浙江省2023年一级建造师之一建矿业工程实务全真模拟考试试卷B卷含答案.doc

浙江省浙江省 20232023 年一级建造师之一建矿业工程实务全真年一级建造师之一建矿业工程实务全真模拟考试试卷模拟考试试卷 B B 卷含答案卷含答案单选题（共单选题（共 5050 题）题）1、井巷工程主控项目质量检验时，检查点中应有（）以上的测点符合合格质量规定，其余测点不得影响安全使用。A.100B.90C.75D.70【答案】C2、副井井筒与车场连接硐室的规格尺寸与（）无关。A.井筒深度B.提升罐笼的类型C.井筒直径D.下放材料的最大长度尺寸【答案】A3、通常情况下，全断面一次掘进硐室的高度不应超过（）。A.45mB.56mC.67mD.78m【答案】A4、固定盘是设置在井筒内邻近井口的第二个工作平台，一般位于封口盘以下（）处。A.1-2mB.3-6mC.4-8mD.5-10m【答案】C5、下列合同文件中对同一内容的规定不一致时，应以（）中的规定为准。A.通用合同条款B.技术标准C.专用合同条款D.已标价工程量清单【答案】C6、关于微差爆破的说法，错误的是（）。A.能增加单位炸药消耗量B.可降低爆炸产生的地震效应C.能减少抛掷使用D.可实现巷道全断面一次爆破【答案】A7、特别重大质量事故的调查程序应按照（）有关规定办理。A.当地人民政府B.上级建设行政主管部门C.事故发生地的建设行政主管部门D.国务院【答案】D8、立井井筒基岩炮眼钻进时，不符合要求的是（）。A.应避开残眼和岩层裂隙B.井径直径小于 5m 时，宜采用伞形钻架钻眼C.掏槽眼应按要求增加深度D.每圈炮眼应钻至同一水平位置【答案】B9、土方回填时，若使用的土质不同，则应该（）。A.混杂使用B.交错分层铺填C.有规则分层，透水性大的置于下部D.有规则分层，透水性小的置于下部【答案】C10、在炸药的爆轰参数中，爆力是（）。A.爆轰波前端的压力B.爆炸化学反应结束时爆轰波的压力C.爆炸产生的冲击波和应力波的作用强度D.爆炸产生的气体膨胀做功的能力【答案】D11、矿井入风井巷和采掘工作面的风源含尘量不得超过（）。A.0.5mgm3B.1.0mgm3C.2.0mgm3D.5.0mgm3【答案】A12、采用定额计算法确定工序延续时间，计算参数不包括（）。A.工序的工程量B.工序的辅助时间C.参与该工序的人力或机械数量D.工序的产量定额【答案】B13、用于井下矿车运输的轻便钢轨，其最重要的工作性能指标是()。A.韧性B.耐疲劳性C.可焊性D.耐磨性【答案】B14、矿业工程现场管理工作的模式，目前多数采用的是（）。A.项目部和项目经理负责制B.工程处及处长负责制C.施工队与队长负责制D.专业区队与工地领导负责制【答案】A15、影响砂土工程性质的主要因素是砂土的()。A.颗粒大小B.黏性C.级配D.含水量【答案】C16、根据国家环境保护法，以下叙述正确的是（）。A.污染环境的项目建成后，必须向环境行政主管部门提交环境影响报告B.防治污染的设施经所在地建设行政主管部门同意后可以拆除C.排放污染物的企事业单位必须依照所在地环境行政主管部门的规定申报登记D.因不可抗力并经及时采取措施仍造成环境污染损害的免予承担责任【答案】D17、硝铵类炸药的主要化学成分是()。A.硝酸钾B.硝酸铵C.硝酸钠D.氯化铵【答案】B18、准许在地下和露天爆破工程中使用的炸药，但不包括有瓦斯和煤尘爆炸危险的矿山的是（）A.第一类炸药B.第二类炸药C.第三类炸药D.第四类炸药【答案】B19、下列钢筋连接方法中，不属于机械连接的方法是()。A.套筒挤压连接B.钢丝绑扎连接C.锥螺纹套筒连接D.直螺纹套筒连接【答案】B20、立井井筒施工中，用于提升及悬吊掘进设备的专用设备是()。A.吊盘B.钢丝绳C.天轮D.凿井井架【答案】D21、机械落矿法主要用于开采()的软矿石和煤矿。A.?23B.?34D.?34【答案】D22、碾压机械压实填方时，行驶速度不宜过快，一般平碾不应超过（）km/hA.1B.2C.3D.4【答案】B23、关于矿业单位工程施工组织设计的编制依据，以下说法错误的是（）。A.对于巷道工程，应有实测的巷道地质与水文地质资料B.对于井筒工程，应有专门的井筒检查孔的地质与水文资料C.对于土建工程，应有满足要求的工程地质与水文资料D.对于机电安装工程，应有相关设备的出厂说明书【答案】A24、属于现场动态管理内容的是（）。A.