湖北省2023年一级建造师之一建矿业工程实务每日一练试卷B卷含答案.doc

湖北省湖北省 20232023 年一级建造师之一建矿业工程实务每日年一级建造师之一建矿业工程实务每日一练试卷一练试卷 B B 卷含答案卷含答案单选题（共单选题（共 5050 题）题）1、土钉墙施工时，垫板与喷混凝土面层间的空隙应用()填平。A.细石混凝土B.高强度等级混凝土C.高强水泥砂浆D.防腐泥浆【答案】C2、混凝土工程的分部(子分部)工程的质量合格的一项正确条件是（）。A.一般项目抽样计数应有 80合格B.观感质量不符合要求，但其他合格C.质量检查合格，但是资料不完整D.原材料缺验收资料，但所含工程的质量均应验收合格【答案】A3、采用冻结法施工，井筒的开挖时间要选择适时，当（）时最为理想。A.冻结壁尚未形成B.冻结壁即将形成C.冻结壁已形成而但尚未冻入井筒内D.井筒内已全部冻结并有强度【答案】C4、强夯地基优点不包括（）A.功效高B.造价经济C.施工速度快D.施工质量容易保证【答案】A5、单位工程施工组织设计的编制依据应包括（）。A.编制单位的上级机关文件B.地方政府审批书C.合同和招标文件D.监理单位意见书【答案】C6、煤矿井下爆破作业使用煤矿许用毫秒延时电雷管时，从起爆到最后一段的延时时间不应超过（）。A.100msB.110msC.120msD.130ms【答案】D7、在巷道掘进循环中占时最多的工序是()。A.永久支护B.钻眼爆破C.安全检查D.装渣运渣【答案】D8、井壁混凝土浇筑施工，振捣工作要求()进行。A.分层、对称B.全厚一次、对称C.分层、沿一个方向D.全厚一次、沿一个方向【答案】A9、长 12.5m，宽 7.5m，深 7.5m 的基坑可以采用什么方式降水（）。A.喷射井点、单排管路B.管井降水、单排管路C.喷射井点、双排管路D.管井降水、双排管路【答案】A10、下列关于矿山井下电缆固定的做法，符合安全规程要求的是（）。A.井下电缆可以悬挂在水管上设的吊钩下B.电缆应悬挂牢靠，不允许有意外的脱落C.电缆悬挂应有适当的松弛D.大倾角巷道采用挂钩固定电缆【答案】C11、采用挂圈背板临时支护时，段高最大不应超过（），支护时间不得超过一个月。A.40mB.50mC.60mD.70m【答案】C12、划分巷道主体工程的子分部工程的一种方法是按巷道主体分部工程的（）划分的部分。A.不同工程材料B.不同工程部位C.不同施工工种D.不同支护方式【答案】D13、关于矿业工程施工现场防火要求的说法，正确的是()。A.30m 以上高层建筑施工，每层留消防水源接口，加压泵必须联合敷设电源B.高处割焊时，割焊人员兼顾进行防火监护C.工地电动机械设备轮流检查D.井口附近 20m 内不得有明火【答案】D14、强夯法处理地基的施工特点，说法正确的是（）。A.使用机具设备较多B.施工工艺复杂C.费用较高D.施工速度快【答案】D15、下列矿山定额选项中不属于按建设工程内容分类的是（）。A.矿山地面建筑工程定额B.预算定额C.矿山机电设备安装工程定额D.井巷工程定额【答案】B16、下列关于采购管理工作基本程序的表述，正确的是()。A.编制采购计划及采购进度计划接收请购文件检验包装运输B.编制采购计划及采购进度计划接收请购文件包装运输检验C.编制采购计划及采购进度计划包装运输接收请购文件检验D.编制采购计划及采购进度计划检验接收请购文件包装运输【答案】A17、石灰岩属于()岩石。A.火山岩B.变质岩C.岩浆岩D.沉积岩【答案】D18、采用钻井法开凿立井井筒，钻井设计与施工的最终位置必须穿过冲积层，并深入不透水的稳定基岩中()以上。A.4mB.5mC.8mD.10m【答案】B19、下列爆破器材中，不得在有瓦斯作业地点使用的是（）。A.导爆管B.煤矿许用电子雷管C.安全导爆索D.三级煤矿许用炸药【答案】A20、常用爆破技术中，属于光面爆破技术特点的是（）。A.爆破后沿设计轮廓线形成平整光滑表面，可减少超挖、欠挖量B.使主爆区传来的爆炸应力波和地震波在预裂面发生反射C.可减少巷道的通风阻力，避免煤矿巷道顶部出现瓦斯集聚现象D.可以放宽对主爆区爆破规模的限制，提高工效【答案】C21、人工挖孔灌注桩，孔深超过（）时要设立通风设施。A.5mB.6mC.8mD.10m【答案】D22、基槽开挖后，在基坑底可不进行轻型动力触探的情形是（）。A.持力层明显不均匀B.有浅埋的坑穴、古墓、古井等，直接观察难以发现时C.