燃气管道施工合同.pdf

燃气管道施工合同燃气管道施工合同发包方：（以下简称甲方）承包方：（以下简称乙方）根据中华人民共和国民法典、中华人民共和国建筑法、城市燃气管理办法和城市安全管理规定及其有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就燃气管道施工事宜协商一致，特签订本合同，以便双方共同遵守履行。第一条：工程概况第一条：工程概况1、工程名称：。2、工程地点：。3、工程范围：。4、工程内容：。5、承包方式：。第二条：工程期限第二条：工程期限本合同工程期限为天，自年月日始至年月日止。如因甲方原因或重大自然灾害等原因造成工期延误，经甲乙双方协商工期延长。第三条：工程造价第三条：工程造价本合同工程总价款为人民币元，大写：元整。上述价格含人工费、材料费、安装费、税费、安全文明施工费等一切费用。第四条：款项支付第四条：款项支付1、合同签订生效后，乙方接到甲方进场的书面通知即进行施工，甲方在开工前付给乙方工程总造价的 30的预付款。2、剩余工程款待工程完工后，燃气公司验收点火后 10 日内将剩余工程款支付乙方。3、工程若有未曾预见项目或变更，工程造价结算则按实际计算并一次付清。4、支付方式：采用银行转帐、汇票或现金的形式支付。第五条：工程验收第五条：工程验收1、乙方在工程竣工后，由乙方负责整个工程系统的检测调试，试用期为天，并由甲方、乙方将工程试用检测的结果进行验收。2、工程交付使用后，甲方正常使用 180 天，视甲方验收认可。第六条：保修维护第六条：保修维护本合同保修期限为二年，保修期限内乙方提供无偿免费服务，保修期后，乙方提供有偿服务。第八条：甲方权利和义务第八条：甲方权利和义务1、监督检查工程质量、进度、安全文明施工，负责对工程量的审核和工程进度款的支付、办理竣工结算等。2、根据实际需要，对施工现场布置进行调整、对设计图纸进行变更。协调乙方和现场其他施工单位相互协调配合等工作关系。3、甲方提供三通一平施工所需的场地，保证水源、电源通到施工现场双方商定地点的总表，并承担施工引起的水、电费用。4、按照合同约定支付费用。第九条：乙方权利和义务第九条：乙方权利和义务1、保证在工期内按质、按期、按要求完成合同范围内的整个工程，及时跟进土建进度。按甲方要求跟上进度。2、乙方负责本燃气方案通过燃气主管部门审核、负责燃气表报装、负责组织竣工验收、负责本合同工程项目移交给邯郸华润燃气有限公司托管。完成以上内容所采取的一切措施及辅助工作等内容。3、施工期间及竣工验收移交前的成品保护及质保期内的保修。4、按照合同约定完成相关工作。第十条：违约责任第十条：违约责任1、因乙方原因未按合同规定的工期交付使用的，须赔偿甲方已付款项%的罚款。2、因甲方原因致使工程中途停建、缓建，应采取措施弥补或减少损失。同时，赔偿乙方由此造成停工、窝工、返工、人员和机械设备调迁、材料和构件积压的实际损失。第十一条：不可抗力第十一条：不可抗力1、本协议中“不可抗力”，指不能预知、无法避免并不能克服的事件，包括但不限于地震、台风、洪水、火灾、战争或商事惯例认可的其他事件。2、由于不可抗力事件，致使一方在履行其在履行本协议项下的义务的过程中遇到障碍或延误，不能按规定的条款全部或部分履行其义务的，遇到不可抗力的一方（“受阻方”），只要满足下列所有条件，不应视为违反本协议：（1）受阻方不能全部或部分履行其义务，是由于不可抗力事件直接造成的，且在不可抗力事件发生前受阻方不存在迟延履行相关义务的情形；（2）受阻方已尽最大努力履行其义务并减少由于不可抗力事件给另一方造成的损失；（3）不可抗力事件发生时，受阻方已立即通知对方，并在不可抗力事件发生后的十五天内提供有关该事件的书面说明，书面说明中应当包括对延迟履行或部分履行本协议的原因说明。3、不可抗力事件终止或被排除后，受阻方应继续履行本协议，并应尽快通知另一方。受阻方应可延长履行义务的时间，延长期应当相当于不可抗力事件实际造成延误的时间。4、如果不可抗力事件的影响持续达三十日或以上时，双方应根据该事件对本协议履行的影响程度协商对本协议予以修改或终止。如果一方发出书面协商通知之日起十日内双方无法就此达成一致，任何一方均有权解除本协议而无需承担违约责任。第十二条第十二条:争议解决争议解决1、本合同的订立、效力、解释、履行和争议的解决均适用中华人民共和国法律。2、关于因本合同引起的、以及与本合同相关的一切纠纷，双方应友好协商解决。协商不成的，任何一方均可向甲方住所地有管辖权的法院提起诉讼。第十三条：附则第十三条：附则1、未尽事宜，经双方协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同协议书具有同等效力。2、双方认可的来往传真、电报、会议纪要等，均为本合同协议书的组成部分，与本合同协议书具有同等法律效力。3、本合同协议书双方签字盖章即生效。本合同一式肆份，双方各执贰份。甲方（盖章）甲方（盖章）：地址：法定代表人：委托代理人：电话：传真：开 户 名：开户银行：帐号：税号：签署日期：年月日乙方（盖章）乙方（盖章）：地址：法定代表人：委托代理人：电话：传真：开 户 名：开户银行：帐号：税号：签署日期：年月日