山东省2023年一级建造师之一建矿业工程实务能力检测试卷B卷附答案.doc

山东省山东省 20232023 年一级建造师之一建矿业工程实务能力年一级建造师之一建矿业工程实务能力检测试卷检测试卷 B B 卷附答案卷附答案单选题（共单选题（共 5050 题）题）1、关于支护荷载的说法，不正确的是()。A.围岩变形挤压支架会造成支架受力B.围岩冒落压在支架上的力也是支护荷载C.支护荷载就是压在支架上的岩石重量D.围岩一般能承受比原岩应力更高的荷载【答案】C2、露天矿疏干井工程扩孔时，符合要求的是（）。A.扩孔期间，每小班应提钻一次B.应减少扩孔直径级差C.增加扩孔级差D.扩孔速度越快越好【答案】A3、对需要回灌的工程而言，回灌井与（）是一个完整的系统。A.截水帷幕B.降水井C.排水沟D.基坑【答案】B4、基槽开挖后，在基坑底可不进行轻型动力触探的情形是（）。A.持力层明显不均匀B.有浅埋的坑穴、古墓、古井等，直接观察难以发现时C.浅部有软弱下卧层D.基坑有承压水层，触探可造成冒水涌砂时【答案】D5、下列关于选矿性质的说法，正确的是（）。A.选矿是矿物加工的全部内容B.选矿是将贫矿变为富矿（石）C.有的选矿要完成冶炼D.选矿是为使有用矿物相对富集【答案】D6、根据建设工程工程量清单计价规范GB50500-2013，如果因发包人原因删减了合同中原定的某项工作，致使承包人发生的费用或(和)得到的收益不能被包括在其他已支付的项目中，也未被包含在任何可替代的工作中，则承包人（）。A.只能提出费用补偿，不能提出利润补偿B.只能提出利润补偿，不能提出费用补偿C.有权提出费用及利润补偿D.无权要求任何费用和利润补偿【答案】C7、关于地质勘察深度的说法，正确的是指()。A.勘探钻孔的深度B.勘察文件的理论水平C.勘察钻孔的取芯深度D.勘察阶段的水平【答案】D8、不属于措施项目费的有（）。A.特殊地区施工增加费B.仪器仪表使用费C.脚手架工程费D.安全文明施工费【答案】B9、下列允许调整其价格或费率的工程变更情况是（）。A.固定费率项目，实测的工程量为工程量表的 8B.非固定费率项目，实测工程量超过工程量表的 12C.固定费率项目，实测工程量变化超过工程量表的 12D.非固定费率项目，实测工程量超过工程量表的 8【答案】B10、砂浆流动性好坏对砌体质量的影响主要是其有利于提高()。A.灰缝的饱满性和密实性B.砌块的厚度C.灰缝的抗压强度D.砌块强度【答案】A11、混凝土的主要胶结成分是()。A.矿渣B.砂子C.水泥D.石子混【答案】C12、矿山井巷浅孔爆破的盲炮处理过程中，平行孔距盲炮不应（）m。A.0.3C.0.5【答案】A13、在炸药的爆轰参数中，爆力是（）。A.爆轰波前端的压力B.爆炸化学反应结束时爆轰波的压力C.爆炸产生的冲击波和应力波的作用强度D.爆炸产生的气体膨胀做功的能力【答案】D14、煤矿井下爆破作业时，爆破作业面 20m 以内，瓦斯浓度应低于（）。A.0.1B.0.5C.1.0D.2.0【答案】C15、井巷收敛测量测量的内容是()。A.井巷表面一点的绝对位移量B.围岩内部一点的绝对位移量C.围岩内部一点对其表面的变形量D.井巷表面两点间的相对变形【答案】D16、探水钻孔最小超前水平钻距一般采用（）m，在薄煤层中可缩短，但不得小于 8m。A.10B.20C.30D.40【答案】B17、对于矿山巷道工程项目的招标工作，做法不正确的是（）。A.自行招标B.采用邀请招标C.分施工招标和技术培训招标D.将工作面爆破工作单独分包【答案】D18、在费用标准的适用范围中，()适用于井筒冻结、地面预注浆等特殊措施工程和大钻机钻井工程。A.井下铺轨工程B.露天剥离工程C.特殊凿井工程D.一般支护井巷工程【答案】C19、根据建设工程工程量清单计价规范GB505002013，编制工程量清单时，计日工表中的人工应按（）列项。A.工种B.职称C.职务D.技术等级【答案】A20、关于控制巷道顶板的安全工作，说法错误的是（）。A.敲帮问顶的目的是寻找危石，待出矸时处理B.放炮前必须加固工作面后 10m 的支护C.锚喷支护应紧跟工作面D.