正确的有（）。A.高强度螺栓采用高强钢材制作，可施加较大的预应力B.高强度螺栓分为摩擦型连接和承压型连接C.高强度螺栓摩擦型连接具有连接紧密、受力良好、耐疲劳等优点D.高强度螺栓摩擦型连接广泛用于工业与民用建筑钢结构中E.承压型高强度螺栓常用于直接承受动力载荷结构的连接【答案】ABCD12、钢丝绳分类时，分类的标准主要有()。A.钢丝强度B.钢丝断面形状C.内芯材料D.钢丝绳断面形状E.旋捻方向【答案】BCD13、关于井筒工程的施工顺序，以下考虑正确的是（）。A.主井工作量一般比较大，因此主井往往先于副井开工B.主井与副井同时开工要求的人力、财力投入比较大C.当风井与主、副井距离比较远时，要求其较主、副井先开工D.要求主井与副井同时到底的好处是可以比较两队的施工水平E.主井在副井建成后再施工可给主井提供可靠的地质资料【答案】AB14、地质构造的形式总体可分为（）。A.单斜B.褶皱C.断裂D.裂隙E.层理【答案】ABC15、露天深孔台阶爆破常用的起爆顺序有（）几种。A.排间顺序起爆B.波浪式起爆C.复式起爆D.斜线起爆E.周边深孔预裂起爆【答案】ABD16、钢材与其他工程材料相比，其主要优点有()。A.材质均匀，工作可靠性高B.钢材具有不渗漏性，便于做成密闭结构C.制作简便，具有良好的装配性D.强度高，耐腐蚀性好E.既耐热又耐火【答案】ABC17、关于工程合同签订时的会谈内容和做法，正确的是（）。A.合同承包范围的更改应有会谈纪要，并以合同附件形式留在合同中B.单价合同的“增减量幅度”是指单价的增减与工程量增减的比例值大小C.合同价款会谈的内容是固定价款和可调价款的协商D.对于可调价格的确认应考虑本单位能力、工程条件、项目风险E.付款方式的确定内容就是指付款内容、付款数额(或比例)【答案】AD18、井筒必须设置有各种盘，它们是（）。A.井口地面位置设有封口盘B.激光指向机安设在测量盘C.接长管路工作在固定盘上进行D.钢丝绳悬吊的是吊盘E.安装工作需要在安装盘上完成【答案】ACD19、关于工程合同签订时的会谈内容和做法，正确的是（）。A.合同承包范围的更改应有会谈纪要，并以合同附件形式留在合同中B.单价合同的“增减量幅度”是指单价的增减与工程量增减的比例值大小C.合同价款会谈的内容是固定价款和可调价款的协商D.对于可调价格的确认应考虑本单位能力、工程条件、项目风险E.付款方式的确定内容就是指付款内容、付款数额(或比例)【答案】AD20、施工总平面布置设计原则包括（）。A.不影响永久性建筑物的施工B.有利于施工C.方便运输D.便于办公需要E.安全与卫生要求【答案】ABC大题（共大题（共 1010 题）题）一、某矿井因为生产接替与通风安全问题需新建一风井井筒，该风井井筒设计净直径 60m，深度 635m，井下马头门为东西方向，地面永久通风机房与永久注浆站布置在井口东西两侧，井下二期工程量为 3200m，风井施工到底需进行临时改绞方能满足二期工程施工的需要。矿井施工组织设计安排地面永久通风机房在风井与主副井贯通后第三个月底投入使用永久注浆站在二期工程竣工后第一个月初投入使用。该风井井筒表土段深度 395m，采用冻结法施工，基岩段采用普通钻眼爆破法施工。基岩段岩层主要由泥岩、粉砂岩组成，井深510523m 为中粒砂岩含水层，预计涌水量 26m3h。