江苏省2023年一级建造师之一建矿业工程实务全真模拟考试试卷A卷含答案.doc

江苏省江苏省 20232023 年一级建造师之一建矿业工程实务全真年一级建造师之一建矿业工程实务全真模拟考试试卷模拟考试试卷 A A 卷含答案卷含答案单选题（共单选题（共 5050 题）题）1、巷道施工的装载与运输是掘进中劳动量大，占循环时间最长的工序，一般情况下它可占掘进循环时间的（）A.10%-30%B.15%-35%C.35%-50%D.50%-70%【答案】C2、关于瓦斯发生爆炸的条件，不正确的说法是（）。A.瓦斯浓度 516B.空气中的氧含量不低于 12C.引爆火源温度 650750D.空气中的氧含量必须在 18以上【答案】D3、施工企业安全费的使用范围不包括()。A.安全生产检查支出B.安全生产宣传支出C.新建项目的安全评价费D.安全设施及特种设备检测检验支出【答案】C4、主副井贯通前，矿井的通风方式是利用（）进行通风。A.副井进风，主井出风B.主井进风，副井出风C.在井下贯通联络巷内修建临时风门D.原来凿井时的通风设备【答案】D5、关于井筒施工设备布置的说法，错误的是()。A.井壁砌筑时伞钻应停在井口B.吊桶要偏离井筒中心C.管路应不妨碍吊桶提升D.中心回转抓岩机应布设在井筒中心【答案】D6、立井施工时吊桶要()布置。A.在井筒中心线上，并偏离提升机一侧B.在井筒中心线上，并靠近提升机一侧C.偏离井筒中心线，并偏离提升机一侧D.偏离井筒中心线，并靠近提升机一侧【答案】D7、关于控制巷道顶板的安全工作，说法错误的是（）。A.敲帮问顶的目的是寻找危石，待出矸时处理B.放炮前必须加固工作面后 10m 的支护C.锚喷支护应紧跟工作面D.地质条件有较大变化时应变更支护措施【答案】A8、在施工过程的环境保护工作要求中，不属于“三同时”政策的是()。A.同时设计B.同时规划和验收C.同时施工D.同时投入生产和使用【答案】B9、根据合同法规定，（）可以变更合同。A.业主B.设计单位C.承包商D.当事人协商同意后【答案】D10、会耽误矿业工程项目施工进度计划完成的行为是()。A.增开主副井贯通巷道B.利用了部分永久设备C.提高了合同的要求D.增加了工作面【答案】C11、基坑土方开挖时，安全措施不妥当的是（）。A.土方开挖时，应防止附近已有建筑物发生下沉和变形B.基坑周边的堆载不得超过设计荷载的限制条件C.土方开挖完成后应立即封闭D.开挖基坑时应一次挖全深【答案】D12、预裂爆破是沿开挖边界布置密集炮孔，采取不耦合装药或装填低威力炸药，在()起爆，从而在爆区与保留区之间形成预裂缝，以减弱主爆孔爆破对保留岩体的破坏并形成平整轮廓面的爆破作业。A.主爆区之后B.主爆区之前C.保留区之后D.保留区之前【答案】B13、关于水玻璃的说法，错误的是()。A.水玻璃具有良好的粘结性能和很强的耐酸腐蚀性B.水玻璃具有良好的耐热性能C.水玻璃在空气中具有快硬性D.水玻璃硬化时具有阻止水分在材料中渗透的作用【答案】C14、穿爆工程施工，孔径大于（）的穿孔设备必须配备除尘设施。A.60mmB.80mmC.90mmD.100mm【答案】D15、副井井筒与车场连接硐室的规格尺寸与()无关。A.井筒深度B.提升罐笼的类型C.井筒直径D.下放材料的最大长度尺寸【答案】A16、当钢筋的混凝土保护层厚度不够时，会造成钢筋受拉时在钢筋附近的（）破坏。A.钢筋断裂B.混凝土劈拉破坏C.钢筋与混凝土间滑动D.混凝土剪切【答案】B17、井筒施工的掘砌单行作业方式，是（）。A.在井筒同一段高内，同时进行掘、砌施工的作业方式B.在井筒同一段高内，按顺序掘、砌交替的作业方式C.在井筒两个段高内，同时进行掘、砌施工的作业方式D.在井筒两个段高内，按顺序掘、砌交替的作业方式【答案】B18、关于空场采矿法的特点，说法正确的是空场采矿法要求（）。A.采空矿柱B.充填采空的矿房C.围岩和矿柱稳定D.崩落围岩【答案】C19、关于正台阶工作面（下行分层）施工法上分层超前距离的说法，正确的是（）。A.超前距离应大于 10m，以保证上分层掘砌施工设备的布置B.上分层的超前距离一般为 23mC.超前距离应满足上分层爆破施工对下分层不产生影响D.超前距离应满足上分层支护施工对下分层不产生影响【答案】B20、对防水混凝土的施工要求，说法正确的是()。A.防水混凝土的保护层厚度应较普通混凝土保护层少 10mmB.防水混凝土机械搅拌时间应小于 2minC.防水混凝土施工所选用的模板吸水性要大D.