2022年继续教育一级建造师职称模拟共360题题答案+解析.docx

2022年继续教育一级建造师职称模拟共360题精选题精编答案+解析第一局部工程经济1、采用局部费用综合单价法编制施工图预算，生成工程承发包价，以各 分项工程量乘以局部费用综合单价并汇总后，需再加上（）A、间接费B、措施费C、管理费D、规费E、税金参考答案：B、D、E答案解析：暂无解析2、某施工企业被一建设集团（公司）收购，已进入实质性操作阶段,2007 年12月31日编制的财务报告，其资产负债各项年终前已按资产评估公 司评估的公允价调整入账。因此，该公司编制2007年的年报，不是以持 续经营为前提的，应在财务报表附注的（）中予以说明。A、财务报表编制基础B、遵循会计准那么的声明C、重要会计政策的说明D、重要会计估计的说明参考答案：A答案解析：暂无解析答案解析：暂无解析28、与资金的时间价值具有函数关系的工程有（）A、资金量B、使用时间C、资金增值率D、通货膨胀率E、单利利率参考答案：A、B、C答案解析：暂无解析29、在工程建设其他费中的农用土地征用费包括（）A、土地补偿费B、土地使用权出让金C、安置补助费D、拆迁补偿费E、土地投资补偿费参考答案：A、C、E答案解析：暂无解析30、施工机械使用费中的基本折旧费，如果是新购设备,应考虑拟在本 工程中摊销的折旧比率，计算中采用的折旧年限一般不超过（）年。A、2B、3C、5D、10参考答案：C答案解析：暂无解析文字解析：暂无解析23、以下说法符合阡石、废石处理管理规定及处理方法对场地与排放 要求的是（）A、矿山废石、表土及尾矿等，不得向江河、湖泊、水库和废石场以外 的沟渠倾倒B、对整体稳定性差的废石场，严禁布置在可能危及重要建、构筑物安 全的上方C、凡固（液）体废物必须进行回收处理，杜绝浪费D、严禁在城市规划确定的生活居住区建设排放有毒有害物质（因子）的 工程工程E、散尘设备必须配置密封抽风除尘系统,并应选用高效除尘器参考答案：A、B、D、E文字解析：暂无解析24、矿井工业场地总平面布置应遵循的原那么中，产生有害气体的车间或 有散落物的场所应布置在常年主导风向的下侧，是为了遵循（）原那么。A、生产和生活便利B、集中与分散相结合C、近期建设与远景开展相结合D、保证安全参考答案：D文字解析：暂无解析25、基坑边坡可以做成（）形。A、直线B、折线C、波浪D、凹曲线E、踏步参考答案：A、B、E 文字解析：暂无解析26、以下关于基坑开挖的说法正确的选项是（）A、场地开挖一般采取由上而下、分块分段分层进行B、相邻基坑开挖时应先浅后深或同时进行C、在基坑边缘上侧堆土或材料以及移动施工机械时，应与基坑边缘保 持1m以上距离D、填土应按不同土的透水性从小到大，自下而上分层回填E、填土压实的分层厚度、压实遍数只与压实机械的功率有关，与填土 含水情况无关参考答案：A、C文字解析：相邻基坑开挖时应先深后浅或同时进行；填土的土质不同 时，应有规那么地分层，将透水性大的土层置于透水性较小的土层之下； 填土压实的分层厚度与压实遍数同压实机械的功率、填土种类和含水 情况都有关。27、以下属于内照射的防护方法的是（）A、分解法、综合法B、包容、分解法C、稀释、综合法D、稀释、分散法和包容、集中法参考答案：D文字解析：暂无解析28、影响施工控制网精度要求的因素，包括（）A、测量方法B、建筑材料C、结构形式D、施工方法E、测量仪器的种类参考答案：B、C、D文字解析：暂无解析29、喷射混凝土支护工程中，为了降低回弹和粉尘，喷射混凝土一般最 常用的是为速凝剂，一般掺量为水泥用量的（）A、1% 3%B、1. 5%3%C、2%4%D、2. 