山西省2023年一级建造师之一建通信与广电工程实务通关题库(附答案).doc

山西省山西省 20232023 年一级建造师之一建通信与广电工程实年一级建造师之一建通信与广电工程实务通关题库务通关题库(附答案附答案)单选题（共单选题（共 5050 题）题）1、下列关于电源线敷设说法错误的是（）。A.电源线必须采用整段线料，中间不得有接头B.10mm2 及以下的单芯电力线宜采用打接头圈方式连接C.铜鼻子压接管外侧应采用绝缘材料保护，正极用红色、负极用蓝色、保护地用黄色D.电源线连接时应保持熔丝或空气开关断开，电缆接线端子(或端头)采用绝缘材料包裹严实，依次连接工作地、保护地和工作电源，先连接供电侧端子后连接受电侧端子【答案】D2、电信枢纽楼内，除()外均应设置火灾自动报警装置。A.楼梯间B.小于 5m2 卫生间C.小于 10m2 办公用房D.配电室【答案】B3、VSAT 系统中，不属于主站构成设备的是()。A.工作站B.TDMA 终端C.接口单元D.射频设备【答案】A4、互联网应用中，个人空间应用模式一般归属于()方面的应用。A.信息需求B.交易需求C.交流需求D.娱乐需求【答案】C5、光信号在进行放大的过程中，由于放大器的自发辐射等原因引起的光信噪比的劣化值是（）。A.最小边摸抑制比B.背靠背C.吞吐量D.噪声系数【答案】D6、无线广播电视监测网主要由监测台、遥控站(点)和()组成。A.数据分析处理中心B.总局监测中心C.省级监测分中心D.中波数据采集点【答案】A7、（）使得通信质量下降，从而限制了通信容量和传输距离。A.吸收损耗B.瑞利散射C.色散D.连接损耗【答案】C8、4G 移动通信系统支持的终端最高移动速度为()kmh。A.150B.200C.250D.300【答案】C9、PTN 以()为内核。A.IPB.MPLSC.ATMD.SDH【答案】A10、电缆扎线带过紧而压缩电缆，一般会使()处于不合格状态。A.近端串扰B.衰减串扰比C.传播时延D.回波损耗【答案】D11、在电源系统中，()可保证相间电压稳定。A.交流工作地B.直流工作地C.保护地D.防雷接地【答案】A12、通信建设工程企业专职安全生产管理人员安全生产管理能力考核要点不包括()。A.对施工现场进行检查、巡查，监督落实安全隐患的整改情况B.落实本单位安全生产责任制和安全生产管理制度情况C.发现生产安全事故隐患，并及时向项目负责人和安全生产管理机构报告D.制止现场违章指挥、违章操作行为【答案】B13、在计算机网络中，()的覆盖范围是一个城市，距离常在 10150km 之间。A.骨干网B.局域网C.城域网D.广域网【答案】C14、广播电视中心机房的空调通风系统采用()的方式是最为合理的。A.一面出风三面送风B.一面出风一面送风C.房顶出风地下送风D.地下出风房顶送风【答案】D15、在 DWDM 系统中，将不同波长的光信号耦合在一起传送到一根光纤里的网元是()。A.光合波器（OMU）B.光分波器（ODU）C.光波长转换器（OUT）D.光纤放大器（OA）【答案】A16、同步卫星相当于一座约()的超高电视塔。A.3600kmB.5600kmC.36000kmD.56000km【答案】C17、与 10KV 以上高压输电线交越处，两侧电杆上的避雷线安装应断开（）间隙。A.50B.100C.200D.400【答案】A18、一类高层电信建筑的耐火等级应为一级，二类高层电信建筑以及单层、多层电信建筑的耐火等级均不应低于二级，电信建筑地下室的耐火等级应为()。A.一级B.二级C.三级D.四级【答案】A19、国际卫星分组交换网属于（）。A.骨干网B.局域网C.城域网D.广域网【答案】D20、世界各国卫星电视广播普遍采用（）波段。A.LB.SC.CD.X【答案】C21、埋设后的单盘直埋光缆，金属外护层对地绝缘电阻竣工验收指标为不低于()M?km。A.2B.3C.5D.10【答案】D22、广播电视发射台为了保证不间断供电，防止因断电造成广播发射中断，除设有两路外电，一般还设有 UPS、（）等供电装置。建设工程 教育网 提 供A.配电盘B.变压器C.柴油发电机D.稳压电源【答案】C23、PTN 网络发生故障时，执行保护和回复功能的是（）平面。A.传送B.管理C.配置D.控制【答案】D24、地下、水底等隐蔽电信设施，因无标志或未备案而发生的电信设施损坏造成的损失，（）。A.由侵权人承担B.由产权人承担C.侵权人和产权人各承担 50D.