江西省2023年一级建造师之一建矿业工程实务练习试卷A卷附答案.doc

江西省江西省 20232023 年一级建造师之一建矿业工程实务练习年一级建造师之一建矿业工程实务练习试卷试卷 A A 卷附答案卷附答案单选题（共单选题（共 5050 题）题）1、边坡高度 H 大于（）为超高边坡。A.100mB.300mC.400mD.500m【答案】D2、通常情况下，全断面一次掘进硐室的高度不应超过（）。A.4?5mB.5?6mC.6?7mD.7?8m【答案】A3、井巷工程主控项目质量检验时，检查点中应有（）以上的测点符合合格质量规定，其余测点不得影响安全使用。A.100B.90C.75D.70【答案】A4、加快井巷工程关键线路工作施工的有效措施是（）。A.主井和副井同时施工B.矿井贯通巷道安排重点队伍施工C.积极做好通风和排水工作D.采区煤巷采用掘进机施工【答案】B5、砌体结构的主要受力的特点是()。A.抗压强度远大于抗拉强度B.抗拉强度远大于抗压强度C.抗折强度远大于抗剪强度D.抗剪强度远大于抗拉强度【答案】A6、基岩爆破作业中，炮眼的深度与布置应根据岩性、作业方式等加以确定，通常情况下，短段掘砌混合作业的眼深应为（）。A.1.22.0mB.2.04.5mC.3.55.0mD.5.0m 以上【答案】C7、目前建井工作期间工作面高温问题的处理方法以()降温为主。A.井下制冷B.个人防护C.封闭热源D.通风【答案】D8、矿山井巷工作面预注浆时，宜作为水泥浆液材料的水泥是（）。A.硅酸盐水泥B.粉煤灰硅酸盐水泥C.火山灰硅酸盐水泥D.矿渣硅酸盐水泥【答案】D9、对铀(钍)矿和伴生放射性矿开发利用过程中产生的尾矿，应当建造（）进行贮存、处置。A.地下库B.防辐射库C.尾矿库D.地面库【答案】C10、煤矿许用电雷管也称为安全电雷管，煤矿许用毫秒延时电雷管的最高段别是（）。A.2 段B.3 段C.4 段D.5 段【答案】D11、在土质软弱且不均匀的地基上，为增强基础的整体性，宜采用()。A.柱下独立基础B.筏形基础C.墙下条形基础D.墙下独立基础【答案】B12、关于工程量清单中其他项目清单包含的总承包服务费，表示（）。A.分包单位应给总承包单位服务费B.发包人自行采购并委托总包保管的服务费C.总承包商和分包单位提供的服务费D.有专业工程分包就应设总承包服务费【答案】B13、从可行性研究、勘察设计、组织施工、设备订货、职工培训直到竣工验收，全部工作交由一个承包公司完成，这种承包方式称为（）。A.专项承包B.项目承包C.项目总承包D.阶段承包【答案】C14、净直径 8.0m、深度 860m 立井短段掘砌混合作业的施工设备配套方案应选用（）。A.FJD-9 凿岩钻架、2HZ-6 抓岩机、新型井架、金属活动模板B.FJD-9 凿岩钻架、2HH-6 抓岩机、V 型井架、金属活动模板C.FJD-9 凿岩钻架、HS-6 抓岩机、V 型井架、整体滑升模板D.FJD-6 凿岩钻架、HZ-4 抓岩机、新型井架、整体滑升模板【答案】B15、关于矿山井下平面控制测量与高程控制测量的说法，不正确的是（）。A.与地面控制网不同，井下主要采用导线测量的形式B.井下施工测量同地面一样，也是先布网后施工C.井下主要巷道敷设时，每隔 1.52.0km 加测一条陀螺定向边，以提供检核D.井下高程控制测量与地面一样，采用水准测量或三角高程测量【答案】B16、总平面设计是否合理对于整个设计方案的经济合理性有重大影响。不属于总平面设计应注意的是（）。A.建设标准和产品方案B.占地面积C.功能分区D.运输方式的选择【答案】A17、不宜收录在工程施工组织管理技术档案中的资料是（）。A.上级主管部门颁发的指令B.安全事故及其损失C.施工日志D.工程决算【答案】D18、井点降水方法中属于非真空抽水的是()。A.轻型井点和喷射井点B.轻型井点和管井井点C.喷射井点和管井井点D.管井井点和深井井点【答案】D19、一般建筑物的爆破振动安全判据采用建筑物基础的（）。A.质点峰值振动速度B.质点主振频率C.质点峰值振动加速度和主振频率D.质点峰值振动速度和主振频率【答案】D20、加快井巷工程关键线路工作施工的有效措施是（）。A.主井和副井同时施工B.矿井贯通巷道安排重点队伍施工C.积极做好通风和排水工作D.采区煤巷采用掘进机施工【答案】B21、对需要回灌的工程而言，回灌井与()是一个完整的系统。