2023年土方工程补充协议书.docx

2023年土方工程补充协议书 第一篇：土方工程补充协议书 土方承包施工补充协议书 现甲、乙双方针对现场实际发生的原合同未明确的相关事宜经协商后作以下补充商定： 1、本工程基础土方开挖的土方由甲方在现场指定场地堆放； 2、因乙方生产需要，在甲方现场堆放不下的前提下，允许乙方把土方拉出现场，但甲方需要回填时，乙方必需供应甲方所需土方量到现场回填。甲方回填的土方由乙方无偿供应到现场，乙方自愿为甲方供应土方回填到位，回填单价执行原合同单价，不再计取其它任何费用。 3、基坑开挖如遇到坚石需要爆破，石方开挖接受机械打孔爆破、液压锤裂开等方式由乙方综合考虑，乙方须报方案经甲方审批，石方开挖单价按 元/m³计算已含场外运输等全部费用； 4、岩石裂开方量按实际双方确认的裂开方量计算； 5、基坑开挖至筏板基础底标高时，独立基础部分土方由甲方组织工人协作乙方机械挖土，此部分土方工程量不再单独计算，运用乙方挖土机械按 元/台班计算此台班已含运土等在内全部费用，其它费用不再计取； 6、本协议为原土方合同补充，与原合同具有同等法律效力，其余按原合同执行。 7、本协议一式两份，甲乙双方各执一份。甲方：签字日期： 乙方：签字 日期： 其次篇：土方工程承包合同协议书 土方工程承包合同协议书 发包人以下简称甲方： 承包人以下简称乙方： 根据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及有关法律、法规，遵循同等、自愿、公允和恳切信誉的原则，结合本工程实际，为明确双方的责任、权利和义务，经甲、乙双方协商一样，订立本合同。 一、工程概况 工程名称： 工程地点： 工程内容： 二、质量标准 工程质量标准：按设计工程量完成 三、合同价款 单价： 数量： 合计总价： 双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。 四、本协议中有关词语含义本合同其次部分通用条款中分别给予它们的定义相同。 五、承包人向发包人承诺依据合同商定进行施工、竣工并在质量保修期担当工程质量保修责任。 六、发包人向承包人承诺依据合同商定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。 七、特别商定的效力 本合同特别商定条款的效力优先于其它条款。签订地点： 签订日期： *年*月*日 发包人甲方： 承包人乙方： 法定代表人或托付代理人： 法定代表人或托付代理人： 电话： 电话： 第三篇：土方工程承包合同协议书 土方工程承包合同协议书 甲人： 乙人： 按照中华人民共和国合同法及其它有关法律、行政法规，遵循同等、自愿、公允和恳切信誉原则，甲方将xxx土石方工程承包给乙方施工。为明确双方责任，确保完成任务，共同信守合约，经双方协商一样，特签定如下协议，以供双方共同遵守执行。工程名称：xxx 工程地点：xxx 工程内容：土方开挖，余土外运。 一、工程承包范围： 区下沉广场土石方工程，包土方开挖及土方外运。 二、协议价款及付款方式： 、单价：土方价25元每立方米不含税、其中包括机械开挖、运输。 、总造价：按实际开挖总方量乘每立方单价。 、付款方式： 乙方在完成工程总量后并由甲方验收合格后，五个工作日内按结算后总金额的80支付给承包人，余款一个月内付清。 三、甲方的责任和义务。 1、甲方有义务为承包方协调开挖场地的纠纷事宜，并有义务告知和搬移灰线内含灰线三米外设施电缆、光缆、水管、煤气管等。 2、甲方应负责该工程的土方开挖放线工作。 3、如施工过程中觉察地下管线等未探明事宜，均由甲方负责解决。 4、甲方应主动协作乙方现场的施工工作。 5、甲方应刚好对工程进行验收确认和计算工程量，并支付工程款。 6、如在商定时间内进行验收，因天气或不行抗力的因素造成返工，均由甲方担当费用。 7、地下水的降排由甲方负责安装水泵，乙方应关心抽水。 四、乙方的责任和义务： 1、乙方应按甲方放线和施工要求进行土方开挖，如违背要求造成超挖，甲方有权拒绝超挖部分验收。 2、乙方有权利要求甲方处理影响施工除承包方机械本身以外担忧全的因素。 3、在工程结束后刚好通知甲方进行验收。 4、验收时，如觉察乙方责任而造成的质量问题，需返工时，乙方在规定期限内完成，如乙方造成质量问题，则由乙方无偿返工。 5、余土弃置场地均由乙方自行解决，甲方不担当任何责任及费用。 6、乙方挖土和土方运输中所发生的冲突纠纷及施工运土护路均由乙方自行解决和担当费用，乙方负责办理各有关单位所需的手续等单位的一切费用，甲方不担当任何责任和费用。 7、乙方向甲人承诺依据合同商定进行施工、竣工并保证质量。 五、施工平安： 1、乙方应教化操作人员，严格要求遵守操作规程，做好平安生产工作，并遵守工地现场的有关规定及施工人员的支配。 