防水混凝土模板不得与钢筋及绑扎钢丝有接触【答案】D21、巷道掘进与永久支护平行的作业方式，一般要求掘进断面大于（）。A.5m2B.8m2C.12m2D.14m2【答案】B22、地面建筑防水层涂料应从地面延伸到墙面，一般高出地面（）。A.50mmB.80mmC.100mmD.120mm【答案】C23、按照煤矿防治水细则规定，关于防治水工作原则，说法不正确是（）。A.预测预报B.有疑必探C.先掘后探D.先治后采【答案】C24、不符合瓦斯检查员工作要求的行为是（）。A.放炮前后进行一炮三检查B.检查巷道瓦斯情况以其底板为主C.巷道贯通前检查贯通点两面的巷道D.指定在井口等候室交接班【答案】B25、就矿山井巷工程而论，帷幕法仅适用于深度不超过（）的含水不稳定表士层中的立井和斜井施工。A.60mB.80mC.100mD.120m【答案】C26、矿井项目的现场准备工作内容，说法不正确的是（）。A.做好施工场地的控制网测量施测工作B.平整工业广场，清除障碍物C.提出设备、机具、材料进场计划D.完成“二通一平”工作【答案】D27、评价混凝土硬化后的抗碳化性、抗渗性、抗冻性、抗侵蚀性等性能技术要求的指标是混凝土的（）。A.收缩性B.硬化性C.耐久性D.坚固性【答案】C28、超前距一般采用 20m，在薄煤层中可缩短，但不得小于（）。A.6mB.8mC.10mD.12m【答案】B29、毫秒延时爆破是采用（）使各个药包按不同时间顺序起爆的爆破技术。A.毫秒延时雷管B.导爆管雷管C.12 秒延时雷管D.14 秒延时雷管【答案】A30、锚索加固边坡时，应确定两个重要的拉力值，即锚索的轴向受拉承载力和()。A.锚固力B.预应力的锁定力C.托盘预张力D.锚索固定桩的抗张力【答案】B31、井巷工程主控项目质量检验时，检查点中应有（）以上的测点符合合格质量规定，其余测点不得影响安全使用。A.100B.90C.75D.70【答案】C32、砌筑式井壁的厚度质量要求，包括有()的内容。A.局部厚度偏差限制尺寸、偏差允许的周长范围、偏差允许的纵向高度范围B.局部厚度偏差允许范围、允许的周长偏差尺寸、偏差允许的纵向高度范围C.局部厚度偏差限制尺寸、偏差允许的周长范围、允许的纵向高度尺寸D.局部厚度偏差允许范围、偏差允许的周长范围、偏差允许的纵向高度范围【答案】A33、露天深孔台阶爆破时有效堵塞长度值应大于()值。A.底盘抵抗线B.最小抵抗线C.炮孔排距D.炮孔间距【答案】A34、属于安全炸药的是（）A.第一类炸药B.第二类炸药C.第三类炸药D.第四类炸药【答案】A35、桩端达到硬土层或岩层，荷载主要靠桩端反力支承的是（）。A.摩擦桩B.端承桩C.预制桩D.灌注桩【答案】B36、矽肺病的预防措施是“风、水、密、净和护”五个方面，其中“护”是指（）。A.采取个体防护措施B.采取对矿尘设置护栏C.对矽肺病患者采取保护措施D.在作业区实行洒水防护【答案】A37、矿业工程竣工资料的质量要求内容不包括（）。A.工程竣工资料内容与工程实际相符合B.工程竣工资料签字盖章手续完备C.工程竣工资料使用易褪色的材料书写D.工程竣工资料应为原件【答案】C38、斜井明挖段混凝土浇筑强度达到设计强度（）以上时可进行回填。A.40%B.50%C.60%D.70%【答案】D39、风井若在关键线路上，则安排风井()则不合理。A.比主、副井提前开工B.略晚于主、副井开工C.于主、副井完成后开工D.与主、副井同时开工【答案】C40、钢结构连接方式能直接承受动力荷载的是()。A.普通螺栓B.焊缝连接C.高强度螺栓承压型连接D.高强度螺栓摩擦型连接【答案】D41、属于现场动态管理内容的是（）。A.规章制度检查B.日常抽查C.定期检查D.按章考核【答案】B42、井巷贯通测量的几何要素不包括()。A.中心线坐标方位角B.腰线倾角C.贯通偏差D.贯通距离【答案】C43、按场地平整的施工程序，经过现场勘察、清除地面障碍后，即应进行()工作。A.计算挖方量B.计算填方量C.标定D.平整土方【答案】C44、矿业工程项目的风险生主要体现在（）。A.工期长B.条件难C.项目效益低D.多项条件的不确定【答案】D45、深孔爆破是指炮孔直径大于（），并且深度大于（）的爆破作业。A.30mm；3mB.30mm；5mC.50mm；3mD.50mm；5m【答案】D46、根据建材矿山工程施工与验收规范GB 508422013 要求，冬期填筑应较常温时每层铺土厚度减少()，并预留沉降层，碾压增加 13 遍。