2022精选施工合同模板锦集8篇.docx

2022精选施工合同模板锦集8篇精选施工合同模板锦集8篇随着人们法律观念的日益增强，合同起到的作用越来越大，签订合同也是避免争端的最好方式之一。那么大家知道合同的格式吗？下面是我为大家收集的施工合同8篇，仅供参考，大家一起来看看吧。施工合同 篇1工程名称：发 包 人：承 包 人：签定日期:工程施工合同 ( 正 本)龙运大厦维修改造项目（第五标段） 黑龙江省龙运大厦有限责任公司 哈尔滨世纪千华建筑装饰工程有限公司 20xx 年 8 月 21 日 黑龙江省工商行政管理局 黑龙江省住房和城乡建设厅第一部分 协议书发包人（全称）： 黑龙江省龙运大厦有限责任公司承包人（全称）：哈尔滨世纪千华建筑装饰工程有限公司依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、法规、规章、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。一、工程概况工程名称： 龙运大厦维修改造项目工程地点： 哈市宣化街200号工程内容： 龙运大厦八至十二层维修改造,面积4390平方米投资计划或工程立项批准文号： 黑发改交通备案20xx77号 资金来源： 建设单位自筹二、工程承包范围承包范围： 以最终确定的施工图为准三、合同工期：开工日期：20xx年 11 月18 日竣工日期： 20xx 年 1月 17 日合同工期总日历天数 61 天。四、质量标准工程质量标准：合格五、合同价款金额（大写）： （暂定）伍佰零捌万零捌佰玖拾叁元贰角玖分 （人民币）￥： 5,080,893.29元六、组成合同的文件组成本合同的文件及优先解释顺序与本合同第二部分通用条款第2.1款的规定一致。七、本协议书中有关词语含义本合同第二部分通用条款中分别赋予它们的定义相同。专用条款中没有具体约定的事项，均按通用条款执行。八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。履行本合同所约定的全部义务。九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项，履行本合同所约定的全部义务。十、合同生效合同订立地点：哈尔滨市本合同双方约定签字盖章 后生效，并报建设行政主管部门备案。发包人： 承包人：住 所： 住 所：法定代表人：法定代表人：委托代理人：电 话：传 真：开户银行：帐 号：邮政编码：电子邮箱：建设行政主管部门备案意见：经办人委托代理人： 电 话： 传 真： 开户银行： 帐 号： 邮政编码： 电子邮箱： 备案机关（章）年 月 日第二部分 通用条款（略）第三部分 专用条款一、总则2、合同文件及解释顺序2. 1（10）组成合同的其他文件： 执行通用条款2.13、语言文字和适用法律、标准及规范3. 2适用法律和法规需要明示的法律、法规、规章及有关文件：中华人民共和国合同法中华人民共和国建筑法中华人民共和国招投标法建筑装饰装修工程质量验收规范建筑工程施工质量验收统一标准建筑工程安全生产管理条例及项目所在地现行法律、法规、条例、规范等规定。3. 3适用标准、规范约定适用的标准、规范的名称： 设计文件、合同执行期内的现行建筑装饰工程施工及验收规发包人提供标准、规范、技术要求的时间： 无4、图纸4. 1发包人向承包人提供图纸日期和套数：开工前三天内，四套图纸 范JGJ73-91、 建设工程强制标准（装饰部分）（JGJ33-20xx）、 黑龙江省地方标准-DB23发包人对图纸的保密要求：执行通用条款.4.25、通讯联络5. 