海南省2023年一级建造师之一建通信与广电工程实务过关检测试卷A卷附答案.doc

海南省海南省 20232023 年一级建造师之一建通信与广电工程实年一级建造师之一建通信与广电工程实务过关检测试卷务过关检测试卷 A A 卷附答案卷附答案单选题（共单选题（共 5050 题）题）1、目前各种网络为用户提供了大量的不同业务，业务网不包含()。A.同步网B.公用电话网C.数字数据通信网D.移动通信网【答案】A2、以下说法错误的是（）。A.当光（电）缆线路无法避开雷暴严重地域时，应采用消弧线、避雷针、排流线等防雷措施B.水线标志牌应在水线光（电）缆敷设后安装在设计确定的位置上C.可以利用固定的标志来标识光缆位置时,可不埋设标石D.当不宜埋设标石时，可在附近增设辅助标记，以三角定标方式标定光（电）缆或硅芯塑料管的位置【答案】B3、执法人员调查收集证据或者进行检查时，不得少于()人。A.1B.2C.3D.4【答案】B4、下列 PTN 以太网接口性能测试指标中，用于反应设备可转发最大数据量的是()。A.过载丢包率B.吞吐量C.时延D.背靠背【答案】B5、安装 600*300*2600 机柜说法正确的是()A.可使用 2 个底脚螺栓固定B.一列有多个机柜时，可将多个机柜连在一起后接地C.调整机架垂直度时，可在底脚处放置硬纸板D.将机架垂直度偏差控制在 2.5mm 以内【答案】D6、关于架空杆路施工的说法，错误的是（）。A.热闹市区的拉线应加装绝缘子B.在与 10kv 以上高压输电线交越处，两侧电杆避雷线应断开 50mm 间隙C.拉线地锚应埋设端正,拉线盘与地面垂直D.易被行人碰触的拉线应用绝缘材料保护【答案】C7、执行一般程序的通信行政处罚案件应当自立案之日起()日内办理完毕。A.30B.60C.90D.120【答案】B8、综合布线系统中不包括（）。A.配线架B.交换设备C.电器保护设备D.传输介质【答案】B9、（）主要用于音视频编码和数字与预校正，是电视发射机的核心部分。A.编码器B.解码器C.调制器D.解调器【答案】C10、PTN 系统的同步采用（）方案，可以实现高质量的网络同步。A.帧同步B.时钟同步C.网同步D.信道同步【答案】B11、执行一般程序的通信行政处罚案件应当自立案之日起()日内办理完毕。A.30B.60C.90D.120【答案】B12、微波通信是使用波长在()之间的电磁波一微波进行空间传输的一种通信方式。A.250MHz300GHzB.1mm2mC.200MHz300GHzD.1mm1m【答案】D13、穿越录音室、演播室的给排水及消防系统的管道均应采取（）措施，防止管道固体传声。A.消声B.软连接C.隔振D.双级减振【答案】C14、光信号在进行放大的过程中，由于放大器的自发辐射等原因引起的光信噪比的劣化值是（）。A.最小边摸抑制比B.背靠背C.吞吐量D.噪声系数【答案】D15、固定型铅酸蓄电池循环寿命约()。A.300500 次B.500800 次C.8001000 次D.10001200 次【答案】A16、中、短波广播发射机测试项目中三大电声指标包括：非线性失真、频率响应和（）。A.信噪比B.频率稳定度C.整机效率D.调幅度【答案】A17、通常摄像管式彩色摄像机的最佳照明条件是：镜头光圈在 F4 位置，照度()。A.800lxB.1200lxC.1600lxD.2000lx【答案】D18、通信行政处罚听证由拟作出行政处罚的()组织。A.通信主管部门B.法制工作机构C.承担法制工作的机构D.法院【答案】A19、移动通信网络优化的内容，（）不属于基站侧调整的内容。A.天线位置B.信道数量C.中继数量D.小区参数【答案】C20、我国 GSM 通信系统相邻两频道间隔为 200kHz。每个频道分为 8 个时隙，即 8 个信道(全速率)。每个用户使用()。A.一个频道中的两个时隙传送信息B.两个频道中相对应的两个时隙传送信息C.一个频道中的一个时隙传送信息D.两个频道中的任意两个时隙传送信息【答案】C21、天馈线系统安装时，应以塔基为圆心，最小以()为半径的范围划为施工禁区，其内不得设置起重装置及临时设施。A.塔高的四分之一B.塔高的三分之一C.塔高的二分之一D.塔高的三分之二【答案】B22、采用卡接方式的卡线钳应垂直接线端子，压下时发出回弹响声说明卡接完成，多余线头应（）。A.随后剪断B.手动剪断C.自动剪断D.统一剪断【答案】C23、蜂窝移动通信网络中，区群小区数越多，同频小区距离就（），则抗同频干扰的性能也就越好。