2、在施工期间，乙方留意平安，如万一发生大小工伤事故造成的损 失，由乙方自行担当一切责任和费用，甲方不负任何责任和费用。 六、其它商定： 1、施工方在施工时，请严格依据甲方要求的内容进行施工，有关事项需经甲方签字认可说明，经确认后发生过失，由施工方担当全部责任。 2、合同签订后，如有单方面违约，全部责任将有违约方担当。任何一方如需要变更本合同或其它特殊要求，应双方共同协商一样后，别行签约补充合同。 3、如有违约，违约方按工程造价总金额的5付给另一方。 七、争议解决： 本合同执行中，如发生争议，双方应尽力进行友好协商解决，如协商不成，任何一方都可向有管辖的仲裁机构，进行仲裁或向法院提出申诉。 八、合同附件及补充合同与本合同具有同等法律效力。 九、本合同一式二份，双方签字后生效，甲乙双方各执一份。甲方：乙方： 联系电话：联系电话： 签订日期：年月日 第四篇：土方工程承包协议书 土方工程承包协议书 发包人(以下简称甲方)承包人(以下简称乙方),经双方协商一样制定本条款,双方务必遵照执行。 一、承包项目:本工程地块土方的开挖、运弃、平整。 二、承包方式:包挖、包运、平整,不得转包。 三、承包价格:开挖、运输土方 元/m3(石砂)。 四、工期要求:按图纸要求尺寸进行开挖,自 月 日起先施工,在 天内完成基地土方的挖、运、填土方均需按图纸要求整平。 五、质量与施工要求: 1、基地的平面位置、底面尺寸、边坡坡度、标高和持力层等应符合设计图纸的要求,偏差限制在施工规范允许范围内。 2、做好水沟和排水设施。到达位置、尺寸和标高符合设计要求。 3、回填土时,应去除草皮、杂物和解除积水,并应分层夯实,夯实后的密实度应到达设计要求。 4、土方挖完后须经设计、建设(监理)、公司、质监站检查符合要求后,方为合格;否则担当整修、返工费用。 六、平安要求: 1、开工前、乙方应做好本工种工人的平安思想教化和平安留意事项并做好交底记录。 2、严格依据土方工程施工技术操作规程中的平安留意事项进行施工。否则出现平安事故,概由乙负责。 3、遵守工地规章制度,听从现场管理人员的指挥及上级有关部门的监督管理。 4、开挖的土方应按指定的地点堆放。保证施工道路畅通。 5、雨季施工应留意边坡稳定,加强检查工作,必要时可适当放缓边坡或设置支撑挡土板。 6、觉察地下水或预埋管道、电缆线等应刚好报告工地负责人并做好排水防水和其他措施。 七、结算方式:接受现金支付形式,开挖完成阅历收合格后的第2天支付清工程款,。 八、仲裁与调解:如若发生劳动争议和经济纠纷,双方同意由劳动仲裁部门或人民法院进行调解。 单位工程负责人(甲方): 承包班组长(乙方):联系电话: 联系电话: 年 月 日 年 月 日 第五篇：土方工程承包协议书专题 土方工程承包协议书 鑫瑞大厦土方工程承包协议书 发包人以下简称甲方 承包人以下简称乙方，经双方协商一样制定本条款，双方务必遵照执行。 一、承包项目： 本工程地块土方的开挖、运弃、平整。好范文版权全部 二、承包方式： 包挖、包运、平整，不得转 包。 三、承包价格： 开挖、运输土方元/m3石砂。 四、工期要求： 按图纸要求尺寸进行开挖，自月日起先施工，在天内完成基地土方的挖、运、填土方均需按图纸要求整平。 五、质量与施工要求： 1、基地的平面位置、底面尺寸、边坡坡度、标高和持力层等应符合设计图 纸的要求，偏差限制在施工规范允许范围内。 2、做好水沟和排水设施。到达位置、尺寸和标高符合设计要求。 3、回填土时，应去除草皮、杂物和解除积水，并应分层夯实，夯实后的密 实度应到达设计要求。好范文版权全部 4、土方挖完后须经设计、建设监理、公司、质监站检查符合要求后，方为合格；否则担当整修、返工费用。 六、平安要求： 1、开工前、乙方应做好本工种工人的平安思想教化和平安留意事项并做好交 底记录。 2、严格依据土方工程施工技术操作规程中的平安留意事项进行施工。否则出 现平安事故，概由乙负责。 3、遵守工地规章制度，听从现场管理人员的指挥及上级有关部门的监督管理。 4、开挖的土方应按指定的地点堆放。保证施工道路畅通。 5、雨季施工应留意边坡稳定，加强检查工作，必要时可适当放缓边坡或设置 支撑挡土板。 6、觉察地下水或预埋管道、电缆线等应刚好报告工地负责人并做好排水防水 和其他措施。 七、结算方式： 接受现金支付形式，开挖完成阅历收合格后的第2天支付清工程款。 八、仲裁与调解： 如若发生劳动争议和经济纠纷，双方同意由劳动仲裁部门或人民法院进行调解。 本协议书一经签定双方均应自觉履行合同义务，不得反悔。本协议书一式两份，甲、乙双方各执1份。经双方签字盖章后生效，至工程款结清后自然失效。 单位工程负责人甲方：承包班组长乙方： 联系电话：联系电话： 年月日年月日