施工单位采用的综合机械化作业线设备配套方案如下：井筒施工采用 1 台 FJD-6 型伞钻打眼，炮眼深度45m；布置 1 台 HZ-6 中心回转抓岩机出渣；选用 JKZ-28 和 JKZ-30 单滚筒提升机各 1 台配 35m3 吊桶进行提升；采用高度 30m 的 YJM 系列金属液压模板砌壁；选用 1 台扬程 700m、流量 50m3h 的 DC50 卧泵排水。JKZ-28 和JKZ-30 提升机房分别布置在永久主通风机房和永久地面注浆站位置。井筒基岩段正常施工至 506m 时，上部井筒漏水量约 5m3h，当天中班打眼放炮后，工作面涌水量突然增加到 20m3h，项目经理立即组织人员调来卧泵，形成井下排水系统后继续施工。达到一个段高后，项目经理布置井下作业人员进行截水，并支模浇筑混凝土，混凝土入模达 08m 左右开始振捣，按此方法通过了含水层。该段井壁拆模以后，建设单位代表与监理工程师、项目经理等一起检查，发现含水层段井壁表面有 6 处蜂窝庥面，多处孔洞，壁后有多股流水现象。建设单位代表及时组织监理单位、施工单位召开方案研讨会，制定了对这段井壁采取壁后注浆封水加固和抹面处理蜂窝麻面及孔洞的技术处理方案，施工单位及时按此方案进行了处理。该井筒含水层段施工进尺共 69m，技术人员与质检员一起制作了两组混凝土标准试件，制作时建设单位和监理单位人员均不在现场，现场同条件养护后送交有资质的试验室进行试验，两组试件 28d 龄期强度均合格。井筒施工中间验收由专业监理工程师组织，当月 69m 井壁质量经评定为合格。【问题】1施工单位采用的综合机械化作业线配套方案存在哪些不妥之处?说明理由。提升机应如何合理布置?2施工单位针对基岩含水层的防治水方案存在哪些不妥?说明理由。3针对井壁出现的质量问题，所采取的处理程序有何不妥?给出合理的处理程序。4现场混凝土标准试件制作上存在哪些不妥?井筒中间验收程序上有哪些不妥?分别说明正确的方法。【答案】1施工单位采用的综合机械化作业线配套方案存在的不妥之处及理由如下：(1)配备两套单钩提升机不妥。理由：需要改绞。(2)配备的模板高度不妥。理由：与循环爆破进尺不匹配。提升机合理布置的情形如下：应选 1 台双钩，1 台单钩。双钩提升机布置在永久地面注浆站位置，单钩提升机布置在永久通风机房位置。2施工单位针对基岩含水层的防治水方案存在的不妥之处及理由如下：(1)工作面出水后再安装排水系统不妥；理由：应在井筒掘进施工前形成排水系统。(2)基岩含水层未进行探水就掘进施工，不合理；理由：违反“有疑必探、先探后掘”原则。(3)工作面涌水量大于 100m3h，不注浆进行施工；理由：违反施工规范，无法保证施工质量和安全。(4)浇筑混凝土时防水措施不到位；二、背景某工程建设在一老厂区最东侧的狭窄场地。该工程特点为是场地附近建筑物较多，皮带通廊和各种管道纵横交错，且有 150m 高烟囱两座，周围交通非常不便。某承包方同发包方签订了该工程的建设施工合同，约定工期 12 个月，开工日期为 3 月 8 日，竣工日期为次年 3 月 7 日；工期惩罚额为 5000 元d，工程保修期一年。在施工过程中，因建筑物较密集，安全管理困难较大。烟囱施工到 100m 高时，施工材料坠落到附近的车间屋面，造成一名屋面防水施工人员死亡。另，工程累计停电 20d；因雨天不能正常施工延误工期 10d；由于交通不便造成误工 10d，该工程于次年 4 月 17 日竣工。同日，为给高炉早日供料，公司领导决定不经验收即投入使用。