根据责任人过失情节确定承担比例【答案】B25、移动通信网络优化的内容，（）不属于基站侧调整的内容。A.天线位置B.信道数量C.中继数量D.小区参数【答案】C26、电信建设项目投资业主单位委托未经通信主管部门审查同意或未取得相应电信建设资质证书的单位承担电信建设项目设计、施工、监理、咨询、系统集成、用户管线建设、招投标代理的，由工业和信息化部或省、自治区、直辖市通信管理局予以处罚。处罚办法包括()。A.罚款B.已竣工的不得投入使用C.对电信建设项目投资业主单位罚款D.对投资单位企业法人代表进行行政处理【答案】B27、广播电视中心系统调试时输入电平应(),衰减器的衰减值应()。A.保持高压，处于最小位置B.保持低压，处于最大位置C.由小加大，由大变小D.由大变小、由小加大答案【答案】C28、下列人员中应持证上岗的是()。A.光缆接续人员B.缆沟开挖人员C.高空作业人员D.架空立杆人员【答案】C29、走线架应保证电气连通，就近连接至室内保护地排，接地线宜采用（）黄绿色多股铜芯线。A.10mm2B.16mm2C.25mm2D.35mm2【答案】D30、关于通信设施安装要求的说法，错误的是（）。A.新建局站的接地不得采用联合接地方式B.酸性蓄电池不得与碱性蓄电池安装在同一电池室C.柴油发电机组的地脚螺栓应采用“二次灌浆”预埋D.布放的电源线必须是整条线料【答案】A31、中国 5G 设定的设备密集度达到（）万个/km2。A.100B.300C.600D.1000【答案】C32、下列不属于话务不平衡原因的有（）。A.发射功率设置不合格B.天线的挂高不合理C.小区过覆盖，超远覆盖D.系统交换容量设置不合理【答案】D33、下列行为中，属于扰乱电信市场秩序的是（）A.盗窃公用电话亭B.盗接邻居电话线C.利用电信网窃取竞争对手投标信息D.故意传播计算机病毒攻击移动公司计费系统【答案】B34、SDH 传送网是一种以（）和光纤技术为核心的传送网结构。A.基带传输B.频分复用（FDM）C.时分复用（TDM）D.波分复用（WDM）【答案】C35、合理选用管孔，有利于穿放光(电)缆和维护工作。选用管孔的总原则是()。A.先下后上，先中后侧B.先上后下，先中后侧C.先下后上，先侧后中D.先上后下，先侧后中【答案】C36、（）技术的优点是可以消除或减小信号波形间的干扰，对多径衰落和多普勒频移不敏感，提高了频谱利用率，可实现低成本的单波段接收机。A.MIMOB.智能天线C.OFDMD.软件无线电【答案】C37、SDH 传送网是一种以同步时分复用和()为核心的传送网结构，具有容量大、对承载信号语义透明以及在通道层上实现保护和路由的功能。A.光纤技术B.交叉连接C.复用段开销D.信号再生【答案】A38、目前各种网络为用户提供了大量的不同业务，业务网不包含()。A.同步网B.公用电话网C.数字数据通信网D.移动通信网【答案】A39、网络优化中系统参数调整的内容很多，从 BSS 侧来看，不包括的是()。A.增加信道数B.交换的效率C.小区参数D.基站或天线的位置【答案】B40、微波安装的硬波导馈线要求横平竖直，应稳定、牢固、受力均匀，加固间距为()左右。A.1.0mB.1.5mC.2.0mD.2.5m【答案】C41、下列人员中应持证上岗的是()。A.光缆接续人员B.缆沟开挖人员C.高空作业人员D.架空立杆人员【答案】C42、（）使得通信质量下降，从而限制了通信容量和传输距离。A.吸收损耗B.瑞利散射C.色散D.连接损耗【答案】C43、在光纤通信中，色散会造成光脉冲信号的()。A.脉宽变宽B.脉宽变窄C.幅度增大D.幅度减小【答案】A44、工程开工前，（）应组织设计单位向所有的施工实施单位进行详细的设计交底。A.建设单位B.施工单位C.勘察单位D.质量监督机构【答案】A45、环形结构的计算机网络一般用于()。A.骨干网B.局域网C.城域网D.广域网【答案】B46、水泥管道中并排及上下层管块均应错开()管块长度。A.12B.13C.14D.15【答案】A47、国际互联网属于()。A.骨干网B.局域网C.城域网D.广域网【答案】D48、光纤是光导纤维的简称，是一种新的光波导，是光传输的重要组成元素。其形状为()，由纤芯、包层和涂覆层三部分组成。A.光纤都呈圆柱形B.单模光纤呈圆柱形，多模光纤呈椭圆形C.光纤都呈椭圆形D.单模光纤呈椭圆形，多模光纤呈圆柱形【答案】A49、移动核心网在（）时代只有电路域。A.2GB.3GC.4GD.5G【答案】A50、基站割接导致直接损失 60 万元，通信管理局需要如何处理（）。