海南省2023年一级建造师之一建通信与广电工程实务能力检测试卷A卷附答案.doc

海南省海南省 20232023 年一级建造师之一建通信与广电工程实年一级建造师之一建通信与广电工程实务能力检测试卷务能力检测试卷 A A 卷附答案卷附答案单选题（共单选题（共 5050 题）题）1、管道中心线、人(手)孔中心的位置误差不应超过规范要求，遇特殊情况变化较大时应报（）重新批准。A.规划部门B.设计单位C.施工单位D.建设单位【答案】A2、某施工队在某县城建通信管道，施工时正确的做法是（）。A.开凿路面挖出的石块与泥土混合堆放B.堆土紧靠土坯墙C.堆土高度为 1.4mD.土堆的坡脚边距离沟 20cm【答案】C3、电杆应安装放电间隙式避雷线，电杆上的避雷线安装应断开()间隙。A.50mmB.100mmC.200mmD.400mm【答案】A4、提出电信管道、电信杆路、通信铁塔联合建设意向的电信运营商应向当地的()提出书面申请，并将拟建项目的基本情况向其报告。A.电信管理机关或电信管理机关授权的社会中介组织B.城市规划管理机关或城市规划管理机关授权的社会中介组织C.电信业务部门或电信业务部门授权的社会中介组织D.建设管理机关或建设管理机关授权的社会中介组织【答案】A5、对当事人作出罚款决定的，当事人到期不缴纳罚款，作出行政处罚的通信主管部门可以依法从到期之次日起，每日按罚款数额的()加处罚款。A.1B.2C.3D.4【答案】C6、目前世界上兼容制彩色电视制式有 NTSC 制、PA1 制和（）制三种。A.ISDNB.ATSCC.SECAMD.PDTV【答案】C7、构成业务网的主要技术要素不包括（）。A.传输介质B.信令技术C.网络拓扑结构D.计费方式【答案】A8、天线应该在避雷针()保护范围内。A.150B.300C.450D.600【答案】C9、录音室里为了隔绝外面的噪音，应采取隔声措施，以下叙述错误的是()。A.墙体采用厚墙或双层墙时，应采用密封式的双层窗B.录音室与控制室之间的观察窗应由不平行的三层玻璃制成，录音室入口采用特制的双层门C.录音室的墙壁和顶棚上应布置适当的吸声材料D.录音室的通风、采暖和制冷要采取措施，消除发出的噪声【答案】C10、4G 基站设备安装工程中，采用 RRU+BBU 工作方式时，需要测试电压驻波比的设备或构件是（）。A.RRU 设备B.BBU 设备C.GPS 天馈系统D.野战光缆【答案】C11、新建、改建、扩建后的辐射体，投入使用后的()内提交监测报告。A.3 个月B.半年C.9 个月D.一年【答案】B12、可将基础直流电源的电压变换成通信设备所需要的各种直流电压，以满足负载对电源电压的不同要求的设备是（）。A.直流变换器（DC/DC）B.逆变器C.整流设备D.交流不间断电源（UPS）【答案】A13、无线广播电视监测网主要由监测台、遥控站(点)和()组成。A.数据分析处理中心B.总局监测中心C.省级监测分中心D.中波数据采集点【答案】A14、一列有多个机架，先安装列头首架，然后依次安装其余各机架，整列机架前后允许偏差为()，机架之间的缝隙上下均匀一致。A.3.5mmB.3mmC.4mmD.4.5mm【答案】B15、直埋光（电）缆线路工程中，高低差在 0.8m 及以上的沟坎处，采用的保护方式为（）。A.铠装缆保护B.钢管保护C.挡土墙保护D.护坎保护【答案】D16、ASON 主要由控制平面、管理平面和()组成。A.信息平面B.传输平面C.信令平面D.传送平面【答案】D17、微波脉冲波允许暴露的平均功率密度上限为()。A.1mWcm2B.2mWcm2C.3mWcm2D.4mWcm2【答案】B18、光缆的曲率半径最小值应为光缆直径的()倍。A.10B.15C.20D.30【答案】C19、建筑群综合布线交接间的面积不应小于()，如覆盖的信息插座超过 200 个时，应适当增加面积。A.5m2B.10m2C.15m2D.20m2【答案】A20、从硬件构成来看，通信网的构成要素包括:终端节点、（）、业务节点、传输系统。A.接入节点B.网络节点C.控制节点D.交换节点【答案】D21、中波和短波广播发射台总发射功率()的为防火一类建筑物。A.50KwB.l00kWC.l50kWD.200kW【答案】B22、布放电缆时，转弯应均匀圆滑，转弯的曲率半径应至少大于()。A.电缆直径的 3 倍B.电缆直径的 5 倍C.电缆直径的 10 倍D.