浙江省2023年一级建造师之一建矿业工程实务基础试题库和答案要点.doc

浙江省浙江省 20232023 年一级建造师之一建矿业工程实务基础年一级建造师之一建矿业工程实务基础试题库和答案要点试题库和答案要点单选题（共单选题（共 5050 题）题）1、不能测量高程的仪器是()。A.水准仪B.激光扫平仪C.全站仪D.经纬仪【答案】D2、较薄的平面结构混凝土通常采用（）进行振捣。A.振捣棒B.平板振捣器C.附壁振动器D.表面加压振动【答案】B3、关于水玻璃的说法，错误的是（）。A.水玻璃具有良好的粘结性能和很强的耐酸腐蚀性B.水玻璃具有良好的耐热性能C.水玻璃在空气中具有快硬性D.水玻璃硬化时具有阻止水分在材料中渗透的作用【答案】C4、尾矿库安全管理中，勘察、设计、安全评价、监理单位具有乙级资质，且施工单位具有总承包三级以上的资质，可承包()尾矿库建设项目。A.一等B.二等C.三等D.四等【答案】D5、选择立井机械化施工配套作业线的基本依据是()。A.井筒的类型B.抓岩机型号C.井筒直径和立井深度D.井筒支护形式【答案】C6、根据建设工程工程量清单计价规范GB50500-2013，工程变更引起施工方案改变并使措施项目发生变化时，承包人提出调整措施项目费用的，应事先将（）提交发包人确认。A.拟实施的施工方案B.索赔意向通知C.拟申请增加的费用明细D.工程变更的内容【答案】A7、下列矿山工程费用中，不属于措施项目费的是()。A.夜间施工增加费B.脚手架工程费C.二次搬运费D.总承包服务费【答案】D8、采用定额计算法确定工序延续时间，计算参数不包括（）。A.工序的工程量B.工序的辅助时间C.参与该工序的人力或机械数量D.工序的产量定额【答案】B9、关于矿山开采政策规定的说法，错误的是()。A.矿山企业的开采回采率、采矿贫化率和选矿回收率应当达到设计要求B.对具有工业价值的共生和伴生矿产应当统一规划，综合开采，综合利用，防止浪费C.在建设铁路之前，建设单位必须向所在市级地质矿产主管部门了解拟建工程所在地区的矿产资源分布和开采情况D.因采矿受到破坏的，矿山企业应当因地制宜地采取复垦利用措施【答案】C10、电子雷管起爆系统一般由电子雷管、（）和起爆器三部分组成。A.编码器B.导爆管C.继爆管D.转发器【答案】A11、工序能力指数记为 CP 可以判别工序施工状态好坏。一般把工序能力指数分5 级，其中，表示工序能力指数合格，但不充分的是等级（）。A.特级B.AC.BD.C【答案】C12、工程质量事故分为四个等级，下列不属于其中四个等级的是（）。A.特别重大事故B.较重大事故C.较大事故D.一般事故【答案】B13、根据注册建造师执业工程规模标准，年产 60 万吨，单项工程合同额 1200万元的煤炭矿山建设工程属于()。A.特大型工程B.大型工程C.中型工程D.小型工程【答案】C14、采用单斗挖掘机的剥采作业，其优点有()。A.效率高B.对运输物料的要求低C.生产成本低D.配套方便【答案】D15、大型设备基础的封闭式施工方案是指（）。A.大型设备基础施工应将周围封闭B.冬期施工，搭设临时大棚施工设备基础C.大型设备基础施工完毕后应及时封闭D.先吊装完厂房主体结构，再施工大型设备基础【答案】D16、非煤矿山用爆破法贯通巷道，两工作面相距（）时，只准从一个工作面向前掘进，并应在双方通向工作面的安全地点设置警戒，待双方作业人员全部撤至安全地点后，方可起爆。A.5mB.10mC.15mD.20m【答案】C17、冬期填筑应较常温时每层铺土厚度减少（），并预留沉降层，碾压增加 1-3 遍。A.10%-20%B.10%-25%C.20%-25%D.20%-30%【答案】C18、尾矿库应当每()至少进行一次安全现状评价。A.6 个月B.18 个月C.1 年D.3 年【答案】D19、根据煤矿建设安全规范AQ 10832011 的规定，关于矿山建设防灭火的说法，正确的是()。A.煤层中未采用砌碹的硐室和巷道中，可进行喷灯焊接工作B.电焊、气焊和喷灯焊接等工作地点的风流中，瓦斯浓度不得超过 0.8C.在检查证明作业地点附近 10m 范围内巷道顶部和支护背板后无瓦斯积存时，方可进行电焊作业D.