地质条件有较大变化时应变更支护措施【答案】A21、矿山井巷工程的开拓方式分为（）。A.单向掘进和对头掘进B.单向掘进和双向掘进C.双向掘进和对头掘进D.单头掘进和单向掘进【答案】A22、对于新开凿的立井、斜井，垂深每延深（）m，应当观测 1 次涌水量。A.6B.10C.15D.20【答案】B23、对锚杆支护能力有重要影响的锚杆施工质量指标是（）A.锚杆杆体强度B.锚固力C.抗拉拔力D.砂浆强度【答案】C24、工程安全事故调查组成员不应包括（）A.事故发生单位人员B.公安机关相关人员C.政府相关人员D.工会成员【答案】A25、关于泥浆护壁成孔灌注桩的特点，说法错误的是（）。A.易造成现场环境污染B.不论地下水位高低的土层都适用C.设备简单，适用范围广D.成孔速度快，工作效率高【答案】D26、爆破作业单位是指依法取得（）从事爆破作业的单位。A.爆破作业单位许可证B.爆破施工许可证C.爆破器材使用许可证D.爆破安全许可证【答案】A27、立井井筒施工的中心回转式抓岩机应固定在()。A.吊盘的下层盘B.吊盘的上层盘C.固定盘下D.井壁上【答案】A28、砌体结构的主要受力的特点是()。A.抗压强度远大于抗拉强度B.抗拉强度远大于抗压强度C.抗折强度远大于抗剪强度D.抗剪强度远大于抗拉强度【答案】A29、混凝土外加剂的掺量一般不超过水泥质量的 5%，下列属改善混凝土耐久性的外加剂是（）。A.阻锈剂B.早强剂C.泵送剂D.缓凝剂【答案】A30、巷道与硐室的钻眼爆破法施工，其基本程序不包括()。A.临时支护B.通风C.安全检查D.装渣出渣【答案】B31、关于对凿井井架的要求，说法不正确的是()。A.应满足提升、悬吊设施的荷载要求B.井架围护材料应满足防爆要求C.应保证有足够的过卷高度和伞钻进出D.角柱跨度应满足各种提升方式要求【答案】B32、关于建筑钢材的力学性能，叙述正确的是（）。A.将建筑钢材在常温下冷拉、冷拔，可提高其屈服强度，增强塑性和韧性B.受交变荷载反复作用，钢材在远小于抗拉强度时发生的突然破坏称为疲劳破坏C.抗拉试验只能测得钢材的抗拉强度，而屈服点和伸长率则要通过其它试验测得D.矿用工字钢适于作梁，不适于作柱【答案】B33、采用全站仪或经纬仪标设直线巷道方向时，宜每隔 30m 设置一组（不少于3 个测点）中线，点之间的距离不小于（）mA.1B.2C.3D.4【答案】C34、主副井贯通前，矿井的通风方式是利用（）进行通风。A.副井进风，主井出风B.主井进风，副井出风C.在井下贯通联络巷内修建临时风门D.原来凿井时的通风设备【答案】D35、所谓风险的一次性特征，是指（）。A.风险出现的状况各次都不同B.项目的风险只出现一次C.各种风险都要在项目中出现一次D.存在一项影响项目的关键风险【答案】A36、矿山地质中，岩石按()可分为三大类别，即：沉积岩、岩浆岩和变质岩。A.时间年代B.地理位置C.成因D.空间发展【答案】C37、在巷道掘进循环中占时最多的工序是()。A.永久支护B.钻眼爆破C.安全检查D.装载运输【答案】D38、基岩裸露巷道掘进采用光面爆破时，其周边眼的眼痕率不应（）。A.小于 50B.小于 60C.大于 50D.大于 60【答案】B39、井巷工程主控项目质量检验时，检查点中应有（）以上的测点符合合格质量规定，其余测点不得影响安全使用。A.100B.90C.75D.70【答案】A40、钻井法凿井施工中，泥浆洗井具有（）的作用。A.保证井壁清洁B.提高钻机扭矩C.粉碎土块D.保护井壁防止片帮【答案】D41、在矿山工程项目中，决定地面生产系统布局和影响施工设施布局的，主要是()。A.施工方案?B.土建工程?C.大型施工设备?D.地下产生系统【答案】D42、关于构件连接的基本要求，观点正确的是（）。A.构件连接的基本原则是应满足节点的刚度设计要求B.钢筋混凝土构件的连接均应采用刚性连接C.钢结构采用焊缝方式连接时对钢材材性要求更高D.在多地震地区，木结构构件连接宜采用胶结连接【答案】D43、矽肺病的预防措施是“风、水、密、净和护”五个方面，其中“护”是指（）。A.采取个体防护措施B.采取对矿尘设置护栏C.对矽肺病患者采取保护措施D.