浅部有软弱下卧层D.基坑有承压水层，触探可造成冒水涌砂时【答案】D23、关于井下巷道掘进循环中各连锁工序时间的确定方法，正确的是（）。A.由统一定额规定B.根据效益高低确定C.依据定额并有具体测定修正D.取周围地区平均值【答案】C24、在建筑安装工程费中，其他项目费不包含的是()。A.安全施工费?B.人工费C.利润D.材料费【答案】A25、基坑边缘的施工机械应与基坑边缘保持()m 以上距离。A.0.3B.0.5C.1D.2【答案】C26、关于对凿井井架的要求，说法不正确的是（）。A.应满足提升、悬吊设施的荷载要求B.井架围护材料应满足防爆要求C.应保证有足够的过卷高度和伞钻进出D.角柱跨度应满足各种提升方式要求【答案】B27、混凝土工程的分部(子分部)工程的质量合格的一项正确条件是（）。A.一般项目抽样计数应有 80合格B.观感质量不符合要求，但其他合格C.质量检查合格，但是资料不完整D.原材料缺验收资料，但所含工程的质量均应验收合格【答案】A28、控制摩擦桩入土深度的方法是（）。A.以量尺读数为主，实际记录为参考B.以实际记录为准，量尺读数为参考C.以标高为主贯人度作为参考D.以贯入度为主，以标高作为参考【答案】C29、斜井明槽开挖时，做法不正确的是（）。A.采用机械挖掘要求运输设备能力尽量大B.槽内用泵排水也要挖设顺水沟C.为防止冬季土体冻结可在其表面铺膜保温D.含水软土中的机械挖掘可先采取更换土基的办法【答案】A30、当工序成本没有超支时，引起实际开支与计划不符的原因是（）。A.因施工发生困难B.施工质量出现偏差C.施工进度与计划不符D.设备购置不当【答案】C31、矿井涌水量预测方法的是（）。A.浮标法B.容积法C.观测水仓水位法D.水文地质比拟法【答案】D32、通常情况下井筒是矿井工程的关键工程，其主要原因是（）。A.井筒工程量比较大B.井筒施工难度比较大C.井筒施工承担着探明地层条件的任务D.井筒是进入井下开拓空间的必经之路【答案】D33、不属于工程索赔依据的索赔文件是（）。A.合同文件B.索赔款项(或工期)计算部分C.法律法规D.相关证据【答案】B34、关于正台阶工作面（下行分层）施工法上分层超前距离的说法，正确的是（）。A.超前距离应大于 10m，以保证上分层掘砌施工设备的布置B.上分层的超前距离一般为 23mC.超前距离应满足上分层爆破施工对下分层不产生影响D.超前距离应满足上分层支护施工对下分层不产生影响【答案】B35、伞形钻架在立井井筒施工中的停放和运行，合理的是()。A.停放在井口，凿岩时下放到工作面B.吊挂在吊盘上，凿岩时下放到工作面C.固定在井壁上，凿岩时调整到工作面D.一直悬吊在工作面上方，满足凿岩时的施工需要【答案】A36、影响矿产资源的产业发展及其开发的基本环节是（）。A.资源储存条件与地域经济需求B.资源开发能力与资源市场运作C.国家规划调控与资源市场运作D.地域经济需求和资源开发能力【答案】C37、关于水泥水化热的说法，正确的是()。A.水泥颗粒越粗水化热越高B.水泥磨合料掺得越多的水化热越高C.矿渣水泥较普通水泥的水化热高D.硅酸盐水泥较普通水泥的水化热高【答案】D38、爆破作业单位是指依法取得（）从事爆破作业的单位。A.爆破作业单位许可证B.爆破施工许可证C.爆破器材使用许可证D.爆破安全许可证【答案】A39、罐笼提升中，不符合安全要求的是（）。A.立井中升降人员，应使用罐笼或带乘人用的箕斗B.罐门或罐帘的高度应大于 1.2mC.用于升降人员的罐笼，其罐底必须满铺钢板D.立井中用罐笼升降人员每人占有的有效面积不大于 0.18m2【答案】D40、立井特殊法施工中，利用钻井法开凿井筒时，钻井泥浆浆面必须高于地下静止水位（）m。A.0.1B.0.5C.1.0D.1.5【答案】B41、混凝土质量评价的主要内容是其（）。A.强度指标B.硬度指标C.厚度指标D.外观指标【答案】A42、钢筋混凝土构件的主要钢筋通常应布置在构件的（）。A.受拉部位B.受压部位C.中部D.上部【答案】A43、巷道施工的装载与运输是掘进中劳动量大，占循环时间最长的工序，一般情况下它可占掘进循环时间的（）A.10%-30%B.15%-35%C.35%-50%D.50%-70%【答案】C44、进行地面预注浆时，测量应确定的内容包括有()。A.两钻孔间的斜度B.钻孔偏斜率C.钻孔深度D.井筒与钻孔的距离【答案】B45、为项目审批和以后招标工作需要，单项工程施工组织设计由（）编制，并由上级主管部门审批。