A.警告B.通报批评C.追究公司负责人责任D.1-2 年内取消投标资格【答案】D多选题（共多选题（共 2020 题）题）1、下列属于直流供电系统的是（）。A.开关整流设备B.燃油发电机组C.逆变器D.蓄电池组E.UPS【答案】AD2、DWDM 系统主要网络单元有()。A.光合波器（OMU）B.光分波器（ODU）C.光纤放大器（OA）D.分插复用器（ADM）E.交叉连接器（DXC）【答案】ABC3、光缆线路工程中，用于光纤通道总衰减测试的仪器包括（）。A.光时域反射仪B.光功率计C.光源D.偏振模色散测试仪E.高阻计【答案】BC4、实际的通信网是由软件和硬件按特定方式构成的一个通信系统，软件设施包括信令、()计费等，它们主要完成通信网的控制、管理、运营和维护，实现通信网的智能化。A.交换B.控制C.传输D.协议E.管理【答案】BD5、下列管材用于工程时，管道单段长度不宜长过 150m 的是()。A.双壁波纹管B.栅格管C.梅花管D.硅芯管E.ABS 管【答案】ABC6、下列属于广播短波发射天线的是（）A.水平对振子天线B.笼形天线C.同相水平天线D.菱形天线E.鱼骨天线【答案】ABC7、通信建设工程安全生产费的管理原则为（）。A.企业提取B.政府监管C.确保需要D.规范使用E.预防为主【答案】ABCD8、关于接地装置安装的说法，错误的是()。A.新建局站的接地应采用联合接地方式B.接地体埋深上端距地面不应小于 0.7mC.接地引入线的长度不宜超过 40mD.在地下采用裸铝导体作为接地引入线E.接地汇集装置的安装位置应符合设计规定【答案】CD9、卫星通信与其他通信方式相比较，具有()的特点。A.通信距离远，建站成本与距离无关，除地球两极外均可建站通信B.组网灵活，便于多址连接C.不能采用空分多址（SDMA）方式D.机动性好E.通信线路质量稳定可靠【答案】ABD10、蓄电池充电完成与否，根据()等来决定。A.充电终了电压B.蓄电池接受所需要的容量C.电解液比重D.负载大小E.充电设备的噪声电平【答案】ABC11、提出电信管道、电信杆路、通信铁塔联合建设意向的电信业务经营者召集各参建电信运营商，共同商定()，并签订联合建设协议。A.建设维护方案B.投资分摊方式C.资产分割原则D.牵头单位E.建设施工方案【答案】ABCD12、束管式结构光缆结构的缺点有()。A.光缆中光纤余长不易控制B.光缆结构复杂C.光纤数不宜过多D.生产工艺环节烦琐E.成品光缆中松套管会出现后缩【答案】AC13、构成业务网的主要技术要素包括()。A.传输介质B.信令技术C.网络拓扑结构D.计费方式E.业务节点【答案】BCD14、关于通信机房设备抗震加固的说法中，正确的有（）。A.在机房悬空的木地板下加装金属支撑座B.用槽钢将整列机架连为一体后，加固在立桩上C.抗震支架不要求横平竖直，但连接处要牢固D.用铝型材将整歹哇机架连为一体后与抗震支架连为一体E.抗震加固墙终端如遇玻璃窗，可与窗框连接加固【答案】ABD15、标志交流电源质量的重要指标有（）。A.电压B.电流C.频率D.杂音E.电容【答案】AC16、接地线布放的原则包括()。A.严禁在加装开关或熔断器B.尽量短直C.多余的线缆应截断D.严禁盘绕E.不能附着其他电气线路【答案】ABCD17、电缆配盘时，应合理计算电缆在人孔内的（）。A.迂回长度B.预留长度C.接头的重叠长度D.连续的操作长度E.剥线长度【答案】ACD18、关于数字声音广播的优点，叙述不正确的是()。A.高质量的声音信号，可达到 CD 质量的水平B.发射功率大，覆盖面积大C.可附加传送数据业务D.频谱利用率高，提高频带带宽E.对多径传输抗干扰能力强，可保证高速移动状态下的接收质量【答案】BD19、UPS 系统的主要功能是()。A.有一定的滤波功能B.有一定节能功能C.交流稳压功能D.减少噪声的功能E.有瞬间电网断电的保护功能【答案】AC20、数字微波通道的测试包括()。A.误码性能测试B.设备故障测试C.SDH 网络输入端抖动容限的测试D.联络公务信道的测试E.工作误码测试【答案】ACD大题（共大题（共 1010 题）题）一、某项目经理部承包了南方某运营商的直埋光缆线路工程，工程开工时正逢酷暑天气。项目经理部为了保证工期，在施工过程中坚持全天候作业，致使部分施工人员中暑；部分已挖好的光缆沟在放缆前就被冲塌；部分坡坎保护制作不合格，并被质量监督机构在检查中发现，使得项目经理受到警告的处罚。