无纸化电子招标文件范本6.6.docx

海门市青少年足球训练场及配套工程施工招标（电子招标 资格后审）招标文件（工程 量清单计价）工程编号:HMS201604081096招 标 人：海门市政府投资工程工程建设中心（盖公章）招标代理机构：江苏方桂圆工程工程管理日 期： 2016 年 月 日（2）为本招标工程前期准备提供设计或咨询服务的；（3）为本招标工程的监理人；（4）为本招标工程的代建人；（5）为本招标工程提供招标代理服务的；（6）与本招标工程的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；（7）与本招标工程的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；（8）与本招标工程的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；（9）被责令停业的；（10）被暂停或取消投标资格的；（11）财产被接管或冻结的；（12）在近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的；2.6单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本招 标工程投标。3 .投标费用1 .1投标人在南通工程建设网会员系统中下载招标文件时需缴纳（网上支付）相关 编制招标文件工本费255元，该费用无论中标与否均不予退还。3 . 2投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。无论投标结果如何，招标人对上 述费用不负任何责任。（二）招标文件4 .招标文件的组成4. 1本招标文件包括：招标公告第一章、投标人须知及投标人须知前附表第二章、评标方法第三章、合同条款及格式；第四章、工程量清单；第五章、图纸；-6-9 .试验与检验9.1 试验设备与试验人员9.2 1.2试验设备施工现场需要配置的试验场所：按有关规定执行.施工现场需要配备的试验设备：按有关规定执行°施工现场需要具备的其他试验条件：按有关规定执行9.4 现场工艺试验现场工艺试验的有关约定：/o.变更10. 1变更的范围关于变更的范围的约定：承包人不得随意更改设计，因承包人自身原因导致的工程 变更，承包人无权要求追加合同价款。发包人要求变更的按建设中心工程变更管理办 法执行，详见附件。10.4变更估价10. 4. 1变更估价原那么(1)变更合同价款按以下方式进行：按12.1款执行。11. 5承包人的合理化建议监理人审查承包人合理化建议的期限：。发包人审批承包人合理化建议的期限：J o承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和 金额为： /。12. 7暂估价10. 7.1依法必须招标的暂估价工程对于依法必须招标的暂估价工程确实认和批准采取第 种方式确定。11. 7. 2不属于依法必须招标的暂估价工程对于不属于依法必须招标的暂估价工程确实认和批准采取第 种方式确定。第3种方式：承包人直接实施的暂估价工程承包人直接实施的暂估价工程的约定：/。12. 8暂列金额-96-合同当事人关于暂列金额使用的约定：暂列金额是指发包人为可能发生工程变更 而暂列的金额，包括因发包人提供的工程量清单漏项、清单有误引起的工程数量增加和 施工过程中设计变更引起新的清单工程或工程数量增加等需要熠加的金额。暂列金是招 标人自行确定设立的，承包商无权使用此笔费用。此费用按实际发生经招标人签证后确 定全部使用、局部使用或不使用。暂列金额不计入工程款付款的基数。11 .价格调整11.1 市场价格波动引起的调整市场价格波动是否调整合同价格的约定：不调整。因市场价格波动调整合同价格，采用以下第二 种方式对合同价格进行调整：第1种方式：采用价格指数进行价格调整。关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：_第2种方式：采用造价信息进行价格调整。第3种方式：其他价格调整方式：/0.合同价格、计量与支付11.2 合同价格形式1、单价合同。综合单价包含的风险范围：（1）材料价格涨跌风险；（2）实际施工期间，遇到发包人以外的单位、个人和其他可能出现的阻挠施工所发 生的费用。风险费用的计算方法：视为投标人已预见上述合同价款中风险并足额把风险费用计 入含有价格的工程中，在结算时一律不予计算此风险费用。风险范围以外合同价格的调整方法：（D本工程招标文件规定的暂列金额、暂估价格、暂估费用、暂定工程量，根据发 包人确认的施工现场签证按实调整；（2）经发包人确认的施工合同承包范围内施工图修改及施工现场签证、经发包人确 认的施工合同范围以外与本工程相关的工程量增加或减少，其工程量按实结算，综合单 价按如下规定调整：a.