江苏省2023年一级建造师之一建通信与广电工程实务题库附答案（基础题）.doc

江苏省江苏省 20232023 年一级建造师之一建通信与广电工程实年一级建造师之一建通信与广电工程实务题库附答案（基础题）务题库附答案（基础题）单选题（共单选题（共 5050 题）题）1、通信行政监督部门依法履行安全生产检查职责时，如有（）的行为，施工单位有权予以拒绝。A.要求被检查单位停工接受检查B.要求被检查单位提供有关安全生产的文件和资料C.进入被检查单位施工现场进行检查、拍照、录像D.对检查中发现的安全生产违法行为，要求限期改正【答案】A2、国务院建设行政主管部门确定的或者其他危险性较大的分项工程，由()进行现场监督。A.专职安全生产管理员B.项目负责人C.企业负责人D.技术负责人【答案】A3、（）是指在光端机发送端，通过调制器用电信号控制光源的发光强度，是光强度随信号电流线性变化。A.强度调制B.直接检波C.数字编码D.波分复用【答案】A4、光缆中容纳的光纤数量多，光缆中光纤余长易控制；光缆的机械、环境性能好，适用于直埋、管道和架空的是()光缆。A.层绞式结构B.束管式结构C.骨架式结构D.都不对【答案】A5、抛物面天线安装时，在装配过程中，不得将面板划伤或碰撞变形，原因是（）。A.影响美观B.影响天线的电气性能C.影响板面平整D.影响天线的精准度【答案】B6、采用卡接方式的卡线钳应垂直接线端子，压下时发出回弹响声说明卡接完成，多余线头应（）。A.随后剪断B.手动剪断C.自动剪断D.统一剪断【答案】C7、综合布线系统的子系统不包括（）。A.建筑群子系统B.工作区子系统C.干线子系统D.交换子系统【答案】D8、设计、施工、监理等单位发生违规、违纪行为，或出现质量、安全事故的，除按建设工程质量管理条例的规定予以相应处罚外，工业和信息化部或省、自治区、直辖市通信管理局应视情节轻重给予的处罚包括（）。A.发生一般质量事故的给予通报批评B.取消责任单位 23 年参与电信建设活动的资格C.发生一般质量事故的给予罚款D.取消责任单位参与电信建设活动的资格【答案】A9、下列 PTN 以太网接口性能测试指标中，用于反应设备可转发最大数据量的是()。A.过载丢包率B.吞吐量C.时延D.背靠背【答案】B10、机房应位于开阔地带，并有利于信号接收，周围无大的工业干扰和电子发射设备，距离交通繁忙的街道大于()。A.20mB.30mC.40mD.50m【答案】D11、通信管道工程中，管道单段长度超过 500 米时宜采用（）。A.水泥管B.硅芯管C.栅格管D.钢管【答案】B12、施工单位的()依法对本单位的安全生产工作全面负责。A.主要负责人B.项目负责人C.专职安全员D.一级建造师【答案】A13、通信局（站）的接地方式，应按（）的原理设计。A.独立接地B.联合接地C.分组接地D.分级接地【答案】B14、机柜单个独立安装或并列安装均应达到()，水平方向上的偏差不大于机柜高度的 2。A.垂直B.水平C.横平竖直D.上下平行【答案】C15、路由器具有数据通道功能和（）通道功能。A.管理B.检测C.控制D.维护【答案】C16、最小边模抑制比是指在最坏的发射条件时，全调制下主纵模的平均光功率与最显著边模的光功率之比，其测试主要仪表为（）。A.多波长计B.传输分析仪C.光谱分析仪D.光功率计【答案】C17、光缆的光电特性检验时，光缆长度复测应()抽样，按厂家标明的折射率系数用光时域反射仪测试光纤长度。A.50B.98C.100D.99【答案】C18、在通信管道工程中，人孔位置不应该选择在（）。A.建筑物、单位门口B.机房、建筑物引入点C.被管道穿越的铁路两侧D.长度超过 150m 的管道上【答案】A19、微型光缆是接入网中关键的组成元素，其作用就是()。A.增加光缆的牵引力B.增加网络灵活性C.保护光缆D.传输信息【答案】D20、在大容量的通信枢纽楼，一般采用()为负载供电。A.集中供电B.分散供电C.混合供电D.一体化供电【答案】B21、关于拉绳式桅杆安装要求的说法，正确的是（）A.每层临时拉绳的初拉力应在与上层正式拉绳的初拉力相近B.在调整、收紧拉绳时，严禁塔上人员或地面人员有一方抢先收紧C.扒杆放至地面后，先自上而下调整拉绳初拉力，再调整桅杆垂直度，使其符合设计要求D.悬挂天线幕前，桅杆应适当反向倾斜，挂好天线幕后应将桅杆倾斜部分调整过来【答案】D22、在公共杆上架设多副 VU 波段天线时，上下层天线层间距离大于()m，左右间距大于 2m。