规章制度检查B.日常抽查C.定期检查D.按章考核【答案】B25、关于施工项目索赔管理，不合理的索赔理由是（）。A.发生工程变更B.技术资料不齐全C.施工装备延期进场D.发包人延误支付工程款【答案】C26、就矿山井巷工程而论，帷幕法仅适用于深度不超过（）的含水不稳定表士层中的立井和斜井施工。A.60mB.80mC.100mD.120m【答案】C27、露天深孔台阶爆破时有效堵塞长度值应大于()值。A.底盘抵抗线B.最小抵抗线C.炮孔排距D.炮孔间距【答案】A28、铀矿冶炼安全规程中有关竖井施工的安全生产要求，说法正确的是（）。A.关闭井盖门之前，禁止装卸吊桶B.竖井施工应采用单层吊盘作业C.井下作业人员的工具应随手携带D.吊盘上有石渣坠落时应及时通知井底【答案】A29、关于生产作业人员的安全教育、培训工作，做法正确的是（）。A.所有新进矿山行业的职工都应接受不得少于 40 小时的安全教育B.所有生产作业人员，每年安全教育、培训不应少于 20 小时的C.井下作业的新职工经培训、考试合格后可独立工作D.调换工种须重新培训后方可上岗作业【答案】B30、总承包项目在试运行和交付的试车中，不符合考核验收原则的是（）。A.考核指标应为合同中的保证条款B.考核验收工作由业主组织C.生产考核周期一般为不间断 72 小时D.项目中的专利考核由总承包商负责认定【答案】D31、深层搅拌水泥土围护墙的主要特点是()。A.施工中振动与噪声较大B.坑内需设支撑，不利于机械化挖土C.具有挡土、止水的双重功能D.施工时挤土较为严重【答案】C32、钻井法凿井施工中，泥浆洗井具有()的作用A.保证井壁清洁B.提高钻机扭矩C.粉碎土块D.保护井壁防止片帮【答案】D33、尾矿库安全管理规定关于尾矿库闭库的规定，说法正确的是（）。A.尾矿库使用到期后，应设计尾矿库闭库工程B.尾矿库的闭库设计和施工由企业自行组织、实施C.尾矿库闭库工程结束后，由企业自行聘请专家验收D.未经安全生产监督管理部门验收，企业不得关闭尾矿库【答案】D34、一般的井筒施工中，含主井改装的提升运输形式存在三个阶段，其顺序合理的是（）。A.副井吊桶提升(主井改装)期、主副井未贯通期和主井临时罐笼提升期B.主副井未贯通期、副井吊桶提升(主井改装)期和主井临时罐笼提升期C.主井临时罐笼提升期、主副井未贯通期和副井吊桶提升(主井改装)期D.主副井未贯通期、主井临时罐笼提升期和副井吊桶提升(主井改装)期【答案】B35、工序能力指数记为 CP 可以判别工序施工状态好坏。一般把工序能力指数分5 级，其中，表示工序能力指数合格，但不充分的是等级（）。A.特级B.AC.BD.C【答案】C36、对需要回灌的工程而言，回灌井与（）是一个完整的系统。A.截水帷幕B.降水井C.排水沟D.基坑【答案】B37、根据巷道掘进爆破的规定，下列说法正确的是()。A.在离炸药库 20m 区域内进行爆破时，任何人不应停留在炸药库内B.用爆破法贯通巷道，两工作面相距 5m 时，测量人员应事先下达通知C.独头巷道掘进工作面爆破时，应保持工作面与回风流巷道之间畅通D.间距小于 20m 的两个平行巷道中的一个巷道工作面需要爆破时，应通知相邻工作面的作业人员撤到安全地点【答案】D38、关于混凝土的说法，正确的（）。A.混凝土拌合时必须掺入一定量的外加剂B.符合标准的生活饮用水可拌制各种混凝土C.良好的骨料级配有利于控制混凝土的质量，但不利于节约水泥D.泵送混凝土宜选用细砂【答案】B39、对于矿山巷道工程项目的招标工作，做法不正确的是（?）A.自行招标B.采用邀请招标C.分施工招标和技术培训招标D.将工作面爆破工作单独分包【答案】D40、在工程的安全生产管理体系中，()是安全生产管理的责任主体和核心。A.国家安全监察总局B.企业上级主管部门C.政府行政主管部分D.企业【答案】D41、高温高硫矿井爆破时，孔内温度为（）时，应控制装药至起爆的相隔时间不应超过 1h。A.5070B.6080C.6090D.5080【答案】B42、用于施工井壁混凝土的模板，其组装后的外沿半径应（）。A.较井筒设计净半径大 14cmB.较井筒内径小 14cmC.等于井筒设计净半径D.等于井筒设计荒半径【答案】A43、设备基础的地脚螺栓埋设，一般当螺栓直径在 56mm 以上时，多采用（）。A.一次埋入法B.预留孔法C.钻孔锚固法D.直埋法【答案】A44、可用于煤矿井下爆破的煤矿许用器材是（）。