问题?1本工程发生的职业伤害事故按发生原因和事故后果严重程度分属什么类别的事故?2伤亡事故处理时限是如何规定的?3承包方是否应承担该工程延误的责任?应如何计算工期延误惩罚数额?4该工程未经验收便投入使用，其质量问题承包方是否应该承担责任?应如何处理?【答案】1本案例属物体打击类安全事故；事故属一般性安全生产事故。?2重大事故、较大事故、一般事故，负责事故调查的人民政府应当自收到事故调查报告之日起 15 日内作出批复；特别重大事故，30 日内做出批复，特殊情况下，批复时间可以适当延长，但延长的时间最长不超过 30 日。?3工期共延误 40d，其中 20d 停电应由负责供电的发包方负责；对雨天和交通不便的影响承包商应在合同签订之前对此风险有所准备，但承包方在制订计划和实际施工中考虑不周，造成误工。故由此造成的 20d 工期延误由承包方承担责任，工期延误惩罚额为 100000 元。?4工程未经验收业主就要求投入使用，投入使用之日(次年 4 月 17 日)即可视为工程移交日，由此发生的质量问题由业主承担责任。但出现故障的时间在工程质量保修期内，承包方应承担保修责任，派人检查修理。检查质量问题确实是由于承包方的施工责任或施工质量不良造成的，承包方应负责并承担修理费用。三、【背景资料】某施工单位承担矿山平峒工程，平峒长 2500m，断面 20m。根据地质资料分析，在巷道长 800m 及 1500m 处各有落差 510m 的断层，设计支护为锚网喷支护，断层带采用锚喷临时支护与混凝土衬砌联合支护。为加快施工进度，施工单位采用少打眼多装药的方法爆破掘进，并用加大喷射混凝土厚度的办法解决严重超挖问题，以保证平峒规格。在过断层带时，由于断层落差小，为弥补前期喷射混凝土材料的消耗，擅自将混凝土衬砌厚度减薄了 100mm，壁后用矸石充填。施工过程中，监理人员依据巷道表观成形良好，就签字认可，并根据施工书面材料，在隐蔽工程验收单上签字，同意隐蔽。工程竣工验收时发现，巷道规格尺寸符合要求，但大部分喷层有开列和离层现象，混凝土衬砌有多处裂缝，且有渗水。甲方和设计单位认定质量不合格，不同意验收。【问题】1用加大喷射混凝土厚度来保证巷道规格尺寸的方法是否可行为什么 2施工单位的施工质量控制工作存在哪些错误 3监理单位在工程质量监理工作中存在什么问题 4在本案例的条件下，锚喷临时支护与混凝土衬砌联合支护有什么好处。【答案】1用加大喷射混凝土厚度来保证巷道规格尺寸的方法不可行。原因：(1)喷层厚薄不均(易形成喷层开裂或易离层)；(2)易使支护结构受集巾应力作用；(3)增加喷射混凝土施工时间和成本。2施工单位的施工质量控制工作存在的错误：(1)采用少打眼多装药的方法爆破掘进；(2)擅自将混凝土衬砌厚度减薄 100mm；(3)壁后用矸石充填。3监理单位在工程质量监理工作中存在的问题：(1)没有按监理条例进行旁站监理(或监理人员依据巷道表观成形良好，就签字认可，并根据施工书面材料，在隐蔽工程验收单上签字)；(2)对隐蔽工程没有按检查合格后才能做下道工序的制度进行监理。4采用锚喷临时支护与混凝土衬砌联合支护的好处：由于井帮围岩得到了及时封闭，消除了岩帮风化和出现危岩垮帮等现象。不需要进行二次喷混凝土作业，直接利用模板台车进行混凝土现浇作业，混凝土用混凝土搅拌车从洞外运送至作业面。四、某施工企业承担地面建筑的基坑开挖工程。