2 各方通讯地址、收件人及其他送达方式：（1）各方通讯地址和收件人： 发 包 人通讯地址： 哈 市 南 岗 区 宣 化 街 200 号收 件 人： 黑 龙 江 省 龙 运 大 厦 有 限 责 任 公 司 邮 编： 150001 承 包 人通讯地址： 黑 龙 江 省 大 庆 市 让 区 西 杨 路 7 号 收 件 人： 通州建总集团有限公司 邮 编： 163000 监理单位通讯地址：哈尔滨市香坊区和兴路26号 收 件 人：曲忠斌邮 编：造价咨询单位通讯地址：无收 件 人：邮 编：（2）视为送达的其他方式：书面送达，其他方式不予受理6、工程分包6. 1（3）指定分包工程： 无7、文物和地下障碍物7. 2发包人指出的地下障碍物： 无12、财产12. 1 关于施工机械的约定：由承包方自备二、合同主体施工合同 篇2发包方： (以下简称甲方)承包方： (以下简称乙方)依照中华人民共和国合同法及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则。双方就本工程外墙施工项目施工事宜协商一致，订立本协议如下：一、工程概况：1、工程名称：2、工程内容：外墙白水泥一遍、腻子粉两遍、打磨(基层)3、工程地点：二、工程承包方式及范围1、承包方式：以平方单价协议，协议签订后，无论材料等涨跌，均不得调整。2、平方单价：、基层以27元/、乳胶漆15元/3、承包范围：幼儿园办公楼范围内发包方指定的房间及部位。三、合同工期;自2xxx年3月12日开工至3月28日工期16天。四、工程质量标准：合格工程五、合同价款：约 万元，大写： 。六、付款方式：协议签订后，3天内预付协议价款的30%作为材料购置金，工程完成总进度一半(一遍白水泥，一遍腻子)3天内付协议价款的30%，工程完成总进度全部(外墙白水泥一遍、腻子粉两遍、打磨)3天内付协议价款的35%，留5%的保修金，保修期为一年(以验收日期为准)，保修金在保修期满后一个月内付清。七、结算方式：实际完成的工程量乘以单价=结算价款。八、材料：乙方所购置的材料必须符合设计、规范规定要求及现行的国家和地方行业标准和提供的原材料样品等要求。如不能满足所要求的材料标准，造成的一切损失由乙方负责。九、乙方在施工期间，要爱护建筑物成品，不得乱钻乱凿，不得随意改变电源线路，否则，造成的一切损失由乙方负责。十、安全施工：乙方必须严格按照安全施工操作规程进行施工，在施工中所出现的任何事故、机械事故及其他责任事故等，其事故责任及经济损失均由乙方承担，甲方不负任何责任。十一、乙方根据所报材料品牌、规格进场后，申请相关人员进行材料验收，不符合要求造成的损失由乙方负责。十二、乙方负责工程的验收资料收集编制。十三、工期要求：1、乙方原因不能按期完成或中途无故停工，每拖延一天罚款1000元。2、甲方原因不能按期完成或工程款不能按时拨付，工期顺延(以甲方签证的延期报告为准)，乙方造成的损失由甲方承担。十四、质量保修：在保修期内乙方应在自接到甲方书面或电话通知起,24小时之内派员实施维修，否则，甲方或用户有权另派他人维修，维修费用在乙方保修金内2倍的扣除。十五、本合同未尽事宜，由甲乙双方协商解决，协商不成时，由当地执法部门解决。十六、本合同一式二份，甲乙双方各执一份，双方签字后生效。双方履行完本合同全部义务工程款付清时终止。甲方(公章)：_ 乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_ 法定代表人(签字)：_年_月_日 _年_月_日施工合同 篇3发包人：（以下简称甲方）承包人：（以下简称乙方）经过邀请招标，发包人确定 公司为 项目道路工程施工单位。依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他相关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，双方就本工程施工事项协商一致，订立本合同，共同遵照执行。一、 工程项目1.1 工程名称： 道路工程1.2 工程地点：1.3 承包范围：1.4 承包方式：包工包料、包质量、包工期、包安全、包文明施工及验收通过。1.5 合同价款：合同总价(暂定) 元， 单价 (综合单价包干)1.6 质量标准：合格。