房屋装潢施工合同范本新版(4).docx
编号:WD-HT-0581房屋装潢施工合同范本新整理版合同书一CONTRACT DOCUMENT甲方:乙方:日期:合同系列文字均可修改一-合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 建设工程施工合同2 .由甲方自行挑选的材料、设备,因质量不合格而影响工程质量 和工期,其返工费由甲方承当,由于乙方施工原因造成质量事故,其 返工费用由乙方承当,工期不变。3 .在施工中,因工程质量问题、双方意见不一而造成停工,均不 按误工或延迟工期论处,双方应主动要求有关部门调解或仲裁部门协 调、处理,尽快解决纠纷,以继续施工。4 .施工中如果因甲方原因要求重新返工的,或因甲方更改施工内 容而延误工期的,均需签证,甲方须承当全部施工费用,如因乙方的 原因造成返工,由乙方承当责任,工期不变。5 .施工中,甲方未经乙方同意,私自通知施工人员擅自更改施工 内容所引起的质量问题和延误工期,甲方自负责任。第七条:工程验收1 .工程质量验收,详见本合同附件(六)家庭装潢工程质量验收 表,除隐蔽工程需分段验收外,待工程全部结束后,乙方组织甲方 进行竣工验收。双方办理工程结算和移交手续。2 .乙方通知甲方进行工序验收及竣工验收后,甲方应在三天内前 来验收,逾期视为甲方自动放弃权利并视为验收合格,如有问题,甲 方自负责任。甲方自行搬进入住,视为验收合格。3 .甲方如不能在乙方指定时限内前来验收,应及时通知乙方,另 合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 建设工程施工合同 定日期。但甲方应成认工序或工程的竣工日期,并承当乙方的看管费和相关费用。第八条:其他事项.甲方L必须提供经物业管理部门认可的房屋平面图及水、电、气线路图,或由甲方提供房屋平面图及水、电、气线路图,并向乙方进行 现场交底。2、二次装饰工程,应全部腾空或局部腾空房屋,清除影响施工的障碍物。对只能局部腾空的房屋中所滞留的家具、陈设物等,须采 取必要的保护措施,均需与乙方办理手续和承当费用。3、如确实需要拆、改原建筑物结构或设备、管线,应向所在地 房管部门办理手续,并承当有关费用。施工中如需临时使用公用部位,应向邻里打好招呼。1 .乙方1 .应主动出示企业营业执照、会员证书或施工资质;如是下属分支 机构,也须有上级公司出具的证明;经办业务员必需有法人代表的委托证书。2 .指派(姓名)为乙方工地代表,负责合同履行,并按合 同要求组织施工,保质保量地按期完成施工任务。第10页合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 建设工程施工合同3 .负责施工现场的安全,严防火灾、佩证上岗、文明施工,并防 止因施工造成的管道堵塞、渗漏水、停电、物品损坏等事故发生而影 响他人。万一发生,必需尽快负责修复或赔偿。4 .严格履行合同,实行信誉工期,如果因延迟完工,如脱料、窝 工或借故诱使甲方垫资,举查后均按违约论处。5 .在装潢施工范围内承当保修责任,保修期自工程竣工甲方验收 入合格之日算起,为12个月。第九条:违约责任合同生效后,在合同履行期间,擅自解除合同方,应按合同总金 额的5%作为违约金付给对方。因擅自解除合同,使对方造成的实际 损失超过违约金的,应进行补偿。第十条:争议解决6 、本合同履行期间,双方如发生争议,在不影响工程进度的前 提下,双方应协商解决。或凭本合同和乙方开具的统一发票向上海市 室内装饰行业协会家庭装潢专业委员会投诉,请求解决。7 、当事人不愿通过协商、调解解决,或协商、调解解决不成时, 可以按照本合同约定向仲裁委员会申请仲裁;一人民法院提起诉讼。第十一条:合同的变更和终止.合同经双方签字生效后,双方必需严格遵守。任何一方需变更第11页合同范本 | CONTRACT TEMPLATE建设工程施工合同 合同的内容,应经双方协商一致后重新签订补充协议。