问题：1项目经理的安全控制存在哪些问题？2冲塌的光缆沟，项目部经理是否可以向建设单位提出索赔的要求？3于此工程尚未完工，质量监督机构是否应该对项目经理就因坡坎质量问题提出警告处罚？为什么？【答案】1项目经理的安全控制未考虑施工现场的具体环境状况，没有对施工现场的环境状况进行具体分析，没有辨识和评价施工现场的危险源，从而使得部分施工人员在施工过程中发生中暑。2对施工过程中被冲毁的光缆沟，项目经理是否应该向建设单位提出索赔的问题，应考虑：合同中是否约定了暴雨为不可抗力；此次所下的暴雨是否为当地气象史上罕见的暴雨。如果往年在此季节经常有此种程度的暴雨，则不可将其作为不可抗力看待，项目经理部由此造成的损失应从雨期施工增加费中支出。如所下的暴雨确实为历年来罕见，项目经理部则应从当地气象部门获取证明材料后，在规定时间内向监理单位（或建设单位）提出索赔申请。3质量监督机构应该对项目经理部因坡坎质量问题提出警告处罚。因为质量监督机构对项目的工程质量进行监督，是质量监督机构的工作职责。质量监督机构可以对不按技术标准、规范和有关技术文件规定进行设计、施工、监理的单位给予警告和通报批评；对于不重视工程质量，玩忽职守、偷工减料、造成工程质量低劣，遗留隐患多的单位，责令其停工整顿，并按国家和信息产业部有关规定进行处罚。虽然此工程尚未完工，但质量监督机构在质量检查中发现了项目经理部的质量问题，应及时地对项目经理部提出警告，以防止项目经理部就因此而造成材料的浪费和工期的延误。二、背景资料：某工程公司承揽了一项市内管道光缆线路工程，由于近期该公司同时有几个项目开展，公司紧急新招了一批工人，并派部分工人参加本项目的施工。项目经理决定亲自负责本项目的安全工作，并不再设置专职安全员，要求技术负责人根据工程特点组织制定了施工安全技术措施。在施工前会议上，项目经理指定由现场勘察人员进行安全技术交底，着重介绍了本工程的施工作业特点和工程的危险点，针对危险点的具体预防措施，应注意的安全事项以及应急预案。项目经理嘱咐带班人员注意安全、保证质量。同时要求技术负责人在每周检查质量的同时进行施工安全检查，及时汇报检查结果。会议最后没有形成书面记录，会后即按照会前分工直接投入工程施工。新员工到达现场后，立即被编入各个施工小组参与施工。开工后不久，技术负责人在检查中发现：个别作业班组工人到现场后，打开人孔就直接跳入人孔内进行施工；有的作业班组把燃油抽水机放置到人孔口边抽水，各个作业班组在施工时都设置了围挡和警示标志。问题：1指出工期会议上项目负责人安全技术交底有哪些不妥之处给出正确做法。2指出检查中施工人员的错误之处，说明正确做法。3本工程公路作业中还应采取哪些安全防护措施 4指出本工程安全管理工作中存在的问题。【答案】1(1)不妥之处一：由现场勘察人员进行安全技术交底。正确做法：在工程施工前，应由技术负责人进行安全技术交底。?(2)不妥之处二：安全技术交底的内容不全面。?正确做法：安全技术交底的内容还包括相应的安全生产操作规程和标准、发生事故后应采取的应急措施。?(3)不妥之处三：会议没有形成书面记录。?正确做法：技术交底要形成文字记录，并有交底人和被交底人签字。?(4)不妥之处四：新员工到达现场后，立即被编入各个施工小组参与施工。?正确做法：作业人员进入新的岗位或者新的施工现场前，应当接受安全生产教育培训，未经教育培训或者教育培训考核不合格的人员，不得上岗作业。?2(1)错误之处一：个别作业班组工人到现场后，打开人孔就直接跳人人孔内进行施工。?正确做法：施工人员打开人孔后，应先进行有害气体测试和通风，确认无有害气体后才可下去作业。?(2)错误之处二：有的作业班组把燃油抽水机放置到人孔口边抽水。?正确做法：在人孔内抽水时，抽水机或发电机的排气管不得靠近人孔口，应放在人孔的下风方向。?3公路上施工时，应遵守交通管理部门的有关规定，保证施工人员及过往车辆、行人的安全。公路上作业时的安全防护要求有：现场施工人员应严格按照批准的施工方案，在规定的区域内进行施工，作业人员应服从交警的管理和指挥，协助搞好交通安全工作，同时还要保护好公路设施。每个施工地点都应设置安全员，负责按公路管理部门的有关规定摆放安全标志，观察过往车辆并监督各项安全措施执行情况，安全标志尚未全部摆放到位和收工撤离收取安全标志时应特别注意，发现问题及时处理。在夜间、雾天或其他能见度较差的气候条件下禁止施工。所有进入施工现场的人员必须穿戴符合规定的安全标志服，施工车辆应装设明显标志(如红旗等)。