2023年实用施工合同6篇(建筑工程施工合同范本2023 版).docx

2023年实用施工合同6篇(建筑工程施工合同范本2023 版)实用施工合同1发包人：召陵区归村西村村委会(以下简称甲方)承包人：漯河市富地诚达建筑安装工程公司(以下简称乙方)经过甲乙双方协商，就本工程施工事项协商一致，订立本合同，共同遵照执行。一、工程项目1、工程名称：归西村混凝土道路2、工程地点：归村西村3、承包范围：350米混凝土道路4、承包方式：包工包料、包质量、包工期、包安全、包文明施工及验收通过。5、合同价款：合同总价款15万元。二、技术要求1、路面为18cm厚C25水泥混凝土路面，宽3。5米。2、18cm厚3：7灰土垫层。三、施工及质量要求（房屋维修合同）1、路基处理在原有路基的基础上，对高低不平路段，采用推土机或装载机整平，并清除地表杂草，然后用压路机压实。2、严格控制路面材料质量，垫层必须夯实，否则返工。四、双方权利和义务1、发包人主要工作：负责场地三通一平；2、承包人主要工作：负责本工程施工范围内的'施工安全工作。承包人应按有关规定严格实施安全防护措施，承担由于自身安全措施不当造成事故的责任和因此而发生的费用；做好现场设备、材料的照管工作。五、工程价款的支付工程竣工拔工程总造价的98%。工程质量保证金为总造价的2%，质保期一年，质保期自竣工验收之日计算，期满后一次性支付质保金。六、安全文明施工承包人应按建设总承包单位工程施工现场管理规定及发包人统一管理制度的规定，精心组织、文明安全施工；发包人、总承包单位对承包人任何违反现场管理制度的行为均有权予以制止，直至罚款和解除合同。承包人在施工过程中发生的一切安全事故、质量事故均有承包人自行负责并承担相应的经济责任、法律责任及相应的一切经济赔偿。甲方：乙方：20xx年x月x日实用施工合同2依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律法规、遵循平等、自愿公平和诚实信用的原则，经双方协协商同意就本建设工程建设施工事项达成一致,订立本合同。以资共同遵守。一、工程概况施工工种：瓦工施工承包工程内容计价款：过道地面施工1，过道按样板间施工35元/平方；工程量最后依实际发生量结算。2，踢脚线按6元/米二：付款方式：1、施工过程中半个月预支生活费600元每人，一个月内结算一次工程量，按工程量60-70%结算；（结算费用为一周时间，正常为每个月的10号到15号之间）2、年内付总工程款的95%；3、余款5%在本工程竣工验收合格后半年内一次付清；三、工期及其它要求依据现场环境不同，如遇特殊情况，需要加班的，应该加班；双方共同协商努力在规定日期内前完工的，班组特别优秀的，公司给预特殊奖励；四、工程质量及验收标准1、本工程依工图纸、设计变更、建筑装饰工程施工及验收规范、建筑安装工程质量检验评定统一标准施工验收。2、工程质量应达到国家质量评定合格标准。3、一年之内维修，一年之后有偿维修；五、未尽事项双方协商解决。本合同一式两份，承包方发包方各持一份。甲方代表：乙方代表：年月日年月日实用施工合同3甲方（业主）：_乙方（承包方）：_依据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法、中华人民共和国消费者权益保护法以及其它有关法律、法规的规定，遵循公平、诚实信用的原则，双方就本装饰工程的有关事项协商达成一致，订立本合同。一、工程概况装饰工程施工地点：_施工内容：_承包方式：_合同总工期_天，自_年_月_日开工至_年_月_日竣工。合同总价款（金额大写）：_其中：人工费_元，材料费_元。（见附表一）二、双方工作（1）甲方工作1、开工前，向乙方提供装饰方案及做法说明一份，并向乙方进行现场交底。腾空房屋，清除影响施工的障碍物。对只能部分腾空的房屋中所滞留的家具、陈设等采取保护措施，并经乙方书面确认。2、办理本工程施工所涉及的各种申请、批件等手续，协调邻里关系，保证乙方施工时间。3、向乙方提供施工需用的水、电、气等设备，并说明使用注意事项。