A.铵油炸药B.导爆管C.岩石水胶炸药D.瞬发电雷管【答案】D45、基坑土方开挖的顺序和方法的正确原则是“开槽支撑、先撑后挖、()、严禁超挖”。A.一次到底B.分片开挖C.分层开挖D.先浅后深【答案】C46、所谓风险的一次性特征，是指（）。A.风险出现的状况各次都不同B.项目的风险只出现一次C.各种风险都要在项目中出现一次D.存在一项影响项目的关键风险【答案】A47、可以不采用临时支护的立井施工作业方式是（）。A.短段掘砌平行作业B.混凝土支护作业C.长段掘砌单行作业D.混合作业【答案】D48、不应列人影响锚杆抗拉拔力大小因素的是()。A.岩性B.托盘的预紧力C.锚固方法D.施工质量【答案】B49、露天浅孔台阶爆破时每个台阶至少有水平的和倾斜的（）个自由面。A.2B.3C.4D.5【答案】A50、目前建井工作期间工作面高温问题的处理方法以()降温为主。A.井下制冷B.个人防护C.封闭热源D.通风【答案】D多选题（共多选题（共 2020 题）题）1、可以分包的工程内容是()。A.非主体部分的工程设计B.大型成套设备的采购和安装C.矿建工程施工或土建工程施工或安装工程施工D.监测装置的标准或检定、设备或材料的特殊检验E.日常管理及安全管理【答案】ABCD2、对于进行疏干井的管井施工，不可缺少的工序有()。A.小孔径取芯B.钻进C.测斜D.下井管E.洗井【答案】BC3、矿山井下巷道采用光面爆破时，周边眼应满足的要求有()。A.眼口落在井巷掘进的轮廓线外 50mmB.周边眼间距不大于 500mmC.采用低爆速炸药D.采用不耦合装药E.封泥全部采用黏土炮泥【答案】BCD4、通过拉伸试验可以测定的钢材的工作性能指标有()。A.弹性模量B.塑性C.屈服强度D.冲击韧性E.抗拉强度【答案】ABC5、工程地质中，岩层产状的主要参数有()。A.向斜B.背斜C.走向D.倾向E.倾角【答案】CD6、斜井和平硐的运输方式，包括(?)运输。A.串车提升B.无极绳C.胶带机D.无轨胶轮E.箕斗【答案】ACD7、影响混凝土强度的主要因素包括()。A.水泥石的自身强度B.水泥与骨料间的粘结力C.拌合物的搅拌均匀与密实程度D.混凝土结构的大小E.水泥的水化充分程度【答案】ABC8、关于矿业工程项目的特点，说法比较合理的是()。A.矿井地质资料不准的重要因素是客观上勘察能力不够?B.矿业工程必须有井上和井下系统间的联系?C.矿井施工必须从地上通过井筒向地下逐步进行?D.每个矿山工业场地都布置有自己的选矿生产系统?E.矿业工程项目内容到公路或铁路的储运站为止【答案】ABC9、巷道施工一次成巷的主要特点是（）。A.可一次完成，不留收尾工程B.施工作业安全，质量好C.施工干扰多，速度慢D.节约材料、降低工程成本和施工计划管理可靠E.工作面不需要临时支护【答案】ABD10、根据采场地压管理方法不同，采矿方法分为()。A.空场采矿法B.充填采矿法C.崩落采矿法D.溶解采矿法E.溶浸采矿法【答案】ABC11、为防止支护结构发生坍塌进行基坑支护监测，下面属于基坑监测内容的是（）等。A.水平位移和垂直位移B.地表裂缝C.基坑顶部建(构)筑物变形D.地下水位E.支护结构内力及变形监测项目的内容有：基坑顶部水平位移和垂直位移、地表裂缝、基坑顶部建(构)筑物变形、支护结构内力及变形等。监测项目的选择应考虑基坑的安全等级、支护结构变形控制要求、地质和支护结构的特点。监测方案可根据设计要求、护壁稳定性、周边环境和施工进程等因素确定。【答案】ABC12、工程总承包的项目启动阶段工作内容，包括（）。A.建立项目部B.编制项目计划和各部门计划C.建立项目管理协调程序D.完成实施项目总承包的批准手续E.筹备进场【答案】ABC13、属于矿山安全规程要求检查的井下通风与环境的相关参数包括有（）。A.粉尘含量B.风速C.风质D.风量E.空气含氧量【答案】BCD14、关于井巷贯通容许偏差的说法，正确的是（）。A.井巷贯通的容许偏差由矿井技术负责人单独决定B.一井内贯通巷道的水平重要方向容许偏差，要较两井间贯通的小C.一井内贯通巷道的竖直重要方向容许偏差，要较两井间贯通的小D.对立井贯通，采用小断面掘进、贯通后刷大方法的容许偏差较大E.采用贯通前预先安装罐梁、罐道的立井贯通容许偏差较小【答案】BD15、影响矿井充水的自然因素有()。A.大气降水B.地表水C.基岩的出露程度D.未封闭的钻孔E.