A.510B.1015C.2025D.3035【答案】C47、在矿区地面施工机械中，关于履带式起重机的说法，正确的是()。A.稳定性较差，一般不宜超负荷吊装，行走速度慢，且对路面破坏性大B.多层工业厂房结构安装工程中应用极为广泛C.适宜于作业地点相对固定而作业量较大的现场D.适用于安装比较集中的工程【答案】A48、探水钻孔最小超前水平钻距一般采用（）m，在薄煤层中可缩短，但不得小于 8m。A.10B.20C.30D.40【答案】B49、某立井井筒净直径为 65m，深度为 750m，其中表土段深度为 550m，则该井筒表土段应当采用()施工，才能确保井筒的施工安全，并获得可靠的进度指标。A.井圈背板普通法B.吊挂井壁法C.板桩法D.冻结法【答案】D50、下列工程防水标准最高的是（）。A.涵洞B.污水排放隧道C.泵房D.计算机房【答案】A多选题（共多选题（共 2020 题）题）1、配制 C60 高强混凝土时，不宜选用()水泥。A.普通B.粉煤灰C.火山灰D.硅酸盐E.矿渣【答案】BC2、瓦斯突出、窒息事故后的紧急处理做法，正确的是（）。A.首先是设法撤离灾区人员B.首先抢救遇险人员C.切断电源D.避免后续操作引起的二次火花E.切断电源同时做到停止通风【答案】ABCD3、矿山企业的安全生产责任制应包括（）等。A.安全生产责任制度B.安全投入保障制度C.安全教育与培训制度D.安全事故赔偿、罚款制度E.安全会议制度【答案】ABC4、金属非金属露天矿山施工中，必须事先制定施工安全措施、征得矿山运输和安全部门同意和批准的施工内容包括（）。A.横穿路基架设电线B.跨越矿山铁路C.靠近露天矿山铁路修建构筑物D.大型设备穿越涵洞E.在矿山铁路两侧堆放物品【答案】ABC5、下列关于平巷和斜井运输的安全要求，说法中正确的是（）。A.机车司机必须按信号指令行车B.司机离开时应切断电源、扳紧车闸、关闭车灯C.采用平板车运送人员时应有围护拦挡D.人力推车时，1 次只准推 1 辆车E.输送机运送人员时，输送带宽度不得小于 0.8m【答案】AD6、施工总平面布置设计原则包括（）。A.不影响永久性建筑物的施工B.有利于施工C.方便运输D.便于办公需要E.安全与卫生要求【答案】ABC7、关于冻结法凿井的特点，说法正确的是()。A.冻结法要采用人工制冷方法形成冻结壁B.冻结壁具有一定强度并隔绝渗水C.冻结法是用以保护地下结构D.冻结壁应在地下工程施工前完成E.冻结壁融化后地下基本不受污染【答案】ABD8、钢结构的连接方法有（）。A.焊接B.承插连接C.铆接D.普通螺栓连接E.高强度螺栓连接【答案】ACD9、下列属于生产性辅助设施的是（）。A.选矿厂B.压风机房C.变电所D.食堂E.机修车间【答案】BC10、瓦斯突出、窒息事故后的紧急处理做法，正确的是（）。A.首先是设法撤离灾区人员B.首先抢救遇险人员C.切断电源D.避免后续操作引起的二次火花E.切断电源同时做到停止通风【答案】ABCD11、关于巷道喷射混凝土支护工程的检验项目及要求有（）。A.所用的水泥、水、骨料、外加剂的质量符合设计要求B.强度必须符合设计要求，其强度检验必须符合有关规定C.厚度不少于设计的 80D.巷道的表面平整度不大于 50mmE.巷道规格尺寸不得小于设计尺寸【答案】ABD12、巷道掘进施工中的钻眼工作时间与（）因素有关。A.炮眼数目B.同时工作的钻机数量C.钻机平均钻速D.炮眼平均深度E.炮眼利用率【答案】ABCD13、关于三类工程平衡的做法，正确的是（）。A.矿、土、安工程平衡要以关键线路为基础B.土建、安装工程都应排在矿建工程后面进行C.施工准备期不要安排土建、安装的永久工程内容D.一般民用建筑工程可以集中在竣工前兴建或完成E.机电设备进场应考虑相应工程的排队，不宜过早【答案】AD14、关于施工地下连续墙时用的泥浆，说法正确的有()。A.泥浆由普通的黏性土与水搅拌而成B.泥浆可以冷却切土机械的刀具C.搅拌完成后的泥浆宜贮存 3h 后使用D.槽内泥浆应低于导墙顶 0.3mE.槽内泥浆应高于地下水位 0.5m【答案】BC15、露天深孔台阶爆破常用的装药结构有()几种。A.连续装药结构B.间隔装药结构C.混合装药结构D.底部炮泥垫层装药结构E.底部空气垫层装药结构【答案】ABC16、有色金属矿山围岩分级中，用来描述围岩主要工程地质特征的有()。A.岩体结构类型B.岩体裂隙密度C.岩石密度指标D.岩体强度指标E.岩体强度应力比【答案】AD17、大型混凝土设备基础的主要施工特点有()。