协调做好垃圾清理等工作，并承担相应费用。（2）乙方工作1、按照甲方的意图和要求，向甲方提供施工图纸及做法说明并进行现场交底，交甲方进行书面认定。2、乙方指派_（姓名）为乙方驻现场代表，负责合同履行。按要求组织施工，解决由乙方负责的各项事宜。3、未经甲方同意和所在地房管或物业管理部门批准，不准随意拆改原有建筑结构及各种设备管线。4、遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，严格执行施工规范、安全操作规程、防火及环保规定。5、工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。三、工期工期延误1、因以下原因造成工期延误，经甲方确认，工期相应顺延：（1）甲方不能按约定提供开工条件。（2）设计变更和工程量变化。（3）甲方同意工期相应顺延的其它情况。2、由于甲方原因导致中途停工，甲方应补偿乙方因停工、设备闲置所造成的损失，每停工一天，甲方支付乙方_元。3、由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方支付甲方_元违约金。四、工程价款支付开工日前三天，甲方支付总价款的_%，计_元；工程日期过半，甲方再支付总价款的_%，计_元；验收合格三日内，甲方支付总价款的剩余部门，计_元。五、材料供应1、甲方提供材料甲方供应的材料、设备应有材料设备表（见附表二）。甲方供应的材料、设备有质量问题或规格差异，乙方应及时向甲方提出，甲方仍表示使用的，由此造成损失的，由甲方承担责任。甲方供应的材料、设备运抵现场_日内，经乙方验收，由乙方负责保管。由于保管不当造成的损失，由乙方负责。甲方供应的材料、设备未经甲方同意，乙方不得挪作它用，否则，乙方应按相应价款的双倍补偿给甲方，并承担由此造成的损失。2、乙方采购的材料乙方采购的材料、设备，必须有材料设备表（见附表三）注明品牌、规格、等级、数量、单价和总价，甲乙双方签字认可。如乙方采购的材料、设备与材料设备表不符，不得使用。如乙方未经甲方同意擅自使用，造成的损失由乙方负责。六、工程变更在工程施工过程中甲方提出设计修改意见及增减工程项目时，须提前与乙方代表联系，在签订变更单（见附表四）后方可进行该项目施工。凡私自与施工作业人员商定更改施工内容所引起的一切后果，甲方自负。给乙方造成损失的，甲方应负责赔偿。七、质量与验收（1）工程质量1、工程以施工图纸、做法说明、设计变更为依据，以天津市建筑装饰工程质量检验评定标准为质量评定标准。2、乙方应认真按照约定技术质量标准和设计要求进行施工，随时接受甲方的检查检验，为检查检验提供便利条件。如工程质量达不到约定条件，乙方应按照甲方的要求返工、修改，并承担由于自身原因导致返工、修改的费用。（2）竣工验收与保修1、工程完工后，乙方应当向甲方提交工程验收单（见附表五）。甲方自接到工程验收单七日内验收，在验收单上签字。甲方无正当理由不按时验收，超过七日的视为竣工验收已被确认。2、双方约定隐藏工程和中间验收部位：_。3、双方约定的保修项目内容期限为：_。（本条2。2和2。3款的内容过多可另加页）八、安全和防火1、甲方或乙方提供的施工图纸或做法说明，应符合中华人民共和国消防法和有关防火设计规范。2、由于乙方在施工生产过程中违反有关安全操作规程，导致发生安全或火灾事故，乙方应承担由此引发的一切经济损失。九、违约责任甲、乙双方应严格履行合同所规定的各项条款，甲方不能及时给出必要的指令、确认，不按合同约定履行自己的义务，或其他使合同无法履行的行为，甲方应承担违约责任。乙方不能按合同工期竣工，施工质量达不到标准要求，或其他使合同无法履行的行为，乙方应承担违约责任。甲乙双方承担违约责任均按合同总价款的_%向对方支付违约金，若违约金不能弥补损失时，当事人可以要求对方予以增加。十、合同争议解决方式双方约定在履行合同过程中发生争议，由双方协商解决或请_调解。协商或调解不成时，双方可以按下述第_种方式解决：1、由_仲裁委员会仲裁；2、向人民法院起诉。