1.7 工 期：工程总日历工期 天。具体开工日期以发包方书面通知为准。二.技术标准及图纸2.1 图纸：发包人提供：2.2 技术标准：2.2.1 执行工程施工质量验收规范及现行国家、甘肃省相关技术标准、规范;2.2.2 质量评定执行相关质量检验评定标准。三.双方权利和义务3.1 发包人的权利和义务3.1.1 发包人委派的业主代表：姓名： 职务：3.1.2 监理单位及委派的工程师：监理单位：姓名： 职务：职权：对施工阶段质量、进度以及现场工程量签证进行监理与控制、参与工程竣工验收以及保修阶段的相关工作。3.1.3发包人主要工作：3.1.3.1 负责场地三通一平;3.1.3.2确定水准点与坐标控制点，以书面形式交给承包人并进行现场交验;3.1.3.3 提供地下管线布臵图、有关隐蔽障碍物资料;3.1.3.4负责组织承包人和设计单位及有关部门参加施工图纸会审工作，并作好各方签署的交底会审纪要;3.1.3.5进行工程协调、管理、验收与及时安排下道工序;3.1.3.6按合同约定支付工程款。3.2 承包人的权利和义务3.2.1 项目经理姓名： 职务：项目经理代表承包人就此工程项目全权对发包人负责。3.2.2承包人主要工作：3.2.2.1本合同签订后收到发包方通知 2 天内，承包人进场完成施工准备。3.2.2.2严格按照发包人提供的施工图进行施工，不得擅自更改设计要求及工程内容。3.2.2.3 负责编制施工组织计划、工程进度计划、用电计划，并报送发包人及监理单位审核批准;3.2.2.4 负责本工程施工范围内的施工安全工作。承包人应按有关规定严格实施安全防护措施，承担由于自身安全措施不当造成事故的责任和因此发生的费用;3.2.2.5做好现场设备、材料的照管工作。做好现场施工记录，配合发包人和监理单位进行质量检查;3.2.2.6工程竣工验收后2周内向工程施工总承包单位提供肆套竣工图及竣工资料;3.2.2.7发包人在招标文件中提出的，承包人在投标文件中认可且与本合同不矛盾的其他工作。3.2.2.8负责所施工工程的验收通过，并保证相关部门的开通。四、工程价款A、本工程采用固定价，此价格涵盖了完成该工程项目所需的包括所有土建安装费用、质检费用、水电费、管理费、利润、税金、劳务、监督、赶工措施费、开办费、机械进出场费、安全文明施工以及为完成合同约定工作的其他一切费用。综合单价为 元，不受市场价格及政策性价格的调整而增减。五、工程价款的支付5.1 工程完工经甲方、监理验收合格后，甲方向乙方支付至合同总价的 75%;5.2 工程结算后，支付至工程结算总价的95%，其余5 %的质量保证金，待质量保期满一年后支付，如保修期内由于承包单位原因产生的质量问题，由承包单位免费维修，如承包单位2天内不到，由发包人处理，所发生费用加10%的管理费由承包人承担;六.安全文明施工6.1承包人应按建设总承包单位工程施工现场管理规定及发包人统一管理制度的规定，精心组织、文明安全施工;发包人、总承包单位对承包人任何违反现场管理制度的行为均有权予以制止，直至罚款和解除合同。6.2承包人在施工过程中发生的一切安全事故、质量事故均由承包人自行负责并承担相应的经济责任、法律责任及相应的一切经济赔偿。七.竣工验收7.1承包人在工程具备竣工验收条件前24小时通知发包人组织竣工验收。发包人在收到通知后及时组织有关单位进行验收，并在验收后2天内给予认可或提出整改意见。承包人按要求整改，并承担自身原因造成整改的费用。7.2承包人在通过竣工验收合格后7天内向发包人提供符合要求的竣工资料肆套。竣工资料包括文字资料、竣工图、工程照片，并提供相应的电子文档资料。八.违约责任8.1发包人违约：8.1.1因发包人原因和不可抗拒原因造成工期延误，工期顺延，费用不计。8.2承包人违约：8.2.1 因承包人原因，未按本合同第1.9条所示工期按时竣工，每延误一天，承包人按3000元/天向发包人支付逾期违约金，并承担由此给发包人带来的全部损失。