如需终止合同, 提出终止合同的一方要以书面形式提出,应按合同总价款的10%交 付违约金,并办理终止合同手续。1 .施工过程中任何一方提出终止合同,须向另一方以书面形式提 出,经双方同意办理清算手续,订立终止合同协议后,可视为本合同 解除。第十二条:合同生效.本合同和合同附件向双方盖章,签字后生效。1 .补充合同与本合同具有同等的法律效力。3.本合同(包括合同附件、补充合同)一式份,甲乙双方及见证部 门各执壹份。甲方(业主):(签章)乙方:(签章)年月日:房屋装潢施工合同范文三发包方(简称甲方):承包方(简称乙方):根据中华人民共和国合同法、建筑安装工程承包合同条例、中华人民共和国消费者权益保护法以及其他有关法律法规规定的第12页合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 建设工程施工合同 原那么,为保护双方的合法权益,结合本工程的具体情况,双方达成如 下协议,共同遵守。一、概况:1、装饰施工地点:2、施工面积 平方米。3、承包方式:(包工包料、单包工、局部承包)。4、总价款:¥元大写(人民币)经双方认可,变更施工内容,变更局部的工程款按实另计。5、工期:自 年一月一日开工,至 年一月日竣工,工期 天。二、关于材料供应的约定:L甲方提供的材料:本工程中由甲方负责采购供应的材料、设 备,应为符合设计要求的合格产品,并应按时供应到现场,否那么由此 带来的质量问题及相关损失乙方概不负责,由此造成的返工费另计, 工期顺延。如甲方供应的材料、设备发生质量问题或规格差异,甲方 仍表示使用的,由此造成工程损失的,责任由甲方承当。2、属于乙方供应的材料,须通过甲方验收同意签字后方可使用。3、乙方供应的材料、设备,如不符合质量要求或规格差异,应 禁止使用,对工程造成的损失由乙方负责。如乙方提供的材料、设备第13页合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 建设工程施工合同 系为伪劣商品,应按材料、设备价款补偿给甲方。三、关于工程质量及验收的约定:1、本工程由 方设计施工方案。2、甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量,其返工 费由甲方承当,工期顺延。3、由于乙方原因造成质量事故,其返工费用由乙方承当,工期 不变。4、在施工过程中,甲方提出设计修改意见及增减工程工程时须 提前与乙方联系,双方应协调一致签订变更协议。变更工程费不计在 预算内,应在变更单签订后一次性付清。由此影响竣工日期,甲、乙 双方商定。凡甲方私自与工人商定更改施工内容所引起的一切后果, 甲方自负,给乙方造成损失的,甲方应予赔偿。5、工程验收甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续, 甲方不能按预约规定日期参加验收,由乙方组织人员进行验收,甲方 应予成认。6、工程竣工乙方应提前三天通知甲方验收,甲方应自接到通知三日内组织验 收,并办理验收移交手续,如甲方在规定时间内不能组织验收须及时第14页合同范本 I CONTRACT TEMPLATE建设工程施工合同通知乙方,另定验收日期。如通过竣工验收,甲方应成认原竣工日期, 并承当乙方的看管费用和其他相关费用。四、有关安全生产和防火的约定: 甲方提供的施工图纸或做法说明及施工场地应符合防火、防事故的要求,主要包括电气线路、煤气管道、自来水和其它管道畅通、合 格。乙方在施工中应采取必要的安全防护和消防措施,保障作业人员 及相邻居民的安全,防止相邻居民住房的管道堵塞、渗漏水、停电、 物品毁坏等事故发生。如遇上述情况发生,属甲方责任,甲方负责和 赔偿;属于乙方责任的,乙方负责修复和赔偿。五、关于工程价款及结算的约定:工程款付款方式列下表:工程结算:工程保修期壹年终身维修。须工程款全部结清,甲、 乙双方方能签订工程保修卡,保修期从竣工验收签章之日起算。 双方款项往来,均应出具收据。