施工车辆应按规定的线路和地点行驶、停放，严禁逆行。各施工地点的占用场地应符合高速公路管理部门的规定。每个施工点在收工时，必须认真清理施工现场，保证路面上清洁。?4本工程安全管理工作中存在的问题有：未配备专职安全生产管理人员；未对新员工进行接受安全生产教育培训和安全技术交底工作。?三、某工程公司承接了新建 30 公里 PVC 塑料管道工程。项目部组织技术人员现场勘察后写了勘查报告，部分内容为：新建管道沿二级路，地势平坦，公路两侧分布有一处乡镇、多处村，公路交通繁忙。项目部最近进行了人员扩充，考虑到在以往的施工中曾出现过诸如地基和入孔方面的质量问题，项目部制定了诸多有针对性的管理措施，并派出专职质检员和安全员现场监督、指导，落实“三检”制度，工程顺利开工。【问题】1项目部指定的有针对性的管理措施应注重哪几方面?2何为“三检”制度?质检员的主要职责是什么?3列出质检员应重点控制的工序。4在公路上作业应采取哪些安全防护措施?【答案】1培训(教育)、交底、加强检查。2“三检”是指自己检查(自检)、互相检查(互检)和专人检查(专检)。质检员的主要职责是：(1)主要工序的质量检验(质量把关)及认定；(2)对施工过程进行工序质量监控(控制)；(3)好或形成记录；(4)负责施工工具检查。3质检员应重点控制的工序：(1)混凝土配比、浇筑、养护；(2)管道基础的夯实、抄平；(3)人孔的外形尺寸；(4)塑料管(PVC)敷设(布放)；(5)交越点开挖。4，公路上作业应采取的安全防护措施：(1)每个施工点都应设置安全员，负责按规定摆放安全标志(警示标志)，观察过往车辆；(2)夜间、雾天或其他能见度差的气候条件下禁止施工；(3)进入施工现场的人员必须穿戴安全标志服施工车辆装设明显标志；(4)施工车辆应按规定的线路和地点行驶、停放，严禁逆行；(5)每个施工点在收工时，必须认真清理施工现场，保证路面清洁。四、某运营商新建光缆线路工程初步设计已完成，工程估算为 2500 万元，通过招标确定了一家施工单位，并委托了一家监理单位对本工程实施监理。中标的施工单位做好了充分准备，在收到开工令后，工程顺利开工。本工程直埋部分与一条地下自来水管交越，部分路段采用立杆架空敷设；工程中为了保护光缆需做沟坎加固，部分地段回填时要求夯实。工程进行一段时期后，建设单位根据需要，要求施工单位先完成其中某一中继段光缆的施工，验收后投入使用，然后再进行其他段落的施工。【问题】1光缆接续的一般要求是什么 2参加本工程投标的企业需具有什么资质3施工单位收到的开工令应该由哪个单位发出 4本工程中应由监理人员签署隐蔽工程检验签证的项目有哪些 5针对建设单位先完成其中某一中继段光缆的施工，验收后先投入使用的要求，施工单位应如何处理 6光缆中继段测试包含的内容有哪些【答案】1光缆接续的一般要求为：光纤接续前应核对光缆端别、光纤纤序，并对端别及光纤纤序作识别标志。固定接头光纤接续应采用熔接法，活动接头光纤连接应采用成品光纤连接器。2通信工程施工总承包一级企业资质。通信工程施工总承包二级企业资质。电信工程专业承包一级企业资质。3施工单位收到的开工令应由监理单位发出。4本工程中应由监理人员签署隐蔽工程检验签证的项目有：(1)光缆埋深及沟底处理；(2)光缆与自来水管间距；(3)光缆接头盒位置深度；(4)立杆洞深度；(5)坡坎回固等保护措施质量。5建设单位对施工单位先完成其中一段光缆的施工，立即验收后先投入使用的要求可视为部分验收。施工单位在部分验收前将已完成部分的竣工资料编制好，交给建设单位和监理工程师审核；没有问题即可由建设单位组织部分验收。对于验收中发现的问题，施工单位应按要求整改，并由建设单位和监理工程师进行复验。6中继段测试包含的内容：(1)衰减系数；(2)传输长度；(3)通道总衰减；(4)后向散射信号曲线；(5)偏振模色散(PMD)；(6)光缆对地绝缘。五、【背景资料】：某项目部负责施工的移动通信基站安装工程包括 39 个基站的安装及调测工作，工期为 60 天，工程保修期为 1 年。项目部计划工程后期整理竣工资料。项目部在完成了 5 个基站以后，建设单位提出本工程项目完成一个基站、验收一个基站、投产一个基站。由于本工程的设计比较到位，工程中未发生工程变更；由于项目部的认真管理，工程中未发生质量及安全事故；由于监理单位的现场监理人员数量有限，部分工程文件的签字确认不及时。建设单位将部分验收合格的基站交由代维单位维护，此部分基站即进入到试运行阶段。