工程施工协议书(协议文本).docx

编号:WD-HT-0462工程施工协议书（协议文本）-合同书一CONTRACT DOCUMENT甲方：乙方：日期：-合同系列文字均可修改-合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 建设工程施工合同 并配合甲方进行验收工作，不提交竣工资料不予竣工决算。（此条是 否由分包人提供竣工资料双方再约定）7.8 分包工程竣工验收未能通过且属于乙方原因的，乙方负责修 复相应缺陷并承担由此发生的费用和相应的质量责任。7.9 本合同工程缺陷责任期为年缺陷责任期内的缺陷修复由乙方负责，并承担相关费用；假设乙方未能及时修复责任期内的 缺陷，甲方可另行安排其他施工单位修复，所发生的费用按实际发生 由乙方承担，可在乙方的工程尾款及有关被扣留的费用中直接支付， 同时乙方被扣留的质保金不予退还。7.10 乙方每月结算工程款时必须扣留应结算工程价款的一% 作为工程质量保证金，在责任期内无质量缺陷事故，可无息全额退还。7.11 乙方应认真地学习甲方的质量管理方法，无条件地接受相 关的质量考核。7.12 本合同工程所约定的工程范围内施工检验、试验由 方负责，费用由 方承担。7.13 土石方明挖的边坡应到达标准，允许超挖cm,超出允许超挖局部一元/方由乙方承担，经测量、质检 部门确定后其发生的超挖超填费用从结算款扣除。7.14 洞（井）挖的边墙的半孔率应到达%，顶拱的半孔率合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 建设工程施工合同 应到达%，允许超挖cm,超出允许超挖局部元/方由乙方承担,经测量、质检部门确定后其发生的超挖超 填费用从结算款扣除（业主、监理批复认可的地质原因所发生的量除 外）。7.15 其他第八条环境和职业健康、施工安全8.1 乙方必须严格按照国家和业主、监理及甲方对安全生产管理 的有关规定组织施工，在施工过程中，乙方应遵守有关环境保护和职 业健康安全的法律、法规和规章及甲方的有关规定，并应对其违反上 述规定所造成的环境破坏以及人员伤害和财产损失负责。8.2 乙方在施工过程中必须确保施工安全，对工程范围内的施工 安全负全责；发生安全事故（包括险情安全事故）应立即报告甲方。 甲方建立分包工程安全生产保证金制度，本协议签订后，乙方必须与 甲方签订安全文明生产责任书。并应向甲方缴纳一定数额的安全保证 金。乙方在施工过程中，应采取有效措施防止安全事故的发生，努力 减少因安全生产事故造成的损失及防止工地附近建筑物和居民的生 命财产遭受损失，其安全措施费与投入均已进入承包单价中。8.3 乙方须设置必要的安全管理机构和配备专职的安全人员，加 强对施工作业安全管理，特别应加强易燃、易爆材料、火工器材和爆第10页合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 建设工程施工合同 破作业、高空作业的管理，制定安全操作规程，配备必要的安全生产 设施和劳动保护用具，并经常对其职工进行施工安全教育。8.4 因乙方责任发生安全事故，所造成的一切损失由乙方自行承 担，如果还给甲方或第三方造成了经济损失，由乙方负责赔偿，且被 扣留的安全保证金不予退还。8.5 甲方统一监管本工程的文明施工，负责管理和协调全工地的 治安保卫、环境和职业健康安全等有关文明施工事项，乙方应积极做 好本合同施工范围内的文明、环保工作。8.6 乙方在其施工场地内发现文物，应采取保护措施，并按主合 同约定的时间和程序报告甲方，由于乙方的疏忽或过错造成的后果由 乙方自行承担相应的经济和法律责任。8.7 乙方每月结算工程款时必须扣留应结算工程价款的%作为环境和职业健康安全保证金，在安全责任期内无安 全事故，可无息全额退还。第九条现场施工道路、风水电及营房营地9.1 现场施工道路9.1.1 甲方按工程主合同要求（另见图表）向乙方无偿提供如图 所示的施工道路，该道路的维护保养由乙方负责，乙方应保证该道路 处于安全使用状态，完工退场时乙方将道路及道路设施恢复为起始状第11页合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 建设工程施工合同 交还给甲方。