A.包分单位B.总包单位C.监理单位D.建设单位【答案】D46、室内地面涂料防水，防水层应从地面延伸到墙面，高出地面（）A.50mmB.60mmC.70mmD.100mm【答案】D47、选矿厂地面广场设施的布置应（）。A.尽量采用单体建筑，以减少各加工车间的相互影响B.尽量采用地下结构，少占土地C.尽量利用地形、地势条件，采用立体布置D.锅炉房应与办公楼相邻，布置在受污染较小的地方【答案】C48、关于矿井联系测量的说法，正确的是()。A.联系测量应至少独立进行三次B.在进行联系测量工作前，必须在井口附近建立近井点、高程基点和连测导线点C.通过斜井或平硐的联系测量，可从地面井口出开始D.在进行联系测量工作时，至少由两名测量负责人全面指挥【答案】B49、当地下厂房需留岩锚梁时，岩锚梁岩壁保护层开挖应采用（）爆破法。A.浅孔B.深孔C.中深孔D.裸露药包【答案】A50、属于非自然地下涌水通道的是（）。A.地层断裂带附件的裂隙B.岩溶中的裂隙C.松散地层的孔隙通道D.塌方形成的开裂裂隙【答案】D多选题（共多选题（共 2020 题）题）1、钢丝绳分类时，分类的标准主要有（）。A.钢丝强度B.钢丝断面形状C.内芯材料D.钢丝绳断面形状E.旋捻方向【答案】BCD2、应布置在下风一侧的建筑、设备库房的有()。A.坑木场B.锅炉房C.压风机房D.破碎筛分厂E.绞车房【答案】ABD3、金属非金属露天矿山施工中，必须事先制定施工安全措施、征得矿山运输和安全部门同意和批准的施工内容包括（）。A.横穿路基架设电线B.跨越矿山铁路C.靠近露天矿山铁路修建构筑物D.大型设备穿越涵洞E.在矿山铁路两侧堆放物品【答案】ABC4、矿业工程项目试运行与交付工作的主要内容是（）。A.编制项目开车计划B.编制项目操作手册C.根据培训合同进行培训D.指导业主编制试车方案E.试车并进行考核工作【答案】ABD5、关于钢筋混凝土预制桩打桩施工的说法，正确的有()。A.打桩宜采用从中间向四周的顺序B.打桩宜采用“重锤高击”的方法C.桩锤突然回弹过大应警惕桩尖遇到障碍物而损坏D.在软弱土层中需要接桩时，必须采用硫磺胶泥锚接法E.摩擦桩的入土深度以贯入度为主控制【答案】AC6、关于爆破作业单位在爆破器材管理方面的做法，正确的有()。A.爆破作业后剩余的民用爆炸物品当班予以销毁B.领取民用爆炸物品的原始记录保存 6 个月备查C.民用爆炸物品丢失后立即报告当地人民政府D.爆破作业结束后及时排除未引爆的民用爆炸物品E.民用爆炸物品运回收取后，3 日内将民用爆炸物品运输许可证交回发证机关核销【答案】D7、井筒到底后，为满足快速安全施工的要求，井底车场可能需要增加的临时工程有（）。A.临时水仓B.临时变电所C.临时炸药库D.临时贯通道E.临时装载硐室【答案】ABD8、冻结井筒的混凝土施工中的合理措施有()。A.限制混凝土搅拌环境的最低温度B.限制混凝土料的入模最低温度C.适当提高水灰比以便于溜灰管下料D.C40 以上混凝土采用吊桶下料E.对搅拌机进行预热【答案】BD9、提高混凝土强度的方法有（）。A.提高水泥强度等级B.增大水灰比C.选用较粗的砂、石、以及高强度石子D.加强养护E.添加增强材料【答案】ACD10、关于钢筋混凝土预制桩打桩施工的说法，正确的有()。A.打桩宜采用从中间向四周的顺序B.打桩宜采用“重锤高击”的方法C.桩锤突然回弹过大应警惕桩尖遇到障碍物而损坏D.在软弱土层中需要接桩时，必须采用硫磺胶泥锚接法E.摩擦桩的入土深度以贯入度为主控制【答案】AC11、平面巷道断面形状的选择，说法正确的有()。A.作用在巷道上的地压大小和方向是巷道断面形状选择考虑的主要因素B.当顶压和侧压均不大时，可选用矩形或梯形断面C.当顶压、侧压均较大时，则须选用圆弧拱或三心拱直墙拱形断面D.服务年限长的开拓巷道，采用砖石、混凝土的拱形断面较为有利E.服务年限短的回采巷道，多采用梯形断面。【答案】ABD12、关于矿井防治水的说法，正确的是()。A.采取了防护措施后，可以在防隔水煤(岩)柱中采掘B.在矿井有突水危险的采掘区域，应当在其附近设置防水闸门C.对于防治老空老窑水而言，最好的防治水策略是以堵为主D.矿井水的形成一般是由于巷道揭露和采空区塌陷而波及水源所致E.井下探放水应当采用专用钻机、由专业人员和专职探放水队伍进行施工【答案】BD13、资源法规定，开采矿产资源必须按照国家有关规定缴纳（）。