基坑开挖深度为 5m，基坑北侧距基坑边缘 4m 处已有一栋三层永久建筑物，基坑边缘堆有施工单位的大量建筑钢材。基坑所处的地质条件为砂质土层，地下水位在地表以下 4m。基坑设计采用钢板桩支护。施工前建设单位为节约工程投资，指示更改支护设计，只在基坑北侧采用钢板桩支护，其他部位采用无支护的垂直开挖方式。结果基坑南侧在施工过程中出现较大变形，且一直未被发现，最终部分坍塌。因施工单位未及时处理，结果又引起了更大面积的塌方。事后施工单位准备就基坑坍塌造成的损失向建设单位索赔。【问题】1该基坑属于几级基坑说明理由。2该基坑宜采用何种降水方式其最小降水深度应为多少 3该基坑坍塌的直接原因是什么造成该基坑塌方的主要因素有哪些 4该基坑施工违反了哪些主要安全规定 5施工单位是否可对前后两次坍塌事故进行索赔说明理由。如可索赔，施工单位应提出的主要索赔证据是什么【答案】1该基坑属于一级基坑。理由：根据建筑地基基础工程施工质量验收规范GB502022002 规定，与邻近建筑物的距离在开挖深度以内的基坑列为一级基坑。2该基坑宜采用井点降水方式。最小降水深度应将水降至基坑底以下 05m，即地表以下 55m 以下。3该基坑坍塌的直接原因是建设单位更改了支护设计。造成该基坑塌方的主要因素：(1)边坡过陡，使土体的稳定性不够；(2)水对基坑稳定性的影响；(3)基坑上边边缘附近超载；(4)支护措施不当。4该基坑施工违反的主要安全规定：(1)违反在基坑附近有建筑物或构筑物时，应有专门的防止发生下沉和变形措施的规定；(2)违反基坑周边 1m 范围内不得堆载，不得超载堆荷规定；(3)违反基坑施工应有必要的变形监测的规定；(4)违反安全生产规定：发生重大安全事故时，应立即采取抢险措施。5施工单位可对第一次坍塌事故进行索赔，不可对第二次坍塌事故进行索赔。五、1背景某施工单位承建矿井风井井筒及井下二、三期工程的施工任务。该井筒直径为 6.0m，深 500m。为加快井筒施工速度，施工单位布置了 2 台 JKZ2.8/15.5 提升机配 2 个 3.0m3 吊桶出矸。施工组织设计中设备一览表显示，该井筒还布置了 0.6m3 抓岩机、排水卧泵、压风管、供水管、溜灰管、风筒、动力电缆、通讯、监控及信号电缆。由于风筒较轻，采用单绳悬吊。井筒施工到430m 时，早班工人打好炮眼、装好药后升井，放炮员地面操作放炮，放炮后，班长即带领吊盘信号工及 6 名出渣人员乘吊桶准备入井，班长指令井口信号工发令下放吊桶。吊桶到达吊盘位置停止后，吊盘信号工下到吊盘上，发现风筒在吊盘处脱节，班长安排吊盘信号工处理。吊桶继续运行到达工作面，由于炮烟浓度较大，视线不清，吊盘信号工没有及时发出停罐信号，致使发生吊桶蹲罐倾倒事故，造成 1 人碰撞颅脑损伤当场死亡，其余人员因炮烟浓度过大被熏倒，后经抢救，5 人脱险，1 人死亡。2问题（1）该风井井筒施工的提升设备选型及风筒布设有何不妥之处?说明理由并给出正确做法。（2）为保证安全和正常施工，该井筒布置尚缺哪些设施?（3）造成本次事故的直接原因有哪些?应该采取什么措施避免同类事故发生?（4）按生产安全事故报告和调查处理条例，该井筒施工的伤亡事故属于哪一等级？该等级的划分标准是什么?【答案】（1）该风井井筒施工的提升设备选型及风筒布设的不妥之处如下：提升机选型不妥。理由：未考虑改纹需要。正确做法：应安设 1 台双滚筒提升机风筒悬吊方式不妥理由：单绳悬吊风筒不牢固正确做法：应采用双绳悬吊(或井壁吊挂)。