十一、其他约定_十二、本合同未尽事宜，经双方共同协商作出补充规定，补充规定与本合同具有同等法律效力。十三、组成本合同的文件包括：1、本合同条款及合同附表；2、施工图纸及做法说明；3、双方有关本工程洽商的其他书面协议；4、补充规定。十四、其他1、本合同正本两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。双方约定可根据需要确定合同副本的数量，双方约定（签字、鉴证、公证）后生效。2、乙方收到本装饰工程价款尾款，本合同即告终止。业主（盖章）：_承包方（盖章）：_注册地址：_ 注册地址：_住地：_ 住地：_法定代表人：_ 法定代表人：_委托代理人：_ 委托代理人：_联系电话：_ 联系电话：_年_月_日 _年_月_日实用施工合同4发包方(以下简称甲方)_承包方(以下简称乙方)_经_批准，本工程于一九九年月日公开招标、邀请投标、协商议标确定由乙方承建，按照中华人民共和国经济合同法修正，国家工商管理局和建设部颁发的(gf910201)建设工程施工合同示范文本，并结合XX市有关规定以及本工程的具体情况，签订本合同。第一条工程项目1.1工程名称：_工程地点：_工程内容：道路_m2、人行道_m2、排水管边：规格_m、桥梁：部位_m2.承包范围：_1.2工期(1)按定标(或议标、或约定)规定工期(日历)天。(2)开工日期：_年_月_日竣工日期：_年_月_日1.3质量等级：_1.4合同价款：_按定标价(或协商价)含_费用，工程造价为人民币(_币)_元。全部工程等价按下列规定计算：第二条甲方工程2.1开工前_天办妥建设许可证，开工证和施工临时用地，占用道路等合法手续;2.2开工前_天将水准点、座标控制点以书面形式提交乙方，并于现场交验;2.3开工前_天向乙方提供施工场地工程地质、地下管网线路资料、保证数据真实准确;2.4合同签订后_天内组织乙方和设计、监视等单位进行图纸会审、设计交底，做好会审、交底纪要，并按图纸的份数发给乙方。2.5协调处理施工现场及周围地下管线和临近建筑物的保护，并承担有关费用。第三条甲方驻工地代表3.1甲方任命驻工地现场总代表及其委托的代理人，必须由具备相关专业知识的技术人员担任地，若甲方代表易人，须提前七天通知乙方，其后任必须全面继续承担前任应负的责任。3.2甲方代表或其代理人的指令、通知须经其本人签署并以书面形式递交乙方代表，乙方代表在回执上签署姓名，收到时间后生效。3.3甲方驻工地代表及委派人员名单：_3.4委托_监理公司进行工程监理，监理公司任命_为监理工程师，其职责在监理合同中应明确，并将合同副本交乙方_份。第四条乙方工作4.1参加甲方组织的施工图纸或作法说明的现场交底，拟定施工方案或编制施工组织设计，施工总进度计划，并送交甲方代表;4.2严格执行施工规范，安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定，严格按照图纸或作法说明进行施工，做好各项质量检查记录，参加竣工验收，编制工程结算;4.3作好施工记录、隐蔽工程记录、汇集施工技术资料作交工文件移交甲方;4.4作好施工组织管理、维持现场整治，做到工完场清、道路畅通，达到创建卫生城市标准;4.5工程竣工未交给甲方之前，乙方负责保护、乙方保护期间发生损坏，乙方出资修复，甲方提前使用后发生的修理费由甲方承担。4.6竣工后规定的保修期内，由于施工原因造成的质量问题，乙方于接到甲方通知的_天内无条件保修。属设计或甲方使用及其它原因造成工程质量问题，乙方可给予返修，但返修费用由甲方承担;4.7施工中发生的一切安全事故，除甲方人员自身责任外，均由乙方承担全部责任，并立即报告甲方和建设主管部门。第五条乙方驻工地代表5.1乙方任命的驻工地的总负责人或总代表，应书面通知甲方，若乙方代表易人，须提前七天通知甲方，其后任必须全面继续承担前任应负的责任;5.2乙方代表行使合同约定的权力、履行合同约定的职责，乙方的要求、通知，均以书面形式由乙方代表签字后递交甲方代表、甲方代表在回执上签署姓名和收到时间后生效。