在作业区实行洒水防护【答案】A44、根据建筑工程施工质量验收统一标准GB503002013，()是工程验收的最小单位。A.分项工程B.主控项目C.检验批D.辅助检验【答案】C45、采掘作业规程，应有规定保证作业人员安全的（）措施，并在情况变化时及时予以修改和补充。A.安全防护B.医疗保险C.生活福利D.技术和组织【答案】D46、复杂环境下的爆破技术设计应制定应对复杂环境的方法、措施及（）。A.施工组织B.危险源分析C.应急物资D.应急预案【答案】D47、影响砂土工程性质的主要因素是砂土的()。A.颗粒大小B.黏性C.级配D.含水量【答案】C48、下列工程防水标准最高的是（）。A.涵洞B.污水排放隧道C.泵房D.计算机房【答案】A49、土层锚杆和锚索应根据加固地层和支护结构变形等要求，按锚杆轴向受拉载荷设计值的（）作为施加预应力值。A.0.20.3B.0.40.5C.0.50.6D.0.60.7【答案】C50、简易龙门架，它结构简单，组装拆卸方便，配以凿井绞车和 1.5-2m3 左右的吊桶，可用于深度不超过（）的表土施工。A.20mB.30mC.40mD.50m【答案】C多选题（共多选题（共 2020 题）题）1、关于矿业工程合同变更的说法，正确的是（）。A.当合同一方认为条件不合适时，可以进行合同变更B.合同变更的内容不能违法C.合同变更的内容不能违反原合同D.合同变更成立并不完全取消原来的债权、债务关系E.合同变更必须在合同履行开始前进行【答案】BD2、下列关于铀（钍）矿开发利用的说法，正确的是（）。A.开发利用单位必须申请领取采矿许可证B.环境影响报告书应报当地人民政府审批C.开发利用配套的放射性污染防治设施，应当与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用D.开发利用单位应当对周围环境实施监测，并定期向相关部门报告监测结果E.开发利用过程中产生的尾矿应当进行利用，不得贮存和处置，以免污染环境【答案】ACD3、为防止支护结构发生坍塌进行基坑支护监测，下面属于基坑监测内容的是（）等。A.水平位移和垂直位移B.地表裂缝C.基坑顶部建（构）筑物变形D.地下水位E.支护结构内力及变形【答案】ABC4、立井井筒掘进工作中，装岩设备一般可选用（）。A.耙斗式装岩机B.中心回转抓岩机C.环行轨道抓岩机D.铲斗后卸式抓岩机E.长绳悬吊抓岩机【答案】BC5、关于矿业工程合同变更的说法，正确的是（）。A.当合同一方认为条件不合适时，可以进行合同变更B.合同变更的内容不能违法C.合同变更的内容不能违反原合同D.合同变更成立并不完全取消原来的债权、债务关系E.合同变更必须在合同履行开始前进行【答案】BD6、矿山工程进度拖延时，正确的事后措施包括有（）。A.分析原因和影响工期程度B.经过业主同意，删减工程量或工程范围C.采用外包方法请专业公司帮助解决D.分析网络计划，根据影响工期与否选择是否调整资源投入E.集中到验收前一并处理【答案】ABCD7、工业广场设施中，属于生产性辅助设施的有（）。A.井架与井口房B.提升机及提升机房C.变电所D.通风机房E.炸药库及油脂库【答案】CD8、井下巷道爆破工作对炮眼布置的基本要求有（）。A.炮眼要准.直.平.齐B.炮眼利用率要高。C.爆破后对围岩的破坏较小。D.节省炸药和雷管。E.爆破后的岩石块度小。【答案】BCD9、影响矿井充水的自然因素有()。A.大气降水B.地表水C.基岩的出露程度D.未封闭的钻孔E.老窑水【答案】ABC10、关于施工方可以利用的永久建筑工程和设备的费用的来源，下列说法正确的是（）。A.四通一平工程一般由承包人承担负责B.利用已建成的主井绞车房属于承包方有偿使用C.永久锅炉房无偿使用，永久生活锅炉使用由承包方列入临时设施并负责支付D.利用的永久压风机房设备，由承包方列入直接工程费并负责支付E.工业广场永久宿舍住房可以由施工方无偿使用【答案】CD11、矿井防治水中，关于井下探放水要求的说法，正确的是()。A.在地面无法查明矿井水文地质条件和充水因素时，应当坚持先探后掘的原则B.对于采掘工作面受水害影响的矿井，应当坚持预测预报、有疑必探、先探后掘、先治后采的原则C.