承包人投标报价中有适用（或类似）变更工程的价格，那么执行（或参照）承包人-97-投标时的综合单价；b.承包人投标报价中没有适用（或类似）变更工程的价格，那么由承包人按标底编制借 计价，并根据承包人投标时的下浮率作下浮，经监理工程师审核报发包人签认后作为结算 的依据，下浮率=1-（中标价不可竞争费）+ （标底价-不可竞争费）xlOO%。c假设在承包人投标报价中没有适用的价格，且无计价依据的,其综合单价由承包人 提出，经发包人审核后确定。注：假设同一标段中出现清单工程相同而投标报价或取费等不一致者，按最低者执行。由于设计变更引起清单工程中工程特征或工程内容发生局部变更的，应以原综 合单价为基础，仅就变更局部相应定额子目调整综合单价。上述涉及的清单数量调整时，安全文明施工措施费、规费、税金相应调整，其 他措施费不调整。（3）人工单价按照施工期间对应的“江苏省建设工程人工工资指导价”进行调整,并扣除投标报价中人工单价相对于指导价的让利局部。因承包人原因造成工期延误的，延误期间发生人工工资指导价上涨时，按计划期间 的人工工资指导价执行，发生下跌时按新指导价执行。11.3 预付款11.3.1 预付款的支付预付款支付比例或金额：/ Q预付款支付期限：/o预付款扣回的方式：/o12. 2. 2预付款担保承包人提交预付款担保的期限：1o预付款担保的形式为：/12. 3计量12. 3. 1计量原那么工程量计算规那么：建设工程工程量清单计价规范（GB5清002013 ）、房屋建筑 装饰工程工程量计算规范（GB508542013 ）、通用安装工程工程量计算规范 （GB508562013 ）、通用市政工程工程量计算规范（GB508572013 ）、江苏省建 筑与装饰工程计价定额（2014）、江苏省安装工程计价定额（2014）、江苏省-98-市政工程计价定额（2014）、江苏省建设工程费用定额（2014）.12. 3.2计量周期关于计量周期的约定：按月计量，每月27日前提供本月已完工程量完成情况报告。12. 2. 3竣工日期以验收合格当日的竣工验收报告日期为准。12. 3.3单价合同的计量关于单价合同计量的约定：±o总价合同的计量关于总价合同计量的约定：/12. 3. 5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12. 3.4项（总价合同的计量）约定进行计量：/o13. 3.6其他价格形式合同的计量其他价格形式的计量方式和程序：/12.4工程进度款支付12.4.1 付款周期关于付款周期的约定：完成5于工程量，付合同款的30%；工程竣工验收合格后累计敕 至合同价款的60%；结算资料报送齐全付至合同价的80%；竣工结算审计结束后付至审定 价的90%；余款待质量保修期满后付清（不计息）。12.4.2 进度付款申请单的编制关于进度付款申请单编制的约定：按建设中心统一格式执行。12.4.3 进度付款申请单的提交（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：/（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：J o（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：/ o12.4.4 进度款审核和支付（1）监理人审查并报送发包人的期限：按通用条款。发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：按通用条款。（2）发包人支付进度款的期限：按通用条款 0发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：不计 。12.4.6 支付分解表的编制-99-2、总价合同支付分解表的编制与审批：/。3、单价合同的总价工程支付分解表的编制与审批：/o.验收和工程试车1. .1分局部项工程验收监理人不能按时进行验收时，应提前且小时提交竹面延期要求。关于延期最长不得超过：48小时。2. .2竣工验收13. 2. 2竣工验收程序关于竣工验收程序的约定：/发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法:14. 2. 3竣工日期以竣工验收报告签署的最后日期为准。15. 2.5移交、接收全部与局部工程承包人向发包人移交工程的期限：/发包人未按本合同约定接收全部或局部工程的，违约金的计算方法为：/。承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：延期一天按该单位工程工程总价的0.5%。