A.造型复杂B.埋设铁件种类多，数量大C.尺度大D.施工精度要求高E.挖掘深度深【答案】ABD18、喷锚施工中喷混凝土的工艺方法有（）。A.干喷B.湿喷C.潮喷D.旋喷E.水泥裹砂【答案】ABC19、“一通三防”是指（）。A.通风B.防瓦斯C.综合防尘D.防灭火E.防汛【答案】ABCD20、抽样本身就是质量检验的一种方法，根据抽样形式决定的检验方法，可以分为（）。A.全检B.抽查C.免检D.专检E.破坏性检验【答案】ABC大题（共大题（共 1010 题）题）一、【背景资料】某施工单位承担了矿山井巷工程，与业主签订了建设施工合同，合同约定工期15 个月，开工日期为 2005 年 11 月 1 日，竣工日期为 2007 年 1 月 31 日。工期奖惩额为 5000 元d，工程保修期为 1 年。在施工过程中，由于发生地质条件变化，建设单位进行了设计变更，影响工期 10d；由于雨期影响材料进场，影响工期 5d；工程累计停电 20d；在施工过程中由于冒顶事故导致 2 人当场死亡，影响工期 10d；由于项目工期紧，井下一机电硐室未经验收，建设单位就投入使用；该工程实际竣工日期为 2007 年 2 月 20 日。【问题】1按事故发生的原因和事故后果严重程度，本工程发生的人身伤害事故属于哪一类别的事故?2根据矿山安全法实施条例，对本起伤亡事故处理时限是如何规定的?3施工单位是否应该承担该工程延误的责任?应该如何计算工期延误的奖惩数额?4该机电硐室未经验收便投入使用，其质量问题施工单位是否应当承担质量责任?应该如何处理?【答案】1按事故发生的原因，本工程发生的人身伤害事故属于物体打击类安全事故；按事故后果严重性属于重大伤亡事故。2根据矿山安全法实施条例，矿山事故调查处理工作应当自事故发生之日起 90 日内结束，遇有特殊情况可以适当延长，但不得超过 180 日。矿山事故结案后，应当处理结果。3工期延误 20d，其中设计变更影响的 10d 和停电影响的工期延误 20d 由建设单位承担；对于雨季影响材料进场和冒顶是一个有经验的承包商应当可以预见的，可以认为已经包含在合同工期内或者说是施工单位应当承担的风险。工期应该按提前 10d 计算，应该奖励施工单位 5 万元。4工程未经验收建设单位就投入使用，投入使用之日起即可视为工程移交日，由此发生的质量问题由业主承担责任。但出现质量问题的时间在保修期内，施工单位应当承担保修责任，派人检查维修；检查质量问题确实是由于施工单位的施工责任或施工质量造成的，施工单位应当承担维修费用。二、原设计某尾矿坝的初期坝采用石料构筑。因当地缺少砂石料，施工单位希望能就地取材，采用附近土体为原料施工土坝结构，并根据工程进度，要求业主在三天内答复。由于业主没有在三天内给予答复，施工单位认为业主已经同意施工单位的意见，就自行按照通常的质量要求施工了土坝结构。但结果引起纠纷。问题 1比较透水性初期坝与土坝的结构和要求的区别。2说明进行土坝施工应采取的措施。3评价施工单位与业主间的纠纷。【答案】1所谓透水性坝是由堆石体、上游面铺设反滤层和保护层构成。利于尾矿堆积坝迅速排水，降低尾矿坝的浸润线，加快尾矿固结，有利于坝的稳定。反滤层系防止渗透水将尾矿带出，是在堆石坝的上游面铺设的，另外在堆石与非岩石地基之间，为了防止渗透水流的冲刷，也需设置反滤层。堆石坝的反滤层一般由砂、砾、卵石或碎石三层组成，三层的用料粒径沿渗流流向由细到粗，并确保内层的颗粒不能穿过相邻的外层的孔隙，每层内的颗粒不应发生移动，反滤层的砂石料应是未经风化、不被溶蚀、抗冻、不被水溶解的石料。反滤层厚度不小于 400mm 为宜。为防止尾矿浆及雨水对内坡反滤层的冲刷，在反滤层表面需铺设保护层，其可用干砌块石、砂卵石、碎石、大卵石或采矿废石铺筑，以就地取材，施工简便为原则。在缺少砂石料的地区，经常用土坝作为初期坝，其造价低、施工方便。它要求筑坝土料级配良好，压实性好，可得到较高的干密度，较小的渗透系数，较大的抗剪强度。2因土料透水性较尾矿差，当尾矿堆积坝达到一定高度时，浸润线往往从堆积坝坡逸出，易造成管涌，导致垮坝事故发生的可能。故土坝必须采用综合排渗设施以降低尾矿坝的浸润线。3应该说，此纠纷的根源在于施工方。石坝改土坝应根据具体情况考虑，材料来源是考虑的一方面，土坝方案的修改影响不仅在于坝体本身，必须考虑综合排渗设施，经过安全评价，并取得设计单位的同意。而且其安全评价和施工中安全、质量等工作应受到符合资质条件的监理单位管理。