8.2.2因承包人原因工程质量达不到本合同约定的质量标准，由承包人无条件进行返工、整改、修复或采取其它补救措施达到合同质量标准，所产生的费用包括重新检测所需费用均由承包人自行负责，并且向发包人赔偿本工程项目总造价的5%的违约金。如因承包人工程质量不符合要求，发包人、总承包单位提出整改要求后7天内承包人仍未予以完善的，发包人、总承包单位有权另行安排单位完成相应整改工作，由此发生的费用及损失均由承包人承担。8.2.3 承包人在施工过程中弄虚作假，采用不合格工程材料的，除责令返工并赔偿损失外，每发现一次罚款5000元。8.2.4 如施工完毕后，未能通过相关部门的验收及开通，招标方将不予以支付剩余的工程款，直到验收合格并开通后，发包人无息支付。九、争议9.1 在履行合同过程中产生争议时，双方首先本着友好态度协商解决;若协商不成，可向合同履行地法院起诉。十、合同生效与终止10.1本合同经双方法定代表人或其委托代理人签字且加盖法人公章后生效;10.2合同订立时间：20 年 月 日;合同订立地点： 。10.3发包人、承包人履行合同全部义务，承包人向发包人交付竣工工程后，竣工结算价款支付完毕，本合同即告终止。十一、合同附件11.1 投标文件11.2 招标文件11.3 道路平面图及标段划分图十二、合同份数13.1本合同正本 份，双方各执 份，具有同等法律效力; 13.2副本 份，双方各执 份。本合同其它未尽事宜双方可另行签订补充协议明确。甲方(公章)：_ 乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_ 法定代表人(签字)：_年_月_日 _年_月_日施工合同 篇4发包方： （以下简称甲方）承包方： （以下简称乙方）根据xx电网公司批复的xx供电局第一批农网完善化工程与农网完善工程预备项目实施计划，甲方确定将下列工程发包给乙方施工，现经双方协商，达成如下协议：一、 工程内容及承包方式1、工程内容：2、工程安装费 万元（具体明细见附表）：具体金额为：子项中标价×设计方案的工程量3、承包方式：本工程按包工不包主材的方式进行承包。4、工程工期：从 年 月 日至 年 月 日。二、工程价款的支付方式1、预付款：甲、乙双方签订合同后三十日内，甲方预付合同工程安装费的20%2、工程竣工，经甲、乙双方及现场监理共同验收合格后，乙方提交了本工程的全部竣工资料，扣出甲方垫付的主材费用和5%的质保金后（质保期一年），甲方支付乙方工程安装费的75%。3、保修条款：本工程保修期为一年（保修期从工程验收合格，投入运行之日起计算），保修期满未发生施工质量问题，甲方即向乙方付清质量保证金。4、费用支付以转账支票或电汇方式进行。三、工程管理1、工程施工及质量验收按国家有关工程验收标准和南方电网公司、xx电网公司下发的（1999）191号文关于农村电网建设与改造技术原则、xx省电力公司县城中、低压配电网改造技术导则、xx省农村电网建设与改造的基本技术要求，及贵阳供电局下发的10KV配电线路实施技术规范、低压配电技术规范施工验收。2、乙方负责该工程的青苗、征地、林木砍伐、植被恢复赔偿相关事宜。甲方配合乙方进行协调。3、工程开工前，甲、乙双方必须签订安全协议，并按协议内容履行各自的安全责任。4、乙方按甲方设计的工程方案制定施工方案，拟定施工三措，经甲方许可，监理员开出许可开工单后，方可施工。5、工程质量达不到要求，造成返工的一切损失由乙方负责，返工造成逾期交付的，每延误一天，乙方按合同总价的0。5%偿还违约金，并累计计算。工程工期、质量、安全等达不到甲方要求的，乙方将不能进入诚信备案企业名单。6、乙方在施工中必须服从甲方现场监理人员的管理。7、乙方不得将工程转包，一经发现，立即停止施工，并承担一切经济损失和法律责任。四、设备、材料供应与清理1、工程所需主材需经甲方审定。乙方必须指定专人凭各分（县）局签单到指定的地点领取主材。