老窑水【答案】ABC16、为保证施工准备工作的进度和质量，宜采取()相结合的方法。A.设计单位与建设单位B.施工单位和监理单位C.室内准备与室外准备D.主体工程与配套工程E.整体工程准备与施工队伍落实【答案】CD17、关于钢筋混凝土预制桩打桩施工的说法，正确的有()。A.打桩宜采用从中间向四周的顺序B.打桩宜采用“重锤高击”的方法C.桩锤突然回弹过大应警惕桩尖遇到障碍物而损坏D.在软弱土层中需要接桩时，必须采用硫磺胶泥锚接法E.摩擦桩的入土深度以贯入度为主控制【答案】AC18、需由国务院地质矿产主管部门审批，并颁发采矿许可证才允许开采的矿产资源有（）。A.国家规划矿区B.煤矿C.矿产储量规模在大型以上的矿产资源D.领海海域的矿产资源E.国家实行保护性开采的矿种【答案】ACD19、砌体结构的特点有()。A.节约水泥和钢材，降低造价B.具有较好的保温隔热和隔声性能C.具有良好的耐火性D.施工工序单一，可连续施工E.寒冷地区不易进行施工【答案】ABCD20、矿井通风系统中，压入式通风系统的优点包括()。A.在有效吸程内排尘的效果好B.排出炮烟的作用比较强C.排除炮烟所需的风量较小D.工作面回风沿井巷流出，沿途能一并把粉尘等有害气体带走E.瓦斯涌出的工作面采用这种通风方式比较安全【答案】BD大题（共大题（共 1010 题）题）一、某矿井工程项目，在实施过程中，施工单位遇到了如下几种情况：13 月1 日，在施工运输石门时，遇到原地质资料提供的断层破碎带，并发生严重冒顶，造成施工单位增加施工费用支出 30 万元，影响工期 15 天。施工单位在 3月 15 日处理完冒顶事故后，向工程师提出了索赔。2在施工下山时，5 月 1日遇到地质资料提供的含水层，工程师认为该含水层不会造成大的事故，遂指示施工单位强行通过，结果导致涌水事故，造成施工单位经济损失 50 万元，影响总工期 30 天。事故处理完成后项目经理休假 30 天，回来后，项目经理提出了索赔。38 月 1 日在施工顺槽时，由于遭遇地质资料未提供的断层，使得煤层上移，重新找到煤层后，影响工期 10 天，施工单位额外支出费用 30 万元。施工单位在找到煤层后，立即向工程师提出了索赔。问题 1分别分析几次事件中的索赔。2试述承包人的索赔程序。【答案】1事件 1 索赔不成立，因为该地质状况是在预先的地质报告中提供给了施工单位，施工单位的报价应该视为已经包含处理该不良地质情况的费用。事件 2 索赔理由成立，因为是工程师的错误指令造成了施工单位的经济和工期损失，但是索赔却不能成立，因为索赔意向超过了 28 天，正确的做法应该是索赔事件发生后的 28 天之内提出索赔意向。事件 3 的索赔成立，因为是不可遇见的地质情况造成了施工单位的损失，而且该特殊断层并未在地质报告中标注。2承包人的索赔程序是：1)首先由承包人发出索赔意向通知。矿山工程索赔事件发生后，承包人应在索赔事件发生后的 28 天内向工程师递交索赔意向通知，声明将对此事件索赔。如果超过这个期限，业主(监理工程师)有权拒绝承包人的索赔要求。以后承包人将正式向业主(监理工程师)递交索赔报告。索赔意向通知提交后的 28 天内，或业主(监理工程师)同意的其他合理时间，承包人应递送正式的索赔报告。2)业主(监理工程师)审核索赔报告。接到承包人的索赔意向通知后，业主(监理工程师)应认真研究、审核承包人报送的索赔资料。以判定索赔是否成立。判定索赔成立的原则包括：与合同相对照，事件已造成了承包人施工成本的额外支出，或总工期延误；造成费用增加或工期延误的原因，按合同约定不属于承包人应承担的责任，包括行为责任或风险责任；承包人按合同规定的程序提交了索赔意向通知和索赔报告。3)确定合理的补偿额。经业主(监理工程师)核查同意补偿后，补偿的额度往往与承包人的索赔要求的额度不一致。主要原因有：对承担这事件责任的界限划分不清或不一致；索赔证据不充分；索赔计算的依据和方法分歧较大等。双方应就索赔的处理进行协商。协商不成，可以按合同的争议条款提交约定的仲裁机构仲裁或诉讼。二、某工程建设在一老厂区最东侧的狭窄场地。该工程特点为是场地附近建筑物较多，皮带通廊和各种管道纵横交错，且有 150m 高烟囱两座，周围交通非常不便。某承包方同发包方签订了该工程的建设施工合同，约定工期 l2 个月，开工日期为 3 月 8 日，竣工日期为次年 3 月 7 日；工期惩罚额为 5000 元d，工程保修期一年。