电焊、气焊和喷灯焊接等工作地点前后两端各 10m 的井巷范围内，应是不燃性材料支护，并有专人负责喷水【答案】D20、关于井下巷道掘进循环中各连锁工序时间的确定方法，正确的是（）。A.由统一定额规定B.根据效益高低确定C.依据定额并有具体测定修正D.取周围地区平均值【答案】C21、分部分项工程单价由人工费、材料费、机械费、管理费、利润等组成，并考虑（）。A.动力费B.措施费C.风险费D.井巷工程辅助费【答案】C22、施工企业安全费的使用范围不包括()。A.安全生产检查支出B.安全生产宣传支出C.新建项目的安全评价费D.安全设施及特种设备检测检验支出【答案】C23、井筒掘进施工采用抓岩机出渣时，不符合安全要求的内容是（）。A.作业前，要详细检查抓岩机各部件和悬吊的钢丝绳B.爆破后，工作面必须经过通风，处理浮石C.不许抓取超过抓取能力的大块岩石D.抓岩机卸岩时，应有人站在吊桶附近指挥【答案】D24、具有“后退向下、自重切土”挖土特点的土方工程施工机械是（）。A.正铲挖土机B.反铲挖土机C.拉铲挖土机D.抓铲挖土机【答案】C25、下列属于人为产生的矿井通水通道为()。A.压力裂隙B.导水陷落柱C.岩溶塌陷D.封闭不良的钻孔【答案】D26、关于索赔的认识，正确的是（）。A.索赔的结果都要通过法院判决B.索赔都是由业主提出C.合同有变更就可能引起索赔D.施工顺序的变化不是索赔的理由【答案】C27、喷射混凝土强度检测试件的现场制作不宜采取()方法。A.凿取B.钻取C.喷大板D.试模现浇【答案】D28、对矿井施工而言，下列因素中比较容易引起井下火灾的是（）。A.坑木堆放及木支架引燃B.再生火源致燃C.井下自燃D.电气烧焊【答案】D29、关于基坑的开挖，说法不正确的是（）。A.基坑的开挖高度主要与土性有关B.软土基坑必须分层均衡开挖C.基坑开挖高度与基坑坡度有关D.基坑的开挖高度与施工方法无关【答案】D30、通常，混凝土中石子的最大粒径不得超过结构最小断面的（）（除实心板有不得超过 12 且不大于 50MM 的要求以外），同时不得超过钢筋最小间距的3/4。A.16B.14C.18D.116【答案】B31、井下水文地质勘探钻孔的施工设计应经（）批准后方可实施。A.总工程师B.矿长C.安全矿长D.防治水负责人【答案】A32、建井期间较早建成的水塔或蓄水池等构筑物，属于（）性质。A.可利用永久构筑物B.必须拆除的建筑物C.后期不可利用建筑物D.临时性构筑物【答案】A33、深孔爆破是指炮孔直径大于（），并且深度大于（）的爆破作业。A.30mm；3mB.30mm；5mC.50mm；3mD.50mm；5m【答案】D34、关于喷混凝土支护的特点，说法正确的是()。A.喷混凝土具有延性好的特点B.它既可以作为临时支护，也可作为永久支护C.它的厚度越厚越对围岩稳定有利D.喷混凝土在使用中不容易与岩石脱落【答案】B35、在矿山工程项目中，决定地面生产系统布局和影响施工设施布局的，主要是（）。A.施工方案B.土建工程C.大型施工设备D.地下产生系统【答案】D36、关于影响无黏性土体抗剪强度因素的正确说法是（）。A.土体颗粒级配越均匀其抗剪强度越高B.土颗粒排列越紧密，其内摩擦角越高C.松砂的内摩擦角为零D.颗粒粗糙度越大，排列越不整齐，其强度越低【答案】B37、开采侏罗系煤层的矿井，主要充水含水层为（）。A.松散砂层含水层B.基岩裂隙带（水）C.煤层顶板砂岩含水层D.岩溶含水层【答案】B38、根据煤矿井巷工程质量验收规范GB 50213-2010 的规定，矿业工程质量验收中，主控项目的检查点有()及以上测点符合合格质量规定。A.75B.80C.50D.70【答案】A39、矿业工程竣工资料的质量要求内容不包括（）。A.工程竣工资料内容与工程实际相符合B.工程竣工资料签字盖章手续完备C.工程竣工资料使用易褪色的材料书写D.工程竣工资料应为原件【答案】C40、在井巷工程的巷道施工中，对围岩层间分离情况的监测，通常使用()进行用于巷道顶板，特别受采动影响的顶板活动情况的测量。A.离层仪B.光电测距仪C.经纬仪D.GPS【答案】A41、在下列状况中，承包商应向发包商追究损失的是（）。A.因停电 6h 的误工B.因承包方采用新技术增加的费用C.因发包方耽误使承包方延长 2d 工作D.