2、乙方在施工完成后应将甲方委托进行的改造工程中不再使用的旧材料、设备及设施全部拆除并将现场清理干净。3、乙方应将拆除的旧设备和材料及时归还至甲方库房，办理退还手续需登记设备的规格、型号、出厂日期、出厂序号，甲方确认后签字。甲方确认后的退还手续将作为工程结算资料必备依据。五、违约责任1、乙方不得擅自购买主材，经发现，甲方有权：责令乙方立即停止施工，不付乙方工程款，要求乙方承担一切经济损失和法律责任。2、若拆除设备和材料未归还甲方，甲方将从保证金中扣减，若保证金不足以抵扣废旧设备和材料费用，差额部分从施工费中扣减。3、发生施工质量问题，乙方除负责保修外，还要赔偿甲方的经济损失。4、甲方不按合同约定支付工程款，赔偿因其违约给乙方造成的经济损失。六、争议及其它1、争议解决的方式：合同执行过程中如发生争议，双方应及时协商解决，协商不成的，任何一方均可向人民法院起诉。2、本合同一式六份，甲方执四份，乙方执二份，本合同自双方签章之日起生效。3、未尽事宜，双方另行协商。4、附则：甲方（签章）： 乙方（签章）：法定代表人： 法定代表人：委托代理人（签名）： 委托代理人（签名）：年 月 日 年 月 日施工合同 篇5甲方(发包方)：地址：企业营业执照号码： 联系电话：乙方(承包方):地址:企业营业执照号码： 联系电话：按照中华人民共和国合同法的规定，结合本工程具体情况，甲、乙双方本着自愿、平等、诚实、信任的原则协商一致，共同订立如下条款，以资双方共同信守。第一条 工程概况1.1工程名称：1.2工程地点：1.3工程项目及承包范围：具体详见工程预算书。1.4工程内容：具体详见工程预算书。1.5承包方式：具体详见工程预算书。1.6施工日期：自 年 月 日始，至 年 月 日止，工期共 天。1.7工程总额：人民币 元整(小写： 元)。第二条 工程款付款方式的约定2.1于签署本合同当日,甲方向乙方一次性支付工程总造价的30%比例支付备料款，乙方于收妥该备料款并在商定开工日3个自然日内，备料(工程特殊用料或变更部分物料除外)及施工机械,并在甲方协助下办理完毕进场施工手续;隔墙结束油漆工进场前甲方向乙方按工程总造价的30%比例支付工程款;油漆工结束后甲方向乙方按工程总造价的30%比例支付工程款;另10%比例装修工程余款，自双方验收合格之日起7个自然日内，由甲方一次性向乙方支付完毕。2.2因工程项目(内容)变更或增加引起工程预算造价变更，甲方应签定项目变更单，因此而增加的费用应在签定之后2个自然日内一次性支付给乙方。2.3工程施工期间，如甲方特殊要求，须乙方比合同工期提前竣工时，应征得乙方同意;乙方提前竣工，甲方须支付乙方因赶工期增加的相应费用(费用额度根据工程具体情况由甲乙、双方另行协商)。2.4施工过程中，如甲方未按以上约定付款方式及时付清款项，每延误一天，乙方有权向甲方按工程总造价0.3%的标准收取滞期费，直至甲方付清为止;付款时间延误7个自然日以上的，乙方有权单方面终止履行该合同，甲乙双方办理工程结算手续;已收工程款项，无论工程是否完结，乙方不予退还;乙方已施工工程，甲方未支付工程款的，须按实际工程量支付乙方工程款，乙方因此而造成的损失应有甲方承担。2.5工程竣工办理移交手续后之工程尾款，如未按以上约定付款方式及时付清款项，每延误一天，乙方有权向甲方按工程尾款的1%的标准收取滞期费，直至甲方付清为止。2.6非甲方原因延误工期，导致工程不能按约定进度进行时，甲方应付的工程款项，可根据实际情况经甲乙双方协商一致后，延期支付。2.7甲方应付的工程款项，不得交付予非合同签署人或非合同签署人之委托人，否则，由此产生的一切后果由甲方自行承担。第三条 工期约定3.1施工过程中，甲方要求修改个别设计方案的，须在该工程项目未正式施工前通知乙方施工管理人员和/或设计师，乙方设计师须在接到通知3天内进行修改，并通知甲方确认，因此而造成的工期延误，工期顺延;3.2施工项目中由甲方提供的装饰材料，乙方须提前填列甲方准备材料通知单交付甲方，以便甲方及时备料;甲方接到该通知单后，须按通知单要求准备材料;如因甲方准备材料不及时或不准确，延误工期，工期顺延;如因乙方不及时通知甲方准备材料或通知内容错误，导致甲方不能及时和/或准备材料不准确而延误工期，工期不顺延。