A.截水帷幕B.降水井C.排水沟D.基坑【答案】B22、矿山井下平面控制测量的方法主要是采用()形式。A.方格网B.三角网C.导线网D.GPS 网【答案】C23、巷道围岩内部某点的绝对位移监测可以采用的仪器设备是()。A.收敛计B.多点位移计C.经纬仪D.水准仪【答案】B24、矿山工程的建井工期是（）。A.准备期与矿井竣工期之和B.建井总工期C.矿井投产期D.竣工期【答案】D25、矿山井巷浅孔爆破的盲炮处理过程中，平行孔距盲炮不应（）m。A.0.3C.0.5【答案】A26、工序能力指数小，表明工序能力不足，较为理想的工序能力指数是()。A.1.33B.1.44C.1.55D.1.66【答案】A27、施工机具使用费应包括()的内容。A.场外运费?B.因公差旅交通费?C.工具用具使用费?D.检验试验费【答案】A28、地面水文地质观测的内容不包括（）。A.气象观测B.地质构造观测C.地表水观测D.地下水动态观测【答案】B29、采用冻结法凿井的矿业工程项目，如果单独进行冻结工程项目的招标，则这种招标形式属于（）。A.项目招标承包B.项目建设招标总承包C.专项招标承包D.阶段招标承包【答案】C30、巷道施工应采用一次成巷，只有特殊情况才允许采用分次成巷。允许采用分次成巷的巷道是()。A.井底车场B.防水闸门C.防火闸门D.急需贯通的通风巷道【答案】D31、某单位合理选择了井筒施工的普通设备机械化作业线，相关设备和参数合理的是（）。A.多台手持钻机B.炮眼深度 45mC.抓岩机斗容 1.0mD.扬程 800m 水泵【答案】A32、混凝土的主要胶结成分是（）。A.矿渣B.砂子C.水泥D.石子【答案】C33、钢筋混凝土预制桩打桩施工时应当()。A.轻锤低击B.轻锤重击C.重锤低击D.重锤重击【答案】C34、凿岩爆破的炮眼封泥应用()的材质。A.煤粉B.水炮泥C.其他可燃性材料D.块状材料【答案】B35、井下水文地质勘探钻孔的施工设计应经（）批准后方可实施。A.总工程师B.矿长C.安全矿长D.防治水负责人【答案】A36、关于主、副井筒位置与工业广场位置确定的基本原则，说法正确的是（）。A.一般主、副井筒应设在井田四周B.工业场地内必须设立铁路装运站C.采用近长方形布置，且长边与岩层走向垂直D.选矿工业场地一般应远离采矿工业场地【答案】C37、冻结法凿井所采用的双层井壁，通常是（）形式。（）A.外壁砌块砌筑、内壁混凝土浇筑B.外壁混凝土浇筑、内层滑模板施工C.外壁滑模施工、内壁混凝土浇筑D.外壁浇筑混凝土、内壁砌块砌筑【答案】A38、下列立井施工采用吊桶提升的安全要求，说法正确的是（）。A.悬挂吊桶的钢丝绳应设稳绳装置B.吊桶内的岩渣应高于桶口边缘 0.1mC.吊盘下吊桶无导向绳的长度不得少于 40mD.乘桶人员必须面向桶内，不得向桶外探头张望【答案】A39、煤矿井下喷射混凝土支护用碎石粒径应不大于（）mm。A.10B.15C.20D.25【答案】B40、高温矿井井巷施工中的温、湿度要求是（）。A.工作面的相对湿度为 60时，空气温度不得超过 20B.工作面的相对湿度为 60时，空气温度不得超过 25C.工作面的相对湿度为 90时，空气温度不得超过 28D.工作面的相对湿度为 90时，空气温度不得超过 30【答案】C41、民用爆炸物品丢失、被盗、被抢，应当立即报告（）。A.当地公安机关B.当地安监部门C.生产单位D.使用单位【答案】A42、GPS 的测量数据可以获得的最终结论是被测量位置的()。A.绝对高程B.相对高程C.三维坐标D.平面坐标【答案】C43、高瓦斯矿井中的爆破作业，应使用安全等级不低于（）的煤矿许用炸药。A.一级B.二级C.三级D.四级【答案】C44、关于建筑钢材的力学性能，叙述正确的是（）。A.将建筑钢材在常温下冷拉、冷拔，可提高其屈服强度，增强塑性和韧性B.受交变荷载反复作用，钢材在远小于抗拉强度时发生的突然破坏称为疲劳破坏C.抗拉试验只能测得钢材的抗拉强度，而屈服点和伸长率则要通过其它试验测得D.矿用工字钢适于作梁，不适于作柱【答案】B45、关于钢材的力学性能，说法不正确的是（）。A.衡量钢材强度的指标有 3 个，分别是弹性模量、屈服强度和抗拉强度B.判断钢材塑性主要以两个指标来表示，分别是断后伸长率或延伸率和断面收缩率C.钢材塑性好，冲压、轧制困难D.