建设单位在验收完最后一个基站 2 个月时，组织设计单位、施工单位进行了竣工验收。竣工验收 1 个月以后，建设单位编制完成初步决算，并到其上级主管部门办理了备案手续。在竣工验收后半年的设备运行过程中，设备运行正常。在通信基站竣工验收后 1 年半时，由于部分电池不能充电，建设单位通知施工单位前去处理。问题：1建设单位提出“本工程项目完成一个基站、验收一个基站、投产一个基站”的要求是否合理项目部若要配合建设单位提出的这个要求，应做哪些工作 2建设单位组织竣工验收的时间是否合适说明理由。建设单位组织的竣工验收存在哪些问题 3建设单位在竣工验收的备案工作中存在哪些问题4施工单位是否应该按照建设单位的要求前去处理电池的问题说明理由【答案】六、背景资料：某运营商新建光缆线路工程初步设计已完成，工程估算价为2500 万元，通过招标确定了一家施工单位，并委托一家监理单位对本工程实施监理。中标施工单位做好了充分准备，在收到开工令后，工程顺利开工。本工程直埋部分与一条地下自来水管交越，部分路段采用立杆架空敷设；工程中为了保护光缆需做沟坎加固，部分地段回填时要求夯实。工程进行一段时期后，建设单位根据需要，要求施工单位先完成其中某一中继段光缆的施工，验收后投入使用，然后再进行其他段落的施工。问题：1具有什么资质的企业可参加本工程投标 2施工单位收到的开工令应该由哪个单位发出 3本工程中哪些项目应由监理人员签署隐蔽工程检验签证 4针对建设单位先完成其中某一中继段光缆的施工，验收后先投人使用的要求，施工单位应如何处理 5光缆中继段测试包括的内容有哪些【答案】1通信工程施工总承包企业资质分为一级、二级、三级。一级企业可承担各类通信信息网络工程的施工，二级企业可承担工程造价 2000 万元及以下的各类通信信息网络工程的施工，三级企业可承担工程造价 500 万元及以下的各类通信信息网络工程的施工。本工程的估算价为 2500 万元，因此，具有一级通信工程总承包资质的企业可参加本工程投标。2施工单位收到的开工令应由监理单位发出。3本工程中应由监理人员签署隐蔽工程检验签证的项目有：光缆埋深及沟底处理；光缆与自来水管间距；光缆接头盒位置深度；立杆洞深度；坡坎回固等保护措施质量。4建设单位对施工单位先完成其中某一中继段光缆的施工，验收后先投入使用的要求可视为部分验收。施工单位在部分验收前将已完成部分的竣工资料编制好后，交由建设单位和监理单位审核；竣工资料审核通过后，由建设单位组织部分验收；对于验收中发现的问题，施工单位应按要求整改，并由建设单位和监理单位进行复验；复验合格，验收工程方可投入使用。5光缆中继段测试内容包括中继段光纤线路衰减系数及传输长度、光纤通道总衰减、光纤后向散射信号曲线、偏振模色散(PMD)和光缆对地绝缘(直埋部分)。七、（通信与广电工程合同管理）某项目经理部在负责某本地网线路一期工程施工时，与其运营商在各方面配合得都非常好，因此运营商希望该项目经理部帮助其完成一个存在较多质量问题的直埋光缆线路工程的整改工作，要求将其整改成一个合格工程。该直埋光缆线路工程存在的问题主要有：部分地段的光缆埋深不够、应加保护管的地段没加保护管、过河的光缆有部分没冲槽、坡坎被冲毁、部分光缆接头衰耗较大等。该运营商对此项目经理部非常信任，知道其能胜任此项目。项目经理部为了以后和该运营商继续合作，也不便拒绝接受此项目。在运营商和施工单位洽谈此项目的合同时，运营商的商务部门提出，要求施工单位在现场调查的基础上做出此项目总承包价，也就是说合同额一次包死，施工过程中不允许再发生变更，但报出的合同价格不得超过自己所了解的工程量的价格。施工单位认为，现场全面调查前期工程中存在的问题难度很大，因此建议合同签订为工程完成后费用照实结算的合同。运营商的商务部门仍坚持自己的意见。最终，在施工单位估算现场工作量的基础上，双方签订了此项目的合同。在合同中列有施工单位报出的本项目需完成的工作量及相关的费用，并将费用汇总后作为合同额。在合同中同时规定：此合同额为工程总费用，不得调整；工程中发生的合同以外的工作量照实结算。问题：(1)此合同对于施工单位存在哪些风险？施工单位应如何防范这些风险？(2)在此项目的合同中，双方都默认了其中存在的一些矛盾性问题。这时，项目经理部在施工过程中如果需要完成合同以外的工作量，项目经理部应如何做？(3)如果合同双方对此工程的结算最终达不成一致意见，施工单位应怎样做？解决争议的方法有哪些？