A.越近B.越远C.不变D.不确定【答案】B24、程控数字交换系统中，用户模块属于（）。A.话路系统B.控制系统C.外围设备D.综合系统【答案】A25、天馈线系统安装施工中，风力达到 4 级禁止()。A.上塔作业B.高空作业C.搬运设备D.吊装天线【答案】D26、水泥管道中并排及上下层管块均应错开()管块长度。A.12B.13C.14D.15【答案】A27、关于天线塔接地和防雷要求的说法，正确的是（）A.用一根专用防雷接地线引线将接闪器直接和接地体相连B.若天线塔所处底层结构复杂，接地体电阻不应大于 10?C.防雷接地线穿越机房时要与设备接地装置相连D.在天线塔的塔楼部分敷设人工避雷带【答案】D28、对广播电台录音室进行建筑声学处理的要求是：房间中声音扩散均匀、隔绝噪声和（）。A.控制声源响度B.控制声音啸叫C.有适当的混响时间D.控制频响失真【答案】C29、光缆配盘时应先确定（）位置A.光缆进局B.人（手）孔C.特殊光缆类型D.埋式管道交互【答案】C30、多协议标记交换(MPLS)是基于()的 IP 交换技术。A.重叠模型B.集成模型C.异步转移模式D.软交换【答案】B31、下列不属于 LTE 核心网设备加电后系统检查的是（）。A.设备板卡配置检查B.声光告警C.电源电压检查D.远程维护功能【答案】C32、在 SDH 网中，()结构中各节点主要采用 DXC，一般用于业务量很大的一级长途干线。A.星形B.树形C.环形D.网孔形【答案】D33、通信工程质量事故发生后，建设单位必须在()小时内以最快的方式将事故的简要情况向工业和信息化部或省、自治区、直辖市通信管理局及相应的通信工程质量监督机构报告。A.12B.24C.36D.48【答案】B34、不属于程控数字交换机硬件系统组成的是()。A.外围设备B.话路系统C.控制系统D.应用系统【答案】D35、通信网络运行单位应当在通信网络定级评审通过后()日内，将通信网络单元的划分和定级情况向电信管理机构备案。A.3B.7C.15D.30【答案】D36、综合布线系统中，与普通用户离得最近的子系统是()A.设备间子系统B.水平子系统C.工作区子系统D.管理子系统【答案】C37、DWDM 系统中不同波道 OTU 可以互换的是（）。A.发送端 OTUB.中继型 OTUC.接收端 OTUD.收发合一型 OTU【答案】C38、网络建设过程中突出的矛盾是（）的问题。A.覆盖和容量B.覆盖和质量C.容量和质量D.覆盖、容量、质量【答案】B39、综合布线系统中，与普通用户离得最近的子系统是()A.设备间子系统B.水平子系统C.工作区子系统D.管理子系统【答案】C40、()适用于通信网和其他通信设备。既能用于新的陆上网络，又可对现有系统进行升级改造，它特别适用于 DWDM 系统的传输。A.G.652B.G.653C.G.654D.G.655【答案】D41、广播电视发射系统馈线的主要指标是反射系数和()。A.增益系数B.方向性系数C.行波系数D.效率【答案】C42、无人值守的移动通信基站，通常采用()为负载供电。A.一体化供电方式B.混合供电方式C.集中供电方式D.分散供电方式【答案】B43、广播电视工程中，进口材料、设备等，其技术标准、参数、规格、数量等应符合()的约定。A.财务合同B.商务合同C.监理合同D.施工合同【答案】B44、直流供电系统不包含（）。A.配电屏B.UPSC.整流设备D.DC/DC 变换器【答案】B45、由直流电源供电时，通信设备电源端子输入电压允许变动范围为()。A.-57-40VB.-56-40VC.-55-45VD.-52-45V【答案】A46、违法事实确凿并有法定依据，对公民处以 50 元以下、对法人或者其他组织处以()元以下罚款或者警告的行政处罚的，可以当场作出处罚决定。A.500B.1000C.1500D.2000【答案】B47、人耳对（）的声音感觉最灵敏。A.20003000HzB.20005000HzC.30005000HzD.30006000Hz【答案】C48、用双耳收听来判断声源的远近和（），称为双耳定位。A.内容B.方向C.直达D.反射【答案】B49、建设单段长度为 300m 的管道，宜采用的管材是()。A.栅格管B.梅花管C.ABS 管D.硅芯管【答案】D50、DDN 通常采用（）。A.准同步方式B.互同步方式C.主从同步方式D.异步方式【答案】C多选题（共多选题（共 2020 题）题）1、（）是第四代移动通信系统的核心。