在矿井受水害威胁的区域，进行巷道掘进前，应当采用钻探、物探和化探等方法查清水文地质条件D.地测机构应当提出水文地质情况分析报告，并提出水害防范措施，经矿井总工程师组织生产、安监和地测等有关单位审查批准后，方可进行施工E.采掘工作面遇到接近导水陷落柱的，根据情形确定是否进行探放水【答案】BCD12、一般情况下，和易性包括以下哪些含义（）。A.流动性B.黏聚性C.保水性D.硬化性E.速凝性【答案】ABC13、关于矿井各工作的施工顺序安排，正确的是()。A.场区铁路及装车站应优先完成B.准备用于建井阶段的井下永久泵房应尽早完成C.永久变电所施工可利用矿建空闲时间进行，安排在矿井竣工前完成D.临时罐笼提升系统应在主、副井筒贯通前完成E.机电设备安装后尚应有足够的联合运转和试车时间【答案】B14、建(构)筑物应进行专门的施工勘察的情况有（）。A.开挖基槽发现土质、土层结构与勘察资料不符时B.为地基处理，需进一步提供勘察资料时C.工程地质条件复杂，详勘阶段难以查清时D.施工单位为方便工程施工时E.在施工时出现新的岩土工程地质问题时【答案】ABC15、井巷贯通的形式有()。A.一井巷道贯通或两井巷道贯通B.三井贯通C.立井贯通D.斜井贯通E.井筒向深部延伸贯通【答案】AC16、应及时进行水文地质观测和编录的情况有（）等。A.新开掘立井井筒施工B.主要穿层石门施工C.井巷施工遇到陷落柱时D.井巷施工遇到裂隙时E.井巷穿过含水层时【答案】ABC17、关于主副井短路贯通后的辅助系统的特点，说法正确的是()。A.两个井筒均为罐笼提升B.两个井筒的通风仍相互独立C.排水系统变成在一个井底集中排水D.井下通风已经完全不需要风筒E.巷道运输采用 U 形矿车【答案】C18、振动沉桩的特点有（）。A.设备构造简单B.效能高C.所用机具设备较多D.施工方便E.适用范围较广【答案】ABD19、两翼对角式通风方式适用于()的矿井条件。A.有害气体涌出量大B.矿体(煤层)易自燃C.有害气体有突出危险D.井田或矿体面积小E.井田或矿体走向长度小【答案】ABC20、通常，要加快一条巷道的施工进度，可考虑采用的手段有（）。A.平行作业或平行施工方法B.实现多个工作面的多头作业C.一天 24h 连续作业D.取消放炮后的通风 T 序E.采用多台钻机同时作业【答案】A大题（共大题（共 1010 题）题）一、某施工单位施工一个主斜井。斜井的倾角 22。斜长 1306m。根据地质资料分析，井筒在 747m 处将遇煤层，施工单位提前编制了穿过煤层的技术措施，经设计单位同意将该段支护改为锚喷网与支架联合支护，其中支架采用 20#槽钢，间距为 06m。施工中，掘进队队长发现煤层较完整，就未安装支架，仅采用锚喷网支护，并将施工中的混凝土回弹料复用，快速通过了该地段。次日，技术人员检查发现过煤层段的支护有啧层开裂现象，并及时进行了汇报。经现场勘察分析后，施工技术负责人向掘进队下达了补设槽钢支架的通知单，间距为 1012m。实际施工中支架棚腿未能生根到巷道的实底中。工作面继续向前推进约 25m 后，该地段发生了顶板冒落事故造成正在该地段进行风水管路回收的副班长被埋而死亡。【问题】1该斜井过煤层段混凝土喷层开裂的原因是什么 2该事故发生的主要原因是什么具体表现在哪几方面 3该事故的责任应由哪些人承担 4该事故应按怎样的程序进行处理【答案】1混凝土喷层开裂的原因：(1)围岩压力大，煤层自身强度低；(2)混凝土喷层施工质量不符合要求。2该事故发生的主要原因：(1)没有按技术措施进行操作；(2)施工质量不符合要求，安全管理不严。具体表现：(1)施工队随意修改支护参数；(2)支架未落实底，不符合规定；(3)施工质量管理不到位。3该事故的责任的承担：(1)施工技术负责人承担；(2)棚式支架安装人员承担；(3)质检人员和监理人员承担。4该事故的处理程序：二、某施工单位承包一立井工程。施工单位提出井筒开工前应完成井筒地质检查钻探工作。建设单位虽然同意，但是不愿承担此部分费用，认为是施工单位为保证自身施工条件所增加的内容。工作面预注浆施工，建设单位要求先打钻埋设连接套管(长 80100m)，然后再浇筑止浆垫(厚 25m)。