冷弯性能是判别钢材常温下加工时抵抗发生裂缝的能力【答案】C46、钢筋混凝土剪力墙结构、砌体结构和木结构中墙是承重结构，受()作用。A.弯矩和剪力B.轴力和弯矩C.弯矩和轴力D.轴力和剪力【答案】B47、采用全站仪或经纬仪标设直线巷道方向时，宜每隔 30m 设置一组（不少于3 个测点）中线，点之间的距离不小于（）mA.1B.2C.3D.4【答案】C48、放射性矿井的凿岩爆破作业人员每天只应上一班，每班作业时间不应超过（）。A.3hB.4hC.5hD.6h【答案】D49、关于现场勘察和施测的内容，说法错误的是（）。A.现场勘察要调查地区可提供的水、电条件B.现场勘察应掌握当地生活服务能力C.调查的内容包括风俗习惯D.现场勘察的内容限于工业广场范围【答案】D50、巷道施工的装载与运输是掘进中劳动量大，占循环时间最长的工序，一般情况下它可占掘进循环时间的（）A.10%-30%B.15%-35%C.35%-50%D.50%-70%【答案】C多选题（共多选题（共 2020 题）题）1、采用钻井法凿井，说法正确的是()。A.钻井法以钻头刀具破碎岩石，用泥浆或其他介质进行洗井、护壁和排渣B.钻井期间，泥浆面必须高于地下静止水位 0.5m，且不得低于临时锁口 0.5mC.钻井法施工的井筒，其井壁多采用管柱形预制钢筋混凝土井壁，随钻随沉D.钻井时必须及时测定井筒的偏斜度，偏斜超过规定时，必须及时纠正E.预制井壁下沉的同时，要及时排除泥浆，以免泥浆外溢和沉淀【答案】AD2、工业广场主要施工设施中，变电所应布置在()。A.远离负荷中心的地方B.远离公路的地方C.避开人流的地方D.毗邻电源的地方E.空气较清洁的地方【答案】CD3、混凝土实体检验的主要检验项目是()。A.混凝土强度?B.钢筋保护层厚度?C.合同约定的项目?D.纵向钢筋布置位置?E.其他认为必要检查的项目【答案】ABC4、砌体的抗拉破坏形式有()。A.沿齿缝截面破坏B.沿通缝截面破坏C.穿砌体斜截面破坏D.沿直缝截面破坏E.穿砌块截面破坏【答案】AB5、关于对排水设施的要求，说法不正确的是（）。A.矿井排水泵要考虑备用水泵和工作水泵B.矿井排水管要考虑备用排水管和工作水管C.矿井的排水设施是指水泵、排水管路D.矿井水泵房至少应有两个出口，其中一个是斜巷E.矿井的两个水仓的有效容量应当能容纳 8h 的正常涌水量【答案】AC6、电力起爆法在各种环境的电干扰下存在早爆和误爆危险，这些电干扰包括()。A.杂散电B.射频电C.电雷管检测电D.雷电E.静电【答案】ABD7、施工进度控制中，加快井巷工程关键路线施工速度的方法有()。A.在矿井边界设有风井，则可由主副井、风井对头掘进，贯通点安排在运输大巷和上山的交接处B.采取平行交叉作业施工方法C.改变工作时间制度，延长工作时间D.优选重点队伍施工关键工作E.加强主要矛盾线工程施工的综合平衡【答案】ABD8、混凝土预制桩的沉桩方法有（）。A.锤击法B.静压法C.套管法D.泥浆护壁E.振动法【答案】AB9、深层搅拌法适用于加固的土层有()。A.淤泥B.砂土C.黏性土D.杂填土E.淤泥质土【答案】AC10、矿井通风系统的内容包括有（）。A.矿井通风方式B.通风方法C.通风网路D.通风量E.通风设施【答案】ABC11、影响混凝土强度的主要因素包括（）。A.水泥石的自身强度B.水泥与骨料间的粘结力C.拌合物的搅拌均匀与密实程度D.混凝土结构的大小E.水泥的水化充分程度【答案】ABC12、关于混凝土井壁施工模板的说法，正确的是()。A.长段井壁施工可采用滑升模板B.喷混凝土施工要采用木模板C.掘砌混合作业采用金属整体移动模板D.掘进段高确定整体金属模板高度E.炮眼深度 1m 时整体金属模板高度应有 1.5m 以上【答案】ACD13、大型混凝土设备基础的主要施工特点有()。A.造型复杂B.埋设铁件种类多，数量大C.尺度大D.施工精度要求高E.挖掘深度深【答案】ABD14、利用永久井架凿井时需进行结构改造的主要内容有()。A.增设提升平台B.增设卸矸平台C.增加稳定性杆件D.增加提升能力E.增加防护栏杆【答案】ABC15、根据煤矿井巷工程施工规范GB50511-2010 规定，说法正确的有（）。A.松软破碎的大断面巷道采用全断面爆破，利于陕速施工B.巷道采用锚喷作永久支护时，永久支护与掘进工作面问的距离不宜大于 40mC.巷道采用砌碹支护时，临时支护应紧跟工作面D.