9.1.2 乙方自建临时施工道路要事前报甲方批准并符合甲方总体 现场要求和技术要求，同时应无偿提供给业主、监理、甲方和其他施 工方使用。9.1.3 其他9.2 现场施工用风水电、照明、通风、排水责任的分界9.2.1 风的双方责任:9.2.2 电的双方责任:9.2.3 水的双方责任:9.2.4 照明的双方责任:9.2.5 通风的双方责任:9.2.6 排水的双方责任:9.2.7 其他9.3 现场营房及营地9.3.1 乙方自建营房或营地（包括其它临时设施和场地）要符合 甲方现场的总体要求并报经甲方批准，该营房营地的安全责任和文明 建设责任由乙方负责并接受甲方督查。9.3.2 乙方有偿使用甲方提供的临时住房（含办公用房） 平方米；设施台/套；场地平方米。使用时段，其上述第12页合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 建设工程施工合同 区域内的安全责任、文明建设责任由乙方负责并接受甲方督查。每月 甲方按住房 元/平方米；设施元/台套；场地平方米；生活用电 元/kw.h ;生活用水 元/t（计表）的协商价格在支付结算中予以抵扣。9.3.3 其他第十条施工设备10.1 乙方应按合同要求组织施工设备，按实际需要向甲方提供 入场施工设备清单（含入场时间），并按甲方现场总体要求进行停放 管理，不得随意进出指定区域和乱停乱放。10.2 乙方入场施工设备必须是最大限度地满足施工需要，完好 率不低于90% ,假设甲方一旦发现乙方使用的施工设备因完好率低下 或数量缺乏等原因影响工程进度、质量时，有权要求乙方增加或更换 施工设备，乙方应予以及时增加或更换，由此增加的费用和工期延误 责任均由乙方承担。10.3 .乙方施工设备未经甲方批准不得擅自离开现场，否那么按违 约处理。10.4 .乙方施工设备的安全责任由乙方负责，对安全风险较高的 设备如：（列表示）由甲方强制乙方购买相应保险。10.5 乙方使用甲方设备按元/台班或 元/台时（列明细表第13页 合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 建设工程施工合同 或另拟租赁协议）的协商价格和实际用量在支付中抵扣。10.6 土石方装运：（自装渣地点-渣场的运输、渣场平整所需 设备责任分界）10.7 混凝土水平运输：（自拌合站到混凝土浇筑现场哪个 部位，所需设备责任分界）10.8 混凝土垂直运输：（垂直运输设备包括混凝土泵的责任分 界）10.9 其他第H条施工材料11.1 甲方提供的主材材料名称规格与型号预算价格供货地点11.2 乙方为完本钱合同工程的材料，其运输和仓储安全由乙方 自行负责，仓储地点和最大库存量应符合甲方对乙方分包工程的现场 总体管理的要求，并报甲方批准。11.3 乙方从甲方仓库领用的材料，出库后材料管理的责任即由 乙方承担。第14页合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 建设工程施工合同11.4 除甲方按11.1提供材料外其他均由乙方自购，乙方保证自 购的材料质量合格。11.5 材料计划：11.6 材料核销方法:由甲方提供的材料按定额标准进行核销，超出 定额使用的材料按（当期购入的市场价+运杂费从乙方的结算 款扣除.（经双方协商）11.7 如甲方提供的周转材料按租赁计费（租赁价格表），从乙 方的结算款扣除。第十二条现场机构设置12.1 乙方应建立完善现场施工技术、安全、质量、实验检测等 管理机构，配备相应的各类专业技术人员。12.2 对工期、安全、质量和甲方声誉等造成不良影响的乙方人 员和无故不服从甲方协调指挥的乙方人员，甲方有权要求乙方责令其 离开工地。12.3 本合同签订后 天内乙方将合乎施工要求的现场施工管理机构设置及负责人、各类专业技术负责人名单以书面形式报送 甲方。