电缆直径的 20 倍【答案】C23、扩声、会议系统安装工程，要求机柜内设备应按设计要求排列，当设计无要求时，应按照()从上到下依次排列。A.系统信号流程B.设备的轻重C.设备布线方便D.设备散热高低【答案】A24、移动交换子系统设备性能指标测试不包括（）。A.接通率测试B.非话业务统计C.局间中继测试D.同步检验【答案】B25、将交流电转换成直流电的设备是（）。A.整流设备B.逆变器C.直流变换器（DCDC）D.交流不间断电源（UPS）【答案】A26、利用成熟的 GSM 网络覆盖优势，核心网络基于 GSMGPRS 演进，与 GSM 系统有很好的兼容性的 3G 网络是()。A.CDMAB.CDMA2000C.WCDMAD.TD-SCDMA【答案】C27、关于对广播电视中心安全播出保障等级的说法，错误的是()。A.电视中心安全播出保障等级分为四级B.保障等级越高，对技术系统配置的保障要求越高C.省级以上电视台及其他播出上星节目的电视中心应达到一级保障要求D.有条件的电视中心应提升安全播出保障等级【答案】A28、检查光纤损耗随光纤长度的分布是否均匀，可通过（）来测量。A.光纤长度测试B.光纤单盘检验C.光纤后向散射曲线D.光纤通道总衰减【答案】C29、PTN 具有内嵌电缆、光纤和微波等各种接入技术，可以灵活地实现快速部署，有很强的()能力。A.环境适应B.控制平面C.连接接口D.共享保护【答案】A30、关于有线电视干线敷设的说法，正确的是()。A.架空明线的电杆杆距不能太长，一般在 4060mB.暗线预埋管道要尽量短直，内壁要平整，管道拐弯的曲径尽量小些C.沿墙架设的干线用专用电缆卡固定，墙与墙之间距离超过 4m，必须用钢丝架挂电缆，钢丝两端用膨胀螺栓固定D.干线敷设力求线路短直、安全稳定、可靠，便于维护和检测，并使线路避开易损场所，减少与其他管线等障碍物的交叉跨越【答案】D31、民用建筑物上设置小型天线、移动通信基站等公用电信设施时，必须满足建筑物()等条件，不得破坏建筑物的安全性。A.荷载B.高度C.宽度D.长度【答案】A32、通信管道工程中，管道单段长度超过 500m 时宜采用()。A.水泥管B.硅芯管C.栅格管D.钢管【答案】B33、15mm2 的电力电缆应采用()连接电源。A.打接头圈B.焊接C.压接D.绕接【答案】C34、VSAT 系统中，不属于主站构成设备的是()。A.工作站B.TDMA 终端C.接口单元D.射频设备【答案】A35、架空光缆线路在雷害特别严重地段采用（）措施防雷。A.与电杆连接B.装设架空地线C.绝缘处理D.穿管保护【答案】B36、在广播电视发射中，()普遍采用低电平中频调制方式，通过变频器上变频到某一特定频道的射频信号，然后进行功率放大到额定的功率，再馈送到天线发射出去。A.中波广播发射B.短波广播发射C.调频广播发射机D.电视发射机【答案】D37、节目的后期制作不包括()。A.播前准备B.编辑制作C.配音配乐D.音响合成【答案】A38、通信行政处罚听证由拟作出行政处罚的()组织。A.通信主管部门B.法制工作机构C.承担法制工作的机构D.法院【答案】A39、关于演播室灯光用电负荷特点的说法，错误的是()。A.用电负荷容量大，且是连续负荷B.用电设备集中、具有线性负载的特性C.用电负荷对工艺用电设备产生较大的谐波干扰D.用电设备在使用中易造成三相不平衡【答案】B40、在配备太阳电池的通信机房，还必须配备()。A.逆变设备B.整流设备C.储能设备D.UPS 交流不问断电源【答案】C41、天馈线金属护套应在顶端及进入机房入口处的()作保护接地。A.内侧B.外侧C.上方D.下方【答案】B42、行政处罚决定依法做出后，当事人应当按照行政处罚决定书规定的()，履行行政处罚决定。A.内容B.方式C.方式和期限D.内容、方式和期限【答案】D43、通信设备机架直流电源在供电前应检查输入端的()。A.电压和极性B.电流和电阻C.电压和电阻D.电阻和极性【答案】A44、光缆配盘时，应最先确定（）的位置。A.光缆接头B.特殊光缆C.管道光缆D.架空光缆【答案】B45、GPS 天线应处在避雷针顶点下倾()保护范围内。A.15B.30C.45D.60【答案】C46、有利于录音室混响时间适当、声音扩散均匀的措施是()。A.铺地毯B.设双层门C.采用厚墙D.配置音频处理设备【答案】A47、交流供电系统由交流供电线路、低压交流配电屏、()等部分组成。A.燃油发电机组和蓄电池B.燃油发电机组和逆变器C.整流设备和逆变器D.