施工单位不能以提出的申请作为更改施工方案的依据。当业主没有回复或没有另外指示时，应不影响原设计的落实；即使业主同意修改，也应经过设计单位设计或审核，重要的内容还应经过安全和环保部门同意后方可施工。三、原设计某尾矿坝的初期坝采用石料构筑。因当地缺少砂石料，施工单位希望能就地取材，采用附近土体为原料施工土坝结构，并根据工程进度，要求业主在三天内答复。由于业主没有在三天内给予答复，施工单位认为业主已经同意施工单位的意见，就自行按照通常的质量要求施工了土坝结构。但结果引起纠纷。问题 1比较透水性初期坝与土坝的结构和要求的区别。2说明进行土坝施工应采取的措施。3评价施工单位与业主间的纠纷。【答案】1所谓透水性坝是由堆石体、上游面铺设反滤层和保护层构成。利于尾矿堆积坝迅速排水，降低尾矿坝的浸润线，加快尾矿固结，有利于坝的稳定。反滤层系防止渗透水将尾矿带出，是在堆石坝的上游面铺设的，另外在堆石与非岩石地基之间，为了防止渗透水流的冲刷，也需设置反滤层。堆石坝的反滤层一般由砂、砾、卵石或碎石三层组成，三层的用料粒径沿渗流流向由细到粗，并确保内层的颗粒不能穿过相邻的外层的孔隙，每层内的颗粒不应发生移动，反滤层的砂石料应是未经风化、不被溶蚀、抗冻、不被水溶解的石料。反滤层厚度不小于 400mm 为宜。为防止尾矿浆及雨水对内坡反滤层的冲刷，在反滤层表面需铺设保护层，其可用干砌块石、砂卵石、碎石、大卵石或采矿废石铺筑，以就地取材，施工简便为原则。在缺少砂石料的地区，经常用土坝作为初期坝，其造价低、施工方便。它要求筑坝土料级配良好，压实性好，可得到较高的干密度，较小的渗透系数，较大的抗剪强度。2因土料透水性较尾矿差，当尾矿堆积坝达到一定高度时，浸润线往往从堆积坝坡逸出，易造成管涌，导致垮坝事故发生的可能。故土坝必须采用综合排渗设施以降低尾矿坝的浸润线。3应该说，此纠纷的根源在于施工方。石坝改土坝应根据具体情况考虑，材料来源是考虑的一方面，土坝方案的修改影响不仅在于坝体本身，必须考虑综合排渗设施，经过安全评价，并取得设计单位的同意。而且其安全评价和施工中安全、质量等工作应受到符合资质条件的监理单位管理。施工单位不能以提出的申请作为更改施工方案的依据。当业主没有回复或没有另外指示时，应不影响原设计的落实；即使业主同意修改，也应经过设计单位设计或审核，重要的内容还应经过安全和环保部门同意后方可施工。四、某施工队承担一锚喷支护巷道的施工任务。设计锚杆排距 1m，每断面锚杆11 根；采用树脂药卷锚固，每根锚杆采用中速和快速凝固各一卷；喷混凝土厚50mm。在对 200m 锚喷支护巷道中间验收时，有关锚杆部分的记录有以下内容：(1)树脂药卷检查：材料进场验收单一张，抽查药卷 3 个，合格；(2)锚杆检查：1)进场抽查单一张，抽查锚杆三根，合格；2)拉拔力检查：有全部合格班组检查记录，中间验收采用平均分布(间隔 50m)抽查共计三根，最小值不低于设计的 90；3)与拉拔力检查相同办法检查锚杆间排距离，共抽查三根，偏差小于 100mm；4)锚杆孔深、锚杆方向、锚杆外露长度的检查数据均符合要求。问题 1锚杆和树脂药卷的材料进场检查单是否符合规定它对锚喷支护验收有何影响 2哪些锚杆检查方法不符合要求 3记录说明，在锚杆检查中还遗漏哪些重要内容它对锚杆支护作用有什么影响 4哪些检查内容是质量的主要控制点【答案】1根据规定，锚杆及其配件的材质、品种、规格、强度和树脂卷的材质、规格、性能等进场后均应有检查报告，并且每 300 根(卷)应有不少于 3 根(卷)的抽样结果。100m 巷道有锚杆和两种树脂卷各一千余根(卷)，每样(种)材料至少应有 3 套抽查数据。显然，背景中的检查量不够。质量保证资料基本齐全是巷道验收合格的一项必要条件，因此不能对此有所疏忽。2根据要求，巷道分项工程中间验收时要求其检查点数不少于 3 个，间距不大于 20m。因此，200m 巷道验收点应不少于 9 个。此次验收的点数过少，不符合要求。3锚杆检查除所列项目外，遗漏了锚杆应安装牢靠的要求。即锚杆的托板应基本密贴壁面，不松动，锚杆的扭紧力矩不应小于 100Nm。锚杆托盘实际也和锚固力一样，是锚杆发挥作用的两个固定点，因此它是锚杆发挥作用的基本条件。4根据质量检查要求，主要控制点应为材料质量，锚杆拉拔力和托盘安装质量。五、【背景资料】某立井井筒工程施工采用公开招标，井筒设计净直径 8m，深度 920m，其中表土段 600m，冻结法施工，工程估算价 15 亿元人民币。