而施工单位所编制的措施是采取埋设注浆管(长 45m)、浇筑止浆垫 35m 的方法施工。施工中，施工单位采取了自己的方案，在打钻出水后进行注浆时，发现工作面漏浆严重，于是只得对钻孔下止浆塞封水、拆除止浆垫，打钻注浆所花时间12d，费用 20 万元。工程施工中，当地发生 60 级地震，造成在建工程经济损失 52 万元，施工单位的施工机械设备损坏 45 万元，建设单位采购的待安装设备损毁损失 33 万元，现场清理及恢复施工条件花费 18 万元，施工人员窝工及设备闲置费用 20 万元。问题1建设单位关于井筒地质检查钻探费用的看法是否正确?应如何处理?2工作面预注浆施工的费用和工期应怎样考虑?3针对地震灾害，建设单位和施工单位各应承担多少损失?列出明细。【答案】1建设单位关于井筒地质检查钻探的费用的看法不正确。按规定，井筒地质检查钻探费用是列入矿业工程项目的其他费用的内容，费用应由建设单位承担。2注浆费用 20 万元由施工单位自己承担，打钻注浆工期 12d 由施工单位承担，因为这是施工单位自身措施方案不力所造成。3地震灾害为不可抗力，各自的损失各自承担。建设单位承担损失为在建工程经济损失 52 万元+待安装设备损毁损失 33 万元+现场清理及恢复施工条件花费 18 万元=103 万元；施工单位承担损失为施工机械设备损坏 45 万元+施工人员窝工及设备闲置费用 20 万元=65 万元。三、背景某矿井工程项目，在实施过程中，施工单位遇到了如下几种情况：1.3月 1 日，在施工运输石门时，遇到原地质资料提供的断层破碎带，并发生严重冒顶，造成施工单位增加施工费用支出 30 万元，影响工期 15 天。施工单位在3 月 15 日处理完冒顶事故后，向工程师提出了索赔。2.在施工下山时，5 月 1 日遇到地质资料提供的含水层，工程师认为该含水层不会造成大的事故，遂指示施工单位强行通过，结果导致涌水事故，造成施工单位经济损失 50 万元，影响总工期 30 天。事故处理完成后项目经理休假 30天，回来后，项目经理提出了索赔。3.8 月 1 日在施工顺槽时，由于遭遇地质资料未提供的断层，使得煤层上移，重新找到煤层后，影响工期 10 天，施工单位额外支出费用 30 万元。施工单位在找到煤层后，立即向工程师提出了索赔。问题 1.分别分析几次事件中的索赔。2.试述承包人的索赔程序。【答案】1.事件 1 索赔不成立，因为该地质状况是在预先的地质报告中提供给了施工单位，施工单位的报价应该视为已经包含处理该不良地质情况的费用。事件 2 索赔理由成立，因为是工程师的错误指令造成了施工单位的经济和工期损失，但是索赔却不能成立，因为索赔意向超过了 28 天，正确的做法应该是索赔事件发生后的 28 天之内提出索赔意向。事件 3 的索赔成立，因为是不可预见的地质情况造成了施工单位的损失，而且该特殊断层并未在地质报告中标注。2.承包人的索赔程序是：1)首先由承包人发出索赔意向通知。矿山工程索赔事件发生后，承包人应在索赔事件发生后的 28 天内向工程师递交索赔意向通知，声明将对此事件索赔。如果超过这个期限，业主（监理工程师）有权拒绝承包人的索赔要求。以后承包人将正式向业主（监理工程师）递交索赔报告。索赔意向通知提交后的 28 天内，或业主（监理工程师）同意的其他合理时间，承包人应递送正式的索赔报告。2)业主（监理工程师）审核索赔报告。接到承包人的索赔意向通知后，业主（监理工程师）应认真研究、审核承包人报送的索赔资料，以判定索赔是否成立。判定索赔成立的原则包括：与合同相对照，事件已造成了承包人施工成本的额外支出，或总工期延误；造成费用增加或工期延误的原因，按合同约定不属于承包人应承担的责任，包括行为责任或风险责任；承包人按合同规定的程序提交了索赔意向通知和索赔报告。3)确定合理的补偿额。经业主（监理工程师）核查同意补偿后，补偿的额度往往与承包人的索赔要求的额度不一致。主要原因有：对承担则事件责任的界限划分不清或不一致；索赔证据不充分；索赔计算的依据和方法分歧较大等。双方应就索赔的处理进行协商。协商不成，可以按合同的争议条款提交约定的仲裁机构仲裁或诉讼。