A.营业税B.资源税C.资源补偿费D.环境损坏补偿费E.资源调节税【答案】BC14、编制矿井初步设计文件的依据包括()。A.井筒检查孔地质与水文钻探资料B.正式签署的设计合同C.相邻矿井地质和技术资料D.国家和部门的技术规范E.建设单位提出的质量、规格标准【答案】BCD15、按装药方式和装药空间形状分类，爆破方法分为()。A.裸露药包法B.药室法C.连续装药法D.间隔装药法E.炮孔法【答案】AB16、压风机房的位置应设置要求有()。A.远离办公楼B.远离绞车房C.远离变电所D.广场主导风向的上风位置E.靠近主要负荷地【答案】ABD17、施工泥浆护壁成孔灌注桩时，护筒的作用是（）。A.便于携渣B.保护孔口C.定位导向D.保持孔壁稳定E.防止塌方【答案】BCD18、地下爆破时，应明确划定警戒区，设立警戒人员和标识，并应发布（）。A.装药信号B.联络信号C.预警信号D.起爆信号E.解除警报信号【答案】CD19、巷道围岩位移可以采用()的方法进行监测。A.收敛计测量B.多点位移计测量C.超声波仪测量D.离层仪测量E.震动仪测量【答案】ABD20、岩体节理的几何特性参数有()。A.产状B.张开度C.节理充填度D.连通度E.闭合度【答案】ABD大题（共大题（共 1010 题）题）一、背景资料某施工企业承担一地面建筑的基坑开挖：工程。基坑开挖深度为 5m，基坑北侧距基坑边缘 4m 处已有一栋三层永久建筑物，坑缘堆有施工单位的大量建筑钢材。基坑所处的地质条件为砂质土层，地下水位在地表以下 4m。基坑设计采用钢板桩支护。施工前建设单位为节约工程投资，指示更改支护设计，只在基坑北侧采用钢板桩支护，其它部位采用无支护的垂直开挖方式。结果基坑南侧在施工过程中出现较大变形，且一直未被发现，最终部分坍塌。因施工单位未及时处理，结果又引起了更大面积的塌方。事后施工单位准备就基坑坍塌造成的损失向建设单位索赔。该基坑宜采用何种降水方式？其最小降水深度应为多少？【答案】宜采用井点降水方式(2 分);最小降水深度应将水降至基坑底以下0.5m，即地表以下 5.5m 以下(2 分)。二、背景某锚喷巷道净宽度的质量要求为：下限为 3940mm，上限为 4100mm。从50 个测点中测得样本标准差为 32mm，均值为 4042mm。该巷道采用光面爆破法施工，经过检査发现，锚杆和喷混凝土施工质量符合质量要求。问题 1.计算工序能力和求工序能力指数，判断工序能力状态，并说明理由；2.根据本案例情况，分析质量存在问题的可能原因。【答案】1.工序能力计算：工序能力指数计算。根据设计和质量要求，确定则工序能力指数为：根据工序能力指数，判断工序能力状态。因为工序能力指数小于 1.33，表明工序能力不足。所谓工序能力指数不足，表明施工技术水平低，偏差过大，或者控制不稳定。所以应采取措施加以提高。2.造成工序能力低的可能因素，应根据具体情况分析。因为检查结果表明锚杆和喷混凝土质量符合要求，所以引起质量问题的主要因素是爆破与巷道成形问题。因此，此工序的问题可能包括：1)钻爆技术方案存在问题，爆破说明书对炮眼布置、装药、爆破方法设计不合理，特别是可能因为巷道围岩性质变化比较大，而爆破参数保持不变，造成巷道成形不稳定，导致超欠挖相差过于严重；2)操作者技术水平低，或未按要求作业。例如钻眼工作技术质量差或技术不稳定；3)钻眼设备质量存在问题，使钻眼质量不易控制；4)量测器具精度不够。三、某矿的斜井深度为 1500m，断面为 25m2，坡度为-15。需采用矿车提升装置。据地质资料显示，井筒涌水量为 25m3h。施工单位在井口安装了阻车器，并在井口下方安设了一道挡车栏，在下部装矸地点的上方安设了一道挡车栏。在 7 月 8 日 9：00 左右，发生一起矿车跑车事故，造成井下工作人员 2 人死亡，3 人重伤。得知消息后，施工单位的负责人立即组织人员进行抢救，并安排专人将矿车提升至地面，同时恢复生产。7 月 8 日 14 时许，施工单位负责人将事故报告县级安全生产监督管理部门，事后经调查，造成直接经济损失450 万元。【问题】1用于斜井的装岩设备有哪些 2防跑车装置的设置是否合理说明理由。3在本案例中，应该设置几级排水如何确定水泵流量 4发生的安全事故等级属于什么等级，事故等级的划分依据是什么 5施工单位的负责人做法是否合理说明理由。【答案】1斜井施工装矸除特殊情况采用人工装矸外，基本都实现了机械装矸。