招标文件规定，本工程投标保证金为 60 万元。A、B、C、D、E 五家施工单位通过了资格预审，并购买了招标文件。五家施工单位均按要求在规定时间提交了投标文件。工程开标后，施工单位 A 因对工程风险因素估计不足，决定放弃投标。于是，主动向评标委员会提出书面澄清文件，要求撤销投标文件，并申请退还投标保证金。经过综合评标，施工单位 B 中标，随后与建设单位签订了施工承包合同。为加强施工成本控制，施工单位项目部成立了施工成本管理小组，对该工程施工成本进行认真估算，编制了成本计划并制定了成本控制措施。成本管理小组对工程存在的各种风险因素进行了分析识别，列出了风险清单，并根据风险特征确定了风险应对措施，其中针对工伤事故风险，采取了 3 项防范措施：(1)强化安全和规程教育；(2)增加临时支护措施投入；(3)为作业人员购买安全保险。施工过程中，由于设计变更，井筒深度增加了 50m。建设单位决定按施工单位投标书中井筒单价，增加 50m 的费用对该设计变更进行补偿。工程施工中，当地突发 50 级地震，造成现场道路和施工用房经济损失 32 万元，施工单位的一台价值 36 万元施工设备损坏报废，建设单位采购的工程材料损毁损失 23 万元，现场清理及恢复施工条件花费 16 万元，施工人员窝工及设备闲置费用 18 万元。【问题】1本工程的投标保证金为 60 万元是否合理?说明理由。2评标委员会是否应受理施工单位 A 的书面澄清文件?招标人是否应退还施工单位 A 的投标保证金?分别说明理由。3施工成本控制的主要依据包括哪些内容?4施工单位 B 制定的工伤事故风险防范措施各属于哪种风险管理策略?5建设单位对设计变更的费用补偿是否合理?说明理由。【答案】1本工程的投标保证金为 60 万元合理。理由：因为投标保证金符合不得超过招标项目估算价的 2且不超过 80 万元的规定。2评标委员会不应受理施工单位 A 的书面澄清文件。理由：因为开标后评标委员会不得接受投标人主动提出的澄清文件。招标人不应退还施工单位 A 的投标保证金。理由：因为投标截止开标后投标人撤销投标文件的，招标人可以不退还投标保证金。3施工成本控制的主要依据包括：(1)工程承包合同；(2)施工成本计划；(3)进度报告；(4)工程变更。4各事故风险防范措施属于的风险管理策略如下：(1)“强化安全和规程教育”属于风险规避；(2)“增加临时支护措施投入”属于风险自留；(3)“为作业人员购买安全保险”属于风险转移。六、某矿井工程项目，在实施过程中，施工单位遇到了如下几种情况：(1)3 月1 日，在施工运输石门时，遇到原地质资料提供的断层破碎带，并发生严重冒顶，造成施工单位增加施工费用支出 30 万元，影响工期 15d。施工单位在 3 月15 日处理完冒顶事故后，向工程师提出了索赔。(2)在施工下山时，5 月 1 日遇到地质资料提供的含水层，工程师认为该含水层不会造成大的事故，遂指示施工单位强行通过，结果导致涌水事故，造成施工单位经济损失 50 万元，影响总工期 30d。事故处理完成后项目经理休假 30d，回来后，项目经理提出了索赔。(3)8 月 1 日在施工顺槽时，由于遭遇地质资料未提供的断层，使得煤层上移，重新找到煤层后，影响工期 10d，施工单位额外支出费用 30 万元。施工单位在找到煤层后，立即向工程师提出了索赔。问题1分别分析几次事件中的索赔。2试述承包人的索赔程序。【答案】1事件 1 索赔不成立，因为该地质状况是在预先的地质报告中提供给了施工单位，施工单位的报价应该视为已经包含处理该不良地质情况的费用。事件 2 索赔理由成立，因为是工程师的错误指令造成了施工单位的经济和工期损失，但是索赔却不能成立，因为索赔意向超过了 28d，正确的做法应该是索赔事件发生后的 28d 之内提出索赔意向。事件 3 的索赔成立，因为是不可预见的地质情况造成了施工单位的损失，而且该特殊断层并未在地质报告中标注。2承包人的索赔程序是：(1)首先由承包人发出索赔意向通知。矿山工程索赔事件发生后，承包人应在索赔事件发生后的 28d 内向工程师递交索赔意向通知，声明将对此事件索赔。如果超过这个期限，业主(监理工程师)有权拒绝承包人的索赔要求。以后承包人将正式向业主(监理工程师)递交索赔报告。索赔意向通知提交后的 28d 内，或业主(监理工程师)同意的其他合理时间，承包人应递送正式的索赔报告。(2)业主(监理工程师)审核索赔报告。接到承包人的索赔意向通知后，业主(监理工程师)应认真研究、审核承包人报送的索赔资料，以判定索赔是否成立。