5%4%参考答案：D文字解析：暂无解析30、不属于突水事故特有征兆的是（）A、岩层变潮湿、松软；岩帮出现滴水、淋水现象，且淋水由小变大B、工作面气温降低，或出现雾气或硫化氢气味C、矿压增大，发生片帮、冒顶及底鼓D、底板冒气泡参考答案：D文字解析：暂无解析第十一局部通信与广电工程实务1、通信工程建设工程中的环境影响防护对策，应与工程建设（），执行“三同时”制度A、同时设计B、同时计划C、同时施工D、同时监理E、同时验收投产使用参考答案：A、C、E文字解析：暂无解析2、不准在地下电缆两侧各（）m范围内建屋搭棚，不准在各3m的范围内 挖沙取土和设置厕所、粪池、牲畜圈、沼气池等能引起电缆腐蚀的建 筑A、1B、2C、3D、4参考答案：A文字解析：暂无解析3、普通标石的埋设位置包括（）A、光缆拐弯点B、排流线起止点C、同沟敷设光缆的起止点D、光缆特殊预留点E、监测电位接头点参考答案：A、B、C、D文字解析：暂无解析4、微波天线、技术用房、设备接地系统接地电阻应分别小于（）A、1QB、2QC、3QD、4Q参考答案：D文字解析：暂无解析5、广播电视传输覆盖网的工程选址、设计、施工、安装，应当按照国 家有关规定办理，并由依法取得（）的单位承当。A、一级资格证书B、二级资格证书C、三级资格证书D、相应资格证书参考答案：D文字解析：暂无解析6、三级机电设备安装工程专业承包企业资质标准条件包括（）A、企业近5年承当过2项以上单项工程合同额250万元以上机电设备 安装工程，工程质量合格B、财务负责人具有中级以上会计职称C、具有的三级资质以上工程经理不少于10人D、企业近3年最高年工程结算收入500万元以上E、企业具有与承包工程范围相适应的施工机械和质量监测设备参考答案：A、B、D、E文字解析：暂无解析7、具备（）条件，才可申请通信建设工程概预算人员资格证书A、遵纪守法,遵守职业道德，身体健康B、具有初级以上工程技术（或经济）职称或同等专业技术水平，有2年 以上从事通信工程建设的工作经历C、具有中级以上职称或同等专业技术水平，有2年以上从事通信工程建设的工作经历D、从事通信建设工程建设或概、预算文件的编制、审核工作E、取得通信建设工程概预算人员考试合格证书参考答案：A、B、D、E文字解析：暂无解析8、通信管道路由确实定要求（）A、防止在规划不定，尚未定型，或虽已成型但土壤未沉实的道路上，以 及流B、翻浆地带修建管道B管道宜建于电缆集中和城市规划不允许建设架 空线路的路由上；防止沿铁路、河流等用户不多的地带敷设C、选择管道路由应在管道规划的基础上在道路两侧敷设，以增加管网 的灵活性D、应远离电蚀和化学腐蚀地带E、选择地下、地上障碍物较少的街道参考答案：A、B、D、E文字解析：暂无解析9、通信行政处分应依据管辖权进行，管辖权具体规定包括（）A、通信行政处分由违法行为发生地的通信主管部门依照职权管辖B、上级通信主管部门可以办理下级通信主管部门管辖的行政处分案件C、两个以上同级通信主管部门都有管辖权的行政处分案件，由最初受 理的通信主管部门管辖D、违法行为构成犯罪的，移送司法机关管辖E、违法行为构成犯罪的，移送政府机关管辖参考答案：A、B、C、D文字解析：暂无解析10、通信工程中，应作保护接地的设备包括（）A、机房内通信设备正常不带电的金属局部B、机房内供电设备正常不带电的金属局部C、进局电缆的保安装置接地端D、电缆的金属护套E、机房内使用的电烙铁参考答案：A、B、C、D文字解析：暂无解析11、已建成的电信管道、电信杆路、通信铁塔等电信设施的电信业务 经营者应当将空余资源以（）等方式向有需求的其他电信业务经营者开 放A、出租B、出售C、资源互换D、抵押E、质押参考答案：A、B、C文字解析：暂无解析12、圆波导长馈线系统中，应在以下位置采取相应的加固措施包括（） A、圆波导在铁塔平台处，用托板在波导法兰盘处支撑竖向延伸的波导 或用铁塔平台的钢板卡住波导法兰盘的下部B、圆波导在铁塔平台处，用托板在波导法兰盘处支撑竖向延伸的波导或用铁塔平台的钢板卡住波导法兰盘的上部C、圆波导在塔身处,应相隔68m安装圆波导的弹性滑动支撑件D、在弹性支撑件之间的圆波导，相隔34m应用垫有橡皮的抱箍限位E、在弹性支撑件之间的圆波导，相隔23m应用垫有橡皮的抱箍限位 参考答案：A、C、E文字解析：暂无解析13、二级机电设备安装工程专业承包企业资质标准条件包括（）A、企业近5年承当过2项以上单项工程合同额500万元以上机电设备 安装工程，工程质量合格B、技术负责人具有8年以上从事机电设备安装技术管理工作经历并具 有本专业高级职称C、工程技术人员具有初级以上职称的人员不少于25人D、企业注册资本金800万元以上，企业净资产1000万元以上E、企业近3年最高年工程结算收入2000万元以上参考答案：A、B、D、E文字解析：暂无解析14、城市住宅区地下通信配线管道的建设要求包括（）A、城市住宅区内地下通信配线管道规划必须与道路、给排水管、热力 管、燃气管、电力电缆等市政设施同步建设B、城市住宅区内地下通信配线管道应与城市主干通信管道和各建筑物 通信引入管道或引上管相衔接C、通信管道的管孔数应按终期电缆条数及备用孔数确定D、先行建设的建筑物应预埋引入管道，预埋管应由建筑物向人孔方向 倾斜，坡度不得小于4. 