四、某厂新建一条生产线，工期要求 9 月 10 日投产，因遇到“非典”时期，机械设备于 7 月 28 日才陆续到位，晚到 45d，而且设备制造质量粗糙，造成施工安装单位一边进行设备安装，一边整修不规范设备。设备在试生产 2 个月后，密封装置性能较差。检查发现制造的曲轨误差超限，同时导致了施工中出现违反操作规程、强行安装的隋况，使曲轨产生变形，最终密封装置出现 20mm 偏差而形成漏风。为处理事故，停产 5d 整修，设备制造厂家支出 68 万元，施工承包商支出 34 万元。经过设备制造单位修补后，协同施工单位一起安装，使密封性能满足要求。问题 1上述背景材料中的质量事故属哪一类 2对质量事故处理检查和鉴定的结论有哪几种 3背景材料中质量事故的处理分别属于哪种处理方案【答案】1曲轨设备制造出现变形，误差超限，是安装困难、达不到质量要求的根本原因，造成经济损失 68 万元，属于一般事故。设备安装操作不符合规范要求的失误，经济损失 34 万元，属于一般事故。2对于质量问题，严重的缺陷应推倒重来；一般的缺陷通过翻修或更换器具、设备予以解决，如能够符合相应的专业工程质量验收规范，则应认为该检验批合格。检查和鉴定的结论通常可能有以下几种：1)事故已处理，可继续施工。2)隐患已消除，结构安全有保证。3)经修补处理后，完全能够满足使用要求。以上应属于“允许施工单位在采取相应的措施后重新验收”的内容。4)基本满足使用要求，但使用时应加附加的限制条件。此项应属于“为了避免社会财富更大的损失，在不影响安全和主要使用功能条件下可按处理技术方案和协商文件进行验收”的内容。5)对短期难以做出结论者，提请设计单位验证或专门检验机构检验。此项属于“如经检测鉴定达不到设计要求，但经原设计单位核算，仍能满足结构安全和使用功能的情况，该检验批可以予以验收”的内容。6)其他鉴定结论。3因设备制造产生的变形，经过修整后可以正常安装，并可达到设计的密封要求。此应属于“经修补可满足使用要求”；因设备安装操作失误，经过重新安装后满足密封要求，属于返工处理。五、某矿井采用立井开拓，主、副井井筒位于同一工业广场内，主井井筒采用临时井架凿井，副井井筒利用永久井架凿井，主、副井井筒表土段采用冻结法施工，基岩段采用普通法施工，井筒基岩段预计涌水量 8m3h。主、副井并筒冻结及掘砌施工由某施工单位承担，该施工单位编制的矿井施工组织方案为：主、副井井筒交错开工，错开时间 3 个月；箕斗装载硐室与主井井筒同时施工；主、副井同时到底，进行短路贯通。在主井井筒基岩段施工过程中，遇到了地质资料未注明的含水层，该含水层涌水量达 20m3h。施工单位根据自身的施工经验，提出了采用强排水方法通过含水层，需增加费用 15 万元。该方案经建设单位同意后，施工单位完成了含水层段的掘砌工作，但造成工期延误 2个月。事后，施工单位向建设单位提出了补偿费用 15 万元和延长工期 2 个月的索赔。主井井筒在通过含水基岩层后，按原掘进速度正常施工；副井井筒施工进度正常。为实现主、副井同时到底进行短路贯通，施工单位及时调整了施工组织方案。【问题】1副井井筒利用永久井架凿井具有哪些优缺点?2确定该矿井主、副井井筒的合理开工顺序，并说明该开工顺序的优点。3施工单位提出的索赔是否合理?说明理由。4强排水方法通过含水层对施工单位及其井筒施工会造成哪些不利影响?5为保证主、副井两井同时到底，施工单位应如何调整主井井筒的施工组织方案?【答案】1副井井筒利用永久井架凿井的特点包括：优点：(1)节省临时井架的使用费用；(2)有利于提前形成副井永久提升系统。缺点：(1)增加了项目前期投资；(2)给副井井筒凿井及冻结施工设备布置带来不便。2开工顺序：主井先开工，副井 3 个月后开工。优点：(1)冻结制冷工程可以错峰，冻结施工设备等资源需求相对平稳；(2)有利于主副井井筒同时到底，有利于两井短路贯通。3施工单位提出补偿费用 15 万元的索赔是合理的。理由：地质资料未提供该含水层的正确涌水资料，涌水量达 20m3h(超过 8mah)。延长工期 2 个月的索赔是不合理。理由：工期延误 2 个月不一定会影响主、副井同时到底进行短路贯通。4强排水方法通过含水层会造成的不利影响有：造成施工单位质量风险，井壁质量难以保证，作业环境差，影响施工进度。