判定索赔成立的原则包括：与合同相对照，事件已造成了承包人施工成本的额外支出，或总工期延误；造成费用增加或工期延误的原因，按合同约定不属于承包人应承担的责任，包括行为责任或风险责任；承包人按合同规定的程序提交了索赔意向通知和索赔报告。(3)确定合理的补偿额。经业主(监理工程师)核查同意补偿后，补偿的额度往往与承包人的索赔要求的额度不一致。主要原因有：对承担事件责任的界限划分不清或不一致；索赔证据不充分；索赔计算的依据和方法分歧较大等。双方应就索赔的处理进行协商。协商不成，可以按合同的争议条款提交约定的仲裁机构仲裁或诉讼。七、某厂新建一条生产线，工期要求 9 月 10 日投产，因遇到“非典”时期，机械设备于 7 月 28 日才陆续到位，晚到 45d，而且设备制造质量粗糙，造成施工安装单位一边进行设备安装一边整修不规范设备。设备在试生产 2 个月后，密封装置性能较差。检查发现制造的曲轨误差超限，同时导致了施工中出现违反操作规程、强行安装的情况，使曲轨产生变形，最终密封装置出现 20ram 偏差而形成漏风。为处理事故，停产 5d 整修，设备制造厂家支出 68 万元，施工承包商支出 34 万元。经过设备制造单位修补后，协同施工单位一起安装，使密封性能满足要求。问题 1上述背景材料中的质量事故属哪一类?2对质量事故处理检查和鉴定的结论有哪几种?3背景材料中质量事故的处理分别属于哪种处理方案?【答案】1曲轨设备制造出现变形，误差超限，是安装困难、达不到质量要求的根本原因，造成经济损失 68 万元，属于一般事故。设备安装操作不符合规范要求的失误，经济损失 34 万元，属于一般事故。2对于质量问题，严重的缺陷应推倒重来；一般的缺陷通过翻修或更换器具、设备予以解决，如能够符合相应的专业工程质量验收规范，则应认为该检验批合格。检查和鉴定的结论通常可能有以下几种：1)事故已处理，可继续施工；2)隐患已消除，结构安全有保证；3)经修补处理后，完全能够满足使用要求；以上应属于“允许施工单位在采取相应的措施后重新验收”的内容。4)基本满足使用要求，但使用时应加附加的限制条件。此项应属于“为了避免社会财富更大的损失，在不影响安全和主要使用功能条件下可按处理技术方案和协商文件进行验收”的内容。5)对短期难以做出结论者，提请设计单位验证或专门检验机构检验。此项属于“如经检测鉴定达不到设计要求，但经原设计单位核算，仍能满足结构安全和使用功能的情况，该检验批可以予以验收”的内容。6)其他鉴定结论。3因设备制造产生的变形，经过修整后可以正常安装，并可达到设计的密封要求，此应属于“经修补可满足使用要求”；因设备安装操作失误，经过重新安装后满足密封要求，属于返工处理。八、背景设计某钢筋混凝土机电硐室为半圆拱形，宽 5600mm，高 4600mm，净面积 23m2，按验收规程要求，净宽、高的偏差允许值均为 050mm。巷道施工技术措施表明，施工二个月后，钢筋混凝土浇筑工程已经全部完成，专业监理工程师组织验收，施工单位提交了钢筋施工、混凝土支护施工以及混凝土强度试验报告的全部质量检查记录表格；核查表格，发现混凝土墙的个别测点有不合格数据，但是这些位置检查点的总体数据符合要求(合格率在 75以上)。在施工现场，监理_丁程师在勘察硐室混凝土支护时发现，墙壁表面平整度差，混凝土喷层厚薄不匀。检测混凝土墙的 50 个测点，计算硐室净宽平均值为5626mm，标准差为?104mm。除此之外，还实测检查了变电柜、水泵混凝土等设备基础的规格尺寸。问题?1指出钢筋混凝土施工的主要工序内容。?2计算工序能力指数，评价该工序能力指数高低，并指出该工序指数可以评价哪个工序的质量?3指出这次质量验收检查存在哪些问题。【答案】1钢筋混凝土浇筑支护所涉及的工序有：钢筋绑扎、立模、混凝土浇筑、搅拌、充填、养护等工序。2计算工序能力指数：工序能力大小：A=6=624mm 工序能力指数计算：因为数据的平均值为 5626mm，近似认为与公差中心一致，故可以计算其工序能力指数为：CP=(Tu-T1)6=506104=0801 工序能力指数为 080110，说明工序能力不足，且有不合格数据。因为统计的数据是硐室墙面最终的断面尺寸数据，因此，该工序指数是指钢筋绑扎、立模、混凝土浇筑、搅拌(除充填、养护等不影响墙体断面尺寸的工序)以外的所有工序，甚至是包括支护之前的掘进工序的总体工序质量状况。