常用的装矸机械有耙斗装岩机、挖掘机、装载机等。其中耙斗装岩机适用于任何坡度的斜井，有利于平行作业。2防跑车装置的设置不合理。理由：斜井施工提升防跑车是斜井提升的重要安全措施，通常所说的“一坡三挡”就是防跑车的主要措施，“一坡三挡”即在斜井上口人口前设置阻车器，在变坡点下方略大于一列车长度的地点，设置能够防止未连挂的车辆继续往下跑的挡车栏，在下部装车点上方再设置一套挡车栏，除此之外，还必须安设能够将运行中断绳、脱钩的车辆阻止的防跑车防护装置。而本案例中，只设置了两档，不符合规定。故防跑车设置不合理。3斜井的排水方式应视涌水量大小和斜井的长度而定，一般采取三级排水。设置如下：(1)一级排水站：工作面排水。(2)二级排水站：设在工作面后面适当的位置，位置的确定原则：距工作面施工设备至少 5m；要考虑一级排水设备扬程的允许，并有 10的富余量。(3)三级排水站：三级排水站的移动次数不宜过多二级排水站排上来的水通过三级排水站排到地面。三级排水站的临时水仓容量要大于二级排水站临时水仓的容量。确定水泵流量：根据煤矿安全规程规定，矿井井下排水设备应当符合矿井排水的要求。除正在检修的水泵外，应当有工作水泵和备用水泵。工作水泵的能力应当能在 20h 内排出矿井 24h 的正常涌水量(包括充填水及其他用水)。备用水泵的能力应当不小于工作水泵能力的 70。工作和备用水泵的总能力应当能在 20h 内排出矿井 24h 的最大涌水量。检修水泵的能力，应当不小于工作水泵能力的 25。水泵流量：V=242025=30m3h。故井下水泵流量为 V30m3h。4本案例中发生的安全事故属于一般事故。划分依据是根据生产安全事故报告和调查处理条例，事故划分为特别重大事故、重大事故、较大事故和一般事故 4 个等级。特别重大事故是指造成 30 人以上死亡，或者 100 人以上重伤，或者 1 亿元以上直接经济损失的事故；重大事故是指造成10 人以上 30 人以下死亡，或者 50 人以上 100 人以下重伤，或者 5000 万元以上 1 亿元以下直接经济损失的事故；较大事故是指造成 3 人以上 10 人以下死亡，或者 10 人以上 50 人以下重伤，或者 1000 万元以上 5000 万元以下直接经济损失的事故；一般事故是指造成 3 人以下死亡，或者 10 人以下重伤，或者1000 万元以下直接经济损失的事故。本案例中造成直接经济损失 450 万元2人死亡，3 人重伤。故安全事故属于一般事故。5施工单位的负责人做法不合理。理由：根据生产安全事故报告和调查处理条例规定，事故发生后，事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告；单位负责人接到报告后，应当于 1h 内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。四、某立井井筒施工采用公开招标，井筒设计净直径 8m，深度 920m，其中表土段 600m，冻结法施工，工程估算价 1.5 亿元人民币，招标文件规定，本工程投标保证金 60 万元。A、B、C、D、E 五家施工单位通过了资格预审，并购买了招标文件，五家施工单位均按要求在规定时间提交了投标文件。工程开标后，施工单位 A 因对工程风险因素估计不足，决定放弃投标。于是，主动向评标委员会提出书面澄清文件，要求撤销投标文件，并申请退还投标保证金。经过综合评标，施工单位 B 中标。随后与建设单位签订了施工承包合同。为加强施工成本控制，施工单位项目部成立了施工成本管理小组，对工程施工成本进行认真估算，编制了成本计划并制定了成本控制措施，成本管理小组对工程存在的各种风险进行了分析识别，列出了风险清单，并根据风险特征确定了风险应对措施，其中针对工伤事故风险，采取了 3 项防范措施：（1）强化安全和规程教育；（2）增加临时支护措施投入；（3）对作业人员购买安全保险。施工过程中，由于设计变更，井筒深度增加了 50 米，建设单位决定按施工单位投标书中井筒单价，增加 50 米的费用对该设计变更进行补偿。工程施工中，当地突出5.0 级地震，造成现场道路和施工用房经济损失 32 万元，施工单位的一台价值36 万元施工设备损坏报废，建设单位采购的工程材料损毁损失 23 万元，现场清理及恢复施工条件花费 16 万元，施工人员窝工及设备闲置费用 18 万元。【问题】1.本工程的投标保证金 60 万元是否合理？说明理由。2.