5为保证主、副井两井同时到底。其调整方案是：因主井井筒施工延误 2 个月，可不安排箕斗装载硐室与主井井筒同时施丁；待副井交付使用后、主井永久装备前进行施工。六、某单位施工胶带大巷，巷道净断面 22m2、长度 2500m，采用锚喷支护。地质资料显示胶带大巷在 840860m 左右将穿过断层，断层可能导水。设计单位要求巷道穿越断层段增加 U29 钢支架加强支护，钢支架间距 05m。在巷道施工到 835m 时，施工单位发现巷道围岩较稳定；施工到 840m 时，发现巷道围岩逐渐破碎，岩帮有少量出水。施工技术负责人要求立即进行短掘短喷(支护)，并按设计要求增加 U29 钢支架支护。在采用 U29 钢支架支护时，为确保支架稳定，施工人员在柱腿底部用浮矸填平，并用拉杆将相邻钢支架连接牢固；同时，施工人员按现场质检人员的要求，将支架顶部和帮部用背板背实。施工过程中，巷道出水情况一直比较稳定。巷道施工穿越断层后约一个月，当班班长发现 833843m 段巷道顶部喷射混凝土局部离层、开裂严重，于是立即安排一名工人留下进行处理，其余人员撤离该巷道，安排到其他巷道工作面施工。在处理过程中，发生冒顶事故，造成该工人死亡的安全事故。【问题】1施工单位在穿越断层前，应做好哪一项工作?简要说明理由及具体的工作内容。2在穿越断层和处理喷射混凝土施工质量问题中，施工单位的做法存在哪些不妥之处?3根据生产安全事故报告和调查处理条例该事故为哪一等级事故?说明理由。4该事故的责任应由施工单位哪些人员承担?【答案】1施工单位在穿越断层前，应停止施工，确定探水线。由于此断层可能导水，需由专业人员和专职队伍使用专用钻机进行探放水，经确认无水害威胁后，方可施工。2在穿越断层施工中，存在不妥之处：(1)没有严格执行“预测预报、有疑必探、先探后掘、先治后采”的规定；(2)施工单位技术负责人要求增加 U29 钢支架支护时，没有明确钢支架间距的要求；(3)施工人员在桩腿底部用浮矸填平不符合有关规定，应该将支架柱窝挖到实底，当不能挖到实底上时，应有专门的措施；(4)没有按穿越含水断层的要求做好防、排水准备工作；在处理喷射混凝土施工质量问题中存在不妥之处：(1)班长发现 833843m段巷道顶部喷射混凝土局部离层、开裂严重，应立即报告调度室或有关主管人员。而不应擅自作处理决定；(2)安排一名工人进行处理，不符合有关安全规定。3根据生产安全事故报告和调查处理条例的规定，该事故属一般事故。因该起事故造成 1 人死亡，无人重伤1000 万元以下直接经济损失。4该事故责任应由施工单位技术负责人、现场质检人员、班长、安全管理人员、施工管理人员，受害者本人也应承担一定责任。七、背景资料某施工企业承担一地面建筑的基坑开挖：工程。基坑开挖深度为 5m，基坑北侧距基坑边缘 4m 处已有一栋三层永久建筑物，坑缘堆有施工单位的大量建筑钢材。基坑所处的地质条件为砂质土层，地下水位在地表以下 4m。基坑设计采用钢板桩支护。施工前建设单位为节约工程投资，指示更改支护设计，只在基坑北侧采用钢板桩支护，其它部位采用无支护的垂直开挖方式。结果基坑南侧在施工过程中出现较大变形，且一直未被发现，最终部分坍塌。因施工单位未及时处理，结果又引起了更大面积的塌方。事后施工单位准备就基坑坍塌造成的损失向建设单位索赔。该基坑坍塌的直接原因是什么？造成该基坑塌方的主要因素有哪些？【答案】基坑坍塌的直接原因是建设单位更改了支护设计(2 分)。主要因素有：(1)边坡过陡，使土体的稳定性不够(1 分);(2)水对基坑稳定性的影响(1 分);(3)基坑上边边缘附近超载(1 分);(4)支护措施不当(1分)。八、某施工企业承担一地面建筑的基坑开挖：工程。基坑开挖深度为 5m，基坑北侧距基坑边缘 4m 处已有一栋三层永久建筑物，坑缘堆有施工单位的大量建筑钢材。基坑所处的地质条件为砂质土层，地下水位在地表以下 4m。基坑设计采用钢板桩支护。施工前建设单位为节约工程投资，指示更改支护设计，只在基坑北侧采用钢板桩支护，其它部位采用无支护的垂直开挖方式。结果基坑南侧在施工过程中出现较大变形，且一直未被发现，最终部分坍塌。