A.1B.1.5C.2D.2.5【答案】B23、（）使得通信质量下降，从而限制了通信容量和传输距离。A.吸收损耗B.瑞利散射C.色散D.连接损耗【答案】C24、安装 600*300*2600mm 机柜时，下列说法正确的是（）A.可使用 2 个底脚螺栓固定B.一列有多个机柜时，可将多个机柜连在一起后接地C.调整机架垂直度时，可在底脚处放置硬纸板D.将机架垂直度偏差控制在 2.5mm 以内【答案】D25、为了有利于电磁波传播，天线塔周围()范围内天线辐射方向宜避开高大的建筑物和其他障碍物，高度不宜高于最下层天线高度的三分之二。A.1kmB.2kmC.3kmD.4km【答案】A26、光缆结构简单、制造工艺简捷；对光纤的保护优于其他结构的光缆，耐侧压，因而提高了网络传输的稳定性；光缆截面小，重量轻，特别适宜架空敷设的是()光缆。A.层绞式结构B.束管式结构C.骨架式结构D.都不对【答案】B27、无人值守的移动通信基站，通常采用()为负载供电。A.一体化供电方式B.混合供电方式C.集中供电方式D.分散供电方式【答案】B28、光缆的曲率半径最小值应为光缆直径的()倍。A.10B.15C.20D.30【答案】C29、目前微波通信 S 波段的频率范围是()。A.1.02.0GHzB.2.04.0GHzC.4.08.0GHzD.8.012.4GHz【答案】B30、在通信管道基础中，水泥管道混凝土基础的宽度应比管道孔群宽度宽（）mm。A.50B.100C.150D.200【答案】B31、蓄电池的主要指标不包括（）A.终了电压B.充电电流C.电池内阻D.循环寿命【答案】B32、由直流电源供电时，通信设备电源端子输入电压允许变动范围为()。A.-57-40VB.-56-40VC.-55-45VD.-52-45V【答案】A33、DWDM 系统中()的性能优劣对系统的传输质量有决定性影响。A.光合波器B.光分波器C.光波长转换器D.光分叉复用器【答案】A34、下列不属于卫星通信缺点的是()。A.通信频带宽B.存在回波干扰C.保密性差D.存在日凌中断和星蚀现象【答案】A35、目前各种网络为用户提供了大量的不同业务，业务网不包含()。A.同步网B.电话网C.数据通信网D.移动通信网【答案】A36、以下塑料管道不需要包封的是（）。A.双壁波纹管B.梅花管C.ABS 管D.硅芯管【答案】C37、下列行中，属于危害网络信息安全的是（）。A.盗接邻居电话线路B.使用复制的电信号码C.故意复制计算机病毒D.冒用证件办理入网手续【答案】C38、地下综合布线管道进入建筑物处应采取()措施。A.防爆B.防火C.防水D.防塌方【答案】C39、对于为中、远地区(超过 2000km)服务的中波、短波广播发射台，障碍物的仰角应不大于()。A.11.5B.1.52C.22.5D.253【答案】B40、新建、改建、扩建后的辐射体，投入使用后的()内提交监测报告。A.3 个月B.半年C.9 个月D.一年【答案】B41、发射天线输入阻抗为一（）。A.复数阻抗B.纯电容C.纯电阻D.纯电感【答案】A42、支撑网中传递相应的监测和控制信号，包括公共信道（）、同步网、管理网。A.信令网B.数字数据网C.传输网D.互联网【答案】A43、通信网络安全防护工作应坚持()的原则，并规定了通信网络安全防护各方主体的职责。A.积极防御、综合维护、分级保护B.积极防御、综合防范、分级保护C.积极防御、综合防范、节约资源D.积极防御、综合维护、节约资源【答案】B44、目前大部分基站的定标发射功率为 20W，基站射频部分功率过小，会严重影响基站的()。A.抗干扰保护比B.有效使用范围C.接收灵敏度D.覆盖范围【答案】D45、数字音频地面广播的信源编码采用的编码方式为()A.脉冲编码调制B.抗干扰编码C.数字音频压缩编码D.信道纠偏编码【答案】A46、世界各国卫星电视广播普遍采用 C 频段和 Ku 频段，其中 C 频段的范围是()。A.3.74.2GHzB.5.76.4GHzC.9.710.4GHzD.11.712.75GHz【答案】A47、全塑电缆芯线接续必须采用()。A.气吹法B.牵引法C.压接法D.推进法【答案】C48、我国的地面数字电视信道传输标准是（）A.DVB.ISDBC.CMMBD.DTMB【答案】D49、阀控式密封铅酸蓄电池循环寿命约()。A.300500 次B.500800 次C.8001000 次D.10001200 次【答案】D50、一般来说，由于地球曲面的影响以及空间传输的损耗，微波传输中每隔（）km 左右就需要设置中继站。