（2）为保证安全和正常施工，该井筒布置缺少：安全梯、排水管、水箱(转水站)、工作面潜水泵。（3）本次伤亡事故的直接原因是：班长违章指挥，通风时间不足，未进行安全检查；风筒脱节导致排烟不畅；信号工、把钩工、安全员未能尽职；绞车司机失职。采取措施：通风按规程严格执行，班长、安监员、信号工、瓦检员应首罐下井进行安全检查，提升机操作应有人监护，并监视吊桶入井深度的相关标志。（4）该井筒施工伤亡事故属于一般事故一般事故划分标准为：死亡 3 人以下或重伤 10 人以下，或者直接经济损失1000 万元以下。六、背景某矿井工程项目，在实施过程中，施工单位遇到了如下几种情况：事件 1：3 月 5 日，在施工运输石门时，遇到原地质资料提供的断层破碎带，并发生冒顶，造成施工单位增加施工费用支出 35 万元，影响工期 10 天。施工单位在 3 月 15 日处理完冒顶事故后，向工程师提出了索赔。事件 2：在施工下山时，5 月 9 日遇到地质资料提供的含水层，工程师认为该含水层不会造成大的事故，遂指示施工单位强行通过，结果导致涌水事故，造成施工单位经济损失68 万元，影响总工期 26 天。事故处理完成后继续施工，于 12 月 26 日竣工后，项目经理提出了索赔。事件 3：7 月 21 日在施工顺槽时，由于遭遇地质资料未提供的断层，影响工期 9 天，施工单位额外支出费用 23 万元。施工单位立即向工程师提出了索赔。问题1分别分析几次事件中的索赔。2试述承包人的索赔程序。【答案】1事件 1 索赔不成立，因为该地质状况是在预先的地质报告中提供给了施工单位，施工单位的报价应该视为已经包含处理该不良地质情况的费用。事件 2 索赔理由成立，因为是工程师的错误指令造成了施工单位的经济和工期损失，但是索赔却不能成立，因为索赔意向超过了 28d，正确的做法应该是索赔事件发生后的 28d 之内提出索赔意向。事件 3 的索赔成立，因为是不可预见的不利地质情况造成了施工单位的损失，而且该断层并未在地质报告中标注。2承包人的索赔程序是：(1)首先由承包人发出索赔意向通知。矿山工程索赔事件发生后，承包人应在索赔事件发生后的 28d 内向工程师递交索赔意向通知，声明将对此事件索赔。如果超过这个期限，业主(监理工程师)有权拒绝承包人的索赔要求。索赔意向通知提交后的 28d 内，或业主(监理工程师)同意的其他合理时间，承包人应递送正式的索赔报告。(2)业主(监理工程师)审核索赔报告。接到承包人的索赔意向通知后，业主(监理工程师)应认真研究、审核承包人报送的索赔资料。以判定索赔是否成立。判定索赔成立的原则包括：与合同相对照，事件已造成了承包人施工成本的额外支出，或总工期延误；造成费用增加或工期延误的原因，按合同约定不属于承包人应承担的责任；承包人按合同规定的程序提交了索赔意向通知和索赔报告。(3)确定合理的补偿额。经业主(监理工程师)核查同意补偿后，补偿的额度往往与承包人的索赔要求的额度不一致。主要原因有：对承担这事件责任的界限划分不清或不一致；索赔证据不充分；索赔计算的依据和方法分歧较大等。双方应就索赔的处理进行协商。协商不成，可以按合同的约定提交仲裁机构仲裁或诉讼。七、某井工矿主井井筒设计深度 560m，井筒净直径 6m，建设单位经过公开招标同某施工单位签订了施工合同，合同专用条款规定，工程造价和工期的基础井筒涌水量 20m3h。