0%0E、地下通信配线管道应选在建筑物和 用户少的一侧参考答案：A、B、C、D文字解析：暂无解析15、微波连续波每日8小时连续暴露时，允许平均功率密度为（）A、30 P W / c m2B、40 U W / c m2C、50 n W / c m2D、6% nW / c m2 参考答案：C 文字解析：暂无解析16、建筑面积100球以上的（）等，应设置灯光疏散指示标志A、演播室B、安全出口C、疏散走廊D、休息厅E、卫生间参考答案：A、B、C、D文字解析：暂无解析17、推土机、挖掘机、装载机等夜间施工场地作业时，噪声限值为（）A、 50dB55dBB、 60dB65dB参考答案：B文字解析：暂无解析18、挖掘通信管道沟（坑）时如发现埋藏物，特别是（）等必须立即停止 施工，并负责保护现场，与政府部门联系A、文物B、古墓C、自来水管D、电力线E、煤气管道参考答案：A、B文字解析：暂无解析19、标石埋深（），出土40cm,标石周围土壤应夯实A、 30cm40cmC、60cmD、 70cm参考答案：c文字解析：暂无解析20、部属500万元（含）以上、（）以下的广播电视建设工程的设计文件, 由计划财务司组织审查，报总局审批A、1000万元B、2000万元C、3000万元D、4000万元参考答案：C文字解析：暂无解析21、广播电视节目收转机房允许最小距离1000m的电磁干扰源是（）A、电气化铁道B、高频电炉和高频热合机C、X光设备、高频电疗设备D、架空电力线路63-110kVE、架空电力线路550kV参考答案：A、B文字解析：暂无解析第二局部工程管理1、.以下选项属于固体废弃物减量化处理方法的是（）A、燃烧、热B、填埋B燃烧、填埋、堆肥C、填埋、堆肥、热解D、燃烧、热解、堆肥参考答案：D文字解析：暂无解析2、施工本钱分析的基本方法有（）A、比拟法B、比率法C、平衡法D、因素分析法E、差额计算法参考答案：A、B、D、E文字解析：暂无解析3、分层法在实际应用中按产品材料分：（）A、产地B、厂商C、规格D、品种E、名称参考答案：A、B、C、D文字解析：暂无解析22、超过五层或体积超过（）的电信建筑应设室内消防给水5000A、 1000015000B、 20000参考答案：B文字解析：暂无解析23、暗配线管网（简称暗配管）应由（）等组成A、电缆竖井B、电缆暗管C、电缆线槽D、用户 引入线暗管E、电视出线盒参考答案：A、B、C、D文字解析：暂无解析24、执行一般程序的案件调查完毕后，通信主管部门负责人应当及时审 查有关案件调查材料、当事人陈述和申辩材料、听证会笔录和听证会 报告书，根据情况分别作出（）决定A、予以行政处分B、不予行政处分C、移送检察院处理D、移送法院处理E、移送其他有关机关处理参考答案：A、B、E文字解析：暂无解析25、广播电视建设工程设备设计应包括（）等A、采暖B、制冷C、上下水系统D、天然气系统E、消防系统参考答案：A、B、C、E文字解析：暂无解析26、标石的制作要求（）A、标石用坚石或钢筋混凝土制作B、一般地区使用短标石，规格应为lOOcmX 14cmX 14cmC、一般地区使用短标石，规格应为150cmX 14cmX 14cmD、土质松软及斜坡地区用长标石，规格应为150cmX 14cmX 14cmE、土质松软及斜坡地区用长标石，规格应为200cmX 14cmX 14cm参考答案：A、B、D文字解析：暂无解析27、电信设施共用本着（）的原那么，电信运营商应实现电信管道、电信 杆路、通信铁塔等电信设施的共用A、有效利用B、节约资源C、技术可行D、合理负担E、维护方便参考答案：A、B、C、D文字解析：暂无解析28、电信枢纽楼内电缆井、管道井应在每层楼板处使用耐火极限不低 于（）的非燃烧材料作防火分隔1. OhA、 1. 