A.50B.100C.150D.200【答案】A多选题（共多选题（共 2020 题）题）1、广播电视工程的中心工艺负荷包括（）。A.照明及电热负荷B.空调及水泵动力负荷C.节目制作用电负荷D.演播室灯光用电负荷E.节目播出部分用电负荷【答案】CD2、直埋光缆工程施工中，光缆沟的质量要求可以简化为“直、弧、深、平、宽”，解释正确的为（）。A.直：光缆线路直线段要直B.弧：缆沟侧壁要呈弧形C.深：缆沟应达到设计深度D.平：沟底要平坦E.宽：按标准保证沟底的宽度【答案】ACD3、在通信网中属于业务节点的主要功能有()。A.实现独立于交换节点的业务的执行和控制B.为用户提供智能化、个性化、有差异的服务C.实现对交换节点呼叫建立的控制D.用户业务的集中和接入功能E.用户信息的处理【答案】ABC4、下列关于基站全向天线要求，正确的有()。A.天线应处于避雷针下 60角的保护范围内B.天线收、发水平间距应不小于 3mC.在屋顶安装时天线与避雷器之间的水平间距不小于 2.5mD.天线离塔体间距应不小于 1.5mE.当站距在 45km 以内时，接收场强的实测值与计算值之差允许在 1.5dB 之内【答案】BCD5、关于通信设备中电力设备避雷的说法，正确的是()。A.通信局(站)内交直流配电设备及电源自动倒换控制架，应选用机内有分级防雷措施的产品B.在市电油机转换屏的输入端的三根相线及零线应对地加装避雷器C.在整流器输入端、不间断电源设备输入端、通信用空调输入端均应增装避雷器D.在直流配电屏输出端可不加浪涌吸收装置E.交流配电屏输入端的三根相线及零线应分别对地加装避雷器【答案】AB6、关于光纤特性的说法,正确的是()A.单模光纤的几何尺寸远大于光波波长B.多模光纤只适用于低速率短距离传输C.G.654 光纤在 1550mm 的色散为零D.光纤芯内部比环绕它的介质折射率大E.G.652 光纤对弯曲损耗不敏感【答案】BD7、彩色电视是利用（）将电信号转换成光信号。A.CRTB.CCDC.摄像管D.LCDE.PDP【答案】AD8、某电信运营公司发现本地网光缆被挖断，首先采取措施临时疏通业务，随后修复线路并加装钢管保护，在沿线增设宣传牌。该公司可向责任单位索赔的费用包括（）。A.临时疏通业务的费用B.线路修复的费用C.加装保护钢管的费用D.增设宣传牌的费用E.支付用户的损失赔偿费用【答案】AB9、广播电视中心工艺用房系统设备安装之前，应检查()。A.相关管、槽、沟、井B.接地系统C.临时供电情况D.照明情况E.不间断电源情况【答案】ABCD10、过失损坏电信线路及其他电信设施，造成重大通信事故的行为包括（）。A.重伤 3 人/次以上B.一条或多条国际陆海光(电)缆中断事故C.一个或多个卫星转发器通信累计中断超过 60minD.党政军重要机关会议通信阻断 30minE.不同电信运营者的网间通信、长途通信一个方向全阻 60min【答案】BD11、传送网的核心要素有（）。A.REGB.DXC.OAD.ADME.OMU【答案】BD12、网络优化主要从（）等方面来进行分析。A.掉话B.无线接通率C.切换D.干扰E.上下行速率【答案】ABCD13、下列关于接地装置安装的说法，正确的有（）。A.接地引入线长度不宜超过 30mB.接地引入线可采用 90mm2 的铝导线C.接地体埋深距地面应0.5mD.接地体和接地体连接线必须焊接牢固，焊接点应进行防腐处理E.设备机架应采用截面不小于 16mm2 多股铜线接地【答案】AD14、直流配电设备通电检验内容包括()应符合指标要求。A.输入电流B.输入电压C.电流测试值D.输出电压E.输出电流【答案】BCD15、对操作人员进行的电磁辐射防护培训应包括()等内容。A.电磁辐射的性质及其危害性B.常用的防护措施、用具以及使用方法C.个人防护用具的使用方法D.电磁辐射防护规定E.测试方法及要求【答案】ABCD16、移动通信直放站不宜设在()附近。A.大功率无线电发射台B.大功率雷达站C.大型 X 光设备D.高频炉E.高速公路隧道【答案】ABCD17、在通信网中属于业务节点的主要功能有()。A.实现独立于交换节点的业务的执行和控制B.为用户提供智能化、个性化、有差异的服务C.实现对交换节点呼叫建立的控制D.用户业务的集中和接入功能E.用户信息的处理【答案】ABC18、微波天线的基本参数为()。A.天线增益B.半功率角C.隔离度D.