3.3施工过程中，因甲方未按该合同约定之付款方式付款且延误至7个自然日以上的，乙方有权停止施工，直至甲方付清款项，乙方继续施工，由此造成的工期延误，工期顺延。3.4施工过程中，隐蔽工程施工完毕，甲方在接到工程验收通知单后，因故未能及时进行隐蔽工程验收并要求复验的，由此造成的工期延误，工期顺延。3.5因甲方原因，增加工程量和/或工程项目更改时，工期顺延。3.6因乙方安排组织施工不当导致的工期延误，工期不顺延。3.7工程竣工后，甲方提出整改要求的，由此造成的工期延误，工期顺延。3.8因甲方所属物业管理部门原因导致的工期延误，工期顺延。3.9因停水、停电、台风等客观原因导致的工期延误，工期顺延。3.10因消防工程、中央空调工程原因导致的工期延误，工期顺延。3.11以上条款中之工期顺延条款造成合同工期延误，甲乙双方互不支付工期延误费;工期不顺延条款造成合同工期延误，由乙方按照工程总造价0.3%的标准向甲方支付延误费。施工合同 篇6甲方： 乙方：(以下简称甲方)现委托(以下简称乙方)承担 工程。经甲、乙双方充分协商，签订合同如下：一、工程概况：1.工程名称：2.工程地址：3.工程概况：二、甲乙双方的责任和义务1.甲方负责提供本工程施工人员的施工场地、楼层施工用电和用水;并提供施工现场专用的有安全防盗措施的仓库，以保证乙方能顺利如期完成工程工期。并承担以下义务： 按时对工程、施工及工程进度实施监控和验收 按时支付工程进度款2.乙方应按合同规定的时间及时提供工程所需的设备材料，并保证材料的质量;乙方应在保证工程质量和工程进度的前提下完成如下工作： 场地的管道安放及布线 设备的安装调试三、工程时间和进度1、合同签订后，乙方开始对现场进行布线施工和测试线路，完成后通知技术人员入场。2、工程中甲方对信息点进行增减，则由甲方向乙方出具工程联系单，3、在实际施工过程中，根据具体情况，甲乙双方应友好协商解决。四、工程及工程量的'变更1、 由于甲方原因，对工程中提出的修改项目，甲方必须向乙方出具工程联系单，确认修改详细清单、工程量的变更和变更金额等事项。如甲方不出具工程联系单，乙方有权利要求甲方按照原设计方案施工。2、 由于乙方因设备停产、施工现场条件限制等原因对工程中提出的修改项目，必须向甲方出具工程联系单，确认修改详细清单、工程量的变更和变更金额等事项。如乙方不出具工程联系单，甲方有权利要求乙方按照原设计方案施工。五、工程验收1.采用完工总验收的方式。2.工程验收标准。监控图象清晰，符合国家规范要求，终端合格率为100%。3、双方人员进行验收，由双方人员签字，验收合格报告作为付款依据。4、工程完工，乙方应根据实际布线、信息点位置出具详细的竣工图纸。六、系统保证及工程维护乙方提供质量保证。在工程验收合格后壹年内，因设备自身质量问题发生故障，由乙方免费更换。如甲方在使用过程中因使用或管理不当造成设备损坏，乙方有偿提供设备配件。七、合同金额监控设备及安装调试费用总金额为：￥ 元(人民币： 万元整)。八、支付条款1.本合同签定后，甲方向乙方支付合同总金额的 %的工程进度款。2.系统完工后，甲方向乙方支付合同总金额的 %的工程进度款。3.系统完工并由甲方验收完毕后，甲方向乙方付清其余 %的款项。4.合同执行过程中工程量的增减，则根据工程联系单，对材料和工作量的增减进行核算，其增减的费用按第八项支付条款决算。九、售后服务乙方提供一年免费维护，一年后按成本收取维护费用，响应时间24小时。十、人力不可抗拒因素如因战争、严重火灾、水灾、台风、地震和其它经甲乙双方认可的人力不可抗拒因素，导致工期延误，则工期顺延。在工程无法完成的情况下，由甲乙双方另行商定解决方法。