A.智能天线B.多入多出C.软件无线电D.正交频分复用E.接力切换【答案】BD2、在微波通信系统中，属于馈线系统的是()。A.环形器B.极化补偿器C.极化旋转器D.密封节E.分路滤波器【答案】BCD3、下列关于中短波的发射天线有()A.水平对称振子天线B.笼形天线C.同相水平天线D.菱形天线E.鱼骨天线【答案】ABC4、通信局(站)的交流供电系统避雷措施应包括()。A.当电力变压器设在站外时，宜在上方架设良导体避雷线B.电力变压器高、低压侧均应各装一组避雷器C.当电力变压器设在站内时，其高压电力线应采用地埋电力电缆D.电力电缆应选用具有塑料护套的电力电缆E.在架空电力线路与地埋电力电缆连接处应装设避雷器【答案】ABC5、5G 的主要应用场景包括（）。A.连续广域覆盖B.热点高容量C.低功耗大连接D.超密集组网E.低时延高可靠【答案】ABC6、全色谱全塑双绞通信电缆的一个基本单元 U 中，b 线颜色有蓝、橙、()。A.绿B.红C.棕D.灰E.紫【答案】ACD7、关于电信设施建设要求说法正确的是（）A.优先利用公共建筑附建基站B.充分利用民用建筑附建基站C.电信设施的空余资源可以出租、出售或资源互换D.尽量通过技术改造、扩建提高资源利用率E.地下综合管廊规划时，应考虑电信设施建设需要【答案】ACD8、机房设备通电前的检查包括()。A.卸下架内保险和分保险，检查架内电源线连接是否正确、牢固无松动B.接通列保险，检查信号系统是否正常，有无告警C.架内无断线混线，开关、旋钮，继电器、印刷电路板齐全，插接牢固D.接通机架总保险，观察有无异样情况E.机架电源输入端应检查电源电压、极性、相序【答案】AC9、GSM 通信系统采用的多址方式为()。A.跳码扩频B.频分多址C.时分多址D.空分多址E.扩频多址【答案】BC10、下列属于工程初验测试项目的是()。A.障碍率测试B.可靠性测试C.性能测试D.长时间通话测试E.市话呼叫测试【答案】ABC11、通信建设工程企业专职安全生产管理人员的安全生产职责包括（）A.认真贯彻执行国际安全生产方针政策B.对安全生产进行现场监督检查C.保证安全生产费用的有效使用D.及时、如实报告通信工程生产安全事故E.组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程【答案】ABD12、声音的特性有()三个要素来描述。A.反射B.响度C.方向性D.音调E.音色【答案】BD13、通信主管部门拟作出()等行政处罚决定之前，当事人可要求举行听证。A.责令停产停业(关闭网站)B.吊销许可证或者执照C.较大数额罚款D.对公民罚款 2 万元以上E.对法人或其他组织罚款 15 万元以上【答案】ABC14、网络优化的过程实际上就是一个平衡（）之间矛盾的过程。A.覆盖B.容量C.质量D.效益E.安全【答案】ABC15、光缆直埋线路工程中，标石符号（）表示接头标石A.B.C.D.【答案】B16、目前世界上存在的兼容制彩色电视制式有（）。A.SDTVB.PALC.HFCD.NTSCE.SECAM【答案】BD17、核心网可靠性测试的内容有()。A.EPC 核心网设备主备模块倒换B.数据库备份安全测试C.操作系统安全检查D.分权分域管理安全检查E.计费不准确率指标应小于十万分之一【答案】A18、在数字有线电视传输网络中，系统管理部分的内容包括（）。A.对传输码流进行检查或监视B.对用户进行计费C.对业务信息进行适时处理D.对影视材料进行管理E.对播出信息进行安全保密管理【答案】BD19、对于数字电视发射机，中频非线性预校正电路采用（）改善功放的发射机性能。A.前馈校正B.折线校正C.自适应校正D.后馈校正E.直线校正【答案】ABC20、调频广播的特点包括()。A.线性失真小B.信噪比好C.能进行高保真广播D.容易实现多工广播E.覆盖范围广【答案】ABCD大题（共大题（共 1010 题）题）一、1背景某单位施工承包一建设单位的二级干线硅芯管管道建设工程，开工后第5 天，建设单位向省质量监督机构办理了质量监督申报手续。省质量监督机构确定了该工程的质量监督负责人，制定了质量监督工作方案。在进行工程现场质量监督检查时，负责人发现施工单位所完成的坡坎加固全部不合格，而且在用拖拉机拖放硅芯管，该负责人立即上前向施工人员出示证件，欲制止施工单位的违规操作行为以避免硅芯管受到更大损坏；施工单位现场负责人告诉质量监督负责人，我们和质量监督机构没有合同关系，质量监督机构也没有资格来指导我们施工。