评标委员会是否应受理施工单位 A 的书面澄清文件？招标人是否应退还施工单位 A 的投标保证金？分别说明理由。3.施工成本控制的主要依据包括哪些内容？4.施工单位 B 制定的工伤事故风险防范措施各属于哪种风险管理策略？5.建设单位对设计变更的费用补偿是否合理？说明理由。6.针对地震灾害，施工单位和建设单位各应承担多少损失？列出明细。【答案】1.本工程的投标保证金 60 万元是否合理？说明理由。答：合理。投标保证金不得超过招标项目估算价的 2%。2.评标委员会是否应受理施工单位 A 的书面澄清文件？招标人是否应退还施工单位 A 的投标保证金？分别说明理由。答：不受理施工单位 A 的书面澄清文件。评标委员会不得暗示或者诱导投标人做出澄清、说明，不得接受投标人主动提出的澄清、说明。招标人可不退还施工单位 A 的投标保证金。投标截止后投标人撤销投标文件的，招标人可以不退还投标保证金。3.施工成本控制的主要依据包括哪些内容？答：施工成本控制的主要依据：工程承包合同；施工成本计划；进度报告；工程变更。除了上述几种施工成本控制的主要依据以外，有关施工组织设计、分包合同等也是施工成本控制的依据。4.施工单位 B 制定的工伤事故风险防范措施各属于哪种风险管理策略？答：强化安全和规程教育-风险规避；增加临时支护措施投入-风险自留；为作业人员购买安全保险-风险转移。5.建设单位对设计变更的费用补偿是否合理？说明理由。答：不合理。因为井筒深度增加 50m，井筒内的提升、吊挂等设施需要进行调整或更换，给施工单位造成的巨大的措施费支出，这种支出必须由建设单位承担。6.针对地震灾害，施工单位和建设单位各应承担多少损失？列出明细。答：地震灾害属于不可抗力。施工单位承担：施工单位一台价值 36 万元施工设备损坏；施工人员窝工及设备闲置费用 18 万元，共计 54 万元。建设单位承担：造成现场道路和施工用房经济损失 32 万元；采购的工程材料损失 23 万元；现场清理及恢复施工条件花费 16 万元，三项共计 71 万元。五、某施工队承担一锚喷支护巷道的施工任务。设计锚杆排距 1m，每断面锚杆ll 根；采用树脂药卷锚固，每根锚杆采用中速和快速凝固各一卷；喷混凝土厚50ram。在对 200m 锚喷支护巷道中间验收时，有关锚杆部分的记录有以下内容：(1)树脂药卷检查：材料进场验收单一张，抽查药卷 3 个，合格；(2)锚杆检查：1)进场抽查单一张，抽查锚杆三根，合格；2)拉拔力检查：有全部合格班组检查记录，中间验收采用平均分布(间隔 50m)抽查共计三根，最小值不低于设计的 90；3)与拉拔力检查相同办法检查锚杆间排距离，共抽查三根，偏差小于 100mm；4)锚杆孔深、锚杆方向、锚杆外露长度的检查数据均符合要求。问题 1锚杆和树脂药卷的材料进场检查单是否符合规定?它对锚喷支护验收有何影响?2哪些锚杆检查方法不符合要求?3记录说明，在锚杆检查中还遗漏哪些重要内容?它对锚杆支护作用有什么影响?4哪些检查内容是质量的主要控制点?【答案】1根据规定，锚杆及其配件的材质、品种、规格、强度和树脂卷的材质、规格、性能等进场后均应有检查报告，并且每 300 根(卷)应有不少于 3 根(卷)的抽样结果。100m 巷道有锚杆和两种树脂卷各一千余根(卷)，每样(种)材料至少应有 3 套抽查数据。显然，背景中的检查量不够。质量保证资料基本齐全是巷道验收合格的一项必要条件，因此不能对此有所疏忽。2根据要求，巷道分项工程中间验收时要求其检查点数不少于 3 个，间距不大于 20m。因此，200m 巷道验收点应不少于 9 个。此次验收的点数过少，不符合要求。3锚杆检查除所列项目外，遗漏了锚杆应安装牢靠的要求。即锚杆的托板应基本密贴壁面，不松动，锚杆的扭紧力矩不应小于 100N?m。锚杆托盘实际也和锚固力一样，是锚杆发挥作用的两个固定点，因此它是锚杆发挥作用的基本条件。4根据质量检查要求，主要控制点应为材料质量，锚杆拉拔力和托盘安装质量。六、背景某基坑开挖工程，合同挖方量为 7000m3，直接费单价 52 元m，综合费率为直接费 20。按经甲方批准施工方案及进度计划，乙方租用一台 1m3的反铲(租赁费 550 元台班)开挖，6 月 11 日开工，6 月 20 日完工。