(4)在施工过程中，如果因运营商办理报建手续的原因，项目经理部在某一段无法整改，从而使得项目经理部发生了窝工，运营商又不愿意负担此部分窝工的费用，施工单位应如何进行索赔？【答案】(1)此合同对于施工单位存在的风险主要有：完成合同以外的工程量得不到相应的费用；因建设单位原因产生的窝工得不到相应的补偿；整改过程中挖断光缆等。施工单位如要防范这些风险,首先不应签订此合同；其次,如果执意想完成此项目,那么应坚持将合同签订成“开口”合同,即工程费用按实结算。对于施工过程中有可能挖断光缆,应采取措施避免发生此类事故。(2)如果工程中有些合同工作量表以外的工作必须完成,那么应直接找运营商签订变更单和洽商记录,并附上相应的费用表、计算依据、完成此部分工作量的必要性等文件,请运营商主管项目的负责人签字确认；如果得不到确认,那么合同以外的工作量应拒绝完成。(3)如果合同双方对此工程的结算最终达不成一致意见,施工单位应按照合同中规定的解决争议的方法来解决争议。一般解决争议的方法有协商、调解、仲裁和诉讼。(4)施工单位若要获得索赔,应在窝工事件发生后的28 天内,以书面索赔通知书的形式,向监理工程师正式提出索赔意向通知；在索赔通知书发出后的 28 天内,向监理工程师提出延长工期和补偿经济损失的索赔报告及有关资料,等待监理工程师的答复。如果监理工程师在收到索赔报告的有关资料后 28 天内未予答复或未对承包人作进一步的要求,则应视为该项索赔已经认可。索赔文件应包括总述部分、论证部分、索赔款项和工期的计算部分以及论据部分。施工单位应该充分论证索赔权,合理计算索赔款,按时提出索赔要求,编写好索赔报告,提供充足的索赔证据,力争友好地协商解决。八、1背景某架空光缆线路工程位于南方某市郊，工程初步设计已经批复，建设单位根据初步设计与材料供货商签订了供货合同，并经过招标选定了施工单位和监理单位。在与施工单位进行合同谈判时，建设单位认为施工单位在此工程施工过程中不会有贷款的问题，双方协商取消了费用表中的财务费，建设单位最终与施工和监理单位分别签订了合同。施工合同规定本工程采用包工不包料的承包方式，工程预付款为合同金额的 5，工程开工日期为 4 月 1 日。开工后施工单位一直未收到预付款。在施工过程中，由于经常下雨，施工单位的实际进度滞后，并且出现窝工的问题，施工单位据此向监理单位提出工期和费用的索赔申请。施工单位为了能够计取更多的工作量，在敷设光缆时，在规定预留光缆的电杆上多预留了 15 米光缆。由于工程在山区施工，向山上运电杆的难度很大，工效降低很多。施工单位在做工程结算时，考虑到上述因素，因此将立杆的工作量在山区立杆定额的基础上又提高了 2的系数。2问题(1)建设单位是否可以根据初步设计签订订货合同?说明理由。(2)说明建设单位取消财务费的做法是否合理?(3)项目部以经常遇到雨天而提出工期和费用的索赔合理吗?为什么?(4)分析项目部工程结算存在的问题。(5)在开工后一直未收到预付款的情况下，施工单位应该怎么做?【答案】(1)建设单位可以根据批准的初步设计签订订货合同。因为概算定额是编制主要材料需求量的计算基础，是筹备和签订设备、材料订货合同的依据，因此建设单位可以初步设计中编制的概算定额为依据签订工程材料订货合同。(2)建设单位取消施工单位的财务费的做法不合理。因为财务费是指企业为筹集生产资金而发生的各项费用，包括企业经营期间发生的短期贷款利息净支出、汇兑净损失、调剂外汇手续费、金融机构手续费，以及企业筹集资金发生的其他财务费用等，所以建设单位简单地以施工单位不可能在本工程中发生贷款而取消施工单位的财务费的做法不合理。(3)项目部以经常遇到下雨天而提出工期和费用的索赔不合理。因为在南方，4 月份正是多雨的季节，这是一个有经验的项目管理人员应该预料到的，对于因下雨而发生的窝工损失应从冬、雨期施工增加费中列支。冬、雨期施工增加费是指在冬、雨期施工时所采取的防冻、防雨和保温及劳动功效降低所增加的费用，是按常年摊销综合取定的，不分地区、季节均按规定计列。所以，项目部不应因经常遇到雨天而向建设单位提出工期和费用的索赔。(4)项目部在工程结算中存在以下问题：不能将电杆上多预留的光缆算作完成的工程量，因为工程量应以安装实际数量为准，所用材料数量不能作为安装工程量。不能因在山区施工困难而增加立杆的定额调整系数，因为通信工程概预算定额编制办法及费用定额所规定的收费标准均为上限，计算工程量时不得超过此标准。(5)按规定，在具备施工条件的前提下，建设单位应在双方签订合同后的一个月内或不迟于约定的开工日期前的 7 天内预付工程款。