质量监督负责人于是与建设单位联系，要求他们尽快赶到现场，制止施工单位的违规操作。鉴于施工单位严重的违规操作行为，质量监督机构欲对其从重处理。2问题(1)说明建设单位在办理质量监督申报手续时是否存在问题?(2)施工单位应如何对待质量监督机构的质量监督?(3)本工程中，施工单位可能受到质量监督机构的哪些处罚?(4)质量监督机构若要执行降低该施工单位资质等级的处罚，应如何办理?【答案】(1)存在问题，建设单位办理质量监督申报手续的时间不正确。建设单位应提前7 天向通信工程质量监督机构办理质量监督申报手续。(2)施工单位应该自觉接受质量监督机构的质量监督，为质量监督检查提供方便，并与之积极配合。在配合质量监督机构的质量监督时，应做好以下工作：按照质量监督机构的要求，及时向其提供相关文件和资料；配合质量监督机构对施工现场和有关场所进行检查、检测、拍照和录像；向质量监督机构提交企业资质和施工人员的资料；配合质量监督机构对施工单位的质量保证体系和质量责任制落实情况进行检查。(3)施工单位可能受到质量监督机构的处罚包括：警告或通报批评；对工程中存在的问题进行整改补救；停工整顿；降低资质等级直至吊销资格证书等。(4)质量监督机构若要降低该施工单位的资质等级，可向资质证书管理部门提出对该单位进行资质等级降级的申请。二、某 SDH 通信传输设备安装工程，共 5 个站，其中 3 个中继站，2 个终端站。本工程施工地点位于山区，施工时间处于冬季。本工期的工程量如下：?1终端站需在旧机房内安装一列 3 架光传输设备、一列 2 架 DDF、1 架 ODF 设备，电源需从所在列引出，并更换列熔丝基座。2中继站需在新机房内安装 1 架电源设备、1 架光传输中继设备、1 架 ODF 设备。本工程的电力电缆及辅材需施工单位自购，设备由建设单位指定的厂商提供到现场，测试仪器由施工方准备。合同工期要求 30d，并规定因甲方原因造成工期延误 5d 以内工程承包费不得追加；延误工期违约金 5000 元d，超过 3d 违约金 100007Ld；工期提前甲方奖励500 元d。施工单位通过投标承揽到此工程，并且针对此工程建立了项目经理部，项目经理部编制了施工组织设计，其中施工方案中规定：10 人 10d 完成终端站安装，2 人 5d1 套仪表完成本机测试；3 人 3d 完成中继站安装，2 人 1d1套仪表完成本机测试；2 人 10d1 套仪表完成系统测试。其中本机测试和系统测试只配备一套测试仪表。上述时间包含工程准备、转移时间和竣工文件收集整理时间。为了保证工程目标的实现，在施工组织设计中还编制了质量、进度、安全控制计划。为了降低施工成本，项目经理部选派了 2 名技术人员参与此项目的施工。此工程按时开工，在施工过程中，有以下事件：?测试时发现个别焊点存在假焊。更换列熔丝基座时发生了电源短路，导致电力室熔丝烧断。项目经理对现场施工质量进行检查时，发现部分测试结果有误。由于冬季山区路滑，自备车辆发生交通事故，一施工人员腿部骨折。机房内尘土较多，机房值班员向施工单位提出警告。工程经过施工单位的努力按时完工，建设单位组织了验收。工程竣工验收后一年多的时间里，施工单位多次向建设单位催收此项目的施工费，但建设单位一直以资金紧张为由不予支付。【问题】?1本项目施工组织设计中，必须明确的重要过程有哪些?【答案】1重要过程是指对工程的最终质量起到重大影响或者施工难度大、质量易波动的过程(或工序)。此工程中的重要过程主要有：材料检验、焊接过程、电缆绑扎、列熔丝基座的更换、机架安装、标识、机盘的插拔、单机测试、系统测试、新人员的使用、冬季行车等。2本工程施工现场的危险源有：静电、激光、裸露的电源线、高处的工具、高处未固定好的配件、高温烙铁、电动工具、山区道路、雪天行车等。3本工程降低施工成本的措施主要有：建立合理的组织结构；认真分析施工资源配备数量对利润的影响、依照企业定额进行管理；控制好施工过程中的费用开支；加强财务管理和财务核算；采用合理的施工方法，降低质量成本，减少窝工，不使用的仪表尽快归还等。4本工程竣工资料的竣工文件部分中应收集：工程说明；建筑安装工程量总表；已安装设备明细表；工程材料盘点单；开工报告；停(复)工报告；完工通知；工程变更单和洽商记录；重大工程质量事故报告表；验收证书；交接书；隐蔽工程签证记录；备考表等。三、（通信与广电工程项目施工成本控制）某项目经理部承接到 147km 的本地网架空光缆线路工程。