六、其它事项:甲方工作:(1)甲方应在开工前 天,向乙提供经牧业管理部门认可的施工图纸或做法说明份,并向乙方进行现场交底。全部腾空或局部腾空房屋,清除影响施工的障碍物。对只能局部腾空的房屋第15页合同范本 I CONTRACT TEMPLATE建设工程施工合同中所滞留的家具、陈设等应采取保护措施。向乙方提供施工需用的水、 电等必备条件,并说明使用考前须知。(2)做好施工中临时性使用公用部位操作以及产生邻里关系等的 协调工作。(3)如确实需要拆改原建筑物结构或设计管线,负责到所在地房 管部门或物业管理部门办理相应审批手续,并承当有关费用。乙方工作:参加甲方组织的施工图纸或做法说明的现场交底。(2)指派 为乙方驻工地代表,负责合同履行。按要求组织施工,保质、保量、按期完成施工任务,解决由乙方负责的各项 事宜,对其行为乙方应予认可。如更换人员,乙方应及时通知甲方。(3)未经甲方同意和所在地房管或物业管理部门批准,不得随意 拆改原有建筑承重结构及各种共用设备管线。七、工期延误:对以下原因造成竣工日期延误,经甲方确认,工期相应顺延。L工程量变人或设计变更,工期顺延;2、不可抗力(如停电停水等其他原因)工期顺延;3、甲方同意工期顺延的其他情况;4、因甲方未按合同约定完成其应负责的工作而影响工期的,工第16页合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 建设工程施工合同 期顺延;因甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量的,返 工费用由甲方承当,工期顺延;5、甲方未按期支付工程款,合同工期相应顺延;6、因乙方责任不能按期完工,工期不顺延;因乙方原因造成工程 质量存在问题的,返工费用由乙方承当,工期不顺延。八、违约责任:L由于甲方原因导致延期开工或中途停工,甲方应补偿乙方因 停工、窝工所造成的损失,每停工或窝工一天,甲方付乙方 元;甲方未按合同的约定付款的,每逾期一天,按逾期未付款的%支付违约金。2、由于乙方原因逾期竣工的,每逾期一天,乙方按甲方已付款 的%向甲方支付违约金。3、甲方未办理有关手续,强行要求乙方拆改原有建筑承重结构 及共用设备管线,由此发生的损失或事故(包括罚款)由甲方负责并承 担责任。4、乙方擅自拆改原有建筑承重结构或共用设备管线,由此发生 的损失或事故(包括罚款),由乙方负责并承当责任。九、纠纷处理方式:1、因工程质量双方发生争议时,凭本合同文本和施工企业开具第17页合同范本 I CONTRACT TEMPLATE建设工程施工合同的统一相关票据,可向所在区、县建设行政主管部门或消费者协会投 诉。2、当事人不愿通过协商、调解解决,或协商、调解解决不成时,可以按照本合同约定向 市仲裁委员会申请仲裁人民法院提起诉讼。十、合同的变更和解除:合同经双方签字(在有形市场签订的合同须经市场管理部门盖章 见证)生效后,双方必须严格遵守。任何一方需变更合同内容,应经 协商一致后,重新签订补充协议。如要终止合同,提出终目合同一方, 要以书面形式提出,应按合同总款%支付违约金,并办理终止 合同手续。施工过程中任何一方提出终止合同,须向另一方以书面形式提 出,经双方同意办理清算手续,订立终止合同协议,可视为本合同解 除。十一、其它约定:1、甲方房门钥匙由乙方保管,包括卧室门钥匙,待工程全部结 束,验收合格后,全部交清相关手续,发放保修卡,乙方将钥匙交于 甲方,未发放保修卡的,乙方不予保修。2、在油漆工、木工结束之前,甲方应将所有工程量交待清楚,第18页合同范本 | CONTRACT TEMPLATE建设工程施工合同房屋装潢施工合同范本新整理版(4)说明:甲乙双方为明确各自的权利和义务,经友好协商签署合同,在合同期限内按照合同约定或 者依照法律规定履行义务,保证权利双方合法权益不受损害,如有需要可以下载修改或直接打印。