十一、违约责任1.甲、乙双方若一方发生违约情况，则违约方应按国家经济合同法有关条款对另一方进行赔偿。2.除人力不可抗拒因素外，若甲、乙双方中一方废除合同，需向另一方支付工程总金额 %的违约金。3.如甲方未能按照合同条十二、解决合同争议的方式本合同执行过程中若有争议，双方应友好协商解决。如协商不能解决，可向当地人民法院提出诉讼。十三、合同生效及其它1.本合同正本一式二份，甲乙双方各执一份，签字盖章即生效(传真件有效)。2.本合同所属的附件与本合同具有同等效力。 附设备清单3.本合同执行过程中，所有补充协议经甲乙双方协商签定，盖章之日起生效，属合同的组成部分。4.本合若有未尽事宜，双方友好协商解决。甲、乙双方同意上述条款，并签字确认如下：甲方(公章)：_乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_法定代表人(签字)：_年_月_日 _年_月_日施工合同 篇7签订合同双方：建设单位：_，以下简称甲方施工单位：_，以下简称乙方为明确甲乙方双在施工过程中的权利义务，促使双方互相创造条件，搞好配合协作，按时保质保量地完成国家的基本建设任务，经甲乙双方充分协商，特签订本合同，以便共同遵守。第一条总则一、工程名称：二、国家（或各部委、或省、自治区、市政府、计委、建委等有关单位）对工程的批准投资计划、工程项目表、申请建筑许可执照，计划任务书，初步设计、总概算等文件号。三、工程编号：_。四、工程地点：_。五、工程范围：本合同全部工程建筑安装面积共计平方米（各单项工程建筑安装面积详见工程项目一览表略）。六、工程造价：本合同全部工程施工图预算造价为人民币元（各单项工程造价详见工程项目一览表略）。第二条工程期限本合同全部工程_年_月_日开工至_年_月_日竣工（各单项工程、中间交工工程开、竣工日期详见工程项目一览表略）。在组织施工过程中，如遇下列情况，得顺延工期，双方应及时进行协商，并通过书面形式确定顺延期限：一、因天灾或人力不能抗拒的原因被迫停工者；二、因甲方提出变更计划或变更施工图而不能继续施工者；三、因甲方不能按期供图、供料、供设备或其所供材料，以及设备不合规格要求，被迫停工或不能顺利施工者。第三条施工准备一、甲方在开工前应办妥征地拆迁：申请领取建筑执照；清除施工场地范围内影响施工的原有管线、绿化等障碍物；解决施工用地（包括材料、构件的堆放和中转场地，搭建大型临时设施用地）；解决施工用水源、电源和运输道路的接通；应于_年_月_日向乙方提供所有工程设计图纸份；组织设计、施工单位进行工程设计交底。二、乙方在开工前应组织有关人员学习和熟悉图纸，参与设计交底；编好施工图预算；负责编制施工组织设计或施工方案；进行施工场地的平整，施工地区内的用水、用电、道路以及搭建施工临时设施，安排施工总进度计划，储备材料，加工构件，做好一切施工准备。第四条物资供应一、本合同全部所需材料按下列（）项供应方式办理。1特殊材料、统配部管材料及统配部管机电产品，均由甲方负责采购供应至乙方指定地点，其他材料均由乙方负责采购供应；2统配部管材料由乙方负责办理申请、订货、调剂使用；特殊材料及统配部管的机电产品由甲方负责采购供应至乙方指定地点，其他材料均由乙方负责采购供应；3包工不包料工程，全部材料由甲方采购供应到现场或指定的加工地点；4_二、成套设备和非标准设备，由甲方负责办理申请、订货及加工、引进成套设备在交付乙方前，甲方应负责商品检验。在施工现场加工的非标准设备，甲方可委托有条件的乙方加工。三、工程所需材料如因供应部门的规格品种或材质不能满足工程所需要求，必须以其他规格品种代替或加工处理时，应事先取得原设计单位和甲乙双方的同意，在办理有关手续后实行，由于代用或加工而发生的量差、价差及加工费，由负责供应之一方负担。四、凡应附有合格证明的材料，在进入施工现场时必须验证，如无证明，须经试验合格方准使用，其试验费应由负责供应之一方负担。