向发包人支付违约金。16. 3工程试车17. 3. 1试车程序工程试车内容：/。（1）单机无负荷试车费用由/承当；（2）无负荷联动试车费用由/承当。18. 3.3投料试车关于投料试车相关事项的约定：/19. 6竣工退场20. 6. 1竣工退场承包人完成竣工退场的期限：一承包人须在工程竣工验收 争前撤除现i砸却惯时诞 承当所有建筑垃圾及剩余材料清运出现场的费用，并得到发包人认可。工程竣工验收后（发包人批准的除外），承包人的管理、施工人员，材料、设备必-100- 须在十天内全部退出现场；建筑、生活垃圾应随时清理出现场，确保场地清洁。人员全 部撤离现场后仍然有配合监理和审计工作的义务，并能及时处理现场事务。13 .竣工结算14. 1竣工付款申请承包人提交竣工付款申请单的期限：/竣工付款申请单应包括的内容：/14.2竣工结算审核发包人审批竣工付款申请单的期限：/0发包人完成竣工付款的期限：/ Q发包人逾期支付竣工付款的违约金的计算方式：不计 。关于竣工付款证书异议局部复核的方式和程序：按通用条款执行。14.4最终结清14. 4. 1最终结清申请单承包人提交最终结清申请单的份数：/承包人提交最终结算申请单的期限：/最终结清证书和支付（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：上。（2）发包人完成支付的期限：/0发包人逾期支付最终结清款的违约金的计算方式：不计 。14 .缺陷责任期与保修15. 2缺陷责任期缺陷责任期的具体期限：自竣工之日起至质量保修期结束止。16. 3质量保修金关于是否扣留质量保修金的约定：扣留。17. 3.1承包人提供质量保修金的方式质量保修金采用以下第（2）种方式:（1）质量保修金保函，保证金额为： /;18. 审定总价5%的工程款；（3）其他方式:/o-101 -15. 3. 2质量保修金的扣留质量保修金的扣留采取以下第0 种方式：（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保修金的计算基数不包括预 付款的支付、扣回以及价格调整的金额；（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保修金；（3）其他扣留方式： /。15. 4保修15. 4.1保修责任工程保修期为：见工程质量保修书。16. 4.3修复通知承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：属于保修范围、内容的工程，承 包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的， 发包人可以委托他人修理；发生紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当立即 到达事故现场抢修。16.违约16. 1发包人违约16. 1.1发包人违约的情形发包人违约的其他情形：/o17. 1.2发包人违约的责任发包人违约责任的承当方式和计算方法：（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：M另行协商。（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：/o（3）发包人违反第10.1款（变更的范围）第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：双方另行协商°（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包 人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任： 双方另行协商.（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：双方另行协商。（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违-102-约责任： 双方另行协商 。（7）其他： /o因发包人违约解除合同承包人按16. 1.1项（发包人违约的情形）约定暂停施工满工天后发包人仍不纠 正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。16.2承包人违约16. 2.1承包人违约的情形承包人违约的其他情形：® 承包人必须服从发包人和监理人的管理监督，施工中发生的质量问题必须及时整改， 因承包人原因被责令停工和返工，所造成的责任与损失均由承包人承当。0 发生一般或以上等级安全事故（按国务院第493号令的等级标准），承包人在承当 相应赔偿责任的同时，向发包人承当违约金（履约保证金的30% ）。