极化去耦E.驻波比【答案】ABD19、人（手）孔位置选择不当的是（）。A.建筑物引入点B.铁路两侧C.低洼积水地段D.单位门口E.河道两侧【答案】CD20、广播电视中心防火要求说法正确的是（）。A.建筑面积 400m2 以上的演播室，应设雨喷淋水灭火系统B.建筑面积 120m2 以上巳记录的磁.纸介质库和重要的设备机房，应设置固定的气体灭火系统C.建筑面积 120m2 以上的演播室和录音室以及疏散走廊.楼梯间.自备发电机.配电室.工艺设备控制室和消防控制室等，应设置事故照明D.建筑面积 120m2 以上演播室.录音室.候播厅以及安全出口.疏散走廊和休息厅等，应设置灯光疏散指示标志E.除面积小于 5m2 的卫生间以外，均应设置火灾自动报警系统。【答案】ABC大题（共大题（共 1010 题）题）一、背景材料：某通信工程施工单位承揽了一项直埋线路工程，有部分线路路由穿越草原，施工前，施工单位派人进行了现场摸底，确定了本工程的环境因素，编制了工程的施工组织设计，明确了质量目标及控制计划。在进行单盘检验时，施工单位人员检查了光缆出厂合格证，并对护盘有损坏的光缆进行光电性能测试，对测试结果做了记录并对光缆进行做标识。工程完工后，施工单位编制了竣工资料，竣工资料中的隐蔽工程签证包括了光缆沟深度、光缆与其它设施的间距、缆线布放、排流线埋设、光缆引上管的安装及埋设等共计 6 项内容。问题：1.本工程的施工组织设计还应包括哪些管理目标及控制计划?2.指出单盘检验中存在的问题，说明正确的做法。3.识别环境因素应考虑哪些内容?4.竣工资料中还缺少哪些隐蔽工程签证记录?【答案】1.【答案】本项目的施工组织设计内容不全，其内容还应包括：(1)进度管理目标及控制计划;(2)成本管理目标及控制计划;(3)安全管理目标及控制计划;(4)环境管理目标及控制计划。2.【答案】光缆单盘检验中存在问题及正确做法为：(1)光缆到达现场后进行外观检查，施工单位人员仅检查光缆出厂合格证不妥，应检查光缆盘有无变形，护板有无损伤，各种随盘资料是否齐全。开盘后先检查光缆外表有无损伤。(2)对光缆进行光电特性检查时，仅对护盘有损伤的光缆进行测试光电性能不妥。某些特性要求全数检查，如光缆长度复测应 100%抽样。(3)仅仅由施工单位人员进行测试结果记录不妥，材料和设备进场检验工作应有建设单位随工人员和监理人员在场，将光电检验结果记录。单盘检验时要请供应单位一起进行，且外观检验的光缆要要做记录和标识。3.【答案】该项目环境因素应考虑以下几项：(1)开挖光(电)缆沟时，造成的草原绿色植被破坏;(2)光(电)缆测试接续时，随意丢弃的下脚枓、垃圾、废弃物;(3)挖掘机、发电机、抽水机工作时的废气和噪声、扬尘;(4)施工时从人(手)孔排出的污水漫流;二、（三）、某施工单位承接了一次架空光缆线路工程，其中一段经过闹市区，开工前项目经理组织参与项目的所有操作人员召开了技术交底会，会上专职安全员对本项目的作业特点和危险因素，应该的安全注意事项进行了交底，交底人和被交底人在交底记录上签字，光缆敷设完毕后，项目部抽调了经验丰富的操作人员实施接续工作，在过程中，操作人员采用了光纤熔接机的显示值作为接头损耗值，加快了工作进度。测试时发现光缆接续损耗过大，项目部组织了相关人员进行了分析和整改，工程如期完成。问：【答案】三、某工程公司承接了新建交换设备安装工程，内容包括交换设备、电源设备、地线制作部分，交换设备设计到新旧设备替换，需要进行割接。项目例会上任命了质检员、安全员，会议上要求严格执行“三检”制度。施工过程中，项目经理到工地巡视检查，看到了以下现象：甲工地，两个工人正在一个梯子上整理走线架上的线缆；乙工地，一个工人用电烙铁焊接告警端子后，把烙铁放置在设备机架顶上；在测试阶段发现部分线缆接头焊接不牢固，项目经理责令进行整改。问题：1.“三检”制度内容是什么？2.质检员主要职责有哪些？3.请指出施工过程中不规范之处并说明正确做法。4.施工过程中如何保证在用设备的安全。5.如何预防线缆接头焊接不合格问题。【答案】1.三检制度是指自己检查（自检）、互相检查（互检）、专人检查（专检）。2.质检员的主要职责：（1）负责过程(工序)的质量检验及认定，对施工过程进行工序质量监控，检查管理人员的管理方法是否存在问题。（2）检查施工过程中施工人员的操作方法是否符合要求。（3）检查施工过程中所使用的机械、仪表、设备、材料的规格、型号能否满足工程的需要。（4）检查工作应做好工作记录。3.