5h2. OhB、 2. 5h参考答案：B文字解析：暂无解析29、当事人在听证中的权利和义务包括（）A、有权对案件涉及的事实、适用法律及相关情况进行陈述和申辩B、有权对案件调查人员提出的证据质证并提出新的证据C、如实回答主持人的提问D、遵守听证程序E、核实听证参加入名单参考答案：A、B、C、D文字解析：暂无解析30、通信工程中，接地线的安装要求包括（）A、严禁在接地线中，交流中性线中加装开关B、严禁在接地线中，交流中性线中加装熔断器C、严禁利用其他设备作为接地线电气连通的组成局部D、在架空避雷线的支柱上严禁悬挂 线、广播线、电视接收天线及 低压架空线等E、严禁采用架空交、直流电力线引出通信局（站）参考答案：A、B、C文字解析：暂无解析第十二局部 港口与航道工程实务1、等粗直径钢筋徽粗直螺纹连接的强度与母材的强度相比，（）A、前者高B、前者低C、两者相等D、没有规律参考答案：A文字解析：暂无解析2、治理来石量大的溪口急滩，应根据溪沟的（）等情况，研究工程措施。A、来水B、来石C、地形D、地质E、季节变化参考答案：A、B、C、D文字解析：暂无解析3、建设单位收到单位工程竣工报告后应及时组织（）对单位工程进行预验收。A、质检单位B、施工单位C、监理单位D、设计单位E、质量监督单位参考答案：B、C、D文字解析：暂无解析4、大型施工船舶出海调遣航区划分为（）A、无限航区B、近海航区C、沿海航区D、内海航区E、遮蔽航区参考答案：A、B、C、E文字解析：暂无解析5、港口与航道工程安全生产要求中，要做好起重作业前安全技术交底, 提出明确的安全要求，并做好交底记录，交底和被交底人都必须在记录 文件上（）A、报到B、签字C、成认D、承诺参考答案：B文字解析：暂无解析6、潮汐表中的潮高基准面又称为（）A、理论深度基准面B、理论最低潮位C、海图深度基准面D、水下地形高程基准面E、海拔高程基准面参考答案：A、B、C文字解析：暂无解析7、接岸工程采用深层水泥搅拌加固地基时，对现场水质进行调查.查 明（）污染程度和原因以及对水泥搅拌体的侵蚀性等。A、pH 值B、氢氧化钙C、易溶盐D、海水E、碳酸钙参考答案：A、C、D文字解析：暂无解析8、疏浚工程土石方计量标准JTJ/T321中规定，条件许可时，竣工 测量宜在（）d内完成。A、3B、5C、7D、10参考答案：C文字解析：暂无解析9、无备淤深度的港池疏浚工程设计底边线以内水域（）A、允许有不超过10cm的浅点B、允许有不超过检查点总数5%的浅点C、严禁存在浅点D、允许有不超过检查点总数10%的浅点参考答案：C文字解析：暂无解析10、对于海岸港和潮汐作用明显的河口港，如已有历时累积频率统计资 料，其设计低水位也可采用历时累积频率（）的潮位。A、95%B、99%C、98%D、90%参考答案：C文字解析：暂无解析n、基床夯实时，为防止发生“倒锤”或偏夯而影响夯实效果，每层夯 实前应对抛石面层作适当整平，其局部高差不宜大于（）100mmA、 200mm300mmB、 500mm参考答案：c文字解析：暂无解析12、港口工程施工中，船舶防风、防台撤离的原那么之一是确保自航施工 船舶在8级大风范围半径到达工地5h前抵达防台锚地8级风的风速为 （）m / SoA、 24. 528. 420. 824. 4B、 17. 220. 713. 917. 1参考答案：C文字解析：暂无解析13、港口与航道工程常用的水泥品种有（）A、硅酸盐水泥B、普通硅酸盐水泥C、烧黏土质火山灰质硅酸盐水泥D、粉煤灰硅酸盐水泥E、矿渣硅酸盐水泥参考答案：A、B、D、E文字解析：暂无解析14、为保证混凝土的耐久性，用于混凝土的砂、石骨料（）A、应该粒径均匀，尽量一致B、杂质含量低C、氯离子含量低D、压碎指标低E、尽可能应用针片状参考答案：B、C、D文字解析：暂无解析15、高桩码头在（）中沉桩，以标高控制为主，贯入度可作校核。A、砂性土层B、黏性土C、风化岩层D、淤泥土参考答案：B文字解析：暂无解析16、施工平面控制网的布设应符合以下规定：（1）施工坐标宜与工程设 计坐标一致.