因第三方未完成“三通一平”的延误【答案】D42、当立井井筒预计涌水量达到（）m3/h 时，必须进行注浆治水措施。A.6B.10C.15D.20【答案】B43、巷道施工应采用一次成巷，只有特殊情况才允许采用分次成巷。允许采用分次成巷的巷道是()。A.井底车场B.防水闸门C.防火闸门D.急需贯通的通风巷道【答案】D44、根据中华人民共和国矿山安全法，应追究刑事责任的行为是（）。A.对事故隐患不采取措施而发生重大伤亡事故B.违章指挥，强令工人冒险作业C.矿长不具备安全专业知识又逾期不改正D.安全设施验收不合格，擅自投入生产又拒不停产【答案】A45、下列钢材加工方法，不属于热处理方法的是（）。A.正火B.热轧C.退火D.淬火【答案】B46、按露天矿岩体地质结构的划分规定，()岩体地质结构形式不存在。A.块状B.层状C.碎裂状D.软土状【答案】D47、井筒工程的子单位工程是按井筒单位工程的（）划分的部分。A.不同工程材料B.不同施工年度C.不同工程部位D.不同施工工种【答案】B48、煤矿井下爆破作业应执行装药前、爆破前和爆破后的（）制度。A.班长负责B.爆破员负责C.一炮三检D.瓦检员负责【答案】C49、关于矿山工程调度工作的做法，不正确的是（）。A.交用期紧迫的工程应优先协调、安排B.进度、劳力安排等事务决策，由碰头会决定C.危及工程质量的行为及时汇报有关领导D.需要调度作业计划应经主管技术部门同意【答案】C50、平巷断面尺寸要根据通过巷道的运输设备等因素来确定，并最后用()校核。A.通过的风量B.预计产煤量C.运输设备的类型D.各种安全间隙【答案】A多选题（共多选题（共 2020 题）题）1、在冻结法施工中，考虑选择冻结方案的主要因素包括()。A.井筒岩土层的地质和水文地质条件B.冻结技术水平C.冻结的深度D.制冷设备的能力E.冻结钻孔偏斜大小【答案】ABCD2、关于放射性废物的防护与处理，正确做法是（）。A.处理有辐射性的废矿石，就是填埋B.水治厂废水经处理后应送尾矿库澄清C.核设施排出的放射性固体粒子必须有滤净化处理D.提高操作水平可以减少废液产量E.放射性废水经治理达标后就满足排放条件【答案】BCD3、爆破作业单位设置（）等岗位，并配备相应人员。A.技术负责人B.项目技术负责人C.爆破员D.联络员E.安全员【答案】ABC4、关于矿井井底车场的水仓结构，说法正确的是（）。A.井底水仓由两个独立的大水池构成B.水仓底板应铺设有轨道C.水仓入口是井底车场巷道最低处D.两个水仓间设有联络通道E.水仓末端连接泵房的吸水井【答案】BC5、关于起重与吊装作业中的安全规定，正确的有()。A.施工指挥和操作人员均应佩戴标记B.正式起吊前应先行试吊，检查各部位受力情况C.夜间一律禁止吊装D.不允许重物悬吊过夜E.遇有大雾天气时必须停止露天吊装作业【答案】ABD6、下列关于确定工程变更价款的说法，正确的是（）。A.承包人应在工程变更确定后 14d 内，提出变更工程价款的报告B.监理工程师应在收到变更工程价款报告之日起 14d 内予以确认C.工程变更价款最终应由业主确认D.监理工程师不同意承包人提出的变更价款的，则承包人应予以接受E.工程变更价款最终应由承包人确认【答案】AB7、矿山工程项目的设计，必须遵循以下()要求。A.设计依据的勘察报告要达到一定深度要求B.设计依据的勘察报告要由建设单位批准C.不同的设计阶段应提供相应的不同深度的设计D.设计单位的资质等级和业务范围符合任务要求E.经设计单位同意后施工单位可以对设计进行重大修改【答案】ACD8、关于塔式起重机的特点，说法正确的是（）。A.起升高度高B.工作面广C.行走距离近D.转动困难E.工业建筑施工中应用广【答案】AB9、井口房设施的主要功能有（）。A.生产指挥中心B.矿物或矸石堆场C.矿物或矸石的转、卸载D.上下井人员生产准备E.保护井口免受风雪侵蚀【答案】CD10、关于施工方可以利用的永久建筑工程和设备的费用的来源，下列说法正确的是（）。A.四通一平工程一般由承包人承担负责B.利用已建成的主井绞车房属于承包方有偿使用C.永久锅炉房无偿使用，永久生活锅炉使用由承包方列入临时设施并负责支付D.利用的永久压风机房设备，由承包方列入直接工程费并负责支付E.工业广场永久宿舍住房可以由施工方无偿使用【答案】CD11、钢筋混凝土灌注桩的优点有（）。