整流设备和蓄电池【答案】B48、互联网应用中，个人空间应用模式一般归属于()方面的应用。A.信息需求B.交易需求C.交流需求D.娱乐需求【答案】C49、DWDM 系统中()的性能优劣对系统的传输质量有决定性影响。A.光合波器B.光分波器C.光波长转换器D.光分叉复用器【答案】A50、关于气吹敷缆，说法错误的是（）。A.管道在吹缆前应进行保气及导通试验B.对端要有专人看护C.吹缆速度超过 100m/min，会导致光缆扭曲增加，造成光缆扭伤D.平滑的管道，可以不加润剂【答案】D多选题（共多选题（共 2020 题）题）1、通信网按运营方式和服务对象进行分类，可分为（）。A.数据通信网B.光缆通信网C.公用通信网D.本地通信网E.专用通信网【答案】C2、下列属于超高清晰度电视技术特征的是（）A.高动态范围和宽色域B.高量化深度C.高发射功率D.高质量音频E.高分辨率【答案】ABD3、彩色电视电光转换用到的器件包括（）。A.CRT(阴极射线管)B.CCD 器件C.LCD(液晶显示器)D.摄像管E.PDP（等离子显示板）【答案】AC4、最基本的光纤通信系统由()组成。A.光发射机B.光纤线路C.光交换机D.光中继器E.光接收机【答案】AB5、波分复用设备合波器(OMU)的主要测试项目有()。A.中心频率与偏离B.插入损耗及偏差C.极化相关损耗D.抖动转移特性E.输入抖动容限及频偏【答案】BC6、逆变设备通电测试检验内容一般包括（）。A.输入直流电压B.输出直流电压C.输入交流电流D.杂音电流E.谐波含量【答案】AD7、某省移动公司多次接到投诉，平原地区某村口附近手机显示信号强度仅有一格，且经常掉话，下列措施中，可直接改善现状的有()。A.适当提高基站发射功率B.降低天线高度C.减小天线与抱杆夹角度数D.增加基站载频数量E.增加基站传输接口速率【答案】AC8、下列设备中属于通信网的终端节点的有()。A.计算机B.传真机C.智能终端D.电话机E.路由器【答案】ABCD9、广播电视防火要求为一类建筑物的有()。A.中央级、省级和计划单列市的广播电视中心、传输网络中心B.建筑高度50m 的广播电视中心、传输网络中心C.广播电视地球站D.中央级发射台E.塔下建筑高度50m【答案】ABCD10、在 SDH 传输网中，具有交叉连接功能的基本网络单元有()。A.终端复用器(TM)B.分插复用器(ADM)C.再生中继器(REG)D.同步数字交叉连接设备(SDXC)E.光纤放大器(OA)【答案】BD11、交流电源的（）是标志其电能质量的重要指标。A.电压B.电流C.频率D.杂音E.波形畸变率【答案】AC12、移动通信直放站不宜设在（）附近。A.大功率无线发射台B.大功率雷达站C.大型 X 光设备D.高频炉E.高速公路隧道【答案】ABCD13、气吹微缆的优点有()。A.光缆接头多，可以在任何地方、任何时候改变光缆通道B.更快的吹缆速度C.可以在开挖的基础上随时对现有的管道进行扩容D.初期建设成本低E.使用范围广，适用于室外光缆网络的各个部分【答案】BD14、分组交换的缺点有()。A.信息的传输时延较小B.经济性好C.实现技术复杂D.传输效率低E.易于实现链路的统计【答案】CD15、管道单段长度不宜超过 150m 的有()。A.水泥管道B.钢管管道C.双壁波纹管管道D.栅格管管道E.硅芯管管道【答案】ABCD16、对于电磁辐射敏感建筑物进行评估，评估后应划分出()区域。A.公众辐射安全区B.职业辐射安全区C.电磁辐射超标区D.电磁辐射严重超标区E.电磁辐射禁区【答案】ABC17、按照敷设方式和运行条件，电缆缆可分为架空电缆、（）、水底电缆。A.直埋电缆B.对称电缆C.管道电缆D.高频电缆E.塑套电缆【答案】AC18、广播电视中心电源系统对系统的基本要求是（）。A.必须是在线式B.必须是后备式C.必须保证没有任何干扰信号的漏放D.必须有较高的可靠性和稳定E.配备一定的后备蓄电池组，延长有效供电时间【答案】ACD19、光纤通道总衰减应采用（）仪器进行测量。A.OTDRB.稳定光源C.光功率计D.光谱分析仪E.可变衰耗器【答案】BC20、第五代移动通信系统的无线技术创新包括（）。A.大规模天线阵列B.超密集组网C.新型多址D.全频谱接入E.网络功能虚拟化【答案】ABCD大题（共大题（共 1010 题）题）一、（通信与广电工程施工组织设计编制）项目经理部在某地区承接到 120km的直埋光缆线路工程，工程分为三个中继段，工期为 10 月 10 日至 11 月 30日，线路沿线为平原和丘陵地形，沿途需跨越多条河流及公路，工程为“交钥匙”工程。