2023年小产权房屋转让合同协议书.docx

2023年小产权房屋转让合同协议书 转让有两种理解：一是转让全部权，即产权人把商铺卖给你;二是转让运用权或租赁权，即不变更房屋全部人，只是把房屋转让给你运用。以下是我为大家细心整理的3篇房屋转让合同范文，欢迎参考阅读。 小产权房屋转让合同协议书1 甲方(转让方)： 身份证号： 乙方(受让方)： 身份证号： 甲方自愿将其申请获批的南宁市 路 号经济适用住房一套(含附属物，按甲方预开发商签订的购房合同约定为准)转让给乙方，为明确双方的权利和义务，经双方同等协商，双方就详细转让事宜达成以下协议条款，供双方遵守、执行： 一、所转让房屋的基本状况。 甲方获批的经济适用房为南宁市 小区 栋 单元 号房，房屋户型为三室两厅一卫，该房屋建筑面积约为为 (最终以房产证为准)，房屋结构、方位、内部装修、设计及交房时间、办理产权证时间等以甲方与开发商签订的购房合同约定为准。 二、转让价款。 1.甲方所购房屋单价为 元/，总价为 元整，甲方同意根据此单价和总价转让给乙方。该房应缴纳的超标面积差价款 元由乙方担当。 2.为证明双方诚意，乙方向甲方支付该购房指标转让费 元整(此款不在购房款内)。此款在甲方向乙方办理完房产证过户手续当日支付。 3.该房应缴纳的购房款和相关税费由乙方全部担当，甲方在接到付款要求时，刚好通知乙方，乙方接到甲方通知后，刚好将款项支付甲方，由甲方刚好支付。 4. 因甲方为名义购房人，乙方为房屋实际全部人，甲方有义务办理好房屋买卖中的全部手续。甲方取得的购房合同、交纳房款的收据和发票、交纳税费的票据、产权证及与购房有关文件，应在取得当日将上述原件交付乙方。 三、房产交付。 甲方接到开发商交付通知后，应通知乙方一起验房，并按开发商与甲方签订的购房合同标准验收，如验收不合格的，甲方应责令开发商整改，直至符合合同约定后才能收房。甲方收房后，应将该房交付乙方，由乙方占有和运用，同时乙方获得该房的全部权并享有一切权益。甲方应帮助乙方办理装修及物业管理方面的一切手续。 四、办理过户手续约定。 甲方应按购房合同的约定办理房产证，并承诺自取得房屋全部权证之日起5年内将产权证过户到乙方名下。如政策允许提前办理过户手续的，甲方在接到乙方通知后10日内与乙方一起办理过户手续。过户费用及政府收取的土地收益金等费用由乙方担当。 五、特殊约定 1、甲方保证在办理产权证时，产权证上只能是甲方名字，不能将其他人列为共有人，并保证能根据本协议约定办理产权过户手续。 2、未经乙方同意，甲方不得将房产证挂失及将房产转让、抵押或因甲方缘由被查封等，保证该房产无权利瑕疵(银行按揭贷款设定的抵押除外)。 3、如在协议约定期限内不能办理房产过户手续的，乙方有权要求甲方将房产抵押给乙方，甲方应予办理。 4、房产交付时有质量问题或不符合原购房合同及本协议约定的，甲方须与开发商协调解决或自行解决。 5、房产过户给乙方后三年内，乙方再向外转让该房产的，同等条件下，甲方有优先购买权。 6、甲方取得房产证后，应乙方要求，甲方同意办理公证托付，托付乙方或乙方指定的第三方办理房产过户手续，公正费用由乙方担当。 六、违约责任。 1.本协议签订后，如甲方拒绝履行该协议或解除本协议的，甲方应向乙方退回交纳的全部款项(包括已支付甲方的和已支付银行的贷款本息、转让指标费、税费等，下同)和房屋市场价与本协议房屋价款的差价，以及乙方全部装修费用，并向乙方支付违约金 万元。 2. 如因甲方拒绝交房或办理产权证过户手续的，每逾期一日，根据房屋总价款每日千分之一向乙方支付违约金，超过约定期限达60日仍未履行的，乙方有权解除本协议，甲方应向乙方退回交纳的全部款项和房屋市场价与本协议房屋价款的差价，以及乙方全部装修费用，并向乙方支付违约金 万元。 3、如甲方擅自将房屋转让或赠与给其他人，造成乙方不能获得房屋产权，或有第三人主见该房屋产权而形成诉讼的，视为甲方违约，按本条其次款赔偿乙方。 4、如因乙方不按本协议约定时间向银行支付按揭贷款本息所造成的后果由乙方自身担当。 5、本协议签订后，未经乙方同意甲方不得与开发商或银行就本协议涉及的购房合同和借款合同 等做任何条款修改，否则视为甲方违约，如因此而影响乙方权益的，乙方有权终止本协议，甲方按本条其次款赔偿乙方。 6、乙方不能根据本协议约定支付甲方指标转让费的，每逾期一日，根据房屋总价款每日千分之一向甲方支付违约金，超过约定期限达60日仍未履行的，甲方有权解除本协议，没收乙方所交款项。 7、双方应诚信履行本协议，任何一方违反本协议约定，经指出不能刚好订正，导致另一方权益受到侵害的，应向守约方支付违约金20万元。 七、其他约定。 1、本协议双方签字之日起生效。 2、本协议一式二份，甲乙双方各执一份。 