A.节约钢材B.造价低C.无噪声D.无振动E.施工后可马上承受荷载【答案】ABCD12、矿井地面变电所应当设置在()。A.炸药库附近B.井底车场水平的副井附近C.绞车房附近D.压风机房附近E.与公路相连接【答案】CD13、采用井壁注浆堵水时需遵守的规定，说法错误的有（）。A.最大注浆压力必须小于井壁承载强度B.井筒在流沙层部位时，注浆口深度必须小于井壁厚度 100mmC.井筒采用双层井壁支护时，注浆孔不得进入外壁D.注浆管必须固结在井壁中，并装有阀门。E.钻孔可能发生涌砂时，应采取套管法或其他安全措施。【答案】BC14、巷道工作面采用矿车运输排矸时，其调车的方式包括有（）。A.错车场调车B.平移调车器调车C.浮放道岔调车D.起重式调车E.转载设备调车【答案】ABC15、根据我国目 前政府对资源开发进行审批的制度规定，矿业工程的项目 总承包流程可以包括有（）的内容。（）A.项目 立项B.可行性研究C.初步设计D.工程施工E.项目 试车和培训【答案】CD16、根据金属非金属矿山安全规程GB164232006 的规定，下列关于露天矿山一般规定的说法，正确的是()。A.露天采场的平硐口等处，都必须采取妥善的防洪措施B.有滑坡可能的矿山，必须加强防滑坡措施C.道路有侧沟时，其与侧沟外侧的距离，不得小于 0.5mD.设备移动时，禁止人员上下，在可能危及人员安全的地点，要设置安全标示E.矿山铁路两侧堆放物品时，在放物边缘与铁路建筑接近限界的距离，不得小于 0.75m【答案】AC17、矿井遇到水害时的正确应急措施是（）。A.优先考虑受困与急救人员的安全B.优先考虑防止事态扩大C.优先考虑急救路线D.尽速掌握灾区范围和灾情E.根据灾情布设排水或堵水措施【答案】ABD18、两翼对角式通风方式适用于()的矿井条件。A.有害气体涌出量大B.矿体(煤层)易自燃C.有害气体有突出危险D.井田或矿体面积小E.井田或矿体走向长度小【答案】ABC19、注浆是矿山和岩土工程常用的技术，它的作用包括()。A.治水防渗B.对构筑物加固C.地基加固D.地层加固E.是建造工程的必需的工序【答案】ACD20、关于土层锚杆施工时对土层锚杆技术要求，说法正确的有()。A.间排距应不小于 2.0m2.5mB.上覆层厚度不大于 2mC.锚固段长度应在 2m 以上D.预应力应和设计受拉荷载一致E.倾斜锚杆的角度宜在 1535的范围【答案】A大题（共大题（共 1010 题）题）一、某尾矿坝的初期坝原设计采用石料构筑。因当地缺少砂石料，施工单位希望能就地取材，采用附近土体为原料施工土坝结构，并根据工程进度，要求业主在三天内答复。由于业主没有在三天内给予答复，施工单位认为业主已经同意施工单位的意见，就自行按照通常的质量要求施工了土坝结构。但结果引起纠纷。问题1比较透水性初期坝与土坝的结构和要求的区别。2说明进行土坝施工应采取的措施。3评价施工单位与业主间的纠纷。【答案】1所谓透水性坝是由堆石体、上游面铺设反滤层和保护层构成。利于尾矿堆积坝迅速排水，降低尾矿坝的浸润线，加快尾矿固结，有利于坝的稳定。反滤层系防止渗透水将尾矿带出，是在堆石坝的上游面铺设的，另外在堆石与非岩石地基之间，为了防止渗透水流的冲刷，也需设置反滤层。堆石坝的反滤层一般由砂、砾、卵石或碎石三层组成，三层的用料粒径沿渗流流向由细到粗，并确保内层的颗粒不能穿过相邻的外层的孔隙，每层内的颗粒不应发生移动，反滤层的砂石料应是未经风化、不被溶蚀、抗冻、不被水溶解的石料。反滤层厚度不小于 400mm 为宜。为防止尾矿浆及雨水对内坡反滤层的冲刷，在反滤层表面需铺设保护层，其可用干砌块石、砂卵石、碎石、大卵石或采矿废石铺筑，以就地取材，施工简便为原则。在缺少砂石料的地区，经常用土坝作为初期坝，其造价低、施工方便。它要求筑坝土料级配良好，压实性好，可得到较高的干密度，较小的渗透系数，较大的抗剪强度。2因土料透水性较尾矿差，当尾矿堆积坝达到一定高度时，浸润线往往从堆积坝坡逸出，易造成管涌，导致垮坝事故发生的可能。故土坝必须采用综合排渗设施以降低尾矿坝的浸润线。3应该说，此纠纷的根源在于施工方。石坝改土坝应根据具体情况考虑，材料来源是考虑的一方面，土坝方案的修改影响不仅在于坝体本身，必须考虑综合排渗设施，经过安全评价，并取得设计单位的同意。