施工单位可以为此工程提供足够的施工资源。项目经理部未到现场，只是根据以往在该地区施工的经验编制了施工组织设计。编写的施工组织设计中包括工程概况、施工方案、工程管理目标及控制计划、车辆及工机具配备计划。(1)施工方案内容如下：本工程由三个施工队同时开工，分别完成三个中继段的施工任务。在开工前，各施工队应认真做好进货检验工作。在施工过程中，各施工队均采用人工开挖、人工放缆、人工回填的施工方法；各施工队应认真按照施工规范的要求进行施工，作业人员应做好自检、互检工作，保证工程质量；对于工程需要变更的地段，各施工队应及时与现场监理单位联系，确定变更；对于需要进行保护的地段，施工队应按照规范要求进行保护；工程中，每一个中继段光缆全部敷设完成后，应及时埋设标石，以防止光缆被损坏。工程验收阶段，项目经理部应及时编制竣工资料；应做好与建设单位剩余材料的结算工作；应积极配合建设单位的竣工验收。(2)工程管理目标及控制计划的主要内容如下：工程质量管理力争实现一次交验合格率达到 98%。为了达到此目标，要求各施工队在施工过程中按照设计及规范要求施工；执行“三检”制度、“三阶段”管理、“三全”管理；按照 PDCA 循环的管理模式进行管理。工程进度管理要求各施工队按计划进度施工。在施工过程中对进度实行动态管理，发现问题及时采取措施。工程安全管理要求无人员伤亡事故发生。在施工过程中各施工队应严格按照安全操作规程施工，安全检查员应按照PDCA 循环的方法进行工作，要在各工地不断巡回检查。在施工过程中，施工队由于地形不熟悉，多项工作组织较为混乱；部分地段由于“乱扔乱放”，使得施工受阻；部分工作由于材料质量问题而发生返工；个别时段施工队由于人员过剩出现窝工现象。工程最终于 12 月 20 日完工。问题：(1)此施工组织设计的结构是否完整？如果不完整，还缺少哪些内容？(2)此工程施工方案还缺少哪些内容？(3)此施工方案中已有的内容存在哪些问题？(4)工程管理目标及控制计划的内容是否完整？如果不完整，还缺少哪些内容？(5)除施工方案以外，项目经理部的哪些工作还存在问题？【答案】(1)此施工组织设计的结构不完整。其中还缺少施工组织设计的编制依据、对建设单位的其他承诺；在资源配置计划中,此施工组织设计中只涉及了车辆及工机具配备计划,其中还缺少用工计划、仪表配备计划及材料需求计划。另外,施工方案和工程管理目标及控制计划也缺少相应的内容。(2)在此施工方案中,施工各阶段工作安排得都不够全面,致使工程实施阶段的工作没有依据,导致混乱。施工方案中所缺少的内容如下：在确定施工程序方面,施工准备阶段缺少技术、施工资源、安全等方面的统筹规划；工程实施阶段缺少成本、工期、隐蔽工程以及质量、安全事故的处理等纲领性的管理要求；在工程竣工验收阶段缺少收尾工作安排、工程款回收以及保修服务的管理要求。在确定施工起点及流向方面,施工方案中未涉及每一中继段的施工起点及流向。在确定施工顺序方面,施工方案中未涉及工程的施工顺序。在制定技术组织措施方面,施工方案缺少相关的技术措施和组织措施。在合理选择施工方法方面,施工方案中规定采用人工作业,因此还应明确沟深、放缆、接续等方面的要求。(3)施工方案中,已有的内容存在以下问题：标石的埋设应在光缆敷设完以后尽快埋设。竣工资料不能等到验收阶段再编制,竣工资料编制完成后才可以请建设单位进行验收。由于工程是“交钥匙”工程,不存在向建设单位移交剩余材料的问题。这可能是修改以往施工组织设计留下的痕迹。(4)工程管理目标及控制计划的内容不完整,其中还缺少成本控制目标和控制计划、环境控制目标和控制计划。(5)项目经理部施工方案的编制工作应在现场勘查的基础上进行。虽然该项目经理部以前在该地区做过项目,但本工程的施工路由可能存在差异性,路由沿线的情况也在不断发生变化,因此,未进行现场勘查即做出施工组织设计的做法不妥。二、1背景某项目部在负责某本地网线路一期工程施工时，与其运营商在各方面配合得都非常好，因此运营商希望项目部帮助其完成一个直埋光缆线路不合格工程整改，该直埋光缆线路工程存在较多质量问题，主要有：部分地段的光缆埋深不够，应加保护管的地段没加保护管，过河的光缆有部分没冲槽、坡坎被冲毁，部分光缆接头衰耗较大等，要求将其整改成一个合格工程。该运营商对此项目部非常信任，知道其能胜任此项目，项目部为了以后和该运营商继续合作，也不便拒绝，最终接受此整改工程。