3本次质量检查存在的问题包括：(1)本次质量检查属于(子)分部工程(硐身钢筋混凝土支护工程)验收检查，按照验收规定，应有总监理工程师负责；采取由专业监理工程师组织验收的做法不符合规程要求。(2)本项工程内容不仅是钢筋混凝土支护工程，也包括有一般的混凝土工程，验收内容还应包括：混凝土工程验收项目的相关材料(混凝土原材料检验、配合比检验)、其他混凝土工程项目(主要是设备基础的位置、规格和预留底脚螺栓位置与深度等混凝土工程内容、水沟、地面标高与平整)验收材料等的内容。九、某矿井主要运输大巷，围岩稳定性中等，设计断面 185m2，总长度3000m，采用锚杆喷射混凝土支护方式，锚杆间排距 800800mm，锚杆抗拔力80kN，巷道每米锚杆数量 9 根；喷射混凝土强度 C25，厚度 100mm 计划月进度90m。施工单位在施工过程中，加强施工质量检查，严格工序质量控制。巷道每施工半个月 45m 进行一次锚杆抗拔力试验，每次抽检 5 根，试验抗拔力应达到设计值的 90以上。喷射混凝土强度也是每半个月 45m 进行一次试验，采用钻取混凝土芯样 5 块进行抗压试验检测混凝土强度。该运输大巷施工 3 个月后，建设单位组织对工程质量进行抽查，发现锚杆抗拔力不足，认为工程质量存在问题，要求进行整改。问题 1巷道锚杆支护的主控项目包括哪些内容 2施工单位锚杆抗拔力和喷混凝土强度检测方案是否正确说明理由。3针对背景条件，喷射混凝土抗压强度的合格评定条件是什么 4锚杆抗拔力不足的主要原因是什么【答案】1巷道锚杆支护的主控项目包括：(1)锚杆的杆体及配件的材质、品种、规格、强度必须符合设计要求；(2)水泥卷、树脂卷和砂浆锚固材料的材质、规格、配比、性能必须符合设计要求；(3)锚杆安装应牢固，托板紧贴岩壁、不松动，锚杆的拧紧扭矩不得小于 100Nm；(4)锚杆抗拔力最低值不得小于设计值的 90。2施工单位锚杆抗拔力检测方案不正确，喷射混凝土强度检测方案正确。根据规范规定，锚杆抗拔力试验取样每 2030m，锚杆在 300根以下，取样不应少于 1 组，每组不得小于 3 根。喷射混凝土取样每 3050m不应小于 1 组，45m 取 1 组符合要求。3针对背景条件，喷射混凝土抗压强度的检验采用的是钻取混凝土芯样进行试验的方法，对于一般工程，芯样试件抗压强度平均值应不小于设计值，芯样试件抗压强度最小值应不小于设计值的85。4锚杆抗拔力不足的主要原因是：(1)锚固药卷存在质量问题；(2)巷道围岩破碎；(3)围岩含水；(4)锚杆安装存在问题。一十、某矿将井筒冻结工程发包给施工单位 A，将井筒施工工程发包给施工单位 B。施工期间发生如下事件：事件 1：由于建设单位原因，未能够及时给施工单位 B 腾出混凝土料场，为保证工期不延误，建设单位直接按设计混凝土强度与供应商签订了商品混凝土供应合同，并通知了施工单位 B。事件 2：由于天降大雨，施工单位 B 的大型设备无法按时进场，延误了井筒的开工日期。事件3：施工单位 B 采用组合钢模板，施工至第 5 模时，模板变形、连接螺栓在丝扣处断开，造成事故。【问题】1事件 1 中建设单位的做法是否合理为什么 2事件 2 中设备无法按期进场可能造成哪些影响如何将影响降低到最小 3该案例中商品混凝土的技术指标是什么 4分析事件 3 中的事故原因。5冻结井筒的试挖条件是什么【答案】1事件 1 中建设单位的做法不合理。理由：(1)因为建设单位的原因，导致施工单位 B 没有混凝土料场，致使施工单位 B 不具备现场配置混凝土的条件。建设单位应该提前通知施工单位 B，并与施工单位 B 进行协商。(2)建设单位为了保证工期与商品混凝土供应商签订供应合同也是不合理的。建设单位不应该直接与商品混凝土供应商签订供应合同，然后通知施工单位 B。如果确实需要商品混凝土，应该由施工单位 B 与商品混凝土供应商签订供应合同。同时建设单位应当承担施工单位提出的赔偿要求。例如配置混凝土设备的租金及折旧费、商品混凝土与自配制混凝土的差价等。2大型设备无法进场可能造成的影响：井筒施工不能按期开工。开工晚，容易造成井筒被冻实。若井筒被冻实，需要风镐或爆破施工，会影响施工进度，进而影响井筒的施工工期推迟。后续工程的施工及投产日期都将受到影响。3该案例中商品混凝土的技术指标包括下列指标：(1)水泥应优先选用普通水泥(425 级以上)，不宜使用矿渣水泥、火山灰水泥、粉煤灰水泥、复合水泥。(2)混凝土拌合水一般符合国家标准的生活饮用水，可直接用于拌制各种混凝土。地表水和地下水首次使用前，应按有关标准进行检验后方可使用。