井筒施工到 368m 位置时，放炮后井筒涌水量达到 23msh。施工单位在没有采取措施的情况下进行了混凝土浇筑。脱模后发现井壁质量蜂窝麻面严重，井筒一侧半径偏差达到20ram。建设单位提出返工处理，施工单位为此额外支出 3 万元，影响工期 20d，要求索赔。问题 1建设单位要求返工的主要依据是什么?应该如何应对施工单位的索赔，为什么?2案例中，影响井筒净半径误差的原因主要有哪些?3在该案例中造成蜂窝麻面的主要因素可能有哪些?4施工过程中常用的处理井壁淋水有哪些措施?【答案】1主要依据是半径偏差不合格。根据规范规定，当井筒采用混凝土支护，且井内有提升装备时井筒内半径的允许偏差为+50。对施工单位的索赔不给予支持，因为涌水量超出 20m3h 不会造成井筒半径尺寸的不合格，不是影响工期和费用的原因。2通常影响井筒半径尺寸误差的主要原因包括测量误差、模板安装误差、施工失误等。本案例的主要原因应是施工没有专门措施的原因。包括模板变形，造成井筒不同方向半径尺寸有大有小；支模板时没有校核测量造成的偏差，或是支模板人不负责任造成模板偏向一侧；如果混凝土未对称浇筑，在一侧浇注过高时会对模板形成挤压，使模板跑偏，也可造成井筒半径尺寸误差等。3影响井壁蜂窝麻面的主要原因有：涌水直接进入混凝土冲走水泥浆；混凝土振捣操作不规范；混凝土粘模，没有及时清理，没有刷脱模剂等原因。4施工中一般处理井壁淋水的措施有：截水和导水。截水就是在吊盘上方设置一圈截水槽，将井壁淋水截住并用软管引到吊盘上的水箱中；导水就是在浇注混凝土井壁时，设置挡水层，在挡水层后面埋设导水软管，将岩帮涌水导出到模板外面，不至进人混凝土中，在混凝土强度达到一定要求后，再注浆将井壁后面充实堵水。八、某施工单位承包一立井工程。根据招标文件的缺陷，施工单位提出井筒开工前应完成井筒检查钻及掘进过程某段井深的工作面预注浆工作。建设单位虽然同意，但是不愿单独列出和承担此部分费用，认为是施工单位为保证自身施工条件所增加的内容。对注浆施工，建设单位要求先打钻埋设连接套管(长80100m)，然后再浇筑止浆垫(厚 25m)。而施工单位所编制的措施是采取埋设注浆管(长 45m)、浇筑止浆垫 35m 的方法施工。施工中，施工单位采取了自己的方案，在打钻出水后进行注浆时，发现工作面漏浆严重，于是只得对钻孔下止浆塞封水(时间 Id)、拆除止浆垫(时间 3d)，再按建设单位的要求进行第二次打钻注浆工作。第一次打钻注浆所花时间 12d，费用 20 万元；第二次打钻注浆 10d，费用 21 万元。问题 1应如何正确处理井筒检查钻和工作面预注浆的费用问题 2施工单位和建设单位应如何承担本次打钻注浆的费用3打钻注浆所用工期多少这部分工期应怎样考虑【答案】1建设单位的看法不正确。按规定，井筒检查钻是列入矿业工程项目的其他费用的内容，工作面预注浆应是建筑安装费中直接费的措施费项目内的凿井措施费(属技术措施费)。这是矿业工程为保障建设矿井中施工的可靠、安全和质量的必要条件。因此，不能作为仅是施工单位的一种技术要求。但是，当这些工作列人由井筒施工单位承担时，施工单位必须和建设单位在合同中明确，施工和费用的承担性质，即，合同应规定其检查钻和打钻注浆的质量与要求由施工单位负责，费用全部由建设单位承担，工期相应顺延。2第一次注浆费用 20 万元由施工单位自己承担，第二次的 21 万元由建设单位承担。