永久水沟距掘进工作面不宜大于 40mE.在有条件的情况下，岩石巷道宜采用掘进机掘进【答案】BCD16、金属非金属露天矿山施工中，必须事先制定施工安全措施、征得矿山运输和安全部门同意和批准的施工内容包括（）。A.横穿路基架设电线B.跨越矿山铁路C.靠近露天矿山铁路修建构筑物D.大型设备穿越涵洞E.在矿山铁路两侧堆放物品【答案】ABC17、毫秒延期爆破的特点是（）。A.各药包的起爆时间相差微小B.增加了岩石碎块在相互撞击中的破碎作用C.提高了单位炸药消耗量D.减小了抛掷作用，爆堆集中E.它不属于一次爆破【答案】ABD18、民用爆炸物品（）应当建立民用爆炸物品登记制度。A.生产企业B.销售企业C.运输单位D.申请单位E.爆破作业单位【答案】AB19、混凝土实体检验的主要检验项目是()。A.混凝土强度?B.钢筋保护层厚度?C.合同约定的项目?D.纵向钢筋布置位置?E.其他认为必要检查的项目【答案】ABC20、压风机房的位置应设置要求有（）。A.远离办公楼B.远离绞车房C.远离变电所D.广场主导风向的上风位置E.靠近主要负荷地【答案】ABD大题（共大题（共 1010 题）题）一、背景某工程建设在一老厂区最东侧的狭窄场地。该工程特点为是场地附近建筑物较多，皮带通廊和各种管道纵横交错，且有 150m 高烟囱两座，周围交通非常不便。某承包方同发包方签订了该工程的建设施工合同，约定工期 12 个月，开工日期为 3 月 8 日，竣工日期为次年 3 月 7 日；工期惩罚额为 5000 元/天，工程保修期一年。在施工过程中，因建筑物较密集，安全管理困难较大。烟囱施工到 100m 高时，施工材料坠落到附近的车间屋面，造成一名屋面防水施工人员死亡。另，工程累计停电 20 天；因雨天不能正常施工延误工期 10 天；由于交通不便造成误工 10 天，该工程于次年 4 月 17 日竣工。同日，为给高炉早日供料，公司领导决定不经验收即投入使用。问题 1.本工程发生的职业伤害事故按发生原因和事故后果严重程度分属什么类别的事故？2.伤亡事故处理时限是如何规定的？3.承包方是否应承担该工程延误的责任？应如何计算工期延误惩罚数额？4.该工程未经验收便投入使用，其质量问题承包方是否应该承担责任？应如何处理?【答案】1.本案例属物体打击类安全事故；事故属一般性安全生产事故。2.重大事故、较大事故、一般事故，负责事故调査的人民政府应当自收到事故调査报告之日起 15 日内作出批复；特别重大事故，30 日内做出批复，特殊情况下，批复时间可以适当延长，但延长的时间最长不超过 30 日。3.工期共延误40 天，其中 20 天停电应由负责供电的发包方负责；对雨天和交通不便的影响承包商应在合同签订之前对此风险有所准备，但承包方在制订计划和实际施工中考虑不周，造成误工。故由此造成的 20 天工期延误由承包方承担责任，工期延误惩罚额为 100000 元。4.工程未经验收业主就要求投入使用，投入使用之日（次年 4 月 17 日）即可视为工程移交日，由此发生的质量问题由业主承担责任。但出现故障的时间在工程质量保修期内，承包方应承担保修责任，派人检査修理。检查质量问题确实是由于承包方的施工责任或施工质量不良造成的，承包方应负责并承担修理费用。二、背景：西南地区某新一 1.2Mt 建矿井，因为井筒地质钻孔资料充分，且岩性条件也比较好，井筒施工工程很快就完成。根据井筒施工的经验，设计单位设计了断面偏大的三心拱直墙形状巷道。实际巷道施工时发现，该水平岩层构造多、性质变化很大，且多数岩性差、围岩压力大，巷道几乎难以推进。于是在巷道施工过程中又按地质精查要求补充了勘探钻孔。等巷道进到应进矿层的位置时，发现矿层的储量比较原设计的要小得多。最后项目只能改成为 0.45Mt的矿井。影响了当地经济和周围地区资源供给条件。问题(1)该矿井的建设程序中，存在哪些问题？(2)试分析勘察资料对项目建设的影响。(3)当巷道施工发生困难时，可采取哪些办法？(4)本案例说明了哪些矿业工程项目管理的特点？【答案】1.从项目建设过程看，该项目采用了边施工、边设计、边勘察的方法。巷道断面设计在井筒施工过程中进行；精查勘探工作在巷道施工遇到困难时才不得不去完成。正因为此，使施工发生困难，造成矿产生产规模（设计产量）不能落实。显然该项目的建设没有达到目标。2.地质勘察资料是矿业工程设计、施工的基础条件。