（2）施工平面控制网最弱边相邻点位中误差不应大于（）mm. （3）施工控制网应充分利用测区内原有的平面控制网点。A、5B、50C、10D、100参考答案：B文字解析：暂无解析17、我国北方海港工程大气区（浪溅区、水位变动区）钢筋混凝土钢筋 保护层的最小厚度为（）.（注：结构箍筋直径为8mm）A、 30mm40mmB、 50mm55mm参考答案：D文字解析：暂无解析18、监理单位与承包人之间的关系应为（），承包人应按国家有关规定 和合同文件接受监理。A、合作关系B、监督与被监督的关系C、监理与被监理的关系D、领导与被领导关系参考答案：C文字解析：暂无解析19、突嘴型急滩整治可按（）等具体形式采取相应措施。A、卡口B、对口C、错口D、滩口E、溪口参考答案：B、C文字解析：暂无解析20、水运工程混凝土和砂浆材料用量定额中，计算混凝土及砂浆材料用 量时（）A、可以直接套用B、尚应考虑施工中倒运的损失量C、尚应考虑混凝土运输中的损失量D、尚应考虑砂、石筛洗中的耗损量参考答案：A文字解析：暂无解析21、工程量清单的组成包括（）A、招标人指定工程清单B、分项工程工程清单C、一般工程清单D、特种工程清单E、计日工工程清单参考答案：B、C、E文字解析：暂无解析22、拖运沉箱时，在正常航速下其曳引作用点在定倾中心以下（）左右 时最稳定。A、在定倾中心点上B、 10cmC、30cmD、 20cm参考答案：B文字解析：暂无解析4、工程实施筹划阶段经济筹划应包含（）A、工程效益分析B、工程建设本钱分析C、编制资金需求量计划D、融资方案的深化分析参考答案：D文字解析：暂无解析5、按照中华人民共和国合同法相关规定，建设工程合同包括（）A、勘察合同B、设计合同C、咨询合同D、施工承包合同E、工程监理合同参考答案：A、B、D文字解析：暂无解析6、根据建设部颁发的建筑业企业资质管理规定，专业承包序列企 业的资质设（）等级，（）资质类别A、二至三个60个B、二至三个50个C、二至四个60个D、二至四个50个参考答案：A文字解析：暂无解析7、按我国合同示范文本，未经工程师同意承包人自行更改或换用原设 计的，那么承包人（）A、应提供变更的相应图纸和说明23、HPC 是（）A、高强混凝土B、高流态混凝土C、高性能混凝土D、高黏聚性混凝土参考答案：C文字解析：暂无解析24、强夯置换法的夯击次数应通过现场试夯确定，且应同时满足以下条 件：（）和最后两击的平均夯沉量不大于强夯法规定。A、孔隙水压力基本消散B、夯坑周围地面不发生过大的隆起C、墩底穿透软弱土层，且到达设计墩长D、累计夯沉量为设计墩长的1. 52. 0倍E、提锤发生困难参考答案：C、D文字解析：暂无解析25、平顺护岸的起止点应与河岸平顺衔接过渡，过渡段长度宜为（）m。A、5515B、 15202030参考答案：B文字解析：暂无解析26、列入国家高等级航道且是投资在（）以上的航道建设工程省级交通 主管部门在审批前应征求交通部的意见。A、1亿元（含1亿元）B、1亿元以上C、2亿元（含2亿元）D、2亿元以上参考答案：A文字解析：暂无解析27、港航工程中不得采用（）作倒滤层材料。A、无纺土工织物B、编织土工织物C、非织造土工布D、机织土工布参考答案：B文字解析：暂无解析28、在后张法预应力中，预应力筋张拉后以（）为支点进行锚固。A、混凝土构件本身B、预应力张拉台座C、张拉千斤顶D、后张法预应力专用固定设备参考答案：A文字解析：暂无解析29、板桩码头建筑物施工沉桩前，（）均应按勘测基线（点）及水准点测 设,其精度符合有关规定，并应定期检查和校核。A、施工基线B、桩位控制点C、平面控制网D、现场水准点E、高程控制网参考答案：A、B、D文字解析：暂无解析30、水运工程施工开标由（）组织并主持，投标人的法定代表人或其授 权的代理人应到会。A、招标人B、招投标管理部门C、招标机构D、评标委员会参考答案：A文字解析：暂无解析B、赔偿发包人的有关损失C、延误的工期不予顺延D、应提前14天以书面形式向发包人发出变更通知E、应承当由此发生的费用参考答案：B、C、E文字解析：建设工程施工合同（示范文本）规定：未经工程师同意 承包人擅自更改或换用原设计的，承包人应承当由此发生的费用，并赔 偿发包人的有关损失，延误的工期不予顺延。