3打钻注浆工期 12d+10d，第一次打钻注浆工期 12d 由施工单位承担，第二次打钻注浆工期 10d 由建设单位承担。九、施工单位在施工某工业工程项目时，为保证原生产线的生产，采用了不停产的施工方法。施工单位制定了如下的基础施工方案：基础施工采用土钉墙支护，按设计要求自上而下分段分层进行，上层土钉墙及喷射混凝土面层达到设计强度的 50后方可开挖下层土方及下层土钉施工。但在施工过程中发现，由于新基础的开挖，原有设备基础有下沉的危险。问题1施工单位制定的基础施工方案是否妥当?为什么?2土钉墙施工时，土钉施工有哪些具体的质量要求?【答案】1施工单位制定的基础施工方案不妥。原因是土钉墙施工时，上层土钉墙及喷射混凝土面需达到设计强度的 70后方可开挖下层土方及进行下层土钉施工。2土钉施工的具体质量要求有：(1)上层土钉墙及喷射混凝土面需达到设计强度的 70后方可开挖下层土方及下层土钉施工。(2)土钉成孔孔深允许偏差 50mm；孔径允许偏差_+5mm；孔距允许偏差100mm；成孔倾角允许偏差5。(3)土钉注浆材料宜选水泥浆或水泥砂浆；水泥浆的水灰比宜为05，水泥砂浆配合比宜为 1：11：2(重量比)，水灰比宜为 038045；水泥浆、水泥砂浆应拌合均匀，随拌随用，一次拌合的水泥浆、水泥砂浆应在初凝前用完。(4)土钉注浆前应将孔内残留或松动的杂土清除干净；注浆开始或中途停止超过 30min 时，应用水或稀水泥浆润滑注浆泵及其管路；注浆时，注浆管应插至距孔底 250500mm 处，空 N 部位宜设置止浆塞及排气管；土钉钢筋应设定位架。一十、某井工矿主井井筒设计深度 560m，井筒净直径 6m，建设单位经过公开招标同某施工单位签订了施工合同，合同专用条款规定，工程造价和工期的基础井筒涌水量 20m3h。井筒施工到 368m 位置时，放炮后井筒涌水量达到 23m3h。施工单位在没有采取措施的情况下进行了混凝土浇筑。脱模后发现井壁质量蜂窝麻面严重，井筒一侧半径偏差达到-20mm。建设单位提出返工处理，施工单位为此额外支出 3 万元，影响工期 20d，要求索赔。问题 1建设单位要求返工的主要依据是什么应该如何应对施工单位的索赔，为什么 2案例中，影响井筒净半径误差的原因主要有哪些 3在该案例中造成蜂窝麻面的主要因素可能有哪些 4施工过程中常用的处理井壁淋水有哪些措施【答案】1主要依据是半径偏差不合格。根据规范规定，当井筒采用混凝土支护，且井内有提升装备时井筒内半径的允许偏差为+50。对施工单位的索赔不给予支持，因为涌水量超出 20m3h 不会造成井筒半径尺寸的不合格，不是影响工期和费用的原因。2通常影响井筒半径尺寸误差的主要原因包括测量误差、模板安装误差、施工失误等。本案例的主要原因应是施工没有专门措施的原因。包括模板变形，造成井筒不同方向半径尺寸有大有小；支模板时没有校核测量造成的偏差，或是支模板人不负责任造成模板偏向一侧；如果混凝土未对称浇筑，在一侧浇注过高时会对模板形成挤压，使模板跑偏，也可造成井筒半径尺寸误差等。3影响井壁蜂窝麻面的主要原因有：涌水直接进入混凝土冲走水泥浆；混凝土振捣操作不规范；混凝土粘模，没有及时清理，没有刷脱模剂等原因。4施工中一般处理井壁淋水的措施有：截水和导水。截水就是在吊盘上方设置一圈截水槽，将井壁淋水截住并用软管引到吊盘上的水箱中；导水就是在浇筑混凝土井壁时，设置挡水层，在挡水层后面埋设导水软管，将岩帮涌水导出到模板外面，不至