国家矿产资源法和建设工程质量管理条例对资源的勘查性质和质量的要求，以及对设计必须依据勘察成果、作为设计依据的勘探文件必须经过批准等要求，都有明确的规定。所以采取边勘察边设计边施工的做法，实际反而导致投资的浪费，给设计、施工带来极大的困难。虽然，目前的勘察技术水平并不能完全保证设计、施工的需要，例如，资料不稳定、设备能力有限、判断方法的误差等，都会使实际情况与资料提供的说明有一定偏差，但是这不能作为施工忽视地质勘探的理由。矿业工程项目施工必须充分依靠勘探成果，参考附近矿区的条件，谨慎施工。3.巷道施工困难，可以根据具体条件选择采用：1)重新进行支护设计改变支护方法、加强支护，包括反拱；2)改变巷道断面形状，包括弯墙（马蹄形）；3)减小断面大小；4)另行选择压力小的路径；5)采用卸压技术等。4.说明：1)矿业工程项目在整个国民经济中的地位；2)项目对资源的依赖性；3)项目对地质条件的依赖性；4)风险性；5)工程项目条件的困难性等。三、1背景资料某施工单位承建一巷道工程，该巷道净断面 20m2，所穿过的岩层属于 IV、V 类稳定性围岩，采用锚喷支护，锚杆长度2.0m，间排距 800*800mm，喷射混凝土强度等级 C20，厚度 100mm，同时架设钢棚支护，支架间距 0.8m，地质资料预计该巷道将通过断层破碎带。施工单位采用钻爆法掘进，气腿式风动凿岩机钻眼，凿岩机操作人员开始钻眼时，领钎工带着手套点好周边眼眼位，要求周边眼的眼底落在掘进断面轮廓线外 50mm 处。钻眼完毕后，班组长立即通知爆破工进行装药，此时爆破工在临时水泵房内刚完成起爆药卷的装配工作，接到装药通知后，立即到工作面迎头进行炮眼装药工作。装药过程中，班组长发现工作面围岩破碎，认为巷道已遇断层破碎带，经监理单位同意，采取了减少药量（周边眼间隔装药），缩小钢棚支架间距，钢棚架设支护紧跟工作面迎头的措施，装药结束后，经瓦斯检查工检查瓦斯后，进行了爆破。爆破后，待工作面的炮烟被吹散，班组长和瓦斯检查工进入爆破工作面，发现钢支架崩坏，支架间拉杆脱落，在工作面进行敲帮问顶安全检查时，钢棚支架突然发生倾倒。支架顶部大块岩石冒落，将班组长等 3 人砸成重伤，冒落事故致使巷道施工工期延滞 15 天，事故处理完毕后，施工单位以地质资料（遇断层破碎带）不详为由向建设单位提出工期顺延的要求。2问题（1）针对施工单位在钻眼爆破施工过程中存在的错误，写出其正确的做法。（2）为安全通过该巷道断层破碎带，可采取哪些有效措施？（3）根据生产安全事故报告和调查处理条例规定，冒顶事故属于哪一等级？说明理由。（4）施工单位提出工期顺延的要求是否合理？说明理由。【答案】喷射混凝土开裂的原因：从背景资料看很可能是 U29 钢支架柱腿底部未落到实底，支架下沉造成。断层岩石破碎松软，围岩压力过大，喷混凝土后岩石出现下沉，造成混凝土开裂。喷射混凝土前没有将活矸清理掉。（3）根据生产安全事故报告和调查处理条例该事故为哪一等级事故？说明理由。答：根据生产安全事故报告和调查处理条例该事故属一般事故。因该起事故造成一人死亡，属三人以下（不含三人）死亡事故。按规定属一般事故。（4）该事故的责任应由施工单位哪些人员承担？答：该事故责任应由施工单位技术负责人、现场质检人员、班长、安全管理人员、施工人员，受害者本人也应承担一定责任。四、背景某新建矿井共有主井、副井和中央风井三个井筒，预计主井井筒施工准备时间 20 个月，矿井建设关键线路是：主井井筒工程(18)主井重车线(2)一水平运输大巷(10)采区下部车场(2)采区巷道(12)工作面准备巷道(2)工作面设备安装(2)矿井试运转(2)矿井投产移交(以上括号内数字为工程施工工期，单位：月)。问题 1该矿井建设总工期可以采用什么方法进行推算?2该矿井建井工期和总工期分别是多少?3若副井比主井提前结束到底，请预测一下该矿井建井工期。【答案】1矿井建设工期一般由井巷工程关键线路的施工期计算确定，也可根据与井巷工程密切关联的土建和机电安装工程施工期推算，或按主要生产设备订货、到货和安装的时间来进行推算。随着技术和管理方法的进步，在工程实施中关键线路会发生转移，或遇有一些特殊情况，如复杂大型设备的增加，井塔施工占用较长工期等，这时实际工期的确定应根据具体情况考虑。本案例矿井建设总工期可以采用关键线路来进行推算。