在施工过程中，因建筑物较密集，安全管理困难较大。烟囱施工到 100m 高时，施工材料坠落到附近的车间屋面，造成一名屋面防水施工人员死亡。另，工程累计停电 20d；因雨天不能正常施工延误工期 10d；由于交通不便造成误工 10d，该工程于次年 4 月 17 日竣工。同日，为给高炉早日供料，公司领导决定不经验收即投入使用。问题 1本工程发生的职业伤害事故按发生原因和事故后果严重程度分属什么类别的事故?2伤亡事故处理时限是如何规定的?3承包方是否应承担该工程延误的责任?应如何计算工期延误惩罚数额?4该工程未经验收便投入使用，其质量问题承包方是否应该承担责任?应如何处理?【答案】1本案例属物体打击类安全事故；事故属一般性安全生产事故。2重大事故、较大事故、一般事故，负责事故调查的人民政府应当自收到事故调查报告之日起 15 日内作出批复；特别重大事故，30 日内做出批复，特殊情况下，批复时间可以适当延长，但延长的时间最长不超过 30 日。3工期共延误 40d，其中 20d 停电应由负责供电的发包方负责；对雨天和交通不便的影响承包商应在合同签订之前对此风险有所准备，但承包方在制订计划和实际施工中考虑不周，造成误工。故由此造成的 20d 工期延误由承包方承担责任，工期延误惩罚额为 100000 元。4工程未经验收业主就要求投入使用，投入使用之日(次年 4 月 17 日)即可视为工程移交 Et，由此发生的质量问题由业主承担责任。但出现故障的时间在工程质量保修期内，承包方应承担保修责任，派人检查修理。检查质量问题确实是由于承包方的施工责任或施工质量不良造成的，承包方应负责并承担修理费用。三、某厂新建一条生产线，工期要求 9 月 10 日投产，因遇到“非典”时期，机械设备于 7 月 28 日才陆续到位，晚到 45d，而且设备制造质量粗糙，造成施工安装单位一边进行设备安装，一边整修不规范设备。设备在试生产 2 个月后，密封装置性能较差。检查发现制造的曲轨误差超限，同时导致了施工中出现违反操作规程、强行安装的隋况，使曲轨产生变形，最终密封装置出现 20mm 偏差而形成漏风。为处理事故，停产 5d 整修，设备制造厂家支出 68 万元，施工承包商支出 34 万元。经过设备制造单位修补后，协同施工单位一起安装，使密封性能满足要求。问题 1上述背景材料中的质量事故属哪一类 2对质量事故处理检查和鉴定的结论有哪几种 3背景材料中质量事故的处理分别属于哪种处理方案【答案】1曲轨设备制造出现变形，误差超限，是安装困难、达不到质量要求的根本原因，造成经济损失 68 万元，属于一般事故。设备安装操作不符合规范要求的失误，经济损失 34 万元，属于一般事故。2对于质量问题，严重的缺陷应推倒重来；一般的缺陷通过翻修或更换器具、设备予以解决，如能够符合相应的专业工程质量验收规范，则应认为该检验批合格。检查和鉴定的结论通常可能有以下几种：1)事故已处理，可继续施工。2)隐患已消除，结构安全有保证。3)经修补处理后，完全能够满足使用要求。以上应属于“允许施工单位在采取相应的措施后重新验收”的内容。4)基本满足使用要求，但使用时应加附加的限制条件。此项应属于“为了避免社会财富更大的损失，在不影响安全和主要使用功能条件下可按处理技术方案和协商文件进行验收”的内容。5)对短期难以做出结论者，提请设计单位验证或专门检验机构检验。此项属于“如经检测鉴定达不到设计要求，但经原设计单位核算，仍能满足结构安全和使用功能的情况，该检验批可以予以验收”的内容。6)其他鉴定结论。3因设备制造产生的变形，经过修整后可以正常安装，并可达到设计的密封要求。此应属于“经修补可满足使用要求”；因设备安装操作失误，经过重新安装后满足密封要求，属于返工处理。四、背景资料某施工单位接受邀请，按照参加投标预备会进行现场考察编制投标文件的程序参加了一净直径 7.Om、深 650m 立井井筒的施工招标活动，并中标。该工程施工中发生了以下事件：（1）工程进行到第2 个月时又新进了一批水泥，施工单位首次组织材料员、工程技术人员对该批水泥进行进场联合验收，合格后用于工程施工。（2）在现浇钢筋混凝土井壁施工过程中，施工单位按照绑扎钢筋施工单位自检浇注混凝土的程序组织施工。（3）在完成 500m 井筒工程后，施工单位对其进行全面质量检查，结果如下表所示：指出事件（1）所存在的问题并说明正确做法。