此工程由施工单位承包除光缆、接头盒及尾纤以外的其他材料，合同额是定额价格的 5.2 折。施工单位根据本企业的管理文件要求，将合同额的 75%核算给项目经理部，作为本工程的开支。为了完成此项目，施工单位给项目经理部配备了 2 套熔接机和 2 台 OTDR。项目经理部认为核算的费用比较低，项目经理考虑减少现场开支额度，其所采取的措施如下：(1)减少现场技术人员、安全员等管理人员的数量。(2)在施工现场的沿线招收临时施工人员，降低人工费的开支水平，减少调遣费和临时设施的开支。(3)在施工现场附近采购电杆、钢绞线及其他铁件，适当降低材料的等级。(4)限额领料，随领随用。(5)在施工现场租用拖拉机和农用运输车。在施工过程中，由于现场作业人员的操作水平有限，多处工作量存在质量问题需返工；因租用的农用车行驶速度过快，发生一起交通事故，导致一名施工人员腿部骨折。问题：(1)施工单位在控制现场成本开支方面的做法是否正确？为什么？施工单位应女口何控制工程成本？(2)施工单位给此项目配置专门的仪表和设备的做法是否可取？为什么？(3)项目经理降低现场开支的措施是否合适？为什么？【答案】(1)施工单位在控制现场开支方面的做法不正确。因为施工单位不考虑工程的实际状况,将已经很低的合同额再进一步打折后承包给项目经理部,使得项目经理部施工困难。施工单位要控制工程成本,首先应针对工程的具体情况,具体问题具体分析,而不能对什么工程都一概而论。分析工程成本,应本着实事求是的原则；要有翔实的统计数据；要注重时效,发现问题要及时解决；同时,还要为生产经营服务,要保证施工现场有足够的资金,使工程能够顺利完成。在工程成本分析的基础上,才可能控制好成本,取得效益和信誉的双赢。(2)施工单位给此项目配置专门的仪表和设备的做法不可取。因为仪表和设备都是施工单位的固定资产,专门为此工程配备仪表和设备,增加了此工程固定成本。如果施工单位合理计划、加速周转,充分利用现有仪表、设备,即可减少仪表、设备的购置量,降低企业固定资产的比率,从而达到降低施工成本的目的。(3)在项目经理降低现场开支的措施中,现场采购、适当降低材料的等级以及限额领料、随领随用的措施是合理的,因为它符合工程的实际状况,而且对材料的合理控制也将大大降低现场的开支水平。项目经理部减少现场管理人员的数量以及沿线招收临时作业人员的做法不可取。减少现场管理人员的数量,有可能使得现场的各项管理工作做不到位,从而导致很多问题的发生。临时招收大量的施工人员,需要对他们进行认真的培训,由此增加的费用也是很可观的；新人到了工作岗位,也会使得工程的质量得不到保证。虽然这样做能节约一部分费用,但从工程的质量成本来考虑则不一定合适。项目经理部为了节约费用,在现场租用拖拉机和农用车的做法也不可取。因为这样做使得安全没有保障。一旦发生了安全事故,在处理安全事故时,往往会使成本开支失控。四、某施工单位承接了一项传输线路和设备安装，建筑安装工程费总计 800 万元，其中材料费 300 万元，采用包工不包料的承包方式，施工费为建安工程费扣除材料费的 70%，最终合同款为 357.5 万元，其中施工费 350 万元，安全生产费用 7.5 万元，合同工期 2016.6.1-2016.12.10。合同约定，乙方采用租赁机械施工，机械租赁费为 800 元/台班，人工费单价 100 元/元，增加用工所需管理费为增加人工的 50%。施工过程中，发生了如下事件：事件一：由于设备厂家延期交付设备，延误工期 5 天，窝工 20 工日；事件二：线路施工过程中，由于挖掘机械故障造成停工 4 天，窝工 10 工日；事件三：因大暴雨成灾停工 3 天，窝工 15 工日。事件四：由于设计变更，导致光缆路由加长，导致工期增加 1 天，施工单位综合费用预计增加 5 万元。问题：1.双方签约的合同价款 357.5 万元是否符合规定？说明原因和计算工程。2.分析每个事件施工单位可以向建设单位索赔的费用和工期。3.建设单位提出的工程量的变更是否合理？说明理由。4.列式计算本工程的竣工结算价款。5.施工单位于 2016.12.20 日提交了竣工结算资料，建设单位应何时完成审查。【答案】1.双方签约的合同价款 357.5 万元不符合规定。根绝相关规定，通信工程安全生产费应以建筑安装工程费为收取基数，费率为 1.5%，且在竞标时，不得打折，不得删减，列入标外管理。施工费=（800-300）70%=350 万元安全生产费=8001.5%=12 万元合计：350+12=362 万元2.