2总工期：建井工期为：18+2+10+2+12+2+2+2=50 月建井总工期分别是：20+50=70 月 3若副井比主井提前结束到底，这时可能出现的情况较多：(1)主井施工进度正常，矿井建设的关键线路不变，这时矿井建设的工期不会发生变化。副井提前到底可提前进行主副井贯通工程施工工作，可加快井底车场巷道与硐室施工进度。(2)主井施工进度拖延，矿井建设的关键线路不变，这时矿井建设的工期会发生拖延。副井到底不会耽误井底车场巷道与硐室的施工进度。(3)副井比计划工期提前较多，在完成主副井贯通工程施工后主井仍没有到底时，这时可提前安排原关键线路上主井重车线工程施工，争取因为副井赢得的时间，推进井下巷道施工。因为是单井筒担负井下施工，因此受运输能力、通风条件等因素的限制。五、背景某施工单位承建了一巷道工程，巷道断面 20m2，倾角 6。，围岩为中等稳定的砂泥岩互层，无有害气体，无水。永久支护为锚喷支护，喷层厚度120mm。施工组织设计采用普通钻爆法施工，气腿凿岩机打眼，炮眼深度30m。施工中突然遇到断层破碎带，施工单位因无应急准备方案，仍按原方案施工，结果喷混凝土出现开裂、脱落，巷道变形等现象，且围岩破碎情况越来越严重，顶板稳定不冒落时间不足 2h。为安全通过破碎带，施工单位经设计和监理单位同意，采取了减少周边眼装药量，增加锚杆和喷浆紧跟迎头的支护方法，但仍发生了掘进工作面后锚杆与顶板同时冒落的冒顶事故。问题?1分析施工单位通过断层破碎带所采取措施的合理性及存在的不足。?2为安全通过断层破碎带，应采取哪些有效的措施和施工方法?【答案】1周边眼装药量减少可减小爆破对围岩的破坏作用，但不能直接预防断层破碎带冒落；增加锚杆数量可提高破碎围岩稳定性，但难以控制深部围岩冒落，无法保证在破碎围岩冒落前完成支护；喷浆紧跟迎头，能及时支护围岩，但顶板仍发生冒落，说明该措施支护强度不够。?2应采取的措施和施工方法主要有：为扩大控制破碎围岩的范围应增加锚杆长度。在迎头拱部施工一定角度的超前锚杆，或架设金属支架，使用前深梁(或对断层破碎带进行管棚注浆加固后再掘进巷道)，实现超前支护。减少掘进炮眼深度，可改为 1m 左右，并采取多打眼，少装药的爆破措施。六、背景某矿井工程项目，在实施过程中，施工单位遇到了如下几种情况：事件 1：3 月 5 日，在施工运输石门时，遇到原地质资料提供的断层破碎带，并发生冒顶，造成施工单位增加施工费用支出 35 万元，影响工期 10 天。施工单位在 3 月 15 日处理完冒顶事故后，向工程师提出了索赔。事件 2：在施工下山时，5 月 9 日遇到地质资料提供的含水层，工程师认为该含水层不会造成大的事故，遂指示施工单位强行通过，结果导致涌水事故，造成施工单位经济损失68 万元，影响总工期 26 天。事故处理完成后继续施工，于 12 月 26 日竣工后，项目经理提出了索赔。事件 3：7 月 21 日在施工顺槽时，由于遭遇地质资料未提供的断层，影响工期 9 天，施工单位额外支出费用 23 万元。施工单位立即向工程师提出了索赔。问题1分别分析几次事件中的索赔。2试述承包人的索赔程序。【答案】1事件 1 索赔不成立，因为该地质状况是在预先的地质报告中提供给了施工单位，施工单位的报价应该视为已经包含处理该不良地质情况的费用。事件 2 索赔理由成立，因为是工程师的错误指令造成了施工单位的经济和工期损失，但是索赔却不能成立，因为索赔意向超过了 28d，正确的做法应该是索赔事件发生后的 28d 之内提出索赔意向。事件 3 的索赔成立，因为是不可预见的不利地质情况造成了施工单位的损失，而且该断层并未在地质报告中标注。2承包人的索赔程序是：(1)首先由承包人发出索赔意向通知。矿山工程索赔事件发生后，承包人应在索赔事件发生后的 28d 内向工程师递交索赔意向通知，声明将对此事件索赔。如果超过这个期限，业主(监理工程师)有权拒绝承包人的索赔要求。索赔意向通知提交后的 28d 内，或业主(监理工程师)同意的其他合理时间，承包人应递送正式的索赔报告。(2)业主(监理工程师)审核索赔报告。接到承包人的索赔意向通知后，业主(监理工程师)应认真研究、审核承包人报送的索赔资料。以判定索赔是否成立。判定索赔成立的原则包括：与合同相对照，事件已造成了承包人施工成本的额外支出，或总工期延误；造成费用增加或工期延误的原因，按合同约定不属于承包人应承担的责任；承包人按合同规定的程序提交了索赔意向通知和索赔报告。