因施工单位未及时处理，结果又引起了更大面积的塌方。事后施工单位准备就基坑坍塌造成的损失向建设单位索赔。问题 1该基坑属于几级基坑？说明理由。2该基坑宜采用何种降水方式？其最小降水深度应为多少？3该基坑坍塌的直接原因是什么？造成该基坑塌方的主要因素有哪些？4该基坑施工违反了哪些主要安全规定？5施工单位是否可对前后两次坍塌事故进行索赔？说明理由。如可索赔，施工单位应提出的主要索赔证据是什么？【答案】1.一级基坑;根据规程，与邻近建筑物的距离在开挖深度以内的基坑列为一级基坑。2.宜采用井点降水方式;最小降水深度应将水降至基坑底以下 0.5m，即地表以下 5.5m 以下。3.基坑坍塌的直接原因是建设单位更改了支护设计。主要因素有：(1)边坡过陡，使土体的稳定性不够;(2)水对基坑稳定性的影响;(3)基坑上边边缘附近超载;(4)支护措施不当。4.(1)违反在基坑附近有建筑物或构筑物时，应有专门的防止发生下沉和变形措施的规定;(2)违反基坑周边 1m 范围内不得堆载，不得超载堆荷规定;(3)违反基坑施工应有必要的变形监测的规定;(4)违反安全生产规定：发生重大安全事故时，应立即采取抢险措施。5.可对第一次坍塌事故进行索赔，不可对第二次坍塌事故进行索赔。因第一次事故由业主改变设计造成;第二次坍塌是与施工方未及时处理并防止事故扩大有关;索赔证据为建设单位的支护设计方案的变更指令。九、背景资料某施工企业承担一地面建筑的基坑开挖：工程。基坑开挖深度为 5m，基坑北侧距基坑边缘 4m 处已有一栋三层永久建筑物，坑缘堆有施工单位的大量建筑钢材。基坑所处的地质条件为砂质土层，地下水位在地表以下 4m。基坑设计采用钢板桩支护。施工前建设单位为节约工程投资，指示更改支护设计，只在基坑北侧采用钢板桩支护，其它部位采用无支护的垂直开挖方式。结果基坑南侧在施工过程中出现较大变形，且一直未被发现，最终部分坍塌。因施工单位未及时处理，结果又引起了更大面积的塌方。事后施工单位准备就基坑坍塌造成的损失向建设单位索赔。施工单位是否可对前后两次坍塌事故进行索赔？说明理由。如可索赔，施工单位应提出的主要索赔证据是什么？【答案】可对第一次坍塌事故进行索赔，不可对第二次坍塌事故进行索赔。因第一次事故由业主改变设计造成;第二次坍塌是与施工方未及时处理并防止事故扩大有关(2 分);索赔证据为建设单位的支护设计方案的变更指令(1 分)。一十、某新建矿井共有主井、副井和中央风井三个井筒，预计主井井筒施工准备时间 20 个月，矿井建设关键线路是：主井井筒工程(18)主井重车线(2)一水平运输大巷(10)采区下部车场(2)采区巷道(12)工作面准备巷道(2)工作面设备安装(2)矿井试运转(2)矿井投产移交(以上括号内数字为工程施工工期，单位：月)。?问题?1该矿井建设总工期可以采用什么方法进行推算?2该矿井建井工期和总工期分别是多少?3若副井比主井提前结束到底，请预测一下该矿井建井工期。?【答案】1矿井建设工期一般由井巷工程关键线路的施工期计算确定，也可根据与井巷工程密切关联的土建和机电安装工程施工期推算，或按主要生产设备定货、到货和安装的时间来进行推算。随着技术和管理方法的进步，在工程实施中关键线路会发生转移，或遇有一些特殊情况，如复杂大型设备的增加，井塔施工占用较长工期等，这时实际工期的确定应根据具体情况考虑。本案例矿井建设总工期可以采用关键线路来进行推算。2总工期：建井工期为：18+2+10+2+12+2+2+2=50 月建井总工期分别是：20+50：70 月 3若副井比主井提前结束到底，这时可能出现的情况较多：1)主井施工进度正常，矿井建设的关键线路不变，这时矿井建设的工期不会发生变化。副井提前到底可提前进行主副井贯通工程施工工作，可加快井底车场巷道与硐室施工进度。2)主井施工进度拖延，矿井建设的关键线路不变，这时矿井建设的工期会发生拖延。副井到底不会耽误井底车场巷道与硐室的施工进度。3)副井比计划工期提前较多，在完成主副井贯通工程施工后主井仍没有到底时，这时可提前安排原关键线路上主井重车线工程施工，争取因为副井赢得的时间，推进井下巷道施工。因为是单井筒担负井下施工，因此受运输能力、通风条件等因素的限制。