而且其安全评价和施工中安全、质量等工作应受到符合资质条件的监理单位管理。施工单位不能以提出的申请作为更改施工方案的依据。当业主没有回复或没有另外指示时，应不影响原设计的落实；即使业主同意修改，也应经过设计单位设计或审核，重要的内容还应经过安全和环保部门同意后方可施工。二、某矿井采用立井开拓，主、副井井筒位于同一工业广场内，主井井筒采用临时井架凿井，副井井筒利用永久井架凿井，主、副井井筒表土段采用冻结法施工，基岩段采用普通法施工，井筒基岩段预计涌水量 8m3h。主、副井并筒冻结及掘砌施工由某施工单位承担，该施工单位编制的矿井施工组织方案为：主、副井井筒交错开工，错开时间 3 个月；箕斗装载硐室与主井井筒同时施工；主、副井同时到底，进行短路贯通。在主井井筒基岩段施工过程中，遇到了地质资料未注明的含水层，该含水层涌水量达 20m3h。施工单位根据自身的施工经验，提出了采用强排水方法通过含水层，需增加费用 15 万元。该方案经建设单位同意后，施工单位完成了含水层段的掘砌工作，但造成工期延误 2个月。事后，施工单位向建设单位提出了补偿费用 15 万元和延长工期 2 个月的索赔。主井井筒在通过含水基岩层后，按原掘进速度正常施工；副井井筒施工进度正常。为实现主、副井同时到底进行短路贯通，施工单位及时调整了施工组织方案。【问题】1副井井筒利用永久井架凿井具有哪些优缺点?2确定该矿井主、副井井筒的合理开工顺序，并说明该开工顺序的优点。3施工单位提出的索赔是否合理?说明理由。4强排水方法通过含水层对施工单位及其井筒施工会造成哪些不利影响?5为保证主、副井两井同时到底，施工单位应如何调整主井井筒的施工组织方案?【答案】1副井井筒利用永久井架凿井的特点包括：优点：(1)节省临时井架的使用费用；(2)有利于提前形成副井永久提升系统。缺点：(1)增加了项目前期投资；(2)给副井井筒凿井及冻结施工设备布置带来不便。2开工顺序：主井先开工，副井 3 个月后开工。优点：(1)冻结制冷工程可以错峰，冻结施工设备等资源需求相对平稳；(2)有利于主副井井筒同时到底，有利于两井短路贯通。3施工单位提出补偿费用 15 万元的索赔是合理的。理由：地质资料未提供该含水层的正确涌水资料，涌水量达 20m3h(超过 8mah)。延长工期 2 个月的索赔是不合理。理由：工期延误 2 个月不一定会影响主、副井同时到底进行短路贯通。4强排水方法通过含水层会造成的不利影响有：造成施工单位质量风险，井壁质量难以保证，作业环境差，影响施工进度。5为保证主、副井两井同时到底。其调整方案是：因主井井筒施工延误 2 个月，可不安排箕斗装载硐室与主井井筒同时施丁；待副井交付使用后、主井永久装备前进行施工。三、背景资料某施工企业承担一地面建筑的基坑开挖：工程。基坑开挖深度为 5m，基坑北侧距基坑边缘 4m 处已有一栋三层永久建筑物，坑缘堆有施工单位的大量建筑钢材。基坑所处的地质条件为砂质土层，地下水位在地表以下 4m。基坑设计采用钢板桩支护。施工前建设单位为节约工程投资，指示更改支护设计，只在基坑北侧采用钢板桩支护，其它部位采用无支护的垂直开挖方式。结果基坑南侧在施工过程中出现较大变形，且一直未被发现，最终部分坍塌。因施工单位未及时处理，结果又引起了更大面积的塌方。事后施工单位准备就基坑坍塌造成的损失向建设单位索赔。该基坑施工违反了哪些主要安全规定？【答案】(1)违反在基坑附近有建筑物或构筑物时，应有专门的防止发生下沉和变形措施的规定(1 分);(2)违反基坑周边 1m 范围内不得堆载，不得超载堆荷规定(1 分);(3)违反基坑施工应有必要的变形监测的规定(2 分);(4)违反安全生产规定：发生重大安全事故时，应立即采取抢险措施(1 分)。四、背景资料某施工单位接受邀请，按照参加投标预备会进行现场考察编制投标文件的程序参加了一净直径 7.Om、深 650m 立井井筒的施工招标活动，并中标。该工程施工中发生了以下事件：（1）工程进行到第2 个月时又新进了一批水泥，施工单位首次组织材料员、工程技术人员对该批水泥进行进场联合验收，合格后用于工程施工。（2）在现浇钢筋混凝土井壁施工过程中，施工单位按照绑扎钢筋施工单位自检浇注混凝土的程序组织施工。