房屋装潢施工合同范文一发包方(简称甲方):承包方(简称乙方):根据中华人民共和国合同法、建筑安装工程承包合同条例、 中华人民共和国消费者权益保护法、中华人民共和国价格法、 中华人民共和国建设部(1997)92号文家庭居室装饰装修管理试行 方法以及其他有关法律法规规定的原那么,为保护双方的合法权益, 结合本工程的具体情况,双方达成如下协议,共同遵守。一、概况L甲方装饰住房系合法居住。乙方为本市经工商行政管理机关核准登记并经市建委有关部门 审定具有民用装饰资质证书的企业法人。2、装饰施工地点:区(县)一路弄(村)一号楼室。3、住房结构:房型房厅一套,施工面积一平方米。4、装饰施工内容:详见附件一装饰施工内容表。合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 建设工程施工合同 工人搬走后,将不予返回,如有其它事宜,计予保修范围。3、施工工程量以预算为准,不以效果图和口头承诺为准,如有 变更,另行计费,其变更费用由甲方承当并及时缴清。备注:(1)从竣工验收之日计算;(2)保修期为一年;(3)保修期内由于乙方施工不当造成质量问题乙方无条件地进行 维修;(4)保修期内如属甲方使用不当造成装饰面损坏,或不能正常使用,乙方酌情收费;(5)本保修单在甲方签字、乙方签章后生效。十二、本合同一式份,甲、乙双方各执一份,具有同等法律效力。合同附件为本合同的组成局部。甲方(签章):乙方(签章):委托代理人:法定代表人:委托代理人:住址:地址: : :签订日期:年月日您可以在此处填写公司名称或地址YOU CAN FILL IN THE COMPANY NAME OR ADDRESS HERE第19页合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 建设工程施工合同5、承包方式:(包工包料、清包工、局部承包)。6、总价款:¥一元,大写(人民币):其中:材料费:,人工费:管理费:设计费:垃圾清运费:,税金(3.41%):其他费用:经双方认可,变更施工内容,变更局部的工程款按实另计。7、工期:自年一月一日开工,至一年一月一日竣工,工 期一天。二、关于材料供应的约定:L甲方提供的材料:2、乙方提供的材料:三、关于工程质量及验收的约定:L本工程执行dbj08-62-97住宅建筑装饰工程技术规程、 db31/t30-1999住宅装饰装修验收标准和市建设行政主管部门 制定的其它地方标准、质量评定验收标准。2、本工程由方设计施工方案。合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 建设工程施工合同3、甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量,其返工 费用由甲方承当,工期顺延。4、由于乙方原因造成质量事故,其返工费用由乙方承当,工期 不变。5、在施工过程中,甲方提出设计修改意见及增减工程工程时须 提前与乙方联系,在签订工程工程变更单(详见附件见)后,方能 进行该工程的施工,由此影响竣工日期甲、乙双方商定。凡甲方私自 与工人商定更改施工内容所引起的一切后果,甲方自负,给乙方造成 损失的,甲方应予赔偿。6、工程验收。四、有关安全生产和防火约定:五、关于工程价款及结算的约定:1、工程款付款方式列下表:2、工程结算:3、工程保修期六、其它事项L甲方工作:2、乙方工作:七、违约责任:合同范本 | CONTRACT TEMPLATE建设工程施工合同八、纠纷处理方式:九、合同的变更和解除:十、其它约定:十一、本合同一式 份,甲、乙双方各执一份,具有同等法律效力。合同附件为本合同的组成局部。甲方(签章):乙方(签章):委托代理人:法定代表人:住址:地址: : : : :签订日期:年月日签订地点:房屋装潢施工合同范文二委托方(甲方):承接方(乙方):工程工程:甲、乙双方经友好洽谈和协商,甲方决定委托乙方进行居室装潢。 为保证工程顺利进行,根据国家有关法律规定,特签订本合同(包括 本合同附件和所有补充合同),以便共同遵守。