施工单位出现严重安全、 质量事故的，或在建设单位规定的整改期限内达不到整改要求或明显无法按期完工的，建设 单位有权要求施工单位退场，并按应予计量工程量的90%款项结算。9 承包人应按海政规【201政2号文件要求及时发放农民工工资，妥善处理与施工人 员、材料供应商、机械与设备出租人、与本工程施工建设相关人员及单位等的合同关系，如 发生承包人的施工人员、材料供应商、机械与设备出租人、与本工程施工建设相关人员及单 位等向发包人索要工资、材料款、机械与设备出租费等，那么承包人承当由此引起的一切责任 与费用，并且按所拖欠款项金额的双倍向发包人支付违约金。J 承包人未执行本合同约定的其他义务或不及时执行监理人或发包人指令的，每次违 约金 2000-5000 元。16. 2. 2承包人违约的责任承包人违约责任的承当方式和计算方法：由承包人按本协议约定支付违约金或赔偿发 包人全部经济损失并承当相关法律责任。承包人违反合同约定进行转包的，处本合同额1%的违约金，并应在发包人要求的期 限内改正。未在要求期限内改正的，视作承包人不能履行合同，按专用条款条约 定执行。承包人违反合同约定进行非法分包的，处分包范围合同额5%的违约金，并应在发包 人要求的期限内改正。未在要求期限内改正的，视作承包人又一次违约，可以再次处分包-103- 范围合同额5%的违约金。承包人违反第8.9款（材料与设备专用要求）的约定，未经批准，私自将已按照合同约 定进入施工现场的材料或设备撤离施工现场的，每次处违约金2000-20000元。16. 2.3因承包人违约解除合同关于承包人违约解除合同的特别约定：a.因承包人原因未按期开工超过十五天;b. 由于承包人原因造成施工质量存在严重缺陷;c承包人未经发包人许可擅自停工;比承包 人出现严重安全、质量事故，或在发包人规定的整改期限内达不到整改要求或明显无法展 完工的®未经发包人同意，承包人将本工程转包或分包的；f.合同中规定的其他情形。发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人 或以其名义编制的其他文件的费用承当方式：另行协商 。17.不可抗力17. 1不可抗力确实认除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：由地市级以上有关部门正式发布和认定的自然灾害。17.4因不可抗力解除合同合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后&天内完成款项的支 付。18.保险18. 1工程保险发包人投保内容：由发包人自理。发包人委托承包人办理的保险事项：/承包人投保内容：承包人投保内容至少包括从事危险作业职工的意外伤害险、施 工场地内自有人员的生命财产险、施工机械设备的财产险、第三方人员的生命财产险、运 至施工场地内用于工程的材料和待安装设备的财产险。18.3其他保险关于其他保险的约定：承包人必须按规定办理由承包人投保的一切保险（包括但不限 工程施工期间的工程一切险、工程第三方责任险、人身意外险等）.如不办理，处以每 人次5000元的违约金。-104-承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：/_018. 7通知义务关于变更保险合同时的通知义务的约定：按通用条款执行。20.争议解决20.3争议评审合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：乙20.3.1 争议评审小组确实定争议评审小组成员确实定：按通用条款执行 O选定争议评审员的期限：按通用条款执行 O争议评审小组成员的报酬承当方式：按通用条款执行 o其他事项的约定：o20.3.2 争议评审小组的决定合同当事人关于本项的约定：按通用条款执行 .20.3.3 4仲裁或诉讼因合同及合同有关事项发生的争议，按以下第（2）种方式解决:（1）向 /仲裁委员会申请仲裁:（2）向工程所在地人民法院起诉。20. 5补充条款20.1.1 承包人与发包人、监理的所有书面文件费料除签名及审批核准外必须打印。2052承包人所派的工程管理班子必须和投标文件中确定的一致。20.5.3 当发包人认为承包人雇佣于本工程的人员有不适合时，发包人有权要求承包人更 换，其所发生的费用由承包人承当。20.5.4 发包人有理由相信承包人漫无能力按期完本钱工程或无诚意完本钱工程时，发 包人有权解除合同，承包人必须无条件退场，由发包人将工程剩余局部另行招标发包给另外 的承包单位*算价款按应予计量工程量的四%计算。20.5.5 承包人应在工程开工前向发包人提交进场工人名单，对承包人提交的工人名册中 无记载的工人进场，发包人可以予以禁止。