第六条工期提前6.1工程若需提前竣工，双方协商一致后签订提前竣工协议，乙方按提前竣工日期修订进度计划，报甲方批准。甲方在三天内给予批准，并为赶工提供方便条件。提前竣工协议内容包括：提前的时间、乙方采取的赶工措施费用的承担和提前竣工收益的分享等;6.2乙方按合同规定的工期提前竣工，每提前_天，甲方奖给乙方_元。6.3无正当理由的工期拖延，每延期_天，由乙方付给甲方罚金_元，罚金不超过合同总造价的_%。第七条工期顺延7.1以下原因造成竣工日期拖延，经甲方代表确认，工期相应顺延：(1)设计变更，工程量变化;(2)不可抗力：是指战争、动乱、空中飞行物体坠落或其它非甲乙双方责任造成的爆炸火灾、水灾，以及六级以上台风、大雨、暴雨、地震等;(3)甲方代表借故不签证，影响下一工序的进度;(4)甲方资金不足，导致停工、窝工;(5)甲方不按合同规定预付备料款和工程进度款而影响施工进度;(6)甲方分包的工程，拖延了工程进度。7.2上述情况发生后两天内，乙方就延误的内容和因此发生的经济支出，向甲方提出书面报告，甲方代表在收到报告后两天内予以确认，答复。7.3非7。1列出各种原因，工程未按合同工期竣工，乙方承担违约责任。第八条工程质量等级8.1工程质量要求达到国家或专业的质量检验评定的_标准。8.2工程质量经验收评定为优良标准，并按合同工期竣工，甲方给乙方奖金_元。8.3工程质量不符合设计要求，质量不合格，甲方可要求乙方停工和返工，返工费用由乙方承担，工期不予顺延。8.4双方对工程质量有争议，由XX市质量检验监督总站进行裁决，裁决费用及因此造成的经济损失和工期拖延，由败诉方承担。第九条合同价款及调整9.1合同价款为有条件之可调价款，有下列情况之一者可作调整：(1)甲方代表确认的设计变更、修改和施工现场签证;(2)甲方代表签认的工程量增减;(3)建设主管部门公布的价格调整。9.2上述情况发生后，由乙方编制调整预(结)算书送甲方审核后，报送工程造价审查部门审定，确定合同价款的增减。第十条工程预付款及竣工结算10.1合同生效后五天内，甲方付给预算价的_%为工程预付款，计人民币_万元。10.2乙方在向甲方递交竣工验收报告的同时，向甲方递交竣工结算报告及完整的强算资料，甲方自签收之日起十五天内将结算审核完毕，并报送造价管理部门审定，审定后的结算书作为双方结算工程款的有效依据。10.3甲、乙双方在工程竣工验收后一个月内办理完毕工程结算手续。10.4甲方未按合同约定将结算审核完毕并报送造价管理部门审定，或在签收审定书后十五天内不支付工程结算款，则从甲方签收审定书后第十六日起，按施工企业向银行计划外贷款利率向乙方支付拖欠款额的利息，并承担每日按拖欠总额的万分之三的罚金。第十一条竣工验收11.1乙方认为工程具备竣工验收条件后，应于竣工验收前十五天向甲方提供完整竣工资料(一式_份)和竣工验收报告。甲方代表收到报告后十五天内组织有关部门验收，并在验收后五天内提出修改意见，乙方按修改意见修改，并承担由乙方原因造成修改的费用。11.2甲方收到乙方竣工验收报告后十五天内无正当理由不组织验收或五天内不予批准且不能提出修改意见，则视为竣工验收报告已被批准，即可办理结算手续。11.3竣工日期的认定：竣工日期为乙方递交竣工验收报告中的日期，若要修改才能达到竣工要求的，应为修改后乙方重新递交竣工验收报告的日期。11.4甲方未按约定日期组织验收，应从约定期限最后一天的次日起承担工程保管费用，工程保管费、每天按承包工程造价的万分之八计醛11.5经验收符合国家质量标准，自验收完毕起五天内，乙方向甲方移交完毕，若甲方未按时接管而导致已验收工程损坏，造成经济损失，由甲方承担，验收完毕若乙方在五天内未向甲方移交完毕(特殊情况除外)由此造成甲方的经济损失，概由乙方承担。11.6工程未经验收，甲方擅自动用或提前使用，则自甲方动用(或使用)之日即为工程竣工日期，由此而发生的安全、质量责任问题及经济支出或损失，概由甲方承担。