（3）在完成 500m 井筒工程后，施工单位对其进行全面质量检查，结果如下表所示：指出投标程序中所存在的问题并予以纠正。【答案】存在的问题：现场考察与投标预备会的程序不正确(1 分)：正确程序：现场考察后参加投标预备会(1 分)。五、【背景资料】某矿将井筒冻结工程发包给施工单位 A，将井筒施工工程发包给施工单位 B。施工期间发生如下事件：事件 1：由于建设单位原因，未能够及时给施工单位 B腾出混凝土料场，为保证工期不延误，建设单位直接按设计混凝土强度与供应商签订了商品混凝土供应合同，并通知了施工单位 B。事件 2：由于天降大雨，施工单位 B 的大型设备无法按时进场，延误了井筒的开工日期。事件 3：施工单位 B 采用组合钢模板，施工至第 5 模时，模板变形、连接螺栓在丝扣处断开，造成事故。【问题】1事件 1 中建设单位的做法是否合理为什么 2事件 2 中设备无法按期进场可能造成哪些影响如何将影响降低到最小 3该案例中商品混凝土的技术指标是什么 4分析事件 3 中的事故原因。5冻结井筒的试挖条件是什么【答案】1事件 1 中建设单位的做法不合理。理由：(1)因为建设单位的原因，导致施工单位 B 没有混凝土料场，致使施工单位 B 不具备现场配置混凝土的条件。建设单位应该提前通知施工单位 B，并与施工单位 B 进行协商。(2)建设单位为了保证工期与商品混凝土供应商签订供应合同也是不合理的。建设单位不应该直接与商品混凝土供应商签订供应合同，然后通知施工单位 B。如果确实需要商品混凝土，应该由施工单位 B 与商品混凝土供应商签订供应合同。同时建设单位应当承担施工单位提出的赔偿要求。例如配置混凝土设备的租金及折旧费、商品混凝土与自配制混凝土的差价等。2大型设备无法进场可能造成的影响：井筒施工不能按期开工。开工晚，容易造成井筒被冻实。若井筒被冻实，需要风镐或爆破施工，会影响施工进度，进而影响井筒的施工工期推迟。后续工程的施工及投产日期都将受到影响。3该案例中商品混凝土的技术指标包括下列指标：(1)水泥应优先选用普通水泥(425 级以上)，不宜使用矿渣水泥、火山灰水泥、粉煤灰水泥、复合水泥。(2)混凝土拌合水一般符合国家标准的生活饮用水，可直接用于拌制各种混凝土。地表水和地下水首次使用前，应按有关标准进行检验后方可使用。当气温在 35以下时，可以用热水(水温不宜高于 6080)搅拌，也可以对砂、石加温，或对搅拌机进行预热。低温混凝土拌合时间通常为常温拌合时间的 15 倍。根据煤矿井巷工程施工规范GB505112010 规定，采用冻结法凿井时，混凝土的人模温度以 15适宜；低温季节施工时的入模温度应不低于 10。(3)混凝土的配合比必须符合相关设计要求。严格控制混凝土的和易性。(4)商业混凝土按配比添加适量的外加剂。4造成事件 3 中的事故原因包括下列原因：(1)浇筑成型的混凝土表面过于光滑，黏着性变差。(2)组合钢模板维护保养不到位，使用次数少。(3)连接螺栓紧扣不到位，板缝无法承受一定程度的剪力和拉力。5冻结井筒的试挖条件是：(1)水文观测孔内的水位，应有规律的上升，并溢出孔口；当地下水位较浅和井筒工作面有积水时，井筒水位应有规律地上升。六、某施工单位承包一立井工程。根据招标文件的缺陷，施工单位提出井筒开工前应完成井筒检查钻及掘进过程某段井深的工作面预注浆工作。建设单位虽然同意，但是不愿单独列出和承担此部分费用，认为是施工单位为保证自身施工条件所增加的内容。对注浆施工，建设单位要求先打钻埋设连接套管(长80100m)，然后再浇筑止浆垫(厚 25m)。而施工单位所编制的措施是采取埋设注浆管(长 45m)、浇筑止浆垫 35m 的方法施工。施工中，施工单位采取了自己的方案，在打钻出水后进行注浆时，发现工作面漏浆严重，于是只得对钻孔下止浆塞封水(时间 Id)、拆除止浆垫(时间 3d)，再按建设单位的要求进行第二次打钻注浆工作。第一次打钻注浆所花时间 12d，费用 20 万元；第二次打钻注浆 10d，费用 21 万元。问题 1应如何正确处理井筒检查钻和工作面预注浆的费用问题 2施工单位和建设单位应如何承担本次打钻注浆的费用3打钻注浆所用工期多少这部分工期应怎样考虑【答案】1建设单位的看法不正确。