在洽谈合同时，运营商的商务部门提出，要求施工单位在现场调查的基础上做出此项目总承包价，也就是说合同金额一次“包死”，施工过程中不允许再发生变更。施工单位认为现场全面调查前期工程中存在的问题难度很大，因此建议合同签订为工程完成后费用照实结算的“开口”合同。运营商的商务部门仍坚持自己的意见，最终在施工单位估算现场工作量的基础上，双方签订了合同。在合同中列有施工单位报出的本项目需完成的工作量及相关的费用，并将费用汇总后作为合同金额。同时在合同中规定：此合同额为工程总费用，不得调整；工程中发生的合同以外的工作量照实结算。2问题(1)此合同对于施工单位存在哪些风险?应如何防范?(2)针对此项目的最终合同中，双方都默认了其中存在的一些矛盾性问题，项目部在施工过程中如果需要完成合同以外的工作量，应如何做才能保证自身利益?(3)如果合同双方对工程的结算达不成一致意见，施工单位应怎样解决争议?(4)在施工过程中，如果因运营商办理报建手续的原因，项目部在某一段时间无法整改，从而使得项目部发生了窝工，运营商又不愿意负担此部分窝工的费用，施工单位应如何进行索赔?【答案】(1)此合同对于施工单位存在的风险主要有：完成合同以外的工程量得不到相应的费用；建设单位原因产生的窝工得不到相应的补偿；整改过程中挖断光缆、造成通信阻断等。施工单位如要防范这些风险，首先不应签订此合同；其次如果执意想完成此项目，那么应坚持将合同签订成“开口”合同，即工程费用按实结算。对于施工过程中有可能挖断光缆，应加强管理、制定措施，尽量避免发生此类事故。(2)如果工程中有些合同工作量表以外的工作必须完成，那么应直接与运营商签订变更单和洽商记录，并附上相应的费用表、计算依据、完成相关工作量的必要性等文件，请运营商主管项目的负责人签字确认，如果得不到确认的话，应拒绝完成合同以外的工作量。(3)如果合同双方对工程的结算最终达不成一致意见，施工单位应按照合同中规定的解决争议的方法来解决争议。一般解决争议的方法有协商、调解、仲裁和诉讼。(4)施工单位若要获得索赔，应在窝工事件发生后的 28 天以内，以书面索赔通知书的形式，向监理工程师正式提出索赔意向通知；在索赔通知书发出后的 28 天内，向监理工程师提出延长工期和补偿经济损失的索赔报告及有关资料，等待监理工程师的答复。如果监理工程师在收到索赔报告的有关资料后 28 天内未予答复或未对承包人作进一步的要求，则应视为该项索赔已经被认可。索赔文件应包括总述部分、论证部分、索赔款项和工期的计算部分以及论据部分。施工单位应该充分论证索赔权，合理计算索赔款，按时提出索赔要求，编写好索赔报告，提供充足的索赔证据，力争友好地协商解决。三、某公司承接 SDH 光通信终端站设备安装工程。施工过程中，因建设单位提供的DDF 架宽度不符合设计要求造成停工一周，新 DDF 架到货后项目部很快完成了所有硬件安装。项目经理在现场巡查时，偶然发现 ODF 的防雷地线未接，提醒一施工人员接上。几天后，材料员清点材料时，发现用于防雷保护的 16mm2 线料没有使用，核查结果是防雷地线用错线料，项目经理派人进行了更换。工程完工后，公司组织交工前的预验，检查中发现：架高 26m 的 DDF 架垂直偏差为 34mm，3m 长的过桥走道两端高度差为 8mm，26m 高的立柱垂直偏差为26mm；设备线缆布放整齐美观，但防雷地线接到了机房保护地线端子上而未接到防雷专用端子上。项目部的竣工资料正在整理中，已准备了工程说明、建筑安装工程量总表、交工报告、网管功能检查记录。公司要求尽快完成整改以便按期交工。【问题】1根据预验结果，指出铁件和机架安装工作需返工的内容并说明原因。2ODF防雷地线的安装工作反映出该项目部的施工管理有何缺陷?3本工程竣工技术文件还应补充哪些内容?4指出竣工测试记录中缺少的部分。【答案】1DDF 需要返工，因偏差大于 1，不合格。过桥走道需要返工，因水平偏差大于 2mmm，不合格。2项目部施工管理缺陷：(1)没有向施工人员做技术交底，交底制度不完善或落实不到位；(2)没有自检、互检、专检过程，制度不完善或落实不到位。3竣工技术文件应补充内容：(1)开工报告；(2)已安装设备明细表；(3)停工报告；(4)复工报告；(5)交接书；(6)验收证书。4竣工测试记录缺少本机测试记录和系统测试记录。四、背景资料某施工单位承担了一项通信管道工程，工程内容为在城区部分路段建设塑料管道。管道基础用水泥混凝土制作，管道用水泥混凝土包封，混凝土采用搅拌机现场搅拌。