合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 建设工程施工合同第一条:工程概况1 .工程地址:2 .居室规格:房型 层(式)室 厅 厨卫L 室,计 平方米;2、厅,计 平方米;3、厨房,计 平方米;4、卫生间,计 平方米;5、阳台,计 平方米;6、过道,计 平方米;7、其他(注明部位)计 平方米。总计:施工面积 平方米。3 .施工内容:详见本合同附件(一)家庭装潢施工内容单和施工图。4 .委托方式:5 .工程开工日期:年月 日.工程竣工日期:年月 日工程总天数:天 第二条:工程价款 合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 建设工程施工合同 工程价款(金额大写)元,详见本合同附件(二)家庭装潢工程材料预算表。1、材料款 元;2、人工费 元;3、设计费 元;4、施工清运费 元;5、搬卸费 元;6、管理费 元;7、税金(3.41%)元8、其他费用(注明内容)元。第三条:质量要求.工程使用主要材料的品种、规格、名称,经双方认可。详见本合同附件(三)家庭装潢工程材料决算清单。1 .工程验收标准,双方同意参照上海市地方标准DB31/T30-1999住宅装饰装修验收标准规定。2 .施工中,甲方如有特殊施工工程或特殊质量要求,双方应确认,增加的费用,应另签订补充合同。3 .质量检查监督部门:上海市室内装饰行业协会家庭装潢专业委 员会。4 .凡由甲方自行采购的材料、设备,产品质量由甲方自负;施工质量由乙方负责。5 .甲方如自聘工程监理,须在工程开工前通知乙方,以便于工作合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 建设工程施工合同 衔接。第四条:材料供应1 .乙方须严格按照国家有关价格条例规定,对本合同中所用材料 一律实行明码标价。详见本合同附件(二)家庭装潢工程材料预算 表。甲方所提供的材料均应用于本合同规定的装潢工程,非经甲方 同意,不得挪作他用。乙方如挪作他用,应按挪用材料的双倍价款补 偿给甲方。2 .乙方提供的材料、设备如不符合质量要求,或规格有差异,应 禁止使用。如已使用,对工程造成的损失均由乙方负责。3 .甲方负责采购供应的材料、设备,详见本合同附件(四)甲方 提供装潢材料清单的内容,应该是符合设计要求的合格产品,并应 按时供应到现场。如延期到达,施工期顺延,并按延误工期处分。按 甲方提供的材料合计金额的10%作为管理费支付给乙方。材料经乙 方验收后,由乙方负责保管,由于保管不当而造成损失,由乙方负责 赔偿。第五条:付款方式4 .合同一经签订,甲方即应付100%工程材料款和施工工费的 50%;当工期进度过半(年月日),甲方即第二次付施工工费的40%。 剩余10%尾款待甲方对工程竣工验收后结算。(注:施工工费包括人合同范本 | CONTRACT TEMPLATE建设工程施工合同 工费)付款百分比按付款方式表进行(略)甲方付清工程价款,详见本合同附件(七)家庭装潢工程工程结 算表,乙方开具统一发票,向甲方办理移交及发放装潢工程保修卡, 详见本合同附件(八)家庭装潢工程工程质量保修卡。甲方在应付款日期不付款是违约行为,乙方有权停止施工。验收 合格未结清工程价款时,不得交付使用。5 .工程施工中如有工程增减或需要变动,详见本合同附件(五)家 庭装潢工程工程工程变更表,双方应签订补充合同,并由乙方负责 开具施工变更令,通知施工工地负责人。增减工程的价款,当场结清。6 .甲方未按本合同规定期限预付工程价款的,每逾期一天按未付 工程价款额的1%支付给乙方。7 .甲方在居室装潢中,如向银行按揭,须将按揭的凭证及相关文 件(复印件)交给乙方。第六条:工程工期1.如果因乙方原因而延迟完工,每日按工费的1%作为违约金罚 款支付给甲方,直至工费扣完为止。如果因甲方原因而延迟完工,每 延迟一日以装潢工程价款中人工费的1%作为误工费支付给乙方元。