不规范之处 1：甲工地，两个施工人员同时站在一个梯子上作业；正确做法：两个施工人员应该各站一个梯子上作业或者只有一个人站在梯子上作业，并有专人扶梯。不规范之处 2：乙工地，一个工人用电烙铁焊接告警端子后把烙铁放置在设备机架顶上。正确做法：电烙铁使用完毕，应放在专用支架上，冷却后应摆放整齐或放在工具箱里。4.保证在用设备的安全措施：（1）机房内施工电源割接时，应注意所使用工具的绝缘防护；通电前应检查新装设备，在确保新设备电源系统无短路、接地、错接等故障时，确认输入电压正常时，方可进行电源割接工作。（2）在机房内施工时，应采取防尘措施，保持施工现场整洁。（3）禁止触动与施工无关的设备。需要用到原有设备时，应经机房负责人同意，以机房值班人员为主进行工作。四、某工程承接一项线路工程，包含架空线路工程、利旧管道线路工程，开工前，组织了参与施工作业班组和作业人员进行了安全技术交底，会上专职安全员根据本项目施工作业特点、危险因素，以及施工过程中应注意的安全事项进行了详细讲解，会议结束后施工队长带领作业人员立即进入现场施工。施工过程中项目经理进行了多种形式的安全检查，发现如下问题：A 区施工现场部分架空线路的吊线垂度过大；B 区光缆在管道内施工的时候因为施工人员操作不慎造成光缆在管道内打结扣，施工单位采取措施进行处理；C 区现场施工人员有赤膊作业，有的杆上不使用安全带，有的直接将工具从杆上抛下。D 区现场施工人员将剩余的部分物料随意丢弃问题：1、指出安全技术交底存在的问题并写出正确做法 2、应如何防范出现吊线垂度不符合要求的现场：并简述架设吊线的质量控制点。3、施工单位应采取什么措施处理光缆在管道中打结扣的现象？4、说明 c 现场施工人员的违规行为可能造成什么伤害？5、施工单位对于工程的剩余材料应如何处理。【答案】1、1)、由专职安全员进行安全技术交底详细讲解正确做法：应由负责项目管理的技术人员技术负责人进行安全技术交底详细讲解 2）、安全交底内容不全正确做法：安全技术交底还应包括针对危险因素制定的具体预防措施、相应的安全生产操作规程和标准、发生事故后应采取的应急措施等内容 3）、交底后立即带领作业人员进场施工正确做法：安全技术交底会议结束后应组织参会人员（交底人和被交底人）在交底记录上签字。2、吊线收紧时应根据不同地区、地形和挂设的光(电）缆程式分段进行，分档检查，每档吊线垂度都要满足规范要求；在吊线收紧时，不得使吊线过紧；吊线上的电缆负荷应满足要求；线路的杆距不宜过大；终端拉线制作应满足要求。架设吊线的质量控制点：钢绞线拉开、架设、调整吊线垂度；架设时空中障碍物、电力线交越的处置。五、1背景某本地网架空线路工程施工地点位于山区，建设单位通过招标选定了一家具有通信工程专业乙级监理资质的监理单位和一家具有通信工程施工总承包一级资质的施工单位，工程施工合同规定按月进度付款。监理单位在工程开工后向建设单位报送了监理规划，并向建设单位送交了对总监理工程师任命的文件。监理单位到达施工现场后，施工单位向总监理工程师递交了开工报告和施工组织设计。监理单位对施工组织设计进行了审查，认为内容齐全、符合合同要求，同意施工单位开始施工。在立杆和埋设拉线时施工单位提前通知了监理单位，监理人员以交通不方便为由未到现场，后来随施工单位对立好的电杆和埋好的拉线进行了现场检查，认为从地面上漏出的电杆和拉线来看，质量满足规范要求，于是现场监理人员在隐蔽工程随工验收签证上签字确认合格。施工单位每天向现场监理人员报送进度日报，现场监理人员每周汇总后上报总监理工程师，总监理工程师根据周进度报表按月汇总后向施工单位签发支付工程进度款的凭证。施工单位拿着总监理工程师签发的月进度凭证向建设单位收取工程进度款时，建设单位以资金紧张为由，暂不拨付第一个月的工程进度款。到第二个月时，施工单位仍未得到工程进度款。施工单位因资金紧张向总监理工程师递交了停工报告，经监理单位调解后无果，工程最终停工。停工后建设单位想办法支付了工程进度款，施工单位随即报送复工报告，工程复工。施工单位计算了停工期间的损失，并向监理单位提出了索赔要求，监理单位经过核实批复了施工单位的索赔申请。工程完工后，施工单位编制了竣工资料，施并向监理单位递交了交工报告。在监理单位对本工程的监理过程中，总监理工程师按时向建设单位报送了监理周报和月报。监理单位在收到交工报告后，对施工单位的工程质量和竣工资料进行了全面检查，认为没有问题后编写了检查报告，并报送建设单位，同时向建设单位提出验收申请。