工程中需要切割沥青混凝土路面；由于部分施工地段地下水位高，开挖管道沟槽和入孔坑时需降水，降水使用燃油抽水机；回填管道沟时要求夯填。为避免施工过程中管道沟槽坍塌、回填后路面下沉、管孔不通、入孔壁灰层剥落等情况发生，该施工单位进行了详细的工前策划，设置了质量控制点，制定了安全和环保措施。在进行安全及技术交底时明确了工程概况、施工方案、“三新”技术、对成品和半成品的保护措施。本工程顺利实施。1.根据工程特点，该施工单位应对哪些工序加以重点控制?2.本工程所进行的安全及技术交底还应包含什么内容?P2123.识别本工程的环境因素。4.管道施工作业时，应注意哪些安全防护?【答案】1.（本小题 5 分）（1）管道基础；（2）塑料管铺设；（3）回填土方、夯填；（4）入孔内井壁抹灰；（5）管道试通；（6）管道沟槽的支护或放坡。（答出1 项 1 分）2.（本小题 5 分）（1）安全措施；（2）关键工序和质量控制点；（3）施工工艺；（4）质量通病预防及注意事项；（5）施工中的危险因素、可能造成的伤害以及预防措施。（各 1 分）3.（本小题 5 分）P295 本工程环境因素五、某施工单位承接了一项传输线路和设备安装，建筑安装工程费总计 800 万元，其中材料费 300 万元，采用包工不包料的承包方式，施工费为建安工程费扣除材料费的 70%，最终合同款为 357.5 万元，其中施工费 350 万元，安全生产费用 7.5 万元，合同工期 2016.6.1-2016.12.10。合同约定，乙方采用租赁机械施工，机械租赁费为 800 元/台班，人工费单价 100 元/元，增加用工所需管理费为增加人工的 50%。施工过程中，发生了如下事件：事件一：由于设备厂家延期交付设备，延误工期 5 天，窝工 20 工日；事件二：线路施工过程中，由于挖掘机械故障造成停工 4 天，窝工 10 工日；事件三：因大暴雨成灾停工 3 天，窝工 15 工日。事件四：由于设计变更，导致光缆路由加长，导致工期增加 1 天，施工单位综合费用预计增加 5 万元。问题：1.双方签约的合同价款 357.5 万元是否符合规定？说明原因和计算工程。2.分析每个事件施工单位可以向建设单位索赔的费用和工期。3.建设单位提出的工程量的变更是否合理？说明理由。4.列式计算本工程的竣工结算价款。5.施工单位于 2016.12.20 日提交了竣工结算资料，建设单位应何时完成审查。【答案】1.双方签约的合同价款 357.5 万元不符合规定。根绝相关规定，通信工程安全生产费应以建筑安装工程费为收取基数，费率为 1.5%，且在竞标时，不得打折，不得删减，列入标外管理。施工费=（800-300）70%=350 万元安全生产费=8001.5%=12 万元合计：350+12=362 万元2.事件一：施工单位可以向建设单位提出工期和费用索赔，因为设备延期交付属于建设单位不可抗力。可以索赔的工期为 3 天。事件四：施工单位可以建设单位提出工期和费用索赔，因为设计变更属于建设单位责任。可以索赔的工期为 1 天，可以索赔的费用为 5 万元。3.建设单位提出工程变更合理。因为工程变更没有超过合同规定的工程范围，预先商定了变更工程量的价格。4.原合同价款：362 万元可索赔费用：3000+50000=53000 元合计：362+5.3=367.3 万元 5.根据相关规定，500 万元以下的工程，建设单位应在接收到竣工资料的 20 天内完成审查。即本工程建设单位应在 2017 年 1 月 9 日之前完成审查。六、1背景某项目经理部在负责某本地网线路一期工程施工时，与其运营商在各方面配合得都非常好，因此运营商希望项目经理部帮助其完成一个直埋光缆线路不合格工程整改，该直埋光缆线路工程存在较多质量问题，主要有：部分地段的光缆埋深不够，应加保护管的地段没加保护管，过河的光缆有部分没冲槽、坡坎被冲毁，部分光缆接头衰耗较大等，要求将其整改造成一个合格工程。该运营商对此项目经理部非常信任，知道其能胜任此项目，项目经理部为了以后和该运营商继续合作，也不便拒绝，最终接受此整改工程。在洽谈合同时，运营商的商务部门提出，要求施工单位在现场调查的基础上做出此项目总承包价，也就是说合同金额一次“包死”，施工过程中不允许再发生变更。施工单位认为现场全面调查前期工程中存在的问题难度很大，因此建议合同签订为工程完成后费用照实结算的“开口”合同。运营商的商务部门仍坚持自己的意见，最终在施工单位估算现场工作量的基础上，双方签订了合同。