施工中发生下列事件：事件 1：因反铲大修，晚进场 1 日，造成人员窝工 10 工日；事件2：遇未预见的软土层，接工程师要求于 6 月 15 日开始停工的指令，进行地质复查，配合用工 15 工日，6 月 19 日接工程师次日复工指令及开挖加深 15m的设计变更通知，增加挖方量 1400m3；事件 3：6 月 20 日至 22 日遇百年不遇的暴雨，开挖暂停，造成人员窝工 30 工日；事件 4：6 月 23 日修复暴雨损坏正式道路用工 30 工日，6 月 24 日恢复挖掘，至 6 月 30 日完工。问题逐项分析上列事件，乙方是否可向甲方索赔?为什么?如何索赔，各可索赔工期几天?可索赔费用多少?(假设人工单价 25 元工日，管理费为 30)【答案】事件 1：不可索赔，属承包商责任。事件 2：可索赔，遇未预见的地质条件，由甲方承担；可索赔工期 5 日(1519 日)，用工费255(1+30)=487.5 元；机械费 5505=2750 元。工程师指令变更设计加深基坑，可索赔，其工程费为 14005.2(1+20)=8736 元。事件 3：因大暴雨停工，属不可抗力，工期顺延；不可索赔窝工费。事件 4：可索赔，修复因不可抗力造成的工程损失，由甲方承担；可索赔工期 1 日，人工费2530(1+30)=975 元；机械费 5501=550 元。七、背景资料某施工企业承担一地面建筑的基坑开挖：工程。基坑开挖深度为 5m，基坑北侧距基坑边缘 4m 处已有一栋三层永久建筑物，坑缘堆有施工单位的大量建筑钢材。基坑所处的地质条件为砂质土层，地下水位在地表以下 4m。基坑设计采用钢板桩支护。施工前建设单位为节约工程投资，指示更改支护设计，只在基坑北侧采用钢板桩支护，其它部位采用无支护的垂直开挖方式。结果基坑南侧在施工过程中出现较大变形，且一直未被发现，最终部分坍塌。因施工单位未及时处理，结果又引起了更大面积的塌方。事后施工单位准备就基坑坍塌造成的损失向建设单位索赔。施工单位是否可对前后两次坍塌事故进行索赔？说明理由。如可索赔，施工单位应提出的主要索赔证据是什么？【答案】可对第一次坍塌事故进行索赔，不可对第二次坍塌事故进行索赔。因第一次事故由业主改变设计造成;第二次坍塌是与施工方未及时处理并防止事故扩大有关(2 分);索赔证据为建设单位的支护设计方案的变更指令(1 分)。八、背景某矿井工程项目，在实施过程中，施工单位遇到了如下几种情况：1.3月 1 日，在施工运输石门时，遇到原地质资料提供的断层破碎带，并发生严重冒顶，造成施工单位增加施工费用支出 30 万元，影响工期 15 天。施工单位在3 月 15 日处理完冒顶事故后，向工程师提出了索赔。2.在施工下山时，5 月 1 日遇到地质资料提供的含水层，工程师认为该含水层不会造成大的事故，遂指示施工单位强行通过，结果导致涌水事故，造成施工单位经济损失 50 万元，影响总工期 30 天。事故处理完成后项目经理休假 30天，回来后，项目经理提出了索赔。3.8 月 1 日在施工顺槽时，由于遭遇地质资料未提供的断层，使得煤层上移，重新找到煤层后，影响工期 10 天，施工单位额外支出费用 30 万元。施工单位在找到煤层后，立即向工程师提出了索赔。问题 1.分别分析几次事件中的索赔。2.试述承包人的索赔程序。【答案】1.事件 1 索赔不成立，因为该地质状况是在预先的地质报告中提供给了施工单位，施工单位的报价应该视为已经包含处理该不良地质情况的费用。事件 2 索赔理由成立，因为是工程师的错误指令造成了施工单位的经济和工期损失，但是索赔却不能成立，因为索赔意向超过了 28 天，正确的做法应该是索赔事件发生后的 28 天之内提出索赔意向。事件 3 的索赔成立，因为是不可预见的地质情况造成了施工单位的损失，而且该特殊断层并未在地质报告中标注。2.承包人的索赔程序是：1)首先由承包人发出索赔意向通知。矿山工程索赔事件发生后，承包人应在索赔事件发生后的 28 天内向工程师递交索赔意向通知，声明将对此事件索赔。如果超过这个期限，业主（监理工程师）有权拒绝承包人的索赔要求。以后承包人将正式向业主（监理工程师）递交索赔报告。索赔意向通知提交后的 28 天内，或业主（监理工程师）同意的其他合理时间，承包人应递送正式的索赔报告。2)业主（监理工程师）审核索赔报告。接到承包人的索赔意向通知后，业主（监理工程师）应认真研究、审核承包人报送的索赔资料，以判定索赔是否成立。判定索赔成立的原则包括：与合同相对照，事件已造成了承包人施工成本的额外支出，或总工期延误；造成费用增加或工期延误的原因，按合同约定不属于承包人应承担的责任，包括行为责任或风险责任；承包人按合同规定的程序提交了索赔意向通知和索赔报告。