事件一：施工单位可以向建设单位提出工期和费用索赔，因为设备延期交付属于建设单位不可抗力。可以索赔的工期为 3 天。事件四：施工单位可以建设单位提出工期和费用索赔，因为设计变更属于建设单位责任。可以索赔的工期为 1 天，可以索赔的费用为 5 万元。3.建设单位提出工程变更合理。因为工程变更没有超过合同规定的工程范围，预先商定了变更工程量的价格。4.原合同价款：362 万元可索赔费用：3000+50000=53000 元合计：362+5.3=367.3 万元 5.根据相关规定，500 万元以下的工程，建设单位应在接收到竣工资料的 20 天内完成审查。即本工程建设单位应在 2017 年 1 月 9 日之前完成审查。五、某施工单位承接了一项光缆架空线路工程，采用包工不包料方式。其中，有一处于电力线交越施工，施工单位编制了安全措施，要求施工人员穿绝缘鞋、戴安全帽、绝缘手套和使用绝缘工具，并与电力线保持规定的安全距离。施工单位将安全措施报建设单位，建设单位以安全措施不合格为由未批准。事件二：施工中，施工人员不小心，将光缆搭在电力线上。问题：事件二发生后，应该如何处理？【答案】事件二发生后，应采取以下措施：（1）施工人员必须立即停止一切有关作业活动，保护现场。（2）报告施工项目负责人和指定专业人员联系供电部门，切断相关电力线路供电，事故未排除前严禁行人进入危险地带，严禁擅自恢复作业。（3）启动应急预案，作业前，应取得电力部门配合，在相关人员配合下，用试电笔测试电杆上附挂物是否带电，在确认不带电后方可作业。（4）施工人员在架空电力线附近工作时，应确保与其保持安全距离。（5）施工人员在作业时，光缆与电力线交越处做好绝缘处理，以免操作人员触电。六、1背景某本地网架空线路工程施工地点位于山区，建设单位通过招标选定了一家具有通信工程专业乙级监理资质的监理单位和一家具有通信工程施工总承包一级资质的施工单位，工程施工合同规定按月进度付款。监理单位在工程开工后向建设单位报送了监理规划，并向建设单位送交了对总监理工程师任命的文件。监理单位到达施工现场后，施工单位向总监理工程师递交了开工报告和施工组织设计。监理单位对施工组织设计进行了审查，认为内容齐全、符合合同要求，同意施工单位开始施工。在立杆和埋设拉线时施工单位提前通知了监理单位，监理人员以交通不方便为由未到现场，后来随施工单位对立好的电杆和埋好的拉线进行了现场检查，认为从地面上漏出的电杆和拉线来看，质量满足规范要求，于是现场监理人员在隐蔽工程随工验收签证上签字确认合格。施工单位每天向现场监理人员报送进度日报，现场监理人员每周汇总后上报总监理工程师，总监理工程师根据周进度报表按月汇总后向施工单位签发支付工程进度款的凭证。施工单位拿着总监理工程师签发的月进度凭证向建设单位收取工程进度款时，建设单位以资金紧张为由，暂不拨付第一个月的工程进度款。到第二个月时，施工单位仍未得到工程进度款。施工单位因资金紧张向总监理工程师递交了停工报告，经监理单位调解后无果，工程最终停工。停工后建设单位想办法支付了工程进度款，施工单位随即报送复工报告，工程复工。施工单位计算了停工期间的损失，并向监理单位提出了索赔要求，监理单位经过核实批复了施工单位的索赔申请。工程完工后，施工单位编制了竣工资料，并向监理单位递交了交工报告。在监理单位对本工程的监理过程中，总监理工程师按时向建设单位报送了监理周报和月报。监理单位在收到交工报告后，对施工单位的工程质量和竣工资料进行了全面检查，认为没有问题后编写了检查报告，并报送建设单位，同时向建设单位提出验收申请。经建设单位、监理单位和施工单位的共同验收，工程顺利交工。监理单位协助建设单位对施工单位的工程结算进行了审计，并向建设单位递交了工程监理总结报告。2问题(1)建设单位选定的监理单位的资质符合要求吗?(2)本工程中，监理单位的工作内容有哪些?(3)说明现场监理人员在质量控制方面存在的问题。(4)总监理工程师收到停工报告后应做哪些工作?(5)本工程中，监理单位信息管理工作有哪些?【答案】(1)建设单位选定的监理单位的资质符合要求。乙级监理单位可以承担省内通信信息网络工程的有线传输工程。(2)本工程中，监理单位应负责以下工作：质量控制、进度控制、投资控制、合同管理、信息管理和现场协调等工作。(3)现场监理人员在质量控制过程中，对于立电杆和拉线制作两项工作未实行旁站监理而直接在隐蔽工程随工验收签证上签字，不符合要求。