11.7工程竣工验收符合国家质量标准，乙方不得因经济纠纷而拒绝交付。第十二条保修12.1保修期限：分别以每个单位工程竣工验收后格及甲方在验收证书签字之日起计算，按国家规定的保修条款执行，沥青砼路面及人行边为一年，水泥砼路面为三年。12.2保修责任范围：除甲方使用过程人为损坏，自然灾害及人力不可抗力因素损坏外，凡属乙方施工质量原因及验收后移交前乙方保管不力造成工程范围各部位损坏、脱落、开裂等，均属乙方保修责任范围。12.3保修内容包括：合同价款(含补充合同价款)所包含的工程项目、设计变更、现场签证或文字约定，双方或多方会议纪要约定的全部内容。12.4保修费用：从工程结算款中截留，即按合同总价款计算为3%，若发生的累计保修费超过保修费总额，超过部分仍由乙方支付。12.5保修期间：乙方应在接到甲方书面通知后，七天内派人修理，否则甲方可委托其他单位或人员修理，其费用在保修费内扣除，不足部分由乙方支持。12.6保修期满后二十天内，甲方将剩余保修费和按保修期内银行存款得率计算的利息一次付给乙方。第十三条争议13.1履行合同过程中发生争议，首先本着友好态度协商解决，若经协商仍不能解决，经双方同意可选择下列一种方式解决：1、向市各级建设主管部门或其授权的造价管理部门申请调解;2、向深圳仲裁委员会申请仲裁;3、向人民法院起诉。13.2选择上述第一种方式解决争议双方接受调解结果，应在调解结果作出后七天内执行，若对调解结果不能接受，或由于一方不执行调解结果等原因使调解结果无法执行，任何一方可在调解结果作出七天后请当地有管辖权的经济合同仲裁机关仲裁或直接向人民法院起诉。第十四条违约14.1违约的处理：合同双方之任何一方不能全面履行合同条款，均属违约。违约所造成的经济损失，概由违约方承担赔偿、违约造成工期延误责任分担：甲方违约、工期相应顺延;乙方违约，工期不得顺延。14.2违约金的标准：合同履行中任何一方无正当理由而单方提出终止合同，均属单方毁约，毁约方除承担赔偿因此造成对方的全部经济损失外，还必须向对方支付合同价款_%的违约金。14.3赔偿经济损失的范围：(1)甲方代表不按合同约定发出必要通知、确认、批准，不按合同约定履行自己的各项义务，支付款项及发生其他使合同无法履行的行为而导致乙方经济损失。(2)乙方不按合同工期竣工，施工质量达不到设计和规范的要求或发生其它使合同无法履行的行为导致甲方经济损失。14.4损失的计算方法：实际直接损失加实际间接损失，再加上以经办的银行计划外贷款利率计算的利息。14.5除非双方协议将合同终止，或因一方违约使合同无法履行，违约方承担前述违约责任后仍必须继续履行合同。14.6因一方违约使合同不能履行，另一方欲中止或解除全部合同，须提前十天通知违约方并签订中止或解除原合同的协议书，报原合同审查(或签证)部门审查后方可中止或解除合同，违约责任由违约方承担。14.7因乙方原因中止合同时，甲方有权决定是否接受与本工程有关属乙方在现场一切设施、材料、设备和器件的权利。第十五条安全施工15.1乙方应按安全施工有关规定，采取严格、科学的安全防护措施，确保施工安全和第三者的安全，承担由于自身安全措施不力造成事故的责任和发生的费用。15.2若发生重大伤亡事故，乙方应按有关规定立即报告建设主管部门并通知甲方代表。甲方为抢救提供必要条件，发生的费用由责任方承担。15.3乙方在动力设备、高压线路、地下管道附近及交通要道施工之前，应向甲方代表提出安全保护措施，经甲方代表批准后实施。其防护费用由甲方承担。第十六条不可抗力16.1不可抗力原因和因素的认定标准：(1)六度以上的地震;(2)六级以上的持续一天台风;(3)30mm以上的持续24小时的大雨、暴雨;(4)_年以上未发生过，接近或达到人体体温持续二天的高温天气;(5)自然原因发生的火灾;(6)其它不可抗力原因(包括因战争、动乱、空中飞行物坠落或非甲乙方责任造成的爆炸等)。16.2上述不可抗力因素出现，乙方应立即采取措施并向甲方报告损失情况和清理、修复的费用，若灾害呈间歇形式发生，乙方应每隔三天向甲方报告一次灾害情况，直到灾害结束。