在合同中列有施工单位报出的本项目需完成的工作量及相关的费用，并将费用汇总后作为合同金额。同时在合同中规定：此合同额为工程总费用，不得调整；工程中发生的合同以外的工作量照实结算。2问题(1)此合同对于施工单位存在哪些风险应如何防范(2)针对此项目的最终合同中，双方都默认了其中存在的一些矛盾性问题，项目经理部在施工过程中如果需要完成合同以外的工作量，应如何做才能保证自身利益(3)如果合同双方对工程的结算达不成一致意见，施工单位应怎样解决争议(4)在施工过程中，如果因运营商办理报建手续的原因，项目经理部在某一段时间无法整改，从而使得项目经理部发生了窝工，运营商又不愿意负担此部分窝工的费用，施工单位应如何进行索赔【答案】(1)此合同对于施工单位存在的风险主要有：完成合同以外的工程量得不到相应的费用；建设单位原因产生的窝工得不到相应的补偿；整改过程中挖断光缆、造成通信阻断等。施工单位如要防范这些风险，首先不应签订此合同；其次如果执意想完成此项目，那么应坚持将合同签订成“开口”合同，即工程费用按实结算。对于施工过程中有可能挖断光缆，应加强管理、制定措施，尽量避免发生此类事故。(2)如果工程中有些合同工作量表以外的工作必须完成，那么应直接与运营商签订变更单和洽商记录，并附上相应的费用表、计算依据、完成相关工作量的必要性等文件，请运营商主管项目的负责人签字确认，如果得不到确认的话，应拒绝完成合同以外的工作量。(3)如果合同双方对工程的结算最终达不成一致意见，施工单位应按照合同中规定的解决争议的方法来解决争议。一般解决争议的方法有协商、调解、仲裁和诉讼。(4)施工单位若要获得索赔，应在窝工事件发生后的 28 天以内，以书面索赔通知书的形式，向监理工程师正式提出索赔意向通知；在索赔通知书发出后的 28 天内，向监理工程师提出延长工期和补偿经济损失的索赔报告及有关资料，等待监理工程师的答复。如果监理工程师在收到索赔报告的有关资料后 28 天内未予答复或未对承包人作进一步的要求，则应视为该项索赔已经被认可。索赔文件应包括总述部分、论证部分、索赔款项和工期的计算部分以及论据部分。施工单位应该充分论证索赔权，合理计算索赔款，按时提出索赔要求，编写好索赔报告，提供充足的索赔证据，力争友好地协商解决。七、（通信与广电工程项目施工成本控制）某项目经理部承接到 147km 的本地网架空光缆线路工程。此工程由施工单位承包除光缆、接头盒及尾纤以外的其他材料，合同额是定额价格的 5.2 折。施工单位根据本企业的管理文件要求，将合同额的 75%核算给项目经理部，作为本工程的开支。为了完成此项目，施工单位给项目经理部配备了 2 套熔接机和 2 台 OTDR。项目经理部认为核算的费用比较低，项目经理考虑减少现场开支额度，其所采取的措施如下：(1)减少现场技术人员、安全员等管理人员的数量。(2)在施工现场的沿线招收临时施工人员，降低人工费的开支水平，减少调遣费和临时设施的开支。(3)在施工现场附近采购电杆、钢绞线及其他铁件，适当降低材料的等级。(4)限额领料，随领随用。(5)在施工现场租用拖拉机和农用运输车。在施工过程中，由于现场作业人员的操作水平有限，多处工作量存在质量问题需返工；因租用的农用车行驶速度过快，发生一起交通事故，导致一名施工人员腿部骨折。问题：(1)施工单位在控制现场成本开支方面的做法是否正确？为什么？施工单位应女口何控制工程成本？(2)施工单位给此项目配置专门的仪表和设备的做法是否可取？为什么？(3)项目经理降低现场开支的措施是否合适？为什么？【答案】(1)施工单位在控制现场开支方面的做法不正确。因为施工单位不考虑工程的实际状况,将已经很低的合同额再进一步打折后承包给项目经理部,使得项目经理部施工困难。施工单位要控制工程成本,首先应针对工程的具体情况,具体问题具体分析,而不能对什么工程都一概而论。分析工程成本,应本着实事求是的原则；要有翔实的统计数据；要注重时效,发现问题要及时解决；同时,还要为生产经营服务,要保证施工现场有足够的资金,使工程能够顺利完成。在工程成本分析的基础上,才可能控制好成本,取得效益和信誉的双赢。(2)施工单位给此项目配置专门的仪表和设备的做法不可取。因为仪表和设备都是施工单位的固定资产,专门为此工程配备仪表和设备,增加了此工程固定成本。如果施工单位合理计划、加速周转,充分利用现有仪表、设备,即可减少仪表、设备的购置量,降低企业固定资产的比率,从而达到降低施工成本的目的。