经建设单位、监理单位和施工单位的共同验收，工程顺利交工。监理单位协助建设单位对施工单位的工程结算进行了审计，并向建设单位递交了工程监理总结报告。2问题(1)建设单位选定的监理单位的资质符合要求吗(2)监理单位向建设单位报送监理规划和总监任命文件的时间正确吗为什么(3)本工程中，监理单位的工作内容有哪些(4)说明现场监理人员在质量控制方面存在的问题。(5)总监理工程师收到停工报告后应做哪些工作(6)本工程中，监理单位信息管理工作有哪些【答案】(1)建设单位选定的监理单位的资质符合要求。乙级监理单位可以承担省内通信信息网络工程的有线传输工程。(2)监理单位向建设单位报送监理规划和总监任命文件的时间不正确。监理单位向建设单位报送监理规划和总监任命文件的时间应在施工单位进场以前，即开工之前。这样，施工单位进场以后，施工组织设计及开工申请报告才能及时地送交、审查。(3)本工程中，监理单位应负责以下工作：质量控制、进度控制、投资控制、合同管理、信息管理和现场协调等工作。(4)现场监理人员在质量控制过程中，对于立电杆和拉线制作两项工作未实行旁站监理而直接在隐蔽工程随工验收签证上签字，不符合要求。如果施工单位在山区立电杆和制作拉线时，由于杆坑或拉线坑难以挖到规定深度而将电杆根部砸掉或将地锚铁柄缠绕在地锚石上，虽然检查电杆和拉线地面以上部分符合要求，但实际上这些电杆和拉线的埋深是不符合规格的，并且这样做极有可能引发发生安全事故。因此，现场监理人员应对隐蔽工程进行旁站监理后再在隐蔽工程随工验收签证上签字，可以确保施工质量和施工安全。(5)总监理工程师收到施工单位递交的停工报告后，应根据施工合同中对工程款拨付问题的相关规定，在施工单位和建设单位之间进行协调，尽可能地避免工程停工事件的发生。(6)在本工程中，监理单位的信息管理工作主要有：编写监理规划，编写监理周报和月报，收集、审核、审批施工单位提交的工程文件，统计每天、每周、每月施工单位完成的工程量，收集工程及质量情况，审查施工单位的工程竣工资料，编写工程质量检查报告、工程监理总结报告等。六、1背景某项目经理部在负责某本地网线路一期工程施工时，与其运营商在各方面配合得都非常好，因此运营商希望项目经理部帮助其完成一个直埋光缆线路不合格工程整改，该直埋光缆线路工程存在较多质量问题，主要有：部分地段的光缆埋深不够，应加保护管的地段没加保护管，过河的光缆有部分没冲槽、坡坎被冲毁，部分光缆接头衰耗较大等，要求将其整改造成一个合格工程。该运营商对此项目经理部非常信任，知道其能胜任此项目，项目经理部为了以后和该运营商继续合作，也不便拒绝，最终接受此整改工程。在洽谈合同时，运营商的商务部门提出，要求施工单位在现场调查的基础上做出此项目总承包价，也就是说合同金额一次“包死”，施工过程中不允许再发生变更。施工单位认为现场全面调查前期工程中存在的问题难度很大，因此建议合同签订为工程完成后费用照实结算的“开口”合同。运营商的商务部门仍坚持自己的意见，最终在施工单位估算现场工作量的基础上，双方签订了合同。在合同中列有施工单位报出的本项目需完成的工作量及相关的费用，并将费用汇总后作为合同金额。同时在合同中规定：此合同额为工程总费用，不得调整；工程中发生的合同以外的工作量照实结算。2问题(1)此合同对于施工单位存在哪些风险应如何防范(2)针对此项目的最终合同中，双方都默认了其中存在的一些矛盾性问题，项目经理部在施工过程中如果需要完成合同以外的工作量，应如何做才能保证自身利益(3)如果合同双方对工程的结算达不成一致意见，施工单位应怎样解决争议(4)在施工过程中，如果因运营商办理报建手续的原因，项目经理部在某一段时间无法整改，从而使得项目经理部发生了窝工，运营商又不愿意负担此部分窝工的费用，施工单位应如何进行索赔【答案】(1)此合同对于施工单位存在的风险主要有：完成合同以外的工程量得不到相应的费用；建设单位原因产生的窝工得不到相应的补偿；整改过程中挖断光缆、造成通信阻断等。施工单位如要防范这些风险，首先不应签订此合同；其次如果执意想完成此项目，那么应坚持将合同签订成“开口”合同，即工程费用按实结算。对于施工过程中有可能挖断光缆，应加强管理、制定措施，尽量避免发生此类事故。(2)如果工程中有些合同工作量表以外的工作必须完成，那么应直接与运营商签订变更单和洽商记录，并附上相应的费用表、计算依据、完成相关工作量的必要性等文件，请运营商主管项目的负责人签字确认，如果得不到确认的话，应拒绝完成合同以外的工作量。