(3)确定合理的补偿额。经业主(监理工程师)核查同意补偿后，补偿的额度往往与承包人的索赔要求的额度不一致。主要原因有：对承担这事件责任的界限划分不清或不一致；索赔证据不充分；索赔计算的依据和方法分歧较大等。双方应就索赔的处理进行协商。协商不成，可以按合同的约定提交仲裁机构仲裁或诉讼。七、背景某基坑开挖工程，合同挖方量为 7000m3，直接费单价 5.2 元/m，综合费率为直接费 20%。按经甲方批准施工方案及进度计划，乙方租用一台 1m3 的反铲（租赁费 550 元/台班）开挖，6 月 11 日开工，6 月 20 日完工。施工中发生下列事件：事件 1：因反铲大修，晚进场 1 日，造成人员窝工 10 工日；事件2：遇未预见的软土层，接工程师要求于 6 月 15 日开始停工的指令，进行地质复査，配合用工 15 工日，6 月 19 日接工程师次日复工指令及开挖加深 1.5m 的设计变更通知，增加挖方量 1400m3；事件 3：6 月 20 日至 22 日遇百年不遇的暴雨，开挖暂停，造成人员窝工 30 工日；事件 4：6 月 23 日修复暴雨损坏正式道路用工 30 工日，6 月 24 日恢复挖掘，至 6 月 30 日完工。问题逐项分析上列事件，乙方是否可向甲方索赔？为什么？如可索赔，各可索赔工期几天？可索赔费用多少？（假设人工单价 25 元/工日，管理费为 30%）【答案】事件 1：不可索赔，属承包商责任；事件 2：可索赔，遇未预见的地质条件，由甲方承担；可索赔工期 5 日（1519 日），用工费255(1+30%)=487.5 元；机械费 5505=2750 元。工程师指令变更设计加深基坑，可索赔，其工程费为 14005.2(1+20%)=8736 元；事件 3：因大暴雨停工，属不可抗力，工期顺延；不可索赔窝工费；事件 4：可索赔，修复因不可抗力造成的工程损失，由甲方承担；可索赔工期 1 日，人工费2530(1+30%)=975 元；机械费 5501=550 元。八、某地面施工队伍为满足施工工程的进度问题，安排晚上 2 点进行露天爆破工作。放炮员叫醒在库房内睡着的库房值班员，取来药后完成了起爆的准备工作。班长为防止路人进入危险区，在路口安设了专人警戒。放炮员发出一声鸣笛信号即起爆，结果有一行人在黑暗中没有看到警戒人员，也没有获得警告通知，走近危险区时被突然的炮声惊吓摔跤受伤，同行的另一行人被飞石打伤。问题 1库房值班人员的错误行为在哪里?2分析事故发生的原因及其预防措施。【答案】1根据规定，无关人员不得进入炸药库区，严禁在库房内住宿和进行其他活动。因此，库房值班员的错误在于其在库房内睡觉。上班时间不应睡觉是劳动纪律问题，库房睡觉属于违反安全法规的错误。2根据爆破安全规程要求，在大雾天、黄昏和夜晚，禁止进行地面和水下爆破。需在夜间进行爆破时，必须采取有效的安全措施，并经主管部门批准。因此，本案例首先应对晚间爆破的安全措施以及负责批准的主管部门进行检查，措施是否到位。从本案例分析，可能出现的问题包括：晚间爆破照明不足，包括警戒处，行人不知鸣笛警戒信号和警戒位置。按照要求，爆破人员对光线不足或无照明以及未严格按爆破安全规程要求做好准备工作的情况，应该拒绝进行爆破工作。也可能负责警戒的人员失责或警戒不充分，导致无关人员邻近危险区。按规定，所有进人危险区的通道上均应设置警戒，尤其是晚间爆破，在照明条件不好的情况下，警戒人员不容易发现异常情况。因此对晚间爆破应慎重对待，一般不允许晚间爆破，必须进行爆破工作时，应制定充分的安全措施，并高度重视和严格执行相关的措施。这也是晚间爆破的安全措施必须经过主管部门批准的理由。鸣笛警戒应三声，以避免有人疏忽导致的失误，特别在晚上。对于晚间的爆破施工，同样应加强预防飞石的措施，采取必要的爆破施工安全措施，保证爆破过程中的各种安全要求。九、某井筒井深 820m，采用地面预注浆堵水。注浆专业队认为当时不能检查注浆效果，没有严格遵守操作程序；井筒施工单位责怪注浆效果差，没有采取积极措施。当检查预注浆工作质量时，发现工作面漏水量超过 18m3h。建设单位为避免延误井筒施工时间，要求在井筒建成后处理。在井筒后续施工中，因为井筒漏水越来越大，井壁质量无法保证，造成已建的多段井壁混凝土强度低于设计要求，井筒漏水严重，注浆单位采用壁后注浆处理后仍无济于事，最后建设方只能要求采用套壁补强的方法进行处理。