【答案】事件(1)所存在的问题：没有正规的材料进场验收制度(施工第二月才首次组织检验)(1 分);监理人员未参加对进场材料的联合验收(1 分)。正确做法：施工单位应建立工程材料进场联合验收制度(1 分);进场材料应组织材料员、工程技术人员及监理人员共同进行联合验收(1 分)。五、某矿井主井井筒设计深度 560m，井筒净直径 6m，建设单位经过公开招标同某施工单位签订了施工合同，合同专用条款规定，工程造价和工期的基础井筒涌水量 20m/h。井筒施工到 368m 位置时，放炮后井筒涌水量达到 23m/h。施工单位在没有采取措施的情况下进行了混凝土浇筑。脱模后发现井壁质量蜂窝麻面严重，井筒一侧半径偏差达到-20mm。建设单位提出返工处理，施工单位为此额外支出 3 万元，影响工期 2 天。问题 1.建设单位要求返工的主要依据是什么?应该如何应对施工单位的索赔，为什么?2案例中，影响井筒净半径误差的原因主要有哪些?3.在该案例中造成蜂窝麻面的主要因素可能有哪些?4施工过程中常用的处理井壁淋水有哪些措施?【答案】1.主要依据是半径偏差不合格。根据规范规定，当井筒采用混凝土支护，且井内有提升装备时井筒内半径的允许偏差为+50。对施工单位的索赔不给予支持，因为涌水量超出 20mh 不会造成井筒半径尺寸的不合格，不是影响工期和费用的原因。2.通常影响井筒半径尺寸误差的主要原因包括测量误差、模板安装误差、施工失误等。本案倒的主要原因应是施工没有专门措施的原因。包括模板变形，造成井筒不同方向半径尺寸有大有小；支模板时没有校核测量造成的偏差，或是支模板人不负责任造成模板偏向一侧；如果混凝土未对称浇筑，在一侧浇筑过高时会对模板形成挤压，使模板跑偏，造成井筒半径尺寸误差等。3.影响井壁蜂窝麻面的主要原因有：涌水直接进入混凝土冲走水泥浆；混凝土振捣操作不规范；混凝土粘模，没有及时清理，没有刷脱模剂等原因。4.施工中一般处理井壁淋水的措施有：截水和导水。截水就是在吊盘上方设置一圈截水槽，将井壁淋水截住并用软管引到吊盘上的水箱中；导水就是在浇筑混凝土井壁时，设置挡水层，在挡水层后面埋设导水软管，将岩帮涌水导出到模板外面，不至进入混凝土中，在混凝土强度达到一定要求后，再注浆将井壁后面充实堵水。六、背景某基坑开挖工程，合同挖方量为 7000m3，直接费单价 52 元m，综合费率为直接费 20。按经甲方批准施工方案及进度计划，乙方租用一台 1m3的反铲(租赁费 550 元台班)开挖，6 月 11 日开工，6 月 20 日完工。施工中发生下列事件：事件 1：因反铲大修，晚进场 1 日，造成人员窝工 10 工日；事件2：遇未预见的软土层，接工程师要求于 6 月 15 日开始停工的指令，进行地质复查，配合用工 15 工日，6 月 19 日接工程师次日复工指令及开挖加深 15m的设计变更通知，增加挖方量 1400m3；事件 3：6 月 20 日至 22 日遇百年不遇的暴雨，开挖暂停，造成人员窝工 30 工日；事件 4：6 月 23 日修复暴雨损坏正式道路用工 30 工日，6 月 24 日恢复挖掘，至 6 月 30 日完工。问题逐项分析上列事件，乙方是否可向甲方索赔?为什么?如何索赔，各可索赔工期几天?可索赔费用多少?(假设人工单价 25 元工日，管理费为 30)【答案】事件 1：不可索赔，属承包商责任。事件 2：可索赔，遇未预见的地质条件，由甲方承担；可索赔工期 5 日(1519 日)，用工费255(1+30)=487.5 元；机械费 5505=2750 元。工程师指令变更设计加深基坑，可索赔，其工程费为 14005.2(1+20)=8736 元。事件 3：因大暴雨停工，属不可抗力，工期顺延；不可索赔窝工费。事件 4：可索赔，修复因不可抗力造成的工程损失，由甲方承担；可索赔工期 1 日，人工费2530(1+30)=975 元；机械费 5501=550 元。七、某矿山工程项目采用公开招标形式招标，招标文件中载明，投标截止时间为 5 月 19 日 11：00，开标时间为 5 月 20 日 14：00，资质等级要求为省外企业有一级以上资质，省内企业为二级以上资质；招标文件还附有最高投标限价和最低投标限价。六家施工企业 A、B、C、D、E 和 F 通过资格预审，并购买了招标文件。项目的评标委会员原定 6 名成员，其中经济、技术专家 4 名，建设单位人员 1 名，公证员 1 名。