甲方应对灾情处理提供必须条件。16.3因16.1所列灾害发生的费用由双方分别承担。(1)工程本身的损害由甲方承担。(2)人员伤亡由其所属单位负责并承担相应费用;(3)造成施工现场乙方临时设施损坏和修复费用，由甲方承担;(4)乙方设备、机械、车辆等现场施工用具及人员停、窝工、机械、设备停置损失，由乙方承担;(5)清理、修理工作的责任与费用承担，双方另签补充协议。第十七条合同的生效与终止本合同自甲、乙双方法人代表或其委托代理人签字并加盖法人印章，送XX市建设工程造价管理站或XX市城市管理办公室审查后生效。至办完工程验收交接和竣工结算后，除有关保修条款仍生效外，其它条款即告终止。保修期满后，有关保修条款终止。第十八条合同份数本合同正本一式两份，由甲、乙双方各持一份。副本一式_份，甲、乙双方各持_份，建设主管部门，建设工程造价管理站，经办的银行一份。均具同等效力。发包方(公章)承包方(公章)地址：地址：法定代表人：法定代表人：委托代理人：委托代理人：电话：电话：开户银行：开户银行：>帐号：帐号：邮政编码：邮政编码：合同订立时间：年月日合同签字地点：审查意见：经办人：审查机关(公章)实用施工合同5甲方： (承租方) 合同编号：乙方： (出租方) 签定地点：工程名称：工程地址：根据甲方工程需要，经甲乙双方协商，乙方同意租赁施工升降机机给甲方使用并达成以下协议：第一条 设备名称、型号、数量注：塔机保证符合国家标准和规范、完整。第二条租赁期限1、甲乙双方签订合同后5天内，乙方必须保证按时进入施工现场(因不可抗拒因素造成的延期乙方不承担责任)。2、设备进场安装完毕并经双方验收合格使用之日起计算设备租赁起始时间，如未使用，则以检测部门检验合格之日计算。3、甲方不再使用设备，必须提前二十天书面通知乙方，停止使用之日为设备租赁终止时间。第三条 租赁费用1、设备租赁费(含设备台班费、维修保养费及三名开机工资(含夜间加班费)按每月每台 ￥14500.00元 包干，并每月支付一次。最后一月使用时,不足月按每台每天 ￥500.00 元计算。2、乙方配置设备操作人员每台名，工资由甲方每月代支付给操作人员，最后一次结帐乙方必须向甲方提供全额租赁发票，否则甲方有权拒绝付款。3、乙方应主动向甲方申请设备检修时间，经甲方同意后进行，但每月不得超过48小时，甲方不得因此扣减租赁费用。第四条 结算及款项支付(以乙方的有效收款凭证为准)1、设备安装完毕双方验收合格5日内甲方支付乙方该台设备进场费元。2、设备启用后按甲方项目部管理人员发放工资之日起5天必须足额支付乙方上月租赁费和人工费，否则乙方有权停机或拆机。3、设备报停，甲方未付清设备租赁费用及人工工资，乙方有权不拆设备，按正常租赁费用结算，直至甲方付清各项款项为止。第五条 甲方的权利和义务1、保证设备安拆现场三通一平等地理条件和现场的安全警戒工作，否则延误和造成安全事故，由甲方负责。2、保证设备供电电源安置在设备基础周围3米内，其配置严格满足相关规范要求。3、严格按照乙方提供的设备基础图要求制作设备基础，否者甲方应支付整改基础所产生的各种费用。根据要求埋设接地线，并向设备检测部门提供基础地质耐力及设备基础砼报告，设备基础应保持干燥4、设备安装的辅助人员由乙方自行负责提供。5、自设备安装完毕经特种设备检测部门检测通过之日起，设备的使用权转移给甲方，由甲方负责日常管理(包括操作人员)6、操作人员必须严格遵守塔机操作规程，严禁违章操作和违章指挥。7、甲方为操作人员提供必需的免费食宿条件和备品、工具的存放条件。8、在使用过程中甲方有责任保证设备安全，9、乙方若有违规行为，甲方有权提出并责令整改，乙方应在甲方规定的时间内整改完成。10、设备性能不能满足甲方工程需要，甲方有权终止本合同，并按设备实际使用期限支付租赁费，乙方无异议。11、乙方负责设备的日常维护和保养、润滑和检查，并承担由此产生的材料费用。由甲方安排的操作人员必须爱惜设备，对设备进行日常保养，排出一般性故障。六 乙方的权利和义务1、设备的装卸、运输、安装、拆除、检测工作由乙方负责。