(3)如果合同双方对工程的结算最终达不成一致意见，施工单位应按照合同中规定的解决争议的方法来解决争议。一般解决争议的方法有协商、调解、仲裁和诉讼。(4)施工单位若要获得索赔，应在窝工事件发生后的 28 天以内，以书面索赔通知书的形式，向监理工程师正式提出索赔意向通知；在索赔通知书发出后的 28 天内，向监理工程师提出延长工期和补偿经济损失的索赔报告及有关资料，等待监理工程师的答复。如果监理工程师在收到索赔报告的有关资料后 28 天内未予答复或未对承包人作进一步的要求，则应视为该项索赔已经被认可。索赔文件应包括总述部分、论证部分、索赔款项和工期的计算部分以及论据部分。施工单位应该充分论证索赔权，合理计算索赔款，按时提出索赔要求，编写好索赔报告，提供充足的索赔证据，力争友好地协商解决。七、某施工单位在南方某地承接了一项移动通信基站安装工程，部分工程利旧，合同约 7 月 10 号开工，10 月 30 号完工。开工前，项目部进行安全交底是针对高空作业提出了下列具体措施：1)作业人员必须佩戴安全帽，穿安全服，工作鞋；2)施工时划定安全禁区，并设置警示标志；3)遇到 6 级以及以上大风或气温高过 40时停止塔上作业；4)作业前禁止饮酒;保持作业人员精力集中，情绪稳定；5)服从统一指挥。8 月下旬，施工单位质检员在对已安装的站点的测试检查发现多个站点的天馈线电压驻波比不合格。9 月下旬，个别站点机房接地网仍未做好，建设单位要求先安装设备及天馈线，待地网完成后，再加电开通设备，以保证工期。问题：1.针对高空作业的还应补充哪些安全防护措施？2.施工单位应采取哪些管理措施？3.建设单位在接地网没有完工的前提下要求施工单位进行设备安装和天馈线安装，是不是合理？说明理由。4.按设备安装工程验收规范要求，馈线进入室内应采取哪些措施？【答案】1.还应补充以下措施：高处作业必须持证上岗；作业人员必须正确佩戴安全帽；多人上下塔时，应保持一定距离；雷雨天禁止上塔作业；塔上器材、工具应采取防坠落措施，严禁抛接工具。2.施工单位应采取的安全管理措施是：建立健全安全生产管理制度；做好安全教育及施工前安全技术交底，使作业人员掌握安全操作规范；配备必要的防护装备和救援装备；做好应急预案及演练；3.（1）建设单位的要求不合理；（2）理由：接地网未做等于系统不能接地，不能安装天馈线和设备，否则遇到雷击时，无法迅速释放雷电引起的强电流，不能保障人身及设备安全。4.馈线进入室内时应采取以下措施：馈线金属护层应在进入馈线窗外侧良好接触；馈线在进入馈线窗前应做防水弯；馈线进入室内与软跳线连接处应接防雷器；封堵馈线孔。八、（通信与广电工程施工组织设计编制）项目经理部在某地区承接到 120km的直埋光缆线路工程，工程分为三个中继段，工期为 10 月 10 日至 11 月 30日，线路沿线为平原和丘陵地形，沿途需跨越多条河流及公路，工程为“交钥匙”工程。施工单位可以为此工程提供足够的施工资源。项目经理部未到现场，只是根据以往在该地区施工的经验编制了施工组织设计。编写的施工组织设计中包括工程概况、施工方案、工程管理目标及控制计划、车辆及工机具配备计划。(1)施工方案内容如下：本工程由三个施工队同时开工，分别完成三个中继段的施工任务。在开工前，各施工队应认真做好进货检验工作。在施工过程中，各施工队均采用人工开挖、人工放缆、人工回填的施工方法；各施工队应认真按照施工规范的要求进行施工，作业人员应做好自检、互检工作，保证工程质量；对于工程需要变更的地段，各施工队应及时与现场监理单位联系，确定变更；对于需要进行保护的地段，施工队应按照规范要求进行保护；工程中，每一个中继段光缆全部敷设完成后，应及时埋设标石，以防止光缆被损坏。工程验收阶段，项目经理部应及时编制竣工资料；应做好与建设单位剩余材料的结算工作；应积极配合建设单位的竣工验收。(2)工程管理目标及控制计划的主要内容如下：工程质量管理力争实现一次交验合格率达到 98%。为了达到此目标，要求各施工队在施工过程中按照设计及规范要求施工；执行“三检”制度、“三阶段”管理、“三全”管理；按照 PDCA 循环的管理模式进行管理。工程进度管理要求各施工队按计划进度施工。在施工过程中对进度实行动态管理，发现问题及时采取措施。工程安全管理要求无人员伤亡事故发生。在施工过程中各施工队应严格按照安全操作规程施工，安全检查员应按照PDCA 循环的方法进行工作，要在各工地不断巡回检查。