甲方： 乙方： 二oo 年 月 日 二oo 年 月 日 小产权房屋转让合同协议书2 本合同双方当事人： 卖方(以下简称甲方)：_ 地址：_ 联系电话：_ 托付代理人：_ 地址：_ 联系电话：_ 买方(以下简称乙方)：_ 地址：_ 联系电话：_ 托付代理人：_ 地址：_ 联系电话：_ 托付代理机构：_ 经办人：_ 联系电话： _ 依据中华人民共和国合同法、中华人民共和国城市房地产管理法及其他有关法律、法规之规定，甲、乙双方在同等、自愿、诚恳的基础上，同意就乙方向甲方购买房屋事项达成如下协议： 第一条 房屋基本状况 1.甲方房屋(以下简称该房屋)座落于_房屋结构为_，房屋用途为_，经房地产产权登记机关测定的建筑面积为_平方米。 2.该房屋全部权证号_(共有权证号_)，土地运用证号_，土地运用权限取得方式为_。 3.随该房屋一并转让的附属设备、设施：_ 4.该房屋租赁状况_ 5.乙方对该房屋的各项基本状况均作了充分了解。该房屋转让后，如发生破漏、开裂等问题由_方担当修理责任。 其次条 房屋转让价格 按建筑面积计算，该房屋转让价格为(人民币)(_币)每平方米_元，总金额_元，大写_亿_仟_佰_拾_万_仟_佰_拾_元整。 第三条 付款方式 双方约定按以下第_项以(现金、支票、其他_)方式支付房款： 1.一次性付款： 本合同签订之日起_天内，乙方一次性将购房款支付给_。 2.分期付款：_ 3.其他方式：_ 第四条 违约责任 违约方支付对方违约金_%，计币_元。 第五条 本合同在履行中发生争议，由甲、乙双方协商解决。协商不成的，甲、乙双方同意采纳向人民法院起诉方式解决。 第六条 本合同自甲、乙双方签字之日起依法成立。 第七条 本合同一式三份，双方各执一份，本公司执一份。各方所执合同均具有同等效力。 甲方(签章)：_ 甲方代理人：_ (签章) 乙方(签章)：_ 乙方代理人：_ (签章) 甲方共有权人看法(签章)：_ (或承租人或上级主管部门) 代理中介：_ 签定日期：_年_月_日 签定地点：_ 小产权房屋转让合同协议书3 本协议双方当事人： 转让方(以下简称甲方)： 作单位： 住址： 身份证号： 受让方(以下简称乙方)： 作单位： 住址： 身份证号： 经自愿协商达成一样,甲方将自己合法拥有的一套房屋转让给乙方，双方就房屋转让相关事宜达成以下合同条款,以资共同遵守: 第一条转让房屋的基本状况 转让房屋(以下简称该房屋)位于 区 路 号 单元 层 室，房屋结构为 ，建筑面积 平方米(包括卧房、客厅、卫生间、厨房、阳台、及其附属设施)，实际运用面积 平方米。 其次条转让价格 双方商定该房屋转让价格为(人民币) 元整，大写(人民币) 。 第三条付款方式 双方一样同意购房款由乙方分期支付。在甲方向乙方交付房屋全部钥匙同时,乙方应支付购房款 元(大写 );剩余房款 元(大写 )在甲方将房屋产权证办理到乙方名下后，在交付乙方房产证同时由乙方全部支付。甲方在收款时应向乙方出具收据。 第四条房屋交付 甲方应于本合同生效之日起 日内，将上述房屋的全部钥匙交付乙方，并在双方在场的状况下由乙方对房屋进行验收，乙方如无任何异议，视为该房屋状况符合本合同约定，甲方完成房屋交付，上述房屋的占有、运用、收益、处分权归乙方行使。 第五条房屋过户 房屋交付乙方后，甲方应当在 时间内办理该房屋的过户手续，将该房屋的产权证办理到乙方名下，办理产权证相关费用由甲方担当。 第六条甲方的承诺保证 甲方保证自己对该转让房屋拥有处分权，转让该房屋不存在法律上的障碍。 甲方保证该转让房产不涉及第三方的权利，本合同签订前该房屋集资、购房款、自然气管道安装费、壁挂炉安装费用、物业管理费及其他应当交纳的费用已全部交清，如有尚未交纳或拖欠的费用，由甲方全部担当。 第七条违约责任。 甲方违反本合同约定，未能在约定时间内交付上述房屋的，每逾期一日，甲方应按乙方已付购房款的万分之二担当违约责任;逾期超过三个月时，乙方有权单方解除本合同，甲方应担当全部购房款20 %的违约金。 乙方违反本合同约定，未能在约定时间内支付约定的购房款，每逾期一日，甲方按应付购房款的万分之二计算滞纳金，逾期超过三个月时，甲方有权单方解除本合同，乙方应担当全部购房款20%的违约金。 第八条本合同未尽事宜，由双方另行协商，并签订补充协议，补充协议和本合同具有同等法律效力。 第九条本合同在履行过程中发生争议，由双方协商解决。协商不成时，甲、乙双方同意由 仲裁委员会仲裁。 第十条本合同自甲、乙双方签字之日起生效。 第十一条本合同一式二份，甲、乙双方各执一份，具有同等效力。 甲方： 乙方： 年 月 日 年 月 日 小产权房屋转让合同协议书本文来源：网络收集与整理，如有侵权，请联系作者删除，谢谢！第10页 共10页第 10 页 共 10 页第 10 页 共 10 页第 10 页 共 10 页第 10 页 共 10 页第 10 页 共 10 页第 10 页 共 10 页第 10 页 共 10 页第 10 页 共 10 页第 10 页 共 10 页第 10 页 共 10 页