8、施工总承包模式的优点是（）A、在施工招标时就能明确工程造价，有利于总投资控制B、比施工总承包管理模式更有利于分包商的管理及组织协调C、不需要在施工图设计完之前就招标，有利于缩短工程建设周期D、多数情况下由业主与发包人直接签约，有利于总投资控制参考答案：A文字解析：暂无解析9、应用动态控制原理控制建设工程工程进度时，可采取的组织措施包括（）A、调整工程任务分工B、改进进度控制手段C、调整工程管理职能分工D、改进工作流程E、改进施工方法参考答案：A、C、D文字解析：对具体的工程目标动态控制纠偏措施的种类区分、判断中, “改进进度控制手段”属于管理措施，”改进施工方法”属于技术措施。10、人的不安全行为可以通过（）得到提高和解决。A、培训B、奖罚C、提高人的安全意识D、提高人的安全行为能力E、协商和沟通参考答案：A、C、D文字解析：暂无解析11、某工程合同总额为200万元，工程预付款为24万元，其中主要材料、 构件所占比重为60%,辅助材料所占比重为20%,那么工程预付款起扣点为 （）万元。A、150B、160C、170D、180参考答案：B文字解析：工程预付款的计算中只需考虑主要材料、构件所占的比重， 所以起扣点二200-24 / 60%=160万元。12、某工程实际工期比合同工期迟延三个月，承包人经分析认为主要有 以下两方面原因：发包人支付工程进度款滞后，导致承包人无法及时 订购施工所需设备；人工费大幅上涨，劳务作业人员短缺。为确保工 程按期竣工，发包人和承包人均应采取相应的调整措施，其中承包人可 以采取的合理措施有（）A、先垫资加紧推进设备采购B、变更技术方案，采取新的高效的施工方案C、增加劳动力投入，调整人员安排D、与发包人协商采取经济措施，大幅上调人工费，吸引更多的劳动力E、重新安排工作流程和计划参考答案：C、D文字解析：由于人工费大幅上涨，故承包人或与发包人协商调整人工费 以吸引更多劳动人员，同时承包人也要设法组织调配更多劳务人员加紧 施工。13、建设单位应在竣工验收前（）个工作日将验收时间、地点、验收组 名单通知该工程的质量监督机构。A、3B、5C、7D、14参考答案：C文字解析：暂无解析14、职业健康安全管理体系中“审核”要素的目标和意图包括（）A、持续评估组织的职业健康安全管理体系的有效性B、评审本组织的职业健康安全管理体系与GB/T28001要求的符合性C、评价组织的执业健康安全方针是否继续合适D、确定对形成文件的程序的符合程度E、评价管理体系是否有效满足组织的职业健康安全目标参考答案：A、B、D、E文字解析：暂无解析15、工程人力资源管理的全过程包括（）A、工程人力资源管理计划B、工程人力资源需求计划C、工程人力资源管理控制D、教育培训和考核E、工程人力资源管理考核参考答案：A、C、E文字解析：暂无解析16、施工总承包管理模式相对于施工总承包模式而言，在合同价方面具 有的优点有（）A、合同总价不是一次确定的，因此整个工程的合同总额确实定较有依 据B、所有分包都通过招标获得有竞争力的投标报价，对建设单位节约投 资有利C、由于合同总价以工程的施工图预算为依据，有利于建设单位的投资 控制D、由于总承包管理单位管理水平比总承包单位高，合同总价相对更低E、在施工总承包管理模式下，分包合同价对建设单位是透明的参考答案：A、B、E文字解析：暂无解析17、采用价格指数调整价格差额的价格调整公式方法，一般情况下适用 于使用的材料（）A、品种较少、每种材料使用量也较小的工程B、品种较少、但每种材料使用量较大的工程C、品种较多、但每种材料使用量较小的工程D、品种较多、每种材料使用量也较大的工程参考答案：B文字解析：暂无解析18、某道路工程基础土方施工的原工程量为40000方，后由于设计变更 导致工程量增加到50000方，原定工期为120天，合同规定工程量增减 10%为承包人应承当的风险。那么按比例分析法，承包人提出的工期索赔 值为（）A、12 天B、15 天C、18 天D、21 天参考答案：C文字解析：计算公式为：120X （50000-40000X110%） / 40000=18 天。