进出工地人员必须佩证进入。20.5.6 进入珑现场的所有人员须戴好S全帽，承包人参加施工的人员必须进行安全教 育和签订劳动合同。-105-第六章、技术标准和要求；第七章、投标文件格式；第八章、投标单位资格后审须知4 . 2除上述内容外，根据本章第5款和第6款对招标文件所作的澄清或修改内容， 构成招标文件的组成局部。5 . 3投标人获取招标文件后，应认真审核招标文件中所有的事项、格式、条款和规 范要求等，假设投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招 标文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承当，并根据有关条款规定，该标书有可 能被拒绝。与本工程有关的所有招标资料(招标文件、招标文件的澄清、修改、补充及 招标控制价等)全部在南通工程建设网( )会员系统下载，请投标单位自 行关注，否那么，引起的后果由投标人自行承当。6 .招标文件的澄清6.1 投标人在南通工程建设网( )会员系统中获取招标文件后，如 有疑问需要澄清，应于投标截止时间17日前在南通工程建设网()会员 系统提出，招标人予以解答，解答的内容报海门市公共资源交易中心备案后于投标截 止时间15日前在南通工程建设网( )会员系统中发布，如解答发出的时 间距投标人须知前附表规定的投标截止时间缺乏15天，并且解答内容影响投标文件编 制的，将相应延长投标截止时间。7 .招标文件的修改1 .1投标截止时间15日前，招标人可能会以补充通知的方式修改招标文件，补充 通知将作为招标文件的组成局部，具有与招标文件同等效力。但如修改招标文件的时间 距投标截止时间缺乏15天，并且修改内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止 时间。6 . 2招标文件的澄清、修改、补充等内容均以书面形式经海门市公共资源交易中心 备案后以电子文件形式在南通工程建设网( )会员系统中发布。当招标 文件、招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后在网上发布 的为准。投标人应密切关注招标人在南通工程建设网会员系统中发布的招标文件澄清、 修改、补充、答疑等相关信息，招标人不承当因投标人未能全面掌握全部招标信息而产生 的所有后果。-7-20.5.7 假设竣工结算审核的核减率大于5% ,那么审核费用全部由承包人承当。20.5.8 假设在工程结算审计过程中发现承包人投标文件中的暂列金额或暂定价或暂估费 用与招标文件中的暂列金额或暂定价或暂估费用不一致的，那么按招标文件或投标文件中数额 大的扣减。20.5.9 关于暂定价格材料或设备的规定：20.5.9.1 工程量清单中的暂定价格材料或设备均须经过发包人认质认价。未经发包人认 质认价，决算时不予计价。认质认价后又不按所认材料采购的，所使用的材料按购价的 60% 计价，发包人也可要求退场或撤除，且所引起的一切责任与后果均由承包人负责。20.5.9.2 承包人应于暂定价格材料或设备进场28天前向发包人提交认质认价申请，发 包人应及时组织认质认价。20.5.9.3 因工程变更或发包人指令，暂定价格蝌或设备的数量发生变化时，相应调整 该局部工程量及价款。20.5.9.4 当暂定价局部的工程于决算后实施时，该局部的工程款在总工程款中扣除，并扣除相应费用（即本工程固定工程款扣除该局部工程款为发包人实际应支付款）。20510发包人可根据工程施工需要，提供材料设备，承包人必须无条件接受。20511凡招标文件中有品牌要求的材料设备，承包人必须按投标文件中的品牌进行采 购，假设投标文件中未明确所选用的材料设备品牌的，承包人必须按发包人要求的品牌进行采 购，且造价不调整。20512本工程暂列金额50万元已列入本合同价中，工程结算时按实调整。20513工程管理违约责任工程一览表：5管 理 违 约 项 目节承包人不得变更工程经理，否那么建设方有权终止双方合同，并追究承包方责任。如果出 现特殊情况，确需更换的，应当由承包人提出申请，并提供必要的证明文件报发包人审 批。经发包人同意变更的，按规定报招标投标行政监督部门备案，并根据合同额的大小 1处以一定数额的违约金：合同额在100万元以内的（含100万元），违约金1万元；合同额在100-500万元（含500万元，下同），违约金2万元；合同额在500-1000万元，违约金5万元；合同额在1000-3000万元，违约金10万元；合同额在3000万元T亿元， 违约金20万元；合同额大于1亿元，违约金30万元。承包人工程部其他主要技术人员的更换必须书面报建设中心主任室批准，同意的方可更 2换，擅自更换或未到位的，每次处以5000元/人的违约金，并处500元/人.