如果施工单位在山区立电杆和制作拉线时，由于杆坑或拉线坑难以挖到规定深度而将电杆根部砸掉或将地锚铁柄缠绕在地锚石上，虽然检查电杆和拉线地面以上部分符合要求，但实际上这些电杆和拉线的埋深是不符合规格的，并且这样做极有可能引发安全事故。因此，现场监理人员应对隐蔽工程进行旁站监理后再在隐蔽工程随工验收签证上签字，可以确保施工质量和施工安全。(4)总监理工程师收到施工单位递交的停工报告后，应根据施工合同中对工程款拨付问题的相关规定，在施工单位和建设单位之间进行协调，尽可能地避免工程停工事件的发生。(5)在本工程中，监理单位的信息管理工作主要有：编写监理规划，编写监理周报和月报，收集、审核、审批施工单位提交的工程文件，统计每天、每周、每月施工单位完成的工程量，收集工程及质量情况，审查施工单位的工程竣工资料，编写工程质量检查报告、工程监理总结报告等。七、某施工单位承接了一项新建管道工程，总造价 100 万建设单位按期拨付工程预付款，工程确定在 2021 年 3 月 8 日开工；工程开工前，施工单位组织按规定做好现场准备，设立临时设施。路由中一处需穿越城市快速路，市政部门要求施工单位施工中不得妨碍交通。施工过程中，质量监督机构和监理单位前往施工现场检查工作，项目经理以没有接到公司通知为由，拒绝提供配合，监理索要新建管道段隐蔽工程资料，施工单位拒绝提供；工程最终于 2021 年 8月 9 日提交完整竣工资料及结算资料，2021 年 8 月 12 日顺利通过竣工验收，出具保修证书。2021 年 9 月 18 日正式投入使用。问题：1.本工程预付款多少？应在什么时间完成支付？2.简述新建管道工程施工现场准备工作内容及设立临时设施原则 3.施工单位应采取何种施工方式穿越快速路，在施工中关注哪些质量控制点。4.施工单位拒绝质量监督单位和监理单位检查是否合理？并简述理由 5.建设单位应在什么时间完成竣工资料审查？保修证书应由谁出具，简述保修证书内容；【答案】八、1背景某单位施工承包一建设单位的二级干线硅芯管管道建设工程，开工后第5 天，建设单位向省质量监督机构办理了质量监督申报手续。省质量监督机构确定了该工程的质量监督负责人，制定了质量监督工作方案。在进行工程现场质量监督检查时，负责人发现施工单位所完成的坡坎加固全部不合格，而且在用拖拉机拖放硅芯管，该负责人立即上前向施工人员出示证件，欲制止施工单位的违规操作行为以避免硅芯管受到更大损坏；施工单位现场负责人告诉质量监督负责人，我们和质量监督机构没有合同关系，质量监督机构也没有资格来指导我们施工。质量监督负责人于是与建设单位联系，要求他们尽快赶到现场，制止施工单位的违规操作。鉴于施工单位严重的违规操作行为，质量监督机构欲对其从重处理。2问题(1)说明建设单位在办理质量监督申报手续时是否存在问题?(2)施工单位应如何对待质量监督机构的质量监督?(3)本工程中，施工单位可能受到质量监督机构的哪些处罚?(4)质量监督机构若要执行降低该施工单位资质等级的处罚，应如何办理?【答案】(1)存在问题，建设单位办理质量监督申报手续的时间不正确。建设单位应提前7 天向通信工程质量监督机构办理质量监督申报手续。(2)施工单位应该自觉接受质量监督机构的质量监督，为质量监督检查提供方便，并与之积极配合。在配合质量监督机构的质量监督时，应做好以下工作：按照质量监督机构的要求，及时向其提供相关文件和资料；配合质量监督机构对施工现场和有关场所进行检查、检测、拍照和录像；向质量监督机构提交企业资质和施工人员的资料；配合质量监督机构对施工单位的质量保证体系和质量责任制落实情况进行检查。(3)施工单位可能受到质量监督机构的处罚包括：警告或通报批评；对工程中存在的问题进行整改补救；停工整顿；降低资质等级直至吊销资格证书等。(4)质量监督机构若要降低该施工单位的资质等级，可向资质证书管理部门提出对该单位进行资质等级降级的申请。九、某施工单位承接了一项光缆架空线路工程，采用包工不包料方式。其中，有一处于电力线交越施工，施工单位编制了安全措施，要求施工人员穿绝缘鞋、戴安全帽、绝缘手套和使用绝缘工具，并与电力线保持规定的安全距离。施工单位将安全措施报建设单位，建设单位以安全措施不合格为由未批准。事件二：施工中，施工人员不小心，将光缆搭在电力线上。问题：事件二发生后，应该如何处理？【答案】事件二发生后，应采取以下措施：（1）施工人员必须立即停止一切有关作业活动，保护现场。（2）报告施工项目负责人和指定专业人员联系供电部门，切断相关电力线路供电，事故未排除前严禁行人进入危险地带，严禁擅自恢复作业。