2022精选工程工程合同4篇.docx

2022精选工程工程合同4篇精选工程工程合同4篇随着时间的推移，合同对我们的约束力越来越不可忽视，合同协调着人与人，人与事之间的关系。那么常见的合同书是什么样的呢？下面是我为大家收集的工程工程合同4篇，希望对大家有所帮助。工程工程合同 篇1发包方：（以下简称甲方）承包方：（以下简称乙方）依照中华人民共和国法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、法规、规章、道德平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方就_市曙光驾校玻璃雨搭工程施工事项经协商达成一致，订立本合同。一、 工程名称：二、 工程地址：三、 承包方式：包工包料(大包)。四、 工程内容：点式玻璃雨搭。五、 工程用料：1、框架：用15与10的铁板制作成玻璃雨搭专用的框架，作成之后进行防锈处理，然后进行氟碳烤漆。2、拉筋：点式玻璃雨搭专用拉筋。3、玻璃：88钢化夹胶玻璃，用专用的点式玻璃支架安装到主框驾上。六、 承包总价：(1500元)每平方米，大约66平方米，总计(99000元)，拉筋单独合算，不在总平方米造价之内，最终结算以验收实际测量面积结算。七、 工期：收到预付款之日起一个月内完成工期。八、 付款方式：合同签订后，预付壹万元订金，主框钢板进入现场后付工程款的30%，主框安装完毕后在付30%，完工验收合格后付 37%，留3%的质量保证金。(无质量问题按国家规定_年内返还保质金)。九、 违约责任：1、承包人向发包方承诺按照本合同约定进行施工，在施工期间，由乙方造成停工或人员不足，质量达不到本合同规定要求，须返工重来，造成损失由乙方承担，工期不予顺延。2、发包方向承包人承诺按照本合同约定的期限和方式支付合同价款及其应当支付的款项，履行本合同所约定的全部义务。因甲方不按本合同约定支付工程款，乙方有权予以停工，工期顺延，造成人员、机械窝工损失及产生的相应费用由甲方承担，并在复工前支付违约费用。十、 本合同未尽事宜，双方协商解决，协商不成可诉讼至_市人民法院。十一、 本合同一式两份，双方各执一份，签字盖章后生效，望共同遵守。甲方(公章)：_乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_法定代表人(签字)：_年_月_日_年_月_日工程工程合同 篇2发包方：（以下简称甲方）分包方：（以下简称乙方）依照中华人民共和国合同法，甲方将承建的工程劳务分包给乙方。为明确甲、乙双方权利、义务，结合工程的实际情况，经双方协商一致，达成如下协议：一、工程名称：二、建筑面积：平方米三、工程总金额：元四、工程期限：_年_月_日至_年_月_日五、质量等级：六、工程款支付：开工_月后付万元，其余待工程完工后付清。七、乙方在施工过程中必须达到特殊工种持证率100%，技工持证率85%，平工持证率60%。八、分包工程质量必须全部合格，质量要求须由甲方现场项目部质监负责人按国家所规定的有关施工验收规范和标准验收和签发。九、分包工期：乙方进场后按项目下达的生产工期施工，每延长一天，罚款元，以此类推。十、乙方的个人所得税等有关税费由甲方代扣代缴纳，并向乙方出具纳税证明。十一、临时设施水、电费由方承担。十二、乙方必须与农民工签定劳动用工合同。十三、乙方必须严格按照劳动合同法和建设部关于建设领域农民工工资支付暂行办法等法律、法规的规定支付农民工工资，不得拖欠或克扣工资，工资发放应编制工资表，并将签字发放后的工资表报甲方项目部备案。十四、本合同未尽事宜，双方均应本着诚实信用的原则按有关规定协商解决，若在此前提下仍不能解决，向甲方所在地人民法院起诉。十五、本合同一式份，甲方持份，乙方持份，具有同等法律效力，双方签字盖章后生效分包工程完工交验后自然失效。甲方：法定代表人：委托代理人：现场代表：_年_月_日乙方：法定代表人：委托代理人：分包商：_年_月_日工程工程合同 篇31.根据建设工程项目管理规范(GB/T50326-20xx)，施工方项目经理的管理权限包括()等。A.主持项目的投标工作 B.组建工程项目经理部C.制订项目经理部内部计酬办法 D.选择具有相应资质的分包人2.下列防范土方开挖过程中塌方风险而采取的措施，属于风险转移对策的是()。A.投保建筑工程一切险 B.设置警示牌C.进行专题安全教育 D.设置边坡护壁3.建设工程安全生产管理条例第十四条规定，工程监理单位和监理工程师对建设工程安全生产承担()。A.领导责任 B.经济责任C.