建设工程项目挂靠协议书.pdf

建设工程项目挂靠协议书建设工程项目挂靠协议书甲方：地址：乙方:身份证号码：家庭住址:根据国家相关法律、法规的规定，经甲、乙双方共同协商，本着共同发展、互惠互利的原则，甲、乙双方一致同意，就乙方作为项目的时机是施工人，挂靠甲方从工程(下简称为本工程或本项目）的建设和施工任务，为保证本建筑工程建设施工的质量、安全、工期等相关的经济和民事、刑事责任,甲、乙双方共同订立如下协议条款：一、经营管理。1、本工程实行单项工程项目实际施工人负责制,乙方本人作为本工程的完全责任人，负责本工程的投资、经营、管理和一切经济与民事、刑事责任,负责本工程的自主经营和自负盈亏。2、本工程名称：，总建筑（施工）面积平方米,工程合同价款总额元，开工日期年月日，竣工日期年月日，总工期日历天。3、本工程乙方个人向甲方缴纳合同总价款的资料管理费，计人民币（大写）：元（￥：元）。本合同签订之日乙方向甲方缴纳资料管理费（大写）:元（￥：元），剩余资料管理费元（￥：元）于年月日前乙方一次向甲方全部缴清。本工程变更增加的部分乙方按%向甲方缴纳增加部分的资料管理费。4、本工程合同履约保证金由乙方个人向建设方（业主)全额缴纳.本工程所有招投标文件原件、中标通知书原件、发改委备案原件、施工合同原件、竣工验收报告原件、竣工备案书原件以及施工各类签证原件等文体和电子文档资料，全部交由甲方存档备查。二、财务管理.本工程建设资金管理按照建设方（业主）的规定，采取通过甲方帐户以银行转帐的方式,乙方个人必须做到工程资金专款专用，满足工程进度所需要的工程流动资金，按时支付人工工资和各类材料供应商的材料款。乙方在本工程施工中发生的停工、返工和拖欠人工工资以及拖欠材料款所引起的一切经济纠纷和民事诉讼、刑事责任，概由乙方负责。否则，甲方有权扣留乙方建设资金用于解决和处理上述问题，同时用于赔偿由此给甲方和其他方造成的经济与社会损失，并追究乙方法律责任.本工程若需在项目实施地银行开设临时银行帐户,甲方必须在银行留有印鉴，建设方（业主）所拨付的建设资金必须通过甲方财务手续后方可支取.三、税、费管理。本工程在乙方施工中实行乙方个人全额包干缴纳本项目所涉及的一切税和费,乙方必须执行国家和行业以及当地行政部门和税务部门的相关税、费缴纳规定，乙方必须合法经营，及时照章纳税.缴纳税、费的主体为甲方，乙方承担税、费缴纳的全部款项.否则，甲方有权扣留乙方建设资金用于补缴税、费，同时用于赔偿由此给甲方和其他方造成的经济和社会损失,并追究乙方法律责任。四、安全责任。本工程在乙方施工中实行乙方个人负责本项目全部安全责任，乙方必须执行国家和行业以及当地行政安全管理部门相关规定，在一切安全的条件下实施本工程项目。本工程在实施中所发生的一切安全事故,以及引起的经济赔偿、民事诉讼和刑事责任，概由乙方承担全部责任.否则，甲方有权扣留乙方建设资金用于安全事故处理，同时用于赔偿由此给甲方和其他方造成的经济和社会损失,并追究乙方法律责任。五、工程质量。本工程在乙方施工中实行乙方个人负责本工程全部质量责任，乙方必须执行国家和行业以及当地工程质量管理部门的相关规定，达到工程质量合格要求，承担质保期的缺陷责任和质量返工等责任，本工程所发生的一切质量责任事故概由乙方负责，因质量事故引起的经济赔偿和民事诉讼、刑事责任由乙方全部承担。否则，甲方有权扣留乙方建设资金用于工程质量事故处理，同时用于赔偿由此给甲方和其他方造成的经济和社会损失,并追究乙方法律责任.六、本协议一式四份，甲、乙双方各执两份,经甲、乙双方签字或盖章生效。本协议全部内容经甲、乙双方认真阅读并完全理解。发生纠纷，由甲方所在地的人民法院管辖处理。甲方（盖章）：授权代表（签字/盖章）:乙方(签字/盖章）:协议订立时间:年月日