19、以下事件中，属于承包人可以向发包人提起索赔的有（）A、发包人在合同中对承包人提出保密要求B、工程师不能及时向承包人提供所需指令及批复C、地质勘探机构出具的地质情况报告不准确D、发包人不按合同约定时限支付工程款E、承包人认为工程师指令不正确而拒绝执行导致的损失参考答案：A、B、C、D文字解析：如发包人对承包人提出有关工程的保密要求，那么承包人采取 相关保密措施的费用由发包人承当。任何情况下承包人必须执行工程 师就工程下发的指令，因拒不执行工程师指令而造成的损失由承包人负 责。20、为施工本钱分析提供依据的各类核算方法中，既可以提供绝对数指 标，还能提供相对数和平均数指标的是（）A、会计核算B、业务核算C、统计核算D、单项核算参考答案：C文字解析：暂无解析21、开展安全预评价工作，是贯彻落实（）方针的重要手段。A、“质量第一，信誉至上”B、“企业负责，政府监督”C、”领导负责，群众监督”D、“安全第一，预防为主”参考答案：D文字解析：暂无解析22、工程管理目标责任书应在（），由法定代表人或其授权人与工程经 理协商制定。A、工程投标之前B、工程实施之前C、工程实施之后D、工程结束之后参考答案：B文字解析：暂无解析23、建设工程工程信息可以按工程管理工作的对象、工程实施的工作 过程及工程管理工作的任务分类，也可按（）分类。A、工程的结构类型B、信息的重要程度C、信息的内容属性D、工程的风险属性参考答案：C文字解析：暂无解析24、建筑安装工程费用结算方式中，竣工后一次结算适用的情况有（）A、工程工程或单项工程建设期在12个月以内B、工程工程或单项工程建设期在12个月以上24个月以内C、工程承包合同价值在100万元以下D、工程承包合同价值在100万元以上200万以下E、工程承包合同价值在200万以上参考答案：A、C文字解析：竣工后一次结算的适用条件有两个：建设工程工程或单项 工程建筑安装工程建设期在12个月以内，或者工程承包合同价值在100 万元以下的工程，所以，选项A和C正确。25、施工质量控制目标，可具体表述为：建设单位的控制目标（）A、质量监督单位的控制目标B、设计单位的控制目标C、施工单位的控制目D、供货单位的控制目标E、监理单位的控制目标参考答案：B、C、D、E文字解析：暂无解析26、工程质量监督机构应对工程竣工验收工作进行（）A、组织B、协调C、裁决D、监督参考答案：D文字解析：暂无解析27、合同实施偏差的责任分析的依据是（）A、合同执行实际情况B、发包人的资信状况C、承包人的履约水平3、建筑工程结构特征与概算指标相同，直接套用概算指标编制概算时, 应考虑调整的是（）A、拟建工程建设时期与概算指标编制时期的价差B、地区工资、材料预算价格及机械使用费的差异C、拟建工程与概算指标规定的结构特征的差异D、建筑企业等级的差异参考答案：A答案解析：暂无解析4、为了搞好投标报价，投标人需要研究招标文件，包括其中的（）A、合同条件B、资格审查条件C、承包商的责任范围和报价要求D、招标机构及评标专家的组成E、技术规范和图纸参考答案：A、C、E答案解析：暂无解析5、单价分析就是对工程量清单中所列分项单价进行分析和计算，确定 出每一分项的（）A、直接费B、单价和合价C、利润D、基础价参考答案：B答案解析：暂无解析6、己知建设某年产70万吨化工装置的投资额为110000万元，现拟建 年产120万吨的同类装置，工程条件与上述装置类似，生产能力指数为D、合同具体约定内容参考答案：D文字解析：合同实施偏差的责任分析的依据应是合同具体约定的内容。28、甲公司经投标获得某大楼工程的施工任务，并按我国施工合同示范 文本签订了承包合同。工程开工两周后，设计方变更设计.为此发包人 发出变更通知，甲公司对此（）A、拥有拒绝的权利B、没有拒绝的权利C、需要与发包人协商接受与否D、不需与发包人协商接受与否参考答案：B文字解析：合同实施过程中发包人发出变更通知，承包人对此没有拒绝 的权利。这是因为发包人是工程的出资人、所有人和管理者，对将来工 程的运行承当主要的责任，赋予发包人这样的权利才能减少更大的损失, 应选项B正确。