五、由甲方负责供应的材料和设备，如未按期供应或规格质量不符要求，经双方努力仍无法解决，因此造成乙方的损失，由甲方负担。第五条工程款结算一、本合同全部工程造价的结算方式，按下列第（）项办理；1以施工图预算加增减变更预算进行结算；2按施工图预算加系数包干确定包干造价，包干范围以外的费用，另按有关规定调整包干造价；3按标准施工图单方造价包干，包干范围以外的费用另按有关规定调整包干造价；4包工不包料工程，按包工预算定额或人工费包于办法结算；5_。二、本合同自签订生效之日起，甲方应在日内按工程造价总数元的百分之一次拨给乙方备料及施工费。工程进行期间，甲方应审查乙方提供的完成工作量统计月（季）报表，并据此拨给工程进度款。工程未竣工验收前，可预留工程总造价的百分之的尾款，待工程竣工验收后全部付清。（基本建设投资拨款改贷款之后，贷款办法按主管部门的规定办理。）不按合同规定拨付工程款，按银行有关逾期付款办法或“工程价款结算办法”的有关规定处理。第六条施工与设计变更一、乙方在组织施工中必须坚持“百年大计，质量第一”的方针，要根据国家颁发的施工验收规范和质量检验标准，以及设计要求组织施工，要求全部工程达到合格标准。二、在组织施工中，要坚持按图施工，任何一方不得随意变更设计，如遇下列情况造成乙方窝工、返工和材料、构件的积压倒运，劳动力、机械调迁等损失，应由甲方负担：1施工中发现设计有错误或有严重不合理的地方，乙方应以书面形式通知甲方，由甲方在七天内与原设计单位商定提出修改或变更设计文件，经甲乙双方办理有关手续后方准继续施工；2施工中如遇设计变更后超出原设计标准或规模时，须经原批准单位审批同意，甲乙双方办理有关手续后方可施工。在设计变更尚未批准前，任何一方不得强行施工；3在施工中如遇中途停建、缓建，甲乙双方对在建工程应商定做到安全部位。三、在施工中由于乙方本身原因造成的停工、返工，材料、构件的倒运，机械二次进场等损失，均由乙方自行负担。四、乙方要严格执行隐蔽工程验收制度，凡隐蔽工程完成后，必须经过验收作出记录方能进行下一工序的施工。一般隐蔽工程由乙方自行检查验收，并作好记录；重大或复杂隐蔽工程应由乙方书面通知甲方和设计单位共同进行验收，并办理隐蔽验收手续。如甲方与没计单位未届时参加，乙方可自行检查验收，并应作好记录，甲方应予承认。如甲方以后提出检查时，检查结果不符合要求者，其检查费用由乙方负责，符合要求者，其检查费用由甲方负责。五、在组织施工过程中，如遇特殊情况甲方对某个单项工程提出加快提前完成而采取特殊施工方法时，因此所增加的各项施工费用，应由甲方负担。在组织施工前，甲乙双方应办妥改变施工方法的手续。第七条竣工验收、结算与保修一、乙方在单项工程竣工前日，应将验收日期以书面形式通知甲方届时验收，如甲方不能按期参加验收，须提前通知乙方，并与乙方另行商定验收日期，但甲方必须承认乙方的竣工时间。甲方推迟验收，其间所发生的管理费和各项损失均由甲方负担，并偿付逾期违约金，违约金计算办法。二、竣工工程经检验合格，从验收之日起天内乙方向甲方移交完毕，如甲方不能按期接管，致使乙验收工程发生损失，应由甲方负担。三、某项工程中之单项工程如需单独移交甲方，以便由另一施工单位进行施工，在移交时甲乙双方应办理中间验收手续，作为竣工工程验收之依据。四、在进行地竣t212程验收中，如发现不合格需返工或修理补做的部分，双方在验收时应议定修补措施和期限，甲乙方在规定期限内完成完成后经验收合格再行移交，因此而发生的各项费用由乙方承担。由于修理或返工造成逾期交付的，偿付逾期违约金。五、工程已基本竣工，如遇某种材料或设备双方均无法解决，致使该项工程不能全部按期竣工，经双方研究同意，可作减项竣工，并对已完工程进行竣工验收和办理移交手续。六、竣工工程验收以国家颁发的施工验收规范、质量检验标准及施工图为依据，在进行竣工验收时，乙方应向甲方提供以下条件：1增减工程变更的有关手续和其他洽商记录；2隐蔽工程验收记录和中间交工验收记录；3提供