3)确定合理的补偿额。经业主（监理工程师）核查同意补偿后，补偿的额度往往与承包人的索赔要求的额度不一致。主要原因有：对承担则事件责任的界限划分不清或不一致；索赔证据不充分；索赔计算的依据和方法分歧较大等。双方应就索赔的处理进行协商。协商不成，可以按合同的争议条款提交约定的仲裁机构仲裁或诉讼。九、某地面施工队伍为满足施工工程的进度问题，安排晚上 2 点进行露天爆破工作。放炮员叫醒在库房内睡着的库房值班员取来药后完成了起爆的准备工作。班长为防止路人进入危险区，在路口安设了专人警戒。放炮员发出一声鸣笛信号即起爆，结果有一行人在黑暗中没有看到警戒人员，也没有获得警告通知，走近危险区时被突然的炮声惊吓摔跤受伤，同行的另一行人被飞石打伤。问题 1库房值班人员的错误行为在哪里？2分析事故发生的原因及其预防措施。【答案】1根据规定，无关人员不得进入炸药库区，严禁在库房内住宿和进行其他活动。因此，库房值班员的错误在于其在库房内睡觉。上班时间不应睡觉是劳动纪律问题，在库房睡觉属于违反安全法规的错误。2根据爆破安全规程要求，在大雾天、黄昏和夜晚，禁止进行地面和水下爆破。需在夜间进行爆破时，必须采取有效的安全措施，并经主管部门批准。因此，本案例首先应对晚间爆破的安全措施以及负责批准的主管部门进行检查，措施是否到位。从本案例分析，可能出现的问题包括：晚间爆破照明不足，包括警戒处，行人不知鸣镝警戒信号和警戒位置。按照要求，爆破人员对光线不足或无照明以及未严格按爆破安全规程要求做好准备工作的情况，应该拒绝进行爆破工作。也可能负责警戒的人员失责或警戒不充分，导致无关人员邻近危险区。按规定，所有进入危险区的通道上均应设置警戒，尤其是晚间爆破，在照明条件不好的情况下，警戒人员不容易发现异常情况。因此，对晚间爆破应慎重对待，一般不允许晚间爆破，必须进行爆破工作时，应制定充分的安全措施，并高度重视和严格执行相关的措施。这也是晚间爆破的安全措施必须经过主管部门批准的理由。鸣笛警戒应三声，以避免有人疏忽导致的失误，特别在晚上。对于晚间的爆破施工，同样应加强预防飞石的措施，采取必要的爆破施工安全措施，保证爆破过程中的各种安全要求。一十、某施工单位承建矿井风井井筒及井下二、三期工程的施工任务。该井筒直径为 60m，井深 500m。为加快井筒施工速度，施工单位布置了 2 台JKZ28155 提升机配 2 个 30m3 吊桶出矸。施工组织设计中设备一览表显示，该井筒还布置了 06m3 抓岩机、排水卧泵、压风管、供水管、溜灰管、风筒、动力电缆、通讯、监控及信号电缆。由于风筒较轻，采用单绳悬吊。井筒施工到 1430m 时，早班工人打好炮眼、装好药后升井，放炮员地面操作放炮，放炮后，班长即带领吊盘信号工及 6 名出渣人员乘吊桶准备入井，班长指令井口信号工发令下放吊桶。吊桶到达吊盘位置停止后，吊盘信号工下到吊盘上，发现风筒在吊盘处脱节，班长安排吊盘信号工处理。吊桶继续运行到达工作面，由于炮烟浓度较大，视线不清，吊盘信工没有及时发出停罐信号，致使发生吊桶蹲罐倾倒事故，造成 1 人碰撞颅脑损伤当场死亡，其余人员因炮烟浓度过大被熏倒，后经抢救，5 人脱险，1 人死亡。【问题】1该风井井筒施工的提升设备选型及风筒布设有何不妥之处?说明理由并给出正确做法。2为保证安全和正常施工，该井筒布置尚缺哪些设施?3造成本次事故的直接原因有哪些?应该采取什么措施避免同类事故发生?4按生产安全事故报告和调查处理条例，该井筒施工的伤亡事故属于哪一等级?该等级的划分标准是什么?【答案】1该风井井筒施工的提升设备选型及风筒布设的不妥之处如下：(1)提升机选型不妥。理由：未考虑改绞需要。正确做法：应安设 1 台双滚筒提升机。(2)风筒悬吊方式不妥。理由：单绳悬吊风筒不牢固。正确做法：应采用双绳悬吊(或井壁吊挂)。2为保证安全和正常施工，该井筒布置缺少：安全梯，排水管，水箱(转水站)，工作面潜水泵。3本次伤亡事故的直接原因是：班长违章指挥，通风时间不足，未进行安全检查；风筒脱节导致排烟不畅；信号工、把钩工、安全员未能尽职；绞车司机失职。采取措施：通风按规程严格执行班长、安监员、信号工、瓦检员应首罐下井进行安全检查，提升机操作应有人监护，并监视吊桶人井深度的相关标志。4该井筒施工伤亡事故属于一般事故。一般事故划分标准为：死亡 3 人以下或重伤 10 人以下，或者直接经济损失 1000 万元以下。