29、施工工程完成以后，拟考核各责任者的业绩，需要进行评定的是施 工工程（）A、本钱计划的落实情况B、本钱计划的完成情况C、实际本钱的发生情况D、实际本钱的控制情况参考答案：B文字解析：暂无解析30、职业健康安全与环境管理体系的运行中，管理评审应注意的问题包 括（）A、评审中提出的问题应认真进行整改B、审查评审人员的资格C、信息输入的充分性和有效性D、评审结论应该清楚明了，表述准确E、评审过程要充分严谨参考答案：A、C、D、E文字解析：管理评审应注意以下问题：信息输入的充分性和有效性评 审过程要充分严谨，应明确评审的内容和对有关信息的收集、整理，并 充分进行讨论和分析；评审结论应该清楚明了，表述准确；评审中提出 的问题应认真进行整改，持续改进。第三局部建设法规1、人民法院审理民事案件，法律规定不公开审理以及当事人申请不公 开审理，可以不公开审理，下述案件包括（）A、涉及国家机密B、涉及个人隐私C、涉及外商投资D、涉及商业秘密E、涉及政府投资参考答案：A、B、D文字解析：民事诉讼法第一百二十条规定：人民法院审理民事案 件，除涉及国家机密、个人隐私或者法律另有规定的以外，应当公开 进行。离婚案件、涉及商业秘密的案件，当事人申请不公开审理的， 可以不公开审理，所以此题选A、B、D2、行政诉讼中，（）对诉讼的具体行政行为负有举证责任。A、被告B、原告C、法院D、第三人参考答案：A文字解析：根据行政诉讼法第32条规定，被告对作出的具体行政 行为负有举证责任，应当提供作出该具体行政行为的证据和所依据的 规范性文件。3、以下属于非实质性变更的是（）A、受要约人将要约中约定的履行地点由甲地变更到乙地B、受要约人将要约中的履行方式由铁路运输变更为空运，费用由受要 约人承当C、受要约人将要约中的付款方式由现金支付变更为银行汇付D、受要约人将要约中的承诺生效后三天发货变更为承诺生效后立即发 货参考答案：C文字解析：合同法第30条规定“承诺的内容应当与要约的内容一 致。受要约人对要约内容作出实质性变更，为新要约。在关合同标的、 数量、质量、价款或报酬、履行期限、履行地点和方式、违约责任和 解决争议方法等的变更，是对要约内容的实质性变更”，所以选项A、 B、D是属于实质性变更，而C只是单方面增加了受要约人的责任属于 非实质性变更。4、某建筑工程董事会讨论经理的人选和职权问题，正确的意 见是（）A、经理是公司的法定代表人B、经理负责日常事务C、经公司董事会决定，经理可由董事会成员兼任D、总经理只受董事会的领导，不受其他机构的监督E、经理可以成为公司监事会的成员参考答案：B、C文字解析：暂无解析5、某借贷合同，债务人将合同义务转让给第三人，不能随之转移的有（） A、债务人的从债务B、原债务人的同时履行抗辩权C、为原债务人提供担保的保证合同D、原债务人的已过诉讼时效的抗辩权参考答案：C文字解析：A、B、D项为合同法85、86条规定，C项违反了担保 法23条，即未取得保证人书面同意，保证人不承当保证责任。故C 项为正确选项。6、依据税法的有关规定，企业所得税的征税对象，通常包括（）A、生产、经营收入B、国债收入C、利息收入D、租赁收入E、特许权使用费收入参考答案：A、C、D、E文字解析：暂无解析7、解放开发公司根据评标结果向天明建筑公司发出了中标通知书，此 中标通知书属于（）A、要约B、承诺C、要约邀请D、承诺邀请参考答案：B文字解析：承诺的构成要件:8、甲是某工程玻璃幕墙的施工单位，与乙玻璃厂签订一份玻璃买卖合 同，合同中约定乙在接到甲的书面通知后三个工作日向甲交付玻璃。签 订合同后一个月，乙在没有收到甲书面通知的情况下，把玻璃运到甲的 施工现常那么甲有权（）A、拒绝接收B、不得拒绝接收C、不接收玻璃并要求乙承当违约责任D、接收玻璃并要求乙承当违约责任E、可以接收玻璃并要求乙支付增加的费用参考答案：A、E文字解析：暂无解析9、某建设监理有限责任公司准备增加注册资本，具有决定此类事项职 权的是公司的（）A、经理B、股东会C、监事会D、董事长参考答案：B文字解析：此题考点为1Z301212股东会的职权范围。根据公司法 第38条规定：股东会行使以下职权：其中第7项，对公司增加或减少 注册资本作出决议。在此题，该公司决定增加注册资本，决定权应属 股东会，因此，正确答案是B。10、甲、乙签