（3）启动应急预案，作业前，应取得电力部门配合，在相关人员配合下，用试电笔测试电杆上附挂物是否带电，在确认不带电后方可作业。（4）施工人员在架空电力线附近工作时，应确保与其保持安全距离。（5）施工人员在作业时，光缆与电力线交越处做好绝缘处理，以免操作人员触电。一十、某架空线路工程为三类工程，施工地点位于山区，建设单位通过招投标选定了一乙级监理单位和一通信信息网络系统集成甲级资质的施工单位，施工合同规定工程按月进度付款。监理单位在工程开工后，按照监理合同的要求向建设单位报送了监理规划，并向建设单位送交了对总监理工程师任命的文件。监理单位到达施工现场后，施工单位向总监理工程师递交了开工申请报告和施工组织设计。监理单位对此施工组织设计进行了审查，认为此文件的内容齐全、符合合同要求，同意施工单位按照此文件进行施工。监理单位按照施工组织设计的施工要求和施工计划，对施工单位开始进行监理。在施工过程中，施工单位在立杆和埋设拉线时通知了监理单位，监理单位因为无交通工具而未到现场。现场监理人员后来随施工单位对立好的电杆和埋好的拉线进行了现场检查，认为从地面上漏出的电杆和拉线部分来看施工满足规范要求，于是现场监理人员在隐蔽工程随工验收签证上签字，确认合格。施工单位每天向现场监理人员报送进度日报，现场监理人员每周汇总后上报总监理工程师，总监理工程师根据周进度报表按月汇总后，向施工单位签发支付工程进度款的凭证。施工单位拿着总监理工程师签发的月进度凭证向建设单位收取工程进度款时，建设单位以资金紧张为由，暂不拨付进度款。到第二个月时，施工单位仍未得到工程进度款。此时，施工单位因资金紧张向总监理工程师递交了停工报告。监理单位经过在建设单位和施工单位之间进行调解后，工程最终停工。后经建设单位的筹款，施工单位拿到进度款以后，向监理单位报送复工报告，工程复工。施工单位计算停工期间的损失，并向监理单位提出了索赔要求，监理单位经过核实批复了施工单位的索赔申请。经施工单位的努力工作，顺利完成了全部工程量，并编写好了竣工资料，施工单位向监理单位递交了交工报告。在监理单位对本工程的监理过程中，总监理工程师按时向建设单位报送了监理周报和月报。监理单位在收到交工报告后，对施工单位的工程质量和竣工资料进行了全面检査，认为没有问题后编写了检査报告，并报送建设单位，同时向建设单位提出验收申请。经建设单位、监理单位和施工单位的共同验收，工程顺利交工。监理单位协助建设单位对施工单位的工程结算进行了审计，并向建设单位递交了工程监理总结报告。问题(1)建设单位选定的监理单位的资质符合要求吗？乙级监理单位有资格监理甲级施工单位施工的工程吗？监理单位承揽业务的资质等级要求是如何规定的？(2)监理单位向建设单位送交监理规划和总监任命文件的时间正确吗？为什么？(3)在此背景中，包含了监理单位的哪些工作内容？(4)现场监理人员的质量控制存在什么问题？(5)总监理工程师收到施工单位递交的停工报告后应怎么办？(6)此工程中，监理单位所作的信息管理工作有哪些？【答案】(1)建设单位选定的监理单位的资质符合要求。监理单位的监理资质与施工单位的施工企业资质没有关系。也就是说，任意一种通信工程监理资质都能够监理各种具有与通信工程施工相关资质的施工单位。监理单位承揽业务的资质等级要求是：通信建设甲级监理单位可以监理一、二、三类通信工程；乙级监理单位可以监理二、三类通信工程；丙级监理单位可以监理三类的通信工程。(2)监理单位向建设单位送交监理规划和总监任命文件的时间不正确。监理单位向建设单位送交监理规划和总监任命文件的时间应在施工单位进场以前，即开工之前。这样，施工单位进场以后，施工组织设计及开工申请报告才能及时地送交。(3)在此背景中，包含了监理单位的以下工作：质量控制、进度控制、投资控制、合同管理、信息管理和现场协调等工作。(4)现场监理人员在质量控制过程中，对于立电杆和拉线制作两项工作未实行旁站监理而直接在隐蔽工程随工验收签证上签字，这样做不符合要求。如果施工单位在山区立电杆和制作拉线时，由于杆坑或拉线坑难以挖到规定深度而将电杆根部砸掉或将地锚铁柄缠绕在地销石上，这样，虽然检查电杆和拉线地面以上部分符合要求，但实际上这些电杆和拉线的埋深仍然不符合规范要求，这样极有可能使施工单位在施工过程中发生安全事故。因此，现场监理人员应对这些隐蔽工程进行旁站监理后，再在隐蔽工程随工验收签证上签字，以确保其施工质量。(5)总监理工程师收到施工单位递交的停工报告后，应根据施工合同中对工程款拨付问题的相关规定，在施工单