本工程中，建设单位不按约定预付，施工单位应在预付时间到期后10 天内向建设单位发出要求预付的通知；建设单位收到通知后仍不按要求预付时，施工单位可在发出通知 14 天后停止施工，并且建设单位应从约定应付之日起向施工单位支付应付款的利息(利率按同期银行贷款利率计)，并承担违约责任。九、（通信工程建设监理）某架空线路工程为三类工程，施工地点位于山区，建设单位通过招投标选定了一乙级监理单位和一通信信息网络系统集成甲级资质的施工单位，施工合同规定工程按月进度付款。监理单位在工程开工后，按照监理合同的要求向建设单位报送了监理规划，并向建设单位送交了对总监理工程师任命的文件。监理单位到达施工现场后，施工单位向总监理工程师递交了开工申请报告和施工组织设计。监理单位对此施工组织设计进行了审查，认为此文件的内容齐全、符合合同要求，同意施工单位按照此文件进行施工。监理单位按照施工组织设计的施工要求和施工计划，对施工单位开始进行监理。在施工过程中，施工单位在立杆和埋设拉线时通知了监理单位，监理单位因为无交通工具而未到现场。现场监理人员后来随施工单位对立好的电杆和埋好的拉线进行了现场检查，认为从地面上漏出的电杆和拉线部分来看施工满足规范要求，于是现场监理人员在隐蔽工程随工验收签证上签字，确认合格。施工单位每天向现场监理人员报送进度日报，现场监理人员每周汇总后上报总监理工程师，总监理工程师根据周进度报表按月汇总后，向施工单位签发支付工程进度款的凭证。施工单位拿着总监理工程师签发的月进度凭证向建设单位收取工程进度款时，建设单位以资金紧张为由，暂不拨付进度款。到第二个月时，施工单位仍未得到工程进度款。此时，施工单位因资金紧张向总监理工程师递交了停工报告。监理单位经过在建设单位和施工单位之间进行调解后，工程最终停工。后经建设单位的筹款，施工单位拿到进度款以后，向监理单位报送复工报告，工程复工。施工单位计算停工期间的损失，并向监理单位提出了索赔要求，监理单位经过核实批复了施工单位的索赔申请。经施工单位的努力工作，顺利完成了全部工程量，并编写好了竣工资料，施工单位向监理单位递交了交工报告。在监理单位对本工程的监理过程中，总监理工程师按时向建设单位报送了监理周报和月报。监理单位在收到交工报告后，对施工单位的工程质量和竣工资料进行了全面检查，认为没有问题后编写了检查报告，并报送建设单位，同时向建设单位提出验收申请。经建设单位、监理单位和施工单位的共同验收，工程顺利交工。监理单位协助建设单位对施工单位的工程结算进行了审计，并向建设单位递交了工程监理总结报告。问题：(1)建设单位选定的监理单位的资质符合要求吗？乙级监理单位有资格监理甲级施工单位施工的工程吗？监理单位承揽业务的资质等级要求是如何规定的？(2)监理单位向建设单位送交监理规划和总监任命文件的时间正确吗？为什么？(3)在此背景中，包含了监理单位的哪些工作内容？(4)现场监理人员的质量控制存在什么问题？(5)总监理工程师收到施工单位递交的停工报告后应怎么办？(6)此工程中，监理单位所作的信息管理工作有哪些？【答案】(1)建设单位选定的监理单位的资质符合要求。监理单位的监理资质与施工单位的施工企业资质没有关系。也就是说,任意一种通信工程监理资质都能够监理各种具有与通信工程施工相关资质的施工单位。监理单位承揽业务的资质等级要求是：通信建设甲级监理单位可以监理一、二、三类通信工程；乙级监理单位可以监理二、三类通信工程；丙级监理单位可以监理三类的通信工程。(2)监理单位向建设单位送交监理规划和总监任命文件的时间不正确。监理单位向建设单位送交监理规划和总监任命文件的时间应在施工单位进场以前,即开工之前。这样,施工单位进场以后,施工组织设计及开工申请报告才能及时地送交。(3)在此背景中,包含了监理单位的以下工作：质量控制、进度控制、投资控制、合同管理、信息管理和现场协调等工作。(4)现场监理人员在质量控制过程中,对于立电杆和拉线制作两项工作未实行旁站监理而直接在隐蔽工程随工验收签证上签字,这样做不符合要求。如果施工单位在山区立电杆和制作拉线时,由于杆坑或拉线坑难以挖到规定深度而将电杆根部砸掉或将地锚铁柄缠绕在地锚石上,这样,虽然检查电杆和拉线地面以上部分符合要求,但实际上这些电杆和拉线的埋深仍然不符合规范要求,这样极有可能使施工单位在施工过程中发生安全事故。因此,现场监理人员应对这些隐蔽工程进行旁站监理后,再在隐蔽工程随工验收签证上签字,以确保其施工质量。(5)