天的违约金, 直至承包人纠正为止。不及时纠正的，报有关部门列入不良行为记录。-106-3工程经理必须到岗到位，不到位的不予开工。工程经理未在发包人指令的时间内到位而 影响工程进行的，发包人可以解除施工合同、没收履约保证金（造成的损失超过保证金 数额的，承包人还须对超过局部予以赔偿），并取消承包人今后承接发包人工程的资格。4施工过程中，工程部主要成员如需离开工地，在三天以内的，书面报建设中心现场工程 部主任批准；在三天以上的，书面报建设中心主任室批准，未经批准不得擅自离岗。擅 自离岗的，处以500元/人天的违约金。工程部主要成员根据承包人投标文件提出的项 目部机构组成确定，但不得少于以下成员：工程经理、技术负责人、施工员、质量员、 安全员。5工程部主要成员当月出勤率缺乏25天的，每人每天处违约金2000元，其中经中心确认 的具体负责工程组织实施的责任人，每缺一天处违约金10000元。上述人员当日在场时 间少于3小时的视为缺勤，少于7小时的视为出勤半天。6施工过程中，工程经理出勤率缺乏当月实际施工天数的80%,但在65%以上的，结算价款 按审定价的95%计算；缺乏当月实际施工天数的65%.但在50舟以上的，结算价款按审定 价的90断十算；缺乏当月实际施工天数50%的，结算价款按审定价的80%计算。7工程经理或总工程师无故缺席业主主持的各种会议，包括监理工程师主持的重要会议（如 工地例会等），处以2000元/次违约金。8分项工程的施工员没在现场管理的，每次处违约金500元；超过24小时没有施工员在场 而继续施工的，处违约金1,000元。9在施工现场堆放明显不符合规范要求的材料，每次处违约金2,000元。10原材料送检和其它自检工程的试验（如钢筋焊接试验）不及时，频率未到达规定要求， 每次处违约金5, 000元。11未经检验合格的材料（原材料等）用于施工的，每次处违约金5,000元。12按施工需要须到位而未按时到位的主要设备，或擅自改变主要设备型号的处以1万元/台 的违约金；同时处以500元/天的违约金直至承包人纠正为止。13承包人必须在业主规定的时间内上报业主要求的有关资料，如承包人未能按时上报，那么 每迟一天处违约金500元。14原始资料故意弄虚作假的或误差超3%,每次处违约金1,000元。15原始资料和整理资料未按要求及时归档，每次处违约金500元。16试验设备不齐全，未建立试验台帐，每次处违约金1,000元。17要求返工的工程未在规定的时间内进行返工或要求清除出施工现场材料未在规定的时间 内清除出场的，每延误一天处违约金800元。18上一道工序未经监理工程师签认就进行下一道工序施工的，每次处违约金5, 000元。19工程通过自检而抽检不合格，不合格的原因是由于承包人偷工减料或故意采取欺瞒手段 所致，每次处违约金1万元。20工程施工过程中，如施工内容需调整，必须先与发包人联系，获得发包人同意后，方可 变更；如发现承包人擅自变更施工内容，每次处违约金1万元，并取消其政府投资工程 一年的投标资格。21不设电箱、漏电开关；施工现场未设安全警示牌，每处处违约金500元-107-22高空作业未设置稳固爬梯；不设围栏、安全网，每处处违约金1,000元。出现以下情况每次处违约金500元：1）施工车辆和机械带病上岗，操作人员无证上岗和 23违反操作规程；2）发生各种事故苗头及事故未及时整改和隐瞒不报；3）每月安全大检 查，安全管理人员无故不在位；4）违反文明施工管理条例；5）未做安全措施污染当地 农田水利；6）未及时完成其他业主及监理工程师相关质量要求的指令。出现以下情况每次处违约金50元：1）进入施工现场不带安全帽；2）在施工现场有消防 要求的场所抽烟；3）随地大小便；4）施工现场垃圾未及时清理。25出现打架斗殴的每次处违约金1万元。未及时有效协调、管理分包单位，造成现场混乱、工序脱节、延误工期、影响质量的处 违约金1万元。非专业分包商原因，承包人没有有效配合专业分包商施工，无有效手段管理、协调专业 分包商的。每次处违约金10, 000元，并扣除相应配合费。违约金应在处分通知发出后三日内由承包人交到中心财务科，不及时交纳的，进度款支 付顺延。上述第2、11、18、19、20、25、26、27项视为严重违约，累计三次严重违约责任，委 托人有权单方局部或全部解除合同。20.5.14 附件 20. 5. 14. 1协议书附件: 附件1：承包人承揽工程工程一览表20. 5. 14. 