在由当地招标主管部门领导主持的开标会议中，专家对委员会的组成等问题提出质疑；随后，会议按规定重新组建了评标委员会，并重新开始开标会议。委员会在工作中发现，A 企业的标书中另附有一份改进设计方案及其报价；D 联合体中一施工企业退出；E 在投标截止时间前，递交了降价补充说明。评标委员会认定 D 的标书为废标。经评标，确定B、C 为中标候选人。5 月 22 日，建设单位与 B 施工企业就价格问题进行协商，要求 B 施工企业降低投标报价；当日，B 施工企业同意在原投标报价的基础上优惠 5%后，被确定为中标人，建设单位随即向 B 施工企业发出中标通知书，同时通知了其他投标企业。5 月 25 日，签订施工合同。问题：（1）招标文件的内容有何不妥？说明理由（2）指出原评标委员会及开标过程中存在的问题，并说明理由。（3）A、E 企业分别采用了何种投标策略？（4）确定 B 企业为中标后选人到中标人的过程中，建设单位的做法有何不妥？并说明理由。【答案】八、某井筒工程直径 6m，井深 780m。地质报告表示在井深 620m 以后有三层有含水层，涌水量分别为 22m3h、14m3h、80m3h。施工组织设计考虑井深较深，选择了包括 5m3 吊桶、9 臂钻架等大型施工设备。对于井筒涌水，则施工组织设计写了“可以采取工作面预注浆处理”和“视情况采取井壁注浆”的措施。由于掘砌设备操作使用不顺利，施工进度严重拖延。施工队根据 620m 前和第一、二层含水层的实际揭露地层涌水远小于地质报告的情况，认为地质报告可能有误。为赶进度，施工队一直施工到第三含水层仍按正常掘砌施工。结果，在放炮后虽未有突水事故，但井壁岩石裂隙出现四处涌水。施工队只得匆匆处理，并设法加快了井壁砌筑工作。对于井壁可能出现涌水过大的问题，期待井壁注浆来处理。最后，尽管业主与施工单位为处理井壁又投入了大量人力财力，但其质量仍不能满意。问题 1.分析施工组织设计的失误。2施工队施工中有哪些错误的做法存在哪些不妥的看法 3岩壁大量涌水对井壁混凝土施工质量有哪些影响【答案】本案例说明通常影响施工质量的因素。1施工组织设计的失误主要有三点：1)立井机械化施工设备选择不妥。虽然井筒比较深，但是断面不大。井内布置重型设备有困难。施工过程中工人操作使用不顺利，主要并非操作的问题，而是设备的选型问题；2)对井筒涌水的处理不落实。虽然提出“可以采取工作面预注浆处理”，但没有明确如何具体处理，没有充分考虑工作面注浆的困难，而是错误地准备在工作面注浆，效果不好时“采用井壁注浆”，对于工作面注浆也没有准备，临到第三含水层时仍未有提出具体的注浆方案、措施(如，岩柱、一次或分次注浆、安全措施等)。这也是注浆工作没有落实的一个重要原因；3)重要一条是没有按规定进行探水，执行“有疑必探”的规定；遇含水层且已经发现水文报告的前两层含水层涌水情况与实际有误，却不采取探水措施，反而主观地认为第三层涌水会减少。这是严重的违章和失误。2施工队造成此质量事故的根本原因就是没有按照规程施工。1)没有执行“有疑必探、先探后掘”的要求；2)没有按规定实施工作面预注浆等治水措施；3)然后是为抢进度，当出现较大的涌水后仍没有采用专门的堵水措施，冒险强行通过。这就势必给施工和工程质量造成伤害。从本案例可看出，掌握地质条件，并根据地质条件采取合理的施工措施是矿山工程保证施工质量的重要环节。因此，在地质条件有疑问时，更要注意贯彻“有疑必探”的原则。矿山工程质量的好坏和地质因素的影响，以及和掌握地质条件的程度很有关系。从本案例还可看出，这些错误的做法和认识有关。对质量不够重视，为追求进度放弃质量：为赶进度没有遵守“有疑必探”原则、轻信经验而不相信勘探资料、不采取预注浆措施，为赶进度，不认真采取处理井壁涌水“堵、截、导”等措施。特别应注意的是，把存在的质量问题推给后面的工序，势必导致问题“越滚越大”，解决起来也越来越困难。3岩壁涌水过大，首先使操作人员处在恶劣的施工环境下，就可能破坏正常施工程序和正确的操作要求，影响包括掘进、立模、井下搅拌、浇注等工作；其次是岩壁涌水影响混凝土的搅拌质量，也影响浇注的井壁混凝土质量，降低了强度、密实程度、抗渗性能等重要性能。因此，采用“干打井”技术是一个对进度、质量都有好处的有效方法。九、1、背景：某施工单位承担了一锚喷支护巷道的施工任务。该巷道设计锚杆间排距 1m，每断面锚杆 9 根；采用树脂药卷锚固；喷混凝土厚度 50mm。