(3)在项目经理降低现场开支的措施中,现场采购、适当降低材料的等级以及限额领料、随领随用的措施是合理的,因为它符合工程的实际状况,而且对材料的合理控制也将大大降低现场的开支水平。项目经理部减少现场管理人员的数量以及沿线招收临时作业人员的做法不可取。减少现场管理人员的数量,有可能使得现场的各项管理工作做不到位,从而导致很多问题的发生。临时招收大量的施工人员,需要对他们进行认真的培训,由此增加的费用也是很可观的；新人到了工作岗位,也会使得工程的质量得不到保证。虽然这样做能节约一部分费用,但从工程的质量成本来考虑则不一定合适。项目经理部为了节约费用,在现场租用拖拉机和农用车的做法也不可取。因为这样做使得安全没有保障。一旦发生了安全事故,在处理安全事故时,往往会使成本开支失控。八、某电信工程公司项目部承接到东北地区新建 20km3 孔市内 PVC 塑料管道工程的施工任务，工期为 11 月 1 日至 12 月 31 日，部分材料由建设单位提供。11 月25 日开始光缆接续，由于单薄帐篷不抵御寒冷，导致操作失误增多。事件一：接续人员使用光功率计测试光纤接头损耗，多处接头损耗不达标。事件二：施工人员在人孔内施工时，发生中毒现象，经过抢救，无人员伤亡。事件三：施工中，施工队将红砖、砂石堆放在了路面上，影响了交通安全，在交警的监督下，积极进行了整改。问题：1、冬季在寒冷地区施工需注意哪些？2、接续人员测试接头损耗方法是否正确？说明原因。3、在公路上施工应再去哪些安全防护措施？4、在人孔内施工的安全防护措施有哪些？【答案】1.低温季节施工时的注意事项如下：施工人员尽量避免高处作业。必须进行高处作业时，应穿戴防冻、防滑的保温服装和鞋帽。在低温下吊装机具时，应考虑其安全系数。光缆熔接机和测试仪表工作时应采取保温措施，以满足其对温度要求。车辆在冬季应加装防冻液，雪天、冰路上行车应装防滑链或使用防滑轮胎，注意防冻、防滑。2.接续人员测试接头损耗方法不正确。原因：在工程中推广使用远端环回监测法，光纤接头损耗的评价以该接头的双向测试的算术平均值为准。3.公路作业安全防护措施：现场施工人员应严格按照批准的施工方案，在规定的区域内进行施工，作业人员应服从交警的管理和指挥，协助搞好交通安全工作，同时还要保护好公路设施。每个施工地点都应设置安全员，负责按公路管理部门的有关规定摆放安全标志，观察过往车辆并监督各项安全措施执行情况，安全标志尚未全部摆放到位和收工撤离收取安全标志时应特别注意，发现问题及时处理。在夜间、雾天或其他能见度较差的气候条件下禁止施工。所有进入施工现场的人员必须穿戴符合规定的安全标志服，施工车辆应装设明显标志(如红旗等)。各施工地点的占用场地应符合高速公路管理部门的规定。每个施工点在收工时，必须认真清理施工现场，保证路面上清洁。4.在人孔内施工应注意：九、背景资料某施工单位承揽了一项 3G 通信基站设备安装工程,包括 100 个 3G 基站的设备,天馈线及楼顶抱杆安装,施工前,项目经理组织所有操作人员召开了安全技术交流会,安全员就作业特点和危险因素,根据危险因素制定的预防措施以及施工中应注意的安全事项进行了讲解,项目部综合管理人员进行记录,会议结束后经理在交底记录上签字。施工过程中,项目部按计划组织了施工现场检查,其中两个现场情况如下:A 站现场:现场有村民站在警示带外围观施工作业,戴着安全帽的队长正在警示带内指挥;铁塔平台上,未戴安全帽的作业人员甲正把安全带系在天线抱杆上;戴着安全帽的作业人员乙正紧跟未戴安全帽的作业人员丙上塔。B 站现场,塔放设备供电电缆长约 50 米,在馈线窗前做了一处接地;接地线和电缆夹角小于 15,接地线与室外接地排连接采用铜芯线打圈方式,多余部分整齐盘绕固定在走线架上。问题 1.列出本工程中应持证上岗的人员及证件名称。2.指出安全技术交底的不妥之处,说明正确做法。3.指出 A 站作业人员违规之处。4.指出 B 站线缆处理中的错误,说明正确做法。【答案】1.通信建设工程施工企业主要负责人应取得企业负责人通信工程施工企业管理人员安全生产考核合格证书通信建设工程施工企业项目负责人应取得中华人民共和国一级建造师注册证书（通信与广电专业）和项目负责人通信工程施工企业管理人员安全生产考核合格证书；通信建设工程施工企业专职安全生产管理人员应取得专职安全生产管理人员通信工程施工企业管理人员安全生产考核合格证书从事通信工程电工作业.金属焊接作业及登高架设作业的人员应取得各专业的特种作业操作证2.不妥之处一：交底人错误“由安全员进行交底”不妥正确做法：应该