监理责任 D.刑事责任4.监理公司在实施监理过程中，发现施工单位的施工过程中存在安全事故隐患，则应当()。A.向当地建设局报告 B.向项目业主报告C.要求施工单位整改 D.要求业主终止与施工单位的承包合同5.监理公司在该项目的监理机构中现场旁站监理员发现施工单位在主体结构施工中有违反工程强制性标准的行为，则该旁站监理员()。A.向当地建设局报告 B.要求施工单位全面停工C.有权责令施工单位立即整改 D.终止施工单位的承包合同6.按照建筑安装工程费用项目组成(建标20xx206号)，建筑安装工程费用的组成为()。A.直接工程费+间接费+规费+利润+税金B.直接工程费+企业管理费+措施费+利润+税金C.直接费+间接费+规费+利润+税金D.直接工程费+措施费+企业管理费十规费+利润+税金7.下列建筑安装工程费用，属于材料费的是()。A.对建筑构件进行一般鉴定、检查所发生的费用B.混凝土、钢筋混凝土模板及支架费C.搭建临时设施所耗材料费D.跳板、脚手架等的摊销费8.在下列费用中，属于建筑安装工程间接费的是()。A.施工单位搭设的临时设施 B.危险作业意外伤害保险费C.生产工人劳动保护费 D.已完工程和设备保护费9.根据建筑安装工程费用项目组成(建标20xx206号)，施工中使用的钢筋混凝土模板的支、拆、运输费用或租赁费应计入建筑安装工程()。A.直接工程费中的人工费 B.措施费C.规费 D.企业管理费10在取费计算时，关于计费基数的说法正确的是()。A.企业管理费的计算基数分别是“直接工程费”、“人工费”、“人工费+机械费”B.规费的计算基数分别是“直接费”、“人工费”、“人工费+机械费”C.利润的计算基数分别是“直接费”、“人工费”、“人工费+机械费”D.税金的计算基数分别是“直接费+间接费”、“人工费”、“人工费+机械费”答案：1C 2A3C 4C 5C 6D 7A 8B9B 10B工程工程合同 篇4工程合同的类型包括工程勘察，设计，施工还包括工程项目管理合同，工程监理合同及相关合同。下面是我为大家带来的关于工程合同索赔管理的知识，欢迎阅读。工程合同索赔管理1.索赔的分类1)按索赔的依据分类：(1)合同内索赔(2)合同外索赔2)按索赔当事人分类：(1)承包商与发包方间的索赔(2)承包商与分包商间的索赔(3)承包商与供货商间的索赔(4)业主与监理单位间的索赔3)按索赔的目的分类：(1)费用索赔(2)工期索赔4)按索赔事件的性质分类：(1)工程延误索赔(2)工程变更索赔(3)工程终止索赔(4)工程加速索赔(5)意外风险和不可预见因素索赔(6)其他索赔。2.施工合同条件中规定的程序1)当一方向另一方提出索赔时，要有正当索赔理由，且有索赔事件发生时的有效证据。2)发包人未能按合同约定履行自己的义务，或发生错误以及发生应由发包人承担责任的其他情况，造成工期延误和(或)承包人不能及时得到工程款及承包人的其他经济损失，承包人可以按以下程序向发包人索赔。(1)索赔事件发生28天内，向工程师发出索赔意向通知。(2)发出索赔意向通知后28天内，向工程师提出延长工期(或)补偿经济损失的索赔报告及有关资料。(3)当该索赔事件持续进行，承包人应当相应地向工程师发出索赔意向，在索赔事件终了后28天内，向工程师提供索赔的有关资料和最终索赔意向。(4)工程师在收到承包人送交的索赔报告的有关资料后，于28天内给予答复或要求承包人进一步补充索赔理由和证据。如果工程师在收到承包人的索赔报告的有关资料28天内未予答复，视为该项索赔已被认可。3)因承包人未能按合同约定履行自己的各项义务或发生错误给发包人造成经济损失，发包人可按同样的程序向承包人提出索赔。3.工期索赔值的计算1)业主及工程师原因引起的延期。主要有：业主拖延交付现场，拖延交付图纸，工程师拖延审批图纸、方案，拖延支付工程款，不按时组织验收造成下道工序受到影响，业主提供错误的现场资料、工程量增加及工程变更等。这些发生后，影响了工期，工期就应顺延。2)不可控制的因素导致的延误。主要表现有:人力不可抗拒的自然灾害导致的延误，特殊风险如战争、叛乱、革命、核装置污染等造成的延误，不利的施工条件或外界障阻引起的延误等。这些风险事件导致的工期延误，工期应顺延。本文来源：网络收集与整理，如有侵权，请联系作者删除，谢谢！第12页 共12页第 12 页 共 12 页第 12 页 共 12 页第 12 页 共 12 页第 12 页 共 12 页第 12 页 共 12 页第 12 页 共 12 页第 12 页 共 12 页第 12 页 共 12 页第 12 页 共 12 页第 12 页 共 12 页