2专用合同条款附件：附件2：发包人供应材料设备一览表附件3：工程质量保修书附件4：主要建设工程文件目录附件5：承包人用于本工程施工的机械设备表附件6：承包人主要施工管理人员表附件7：履约担保格式附件8：暂估价一览表附件9：廉政合同附件10：工程变更管理方法-108-附件1:承包人承揽工程工程一览表单位工 程名称建设规模建筑面积 （平方米）结构形式层数生产能力设备安装内容合同价格 （元）开工 日期竣工 日期附件2：发包人供应材料设备一览表序号材料、设备品种规格型号单位数量单价 （元）质量 等级供应时间送达地点备注110附件3工程质量保修书发包人（全称）：海门市政府投资工程工程建设中心承包人（全称）：发包人和承包人根据中华人民共和国建筑法和建设工程质量管理条例，经 协商一致就 工程 （工程全称）签订工程质量保修书。一、工程质量保修范围和内容承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承当工程质量保修责任。质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫 生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和 装修工程，以及双方约定的其他工程。具体保修的内容，双方约定如卜'：承包人负责对所承包范围内的工程工程在保修期内所谊生的因施工质量回题而 产生后质量事故进行赔偿、维修。二、质量保修期根据建设工程质量管理条例及有关规定，工程的质量保修期如下：1 .地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；.屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为5年；2 .装修工程为3年，其中外墙弹性涂料为5年；.电气管线、给排水管道、设备安装工程为3年；3 .供热与供冷系统为3个采暖期、供冷期；.住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为3年；4 .其他工程保修期限约定如下 塑胶足球训练场的保修期为三年，保修期内免费或 维护、保养O质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。三、缺陷责任期缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单 位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。四、质量保修责任.属于保修范围、内容的工程，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保ill修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。1 .发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。2 .对于涉及结构安全的质量问题，应当按照建设工程质量管理条例的规定， 立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者 具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。3 .质量保修完成后，由发包人组织验收。五、保修费用保修费用由造成质量缺陷的责任方承当。工程质量保修金为工程总价（审计后）的 5%0六、双方约定的其他工程质量保修事项：o本工程质量保修书，由施工合同发包人、承包人双方共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满发包人（公章）：地址：法定代表人（签字）：委托代理人（签字）： ： ：开户银行：账号：邮政编码：有效期限至保修期满发包人（公章）：地址：法定代表人（签字）：委托代理人（签字）： ： ：开户银行：账号：邮政编码：承包人（公章）：地址：法定代表人（签字）：委托代理人（签字）：电 话：传 真：开户银行：账号：邮政编码：附件4：主要建设工程文件目录112文件名称套数费用（元）质量移交时间责任人113附件5：承包人用于本工程施工的机械设备表序号机械或设备 名称规格型号数量产地制造年 份额定功率 (kW)生产能力备注114附件6：承包人主要施工管理人员表名 称姓名职务职称主要资历、经验及承当过的工程一、总部人员工程主管其他人员二、现场人员工程经理工程副经理技术负责人造价管理质量管理材料管理计划管理安全管理其他人员1156 . 3为使投标人在编制投标文件时，将补充通知修改的内容考虑进去，招标人可以 延长投标截止时间（延长时间在补充通知中写明）。（三）投标文件7 .投标人应认真阅读招标文件所有内容，未按招标文件要求编制的投标文件将被拒 绝或者作为无效标处理。8 .投标文件均为电子形式在投标系统上传，包括以下8.1、8.2条内容，其中商务 标包