按规定，井筒检查钻是列入矿业工程项目的其他费用的内容，工作面预注浆应是建筑安装费中直接费的措施费项目内的凿井措施费(属技术措施费)。这是矿业工程为保障建设矿井中施工的可靠、安全和质量的必要条件。因此，不能作为仅是施工单位的一种技术要求。但是，当这些工作列人由井筒施工单位承担时，施工单位必须和建设单位在合同中明确，施工和费用的承担性质，即，合同应规定其检查钻和打钻注浆的质量与要求由施工单位负责，费用全部由建设单位承担，工期相应顺延。2第一次注浆费用 20 万元由施工单位自己承担，第二次的 21 万元由建设单位承担。3打钻注浆工期 12d+10d，第一次打钻注浆工期 12d 由施工单位承担，第二次打钻注浆工期 10d 由建设单位承担。七、某施工单位承包一立井井筒与井底环行车场项目。在井筒施工中某一夜班，主提升绞车由司机张某一人值班，在下放吊桶时打盹，导致吊桶全速过放。当时李某正穿过吊桶下方去移动水泵，因躲闪不及被当场砸死。事故发生后，井下作业人员由于恐慌争先上井，杨某上半身被挤出吊桶外面，赵某没有保险带，为了安全就挤在吊桶中央。吊盘信号工在把吊桶稳好后就发出提升信号升井。在升井过程中，又突遇断电，赵某被甩出吊桶坠落身亡，而杨某被急剧摆动的吊桶挤成重伤。事故发生后，项目经理立即组织事故调查小组，并上报了施工单位有关领导，同时恢复生产。经调查，李某是从未从事过井下作业的民工，尚未签订劳动合同，仅经过 3 天简单培训就下井作业。该项目部也没有编制相关的事故应急救援预案。问题 1请指出事故发生过程中有哪些人违章，违章的内容是什么 2项目经理在本次事故中有哪些违章行为，相关规定是什么 3项目经理组织事故调查小组有何不妥，应该如何做叙述事故的处理程序。4针对本次事故项目部应该编制什么类型的应急救援预案应包括哪些内容【答案】八、背景某井筒工程直径 6m，井深 780m。地质报告表示在井深 620m 以后有三层有含水层，涌水量分别为 22m3h、14m3h、80m3h。施工组织设计考虑井深较深，选择了包括 5m3 吊桶、9 臂钻架等大型施工设备。对于井筒涌水，则设计写了“可以采取工作面预注浆处理”和“视情况采取井壁注浆”的措施。由于掘砌设备操作使用不顺利，施工进度严重拖延。施工队根据 620m 前和第一、二层含水层的实际揭露地层涌水远小于地质报告的情况，认为地质报告可能有误。为赶进度，施工队一直施工到第三含水层仍按正常掘砌施工。结果，在放炮后虽未有突水事故，但井壁岩石裂隙出现四处涌水。施工队只得匆匆处理，并设法加快了井壁砌筑工作。对于井壁可能出现涌水过大的问题，期待井壁注浆来处理。最后，尽管业主与施工单位为处理井壁又投入了大量人力财力，但其质量仍不能满意。问题 1.分析施工组织设计的失误。2.施工队施工中有哪些错误的做法？存在哪些不妥的看法？3.岩壁大量涌水对井壁混凝土施工质量有哪些影响？【答案】本案例说明通常影响施工质量的因素。1.施工组织设计的失误主要有两点：1)立井机械化施工设备选择不妥。虽然井筒比较深，但是断面不大。井内布置重型设备有困难。施工过程中工人操作使用不顺利，主要并非操作的问题，而是设备的选型问题；2)对井筒涌水的处理不明确。虽然提出“可以采取工作面预注浆处理”，但没有充分考虑工作面注浆的困难，而仍有工作面注浆效果不好时准备井壁注浆的考虑，同时，也无按程序进行探水，执行“有疑必探”的规定；对于工作面注浆也没有准备，临到第三含水层时仍未有提出具体的注浆方案、措施（如，岩柱、一次或分次注浆、安全措施等）。这也是注浆工作没有落实的一个重要原因。2.施工对造成此质量事故的根本原因就是没有按照规程施工。1)没有执行“有疑必探、先探后掘”的要求；2)没有按规定实施工作面预注浆等治水措施；3)然后是为抢进度，当出现较大的涌水后仍没有采用专门的堵水措施，冒险强行通过。这就势必给施工和工程质量造成伤害。从本案例可看出，掌握地质条件，并根据地质条件采取合理的施工措施是矿山工程保证施工质量的重要环节。因此，在地质条件有疑问时，更要注意贯彻“有疑必探”的原则。矿山工程质量的好坏和地质因素的影响，以及和掌握地质条件的程度很有关系。从本案例还可看出，这些错误的做法和认识有关。