问题?1有哪些原因造成背景中的井筒质量问题?应怎样进行注浆工作和井壁质量检验验收工作?2该井筒应怎样进行验收?验收后的井筒对今后生产有何影响?【答案】本案例强调，控制施工质量的重要手段就是实施过程控制和及时控制原则，及早发现和处理质量问题，以避免质量事故的损失。?1案例中的质量事故原因是比较清楚的，即注浆效果差，造成井筒施工条件差，使处理漏水困难；井筒施工单位又未采取积极措施；同时建设单位对漏水和井壁质量问题不及时处理，堆积的质量问题造成最终严重的质量事故。这些原因都和没有很好实施过程控制与及时控制有关，延误了发现问题和处理问题的时机。因此，及时检验是非常重要的。对于注浆工程的检验和井筒工程，要充分强调分项工程的自检，对当时无法检验的内容，要重视和检查当时的施工记录、检查和试验数据，必要时可以采取抽检等方法。?2井筒套壁后如井筒运行安全没有问题，则该井筒可以进行非正常验收。因此造成的经济损失应由责任的三方面，即注浆、井筒施工及建设方共同承担。套壁后的井筒影响矿井的生产能力，将对矿井的设计的生产能力、设备能力、生产布局等多方面产生严重影响。一十、某井筒工程直径 6m，井深 780m。地质报告表示在井深 620m 以后有三层有含水层，涌水量分别为 22m3h、14m3h、80m3h。施工组织设计考虑井深较深，选择了包括 5m3 吊桶、9 臂钻架等大型施工设备。对于井筒涌水，则施工组织设计写了“可以采取工作面预注浆处理”和“视情况采取井壁注浆”的措施。由于掘砌设备操作使用不顺利，施工进度严重拖延。施工队根据 620m前和第一、二层含水层的实际揭露地层涌水远小于地质报告的情况，认为地质报告可能有误。为赶进度，施工队一直施 T_N 第三含水层仍按正常掘砌施工。结果，在放炮后虽未有突水事故，但井壁岩石裂隙出现四处涌水。施工队只得匆匆处理，并设法加快了井壁砌筑工作。对于井壁可能出现涌水过大的问题，期待井壁注浆来处理。最后，尽管业主与施工单位为处理井壁又投入了大量人力财力，但其质量仍不能满意。问题 1分析施工组织设计的失误。2施工队施工中有哪些错误的做法?存在哪些不妥的看法?3岩壁大量涌水对井壁混凝土施工质量有哪些影响?【答案】本案例说明通常影响施工质量的因素。1施工组织设计的失误主要有三点：1)立井机械化施工设备选择不妥。虽然井筒比较深，但是断面不大。井内布置重型设备有困难。施工过程中工人操作使用不顺利，主要并非操作的问题，而是设备的选型问题；2)对井筒涌水的处理不落实。虽然提出“可以采取工作面预注浆处理”，但没有明确如何具体处理，没有充分考虑工作面注浆的困难，而是错误地准备在工作面注浆效果不好时“采用井壁注浆”，对于工作面注浆也没有准备，临到第三含水层时仍未有提出具体的注浆方案、措施(如，岩柱、一次或分次注浆、安全措施等)。这也是注浆工作没有落实的一个重要原因；3)重要一条是没有按规定进行探水，执行“有疑必探”的规定；遇含水层且已经发现水文报告的前两层含水层涌水情况与实际有误，却不采取探水措施，反而主观地认为第三层涌水会减少。这是严重的违章和失误。2施工对造成此质量事故的根本原因就是没有按照规程施工。1)没有执行“有疑必探、先探后掘”的要求；2)没有按规定实施工作面预注浆等治水措施；3)然后是为抢进度，当出现较大的涌水后仍没有采用专门的堵水措施，冒险强行通过。这就势必给施工和工程质量造成伤害。从本案例可看出，掌握地质条件，并根据地质条件采取合理的施工措施是矿山工程保证施工质量的重要环节。因此，在地质条件有疑问时，更要注意贯彻“有疑必探”的原则。矿山工程质量的好坏和地质因素的影响，以及和掌握地质条件的程度很有关系。从本案例还可看出，这些错误的做法和认识有关。对质量不够重视，为追求进度放弃质量：为赶进度没有遵守“有疑必探”原则、轻信经验而不相信勘探资料、不采取预注浆措施，为赶进度，不认真采取处理井壁涌水“堵、截、导”等措施。特别应注意的是，把存在的质量问题推给后面的工序，势必导致问题“越滚越大”，解决起来也越来越困难。3岩壁涌水过大，首先使操作人员处在恶劣的施工环境下，就可能破坏正常施工程序和正确的操作要求，影响包括掘进、立模、井下搅拌、浇注等工作；其次是岩壁涌水影响混凝土的搅拌质量，也影响浇注的井壁混凝土质量，降低了强度、密实程度、抗渗性能等重要性能。因此，采用“干打井”技术是一个对进度、质量都有好处的有效方法。