施工中，业主进行了中间验收，检查了 200m 巷道，有关锚杆部分的记录有以下内容：（1）树脂药卷检查：材料进场验收单一张，抽查药卷 3 个，合格。（2）锚杆检查：1）进场抽查单一张，抽查锚杆三根，合格；2）锚固力检查有全部合格班组检查记录，中间验收采用平均分布（间隔 50m）抽查共计 3 根，最小值不低于设计的 90；3）与锚固力检查相同办法检查锚杆间排距离，共抽查三根，偏差小于 100mm；4）锚杆孔深、锚杆方向、锚杆外露长度的检查数据均符合要求。2、问题：（1）锚杆和树脂药卷的材料进场检查单是否符合规定?（2）锚杆检查方法有哪些不符合要求?（3）通过记录说明，在锚杆检查中还遗漏哪些重要内容?其质量要求是什么？（4）对于锚喷支护巷道，主要质量控制项目是哪些?【答案】（1）锚杆和树脂药卷的材料进场检查单是否符合规定?答：树脂药卷的进场检查单抽查一张，符合规定。因为根据规定树脂药卷是按 3000 卷抽样检验不应少于一次。验收 200m 巷道只有 1800 根药卷。锚杆进场检查单抽一张，不符合规定。因为规定锚杆每 1500 根抽样检验不少于一次。验收 200m 巷道1800 根锚杆，应按二个批次检查，抽查二个检验单。（2）锚杆检查方法有哪些不符合要求?答：锚杆的锚固力检查不符合要求，巷道每 2030m 且不超过300 根取样不少于一组。实际按 50m 抽查一组。因此不符合要求。锚杆间排距检查不符合要求，巷道应不超过 25m 设一个检查点，中间验收 200m 巷道，至少设 8 个检查点。实际抽查三根，所以不符合要求。（3）通过记录说明，在锚杆检查中还遗漏哪些重要内容?其质量要求是什么？答：还遗漏了锚杆安装质量的检查内容。其质量要求是：锚杆安装应牢固，托板紧贴壁面、不松动。锚杆的拧紧扭矩不得小于 100Nm。（4）对于锚喷支护巷道，主要质量控制项目是哪些?答：锚喷支护巷道，主要控制项目是：喷射混凝土所用的水泥、水、骨料、外加剂的质量应符合施工组织设计的要求；喷射混凝土的配合比和外加剂掺量符合规定；喷射混凝土的抗压强度应符合设计要求；喷射混凝土支护井巷工程净断面规格的允许偏差符合规定；喷射混凝土厚度不应小于设计值的 90%。一十、【背景资料】某建设单位就矿区工业厂房工程编制了招标文件，招标文件中规定该工程投标报价执行建设工程工程量清单计价规范GB505002013。经过对 5 家投标单位评标后，确定甲施工单位中标，建设单位与该中标单位签订了施工总承包合同。合同部分条款约定：本工程采用综合单价计价模式，工程材料预付款为合同金额(扣除措施费和暂列金额)的 10。在工程投标及施工过程中，发生下列事件：事件 1：在投标过程中，乙施工单位在投标总价基础上下浮 5进行报价，并给出了书面说明。经评标小组核算后，发现该施工单位报的下浮部分包含有不可作业竞争性费用，最后给予废标处理。事件 2：甲施工单位投标报价情况为：土石方工程清单工程量 420m3，采用放坡开挖，定额工程量 650m3，定额单价人工费为 840 元m3，材料费为 120 元m3，机械费 16 元m3。分部分项工程清单费用合计为 8200 万元，措施费项目清单合计为 360 万元，其他项目清单合计为 120 万元(其中：暂列金额为 85 万元，总包服务费为 30 万元，计日工费 5 万元)，规费为 22568 万元。该工程企业管理费费率为15，利润率为 5，税金率为 348。事件 3：甲施工单位与建设单位签订施工总承包合同后，项目部技术负责人主持并组织编制了详细施工组织设计，经该项目经理审批后报监理审核，组织实施。事件 4：在基坑开挖施工过程中，发现地质勘查报告中未显示的大型报废设备基础。经施工单位及时与业主和监理协商，确定以爆破的方式进行拆除。项目部编制了拆除爆破方案。实施后发生费用 12 万元，考虑管理费及利润等综合费用为 144 万元，工期拖延7d，甲施工单位按照合同约定及时向建设单位递交了索赔报告。【问题】1事件 1 中，评标小组的做法是否合理不可作业为竞争性费用项目分别是什么2事件 2 中，甲施工单位所报的土方开挖分项工程综合单价是多少(单位：元m3)中标造价是多少万元工程预付款金额是多少万元(注：需列式计算，计算结果保留小数点后两位)3事件 3 中，施工单位的做法有哪些不妥之处请给出正确的做法。4事件 4 中，拆除爆破方案设计应考虑哪些安全允许距离施工单位的索赔内容有哪些【答案】