在施工过程中，施工队由于地形不熟悉，多项工作组织较为混乱；部分地段由于“乱扔乱放”，使得施工受阻；部分工作由于材料质量问题而发生返工；个别时段施工队由于人员过剩出现窝工现象。工程最终于 12 月 20 日完工。问题：(1)此施工组织设计的结构是否完整？如果不完整，还缺少哪些内容？(2)此工程施工方案还缺少哪些内容？(3)此施工方案中已有的内容存在哪些问题？(4)工程管理目标及控制计划的内容是否完整？如果不完整，还缺少哪些内容？(5)除施工方案以外，项目经理部的哪些工作还存在问题？【答案】(1)此施工组织设计的结构不完整。其中还缺少施工组织设计的编制依据、对建设单位的其他承诺；在资源配置计划中,此施工组织设计中只涉及了车辆及工机具配备计划,其中还缺少用工计划、仪表配备计划及材料需求计划。另外,施工方案和工程管理目标及控制计划也缺少相应的内容。(2)在此施工方案中,施工各阶段工作安排得都不够全面,致使工程实施阶段的工作没有依据,导致混乱。施工方案中所缺少的内容如下：在确定施工程序方面,施工准备阶段缺少技术、施工资源、安全等方面的统筹规划；工程实施阶段缺少成本、工期、隐蔽工程以及质量、安全事故的处理等纲领性的管理要求；在工程竣工验收阶段缺少收尾工作安排、工程款回收以及保修服务的管理要求。在确定施工起点及流向方面,施工方案中未涉及每一中继段的施工起点及流向。在确定施工顺序方面,施工方案中未涉及工程的施工顺序。在制定技术组织措施方面,施工方案缺少相关的技术措施和组织措施。在合理选择施工方法方面,施工方案中规定采用人工作业,因此还应明确沟深、放缆、接续等方面的要求。(3)施工方案中,已有的内容存在以下问题：标石的埋设应在光缆敷设完以后尽快埋设。竣工资料不能等到验收阶段再编制,竣工资料编制完成后才可以请建设单位进行验收。由于工程是“交钥匙”工程,不存在向建设单位移交剩余材料的问题。这可能是修改以往施工组织设计留下的痕迹。(4)工程管理目标及控制计划的内容不完整,其中还缺少成本控制目标和控制计划、环境控制目标和控制计划。(5)项目经理部施工方案的编制工作应在现场勘查的基础上进行。虽然该项目经理部以前在该地区做过项目,但本工程的施工路由可能存在差异性,路由沿线的情况也在不断发生变化,因此,未进行现场勘查即做出施工组织设计的做法不妥。九、背景某建设单位的二级干线硅芯管管道建设工程由一甲级通信信息网络系统集成企业资质的单位进行施工。开工前 5 天，建设单位向省质量监督机构办理了质量监督申报手续。省质量监督机构确定了该工程项目的质量监督负责人，并制定了质量监督工作方案。质量监督负责人在进行现场检査时发现，施工单位所完成的坡坎加固全部不合格，而且发现其在用拖拉机拖放硅芯管。该负责人为了避免硅芯管受到损坏，上前向施工人员出示证件，欲制止施工单位的违规操作行为。施工单位现场负责人告诉质量监督负责人说，他们和质量监督机构没有合同关系，质量监督机构没有资格来指导施工。质量监督负责人于是与建设单位联系，要求其速到现场制止施工单位的违规操作。由于施工单位的严重违规操作，质量监督机构欲对其进行从重处理。问题(1)建设单位在办理质量监督申报手续时存在什么问题？(2)施工单位是否应该接受质量监督机构的质量监督？如果应该，应如何配合其工作？(3)施工单位可能受到质量监督机构的哪些处罚？(4)质量监督机构若要降低该施工单位资质等级，应如何办理？【答案】(1)建设单位办理质量监督申报手续的时间不正确。建设单位在办理质量监督手续时，应提前 7 天向通信工程质量监督机构办理质量监督申报手续。(2)施工单位应该自觉接受质量监督机构的质量监督，为质量监督检查提供方便，并与之积极配合。施工单位配合质量监督机构的质量监督，应做好以下工作：按照质量监督机构的要求，及时向其提供相关文件和资料；配合质量监督机构对施工现场和有关场所进行检査、检测、拍照和录像；向质量监督机构提交企业资质和施工人员的资料；配合质量监督机构对施工单位的质量保证体系和质量责任制落实情况进行检查。(3)施工单位可能受到质量监督机构的处罚包括：警告或通报批评；对工程中存在的问题进行整改补救；停工整顿；降低资质等级直至吊销资格证书等。(4)质量监督机构若要降低该施工单位的资质等级，可向工业和信息化部提出对该单位进行资质等级降级的申请。一十、某运营商新建光缆线路工程初步设计已完成，工程估算为 2500 万元，通过招标确定了一家施工单位，并委托了一家监理单位对本工程实施监理。中标的施工单位做好了充分准备，在收到开工令后，工程顺利开工。本工程直埋部分