对质量不够重视，为追求进度放弃质量：为赶进度没有遵守“有疑必探”原则、轻信经验而不相信勘探资料、不采取预注浆措施，为赶进度，不认真采取处理井壁涌水“堵、截、导”等措施。特别应注意的是，把存在的质量问题推给后面的工序，势必导致问题“越滚越大”，解决起来也越来越困难。3.岩壁涌水过大，首先使操作人员处在恶劣的施工环境下，就可能破坏正常施工程序和正确的操作要求，影响包括掘进、立模、井下搅拌、浇注等工作；其次是岩壁涌水影响混凝土的搅拌质量，也影响浇注的井壁混凝土质量，降低了强度、密实程度、抗渗性能等重要性能。因此，采用“干打井”技术是一个对进度、质量都有好处的有效方法。九、【背景资料】某施工单位承担了矿山井巷工程，与业主签订了建设施工合同，合同约定工期15 个月，开工日期为 2005 年 11 月 1 日，竣工日期为 2007 年 1 月 31 日。工期奖惩额为 5000 元d，工程保修期为 1 年。在施工过程中，由于发生地质条件变化，建设单位进行了设计变更，影响工期 10d；由于雨期影响材料进场，影响工期 5d；工程累计停电 20d；在施工过程中由于冒顶事故导致 2 人当场死亡，影响工期 10d；由于项目工期紧，井下一机电硐室未经验收，建设单位就投入使用；该工程实际竣工日期为 2007 年 2 月 20 日。【问题】1按事故发生的原因和事故后果严重程度，本工程发生的人身伤害事故属于哪一类别的事故?2根据矿山安全法实施条例，对本起伤亡事故处理时限是如何规定的?3施工单位是否应该承担该工程延误的责任?应该如何计算工期延误的奖惩数额?4该机电硐室未经验收便投入使用，其质量问题施工单位是否应当承担质量责任?应该如何处理?【答案】1按事故发生的原因，本工程发生的人身伤害事故属于物体打击类安全事故；按事故后果严重性属于重大伤亡事故。2根据矿山安全法实施条例，矿山事故调查处理工作应当自事故发生之日起 90 日内结束，遇有特殊情况可以适当延长，但不得超过 180 日。矿山事故结案后，应当处理结果。3工期延误 20d，其中设计变更影响的 10d 和停电影响的工期延误 20d 由建设单位承担；对于雨季影响材料进场和冒顶是一个有经验的承包商应当可以预见的，可以认为已经包含在合同工期内或者说是施工单位应当承担的风险。工期应该按提前 10d 计算，应该奖励施工单位 5 万元。4工程未经验收建设单位就投入使用，投入使用之日起即可视为工程移交日，由此发生的质量问题由业主承担责任。但出现质量问题的时间在保修期内，施工单位应当承担保修责任，派人检查维修；检查质量问题确实是由于施工单位的施工责任或施工质量造成的，施工单位应当承担维修费用。一十、某井筒井深 820m，采用地面预注浆堵水。注浆专业队认为当时不能检查注浆效果，没有严格遵守操作程序；井筒施工单位责怪注浆效果差，没有采取积极措施。当检查预注浆工作质量时，发现工作面漏水量超过 18m3h。建设单位为避免延误井筒施工时间，要求在井筒建成后处理。在井筒后续施工中，因为井筒漏水越来越大，井壁质量无法保证，造成已建的多段井壁混凝土强度低于设计要求，井筒漏水严重，注浆单位采用壁后注浆处理后仍无济于事，最后建设方只能要求采用套壁补强的方法进行处理。问题?1有哪些原因造成背景中的井筒质量问题?应怎样进行注浆工作和井壁质量检验验收工作?2该井筒应怎样进行验收?验收后的井筒对今后生产有何影响?【答案】本案例强调，控制施工质量的重要手段就是实施过程控制和及时控制原则，及早发现和处理质量问题，以避免质量事故的损失。?1案例中的质量事故原因是比较清楚的，即注浆效果差，造成井筒施工条件差，使处理漏水困难；井筒施工单位又未采取积极措施；同时建设单位对漏水和井壁质量问题不及时处理，堆积的质量问题造成最终严重的质量事故。这些原因都和没有很好实施过程控制与及时控制有关，延误了发现问题和处理问题的时机。因此，及时检验是非常重要的。对于注浆工程的检验和井筒工程，要充分强调分项工程的自检，对当时无法检验的内容，要重视和检查当时的施工记录、检查和试验数据，必要时可以采取抽检等方法。?2井筒套壁后如井筒运行安全没有问题，则该井筒可以进行非正常验收。因此造成的经济损失应由责任的三方面，即注浆、井筒施工及建设方共同承担。套壁后的井筒影响矿井的生产能力，将对矿井的设计的生产能力、设备能力、生产布局等多方面产生严重影响。