2、凡乙方安装、运输、装卸、拆除及设备质量原因造成的安全事故，由乙方负全责。3、乙方必须保证设备的安装和拆除符合国家有关安全技术规程、标准，满足国家有关设备安全文明检查达标。4、乙方必须为甲方施工现场提供完善服务，满足甲方工程需要，确保甲方工程顺利进行，设备一般故障的排除不得超过的损失，乙方的维修时间不受本款时间限制。5、设备在租赁期内的工作时间服从甲方安排，乙方无异议。6、乙方安排的设备操作人员必须服从甲方施工现场专职管理人员的统一指挥，若乙方安排的操作人员严重违反甲方有关规章制度，甲方有权利要求更换操作人员。7、乙方必须在合同签订生效当天，提供完整的机械设备资料和特殊操作人员证到项目部进行备案，否则甲方有权示为合同无效。七 违约责任2米内周围无杂物。，未检测前甲方无权使用。设备及附属设施如有遗失或损坏，6小时，否则扣除相应台班费。若因甲方的过失、违章使用造成应照价赔偿。1、未经双方协商任何一方单方终止或变更本合同;违反本合同约定条款的应向对方支付合同总租金金额的15%作违约金。2、预计该设备租赁个月，若因甲方原因，租赁实际时间未达到约定期限自少按个月计算。3、在合同生效后超期20日内，由于甲方原因设备仍不能进场，乙方有权解除合同，甲方按租赁台班费的50%支付占用费。八 解决合同纠纷的方式凡因本合同所发生的一切纠纷，双方协商解决，未果，由原告所在地人民法院诉讼解决。九 其他约定1、甲方在合同执行期间未经乙方同意而对该设备作出的转租、出售、拆装等行为均视为无效;对设备进行的任何改装、添加任何附属设施，特别是电气线路和安全装置等行为均视为无效，否则因此给乙方带来的损失由甲方全部承担。2、若设备发生安全责任事故，甲方应在半小时内通知乙方，否则后果由甲方承担;安全事故按照国家有关法规经相关部门鉴定，分清责任，甲、乙双方各自承担相应责任。3、双方有效证件和租赁期间的书面手续(如进出场通知单、设备检测报告、结算单、加节加附着单等)作为本合同的附件，与合同具有同等效力。4、本合同经双方签字盖章后生效，合同执行完备，款项结清后失效。5、本合同一式份;乙方份。甲方(公章)：_ 乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_ 法定代表人(签字)：_年_月_日 _年_月_日实用施工合同6甲方（全称）： 乙方（全称）：本协议中的所有术语，除非另有说明，否则其定义与双方于 年 月 日签订施工合同编号为的施工合同（以下简称“原施工合同” ）中的定义相同。鉴于：甲乙双方本着互利互惠的原则，经友好协商，依据实际情况，在原施工合同基础上变更施工合同条款部分内容，特订立以下补充协议。一、协议内容变更部分为：1、因乙方新购置一批自卸车辆，甲方应保证乙方土方总运量，不低于 方。2、因甲方原因导致车辆停工，每天补偿车辆误工费500元。具体包括：2.1、甲方应保证乙方施工人员住宿通水通电，如断水断电超24小时，乙方无条件停工，由此产生的经济损失由甲方承担；2.2、如天气及路况达到可开工的条件，甲方无法安排乙方施工超24小时，乙方有权停运，由此产生的经济损失由甲方承担；2.3、节假日、双休日或者银行出现故障和特殊情况可顺延，甲方不得以任何理由拖欠乙方工程款，如超过48小时乙方有权停运，由此产生的经济损失由甲方承担；2.4、甲方保证施工工地内有人发货、验收，因甲方工作不到位造成乙方不能够正常施工，因此造成乙方经济损失的由甲方按乙方实际生产的经济损失向乙方进行赔偿。3、付款方式及价格按原有施工合同条款执行。如有新标段，价格另 议。二、本协议生效后，即成为原施工合同不可分割的组成部分，与原施工合同具有同等的法律效力。除本协议中明确所作修改的条款之外，原施工合同的其余部分应完全继续有效。本协议与原施工合同有相互冲突时，以本协议为准。三、本协议一式贰份，甲方执壹份，乙方执壹份，具有同等法律效力，自双方签字盖章之日起生效。甲方：乙方：（公章） （公章）法定代表人或委托代理人 法定代表人或委托代理人 签字：_ 签字：_ 年月日年月日