第十三条履约保证金13.1 在本合同签订前乙方应向甲方交纳万元履约保证第15页 合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 建设工程施工合同 金（按分包合同价款5 10%计），本合同约定的乙方的全部义务履 约完成后无息退还剩余款项。13.2第十四条民工工资兑现方法14.1 为维护民工的合法权益，保证工程施工顺利进行，乙方应 及时兑现民工工资，并按国家有关规定承担相应责任。14.2 乙方雇佣的劳务要签劳务协议书，并将入场的人员的 名册、身份证复印件、劳务协议书递交到甲方人力资源部门一份, 运行过程中如有变动乙方应及时将变动的情况与甲方沟通补报。14.3 乙方发放民工工资必须接受甲方的监督，甲方有权对乙方 的民工工资发放情况进行调查摸底，14.4 甲方对没有信誉的乙方可采取直接发放的方法，每月由乙方 提供民工工资单报到甲方人力资源部门审核后由财务部门从结算款 扣留民工工资总额（也可采用工资卡的方式），由甲方的人力资源部门 负责发放到每个民工手里（民工持本人身份证领取）。14.5 每月对乙方结算时预留结算的总价款的做为民工权益保 证金Z完工退场在无民工工资纠纷时无息退还。14.6 其他第十五条双方职责第16页 合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 建设工程施工合同15.1 甲方职责15.1.1 甲方应负责做好本合同工程的现场施工协调和组织筹划 及工程竣工验收。15.1.2 甲方负责及时向乙方提供施工图纸套和转发设计、监理文 件和施工指示，并对施工进行技术指导（含技术交底）。15.1.3 甲方按主合同的总体进度计划及监理批复的施工进度，负 责审核并批准乙方的施工方案、施工计划、施工资源配置方案等。15.1.4 甲方负责对乙方施工进度、安全、质量等全过程进行监督 （但不能免除乙方责任），假设工程进度出现滞后、工程质量出现严重 问题、施工安全出现严重隐患时，甲方有权责令乙方停工整改，假设在 规定整改期限内仍达不到甲方要求时，甲方有权调整乙方工程工程范 围或解除本合同，其间发生的相关费用、损失由乙方承担。15.1.5 甲方负责施工生产、生活设施场地的统一规划，满足乙方 施工需求。15.1.6 甲方统一负责向监理、业主报送工程结算报表、施工计划 和其他相关工程资料（含竣工报告），并向乙方按本合同约定办理工 程结算和价款支付。15.1.7 甲方催促乙方购买高危作业人员的人身伤害险、全员工伤 险、特殊设备财产险和必要的第三者责任险。第17页合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 建设工程施工合同15.1.8 甲方催促乙方做好现场安全防护、做好队伍和营区的治安 防范。15.1.9 其他应由甲方履行的职责。15.2 乙方职责15.2.1 乙方应服从甲方、监理的统一指挥和调度，按照本合同约 定对进度、质量、安全等负责。15.2.2 乙方应严格执行本合同目标施工计划和甲方审批的施工 进度计划，单项工程开工前（）天，应向甲方报送施工方案、施工计 划和施工资源配置方案，并由甲方审批后方可实施。15.2.3 乙方不得转让本合同工程工程或进行本合同工程工程再 分包（包括事实上的分包）、转包，否那么，甲方既视为乙方违约，并 有权解除本合同，由此而造成的一切损失由乙方承担，且乙方不得提 出任何异议与索赔。15.2.4 乙方应按照甲方的统计报表制度和报表格式报送工程结 算表及其它有关报表。15.2.5 为保障工程施工的正常秩序，乙方现场施工负责人短期离 开工地应经甲方工程经理或其委托人的同意，并委托一名全权代表代 行其职责,无故离开的经发现每次扣除工程款5000元。15.2.6 乙方合同工程完工后应及时对施工现场进行清理，做到工第18页合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 建设工程施工合同工程施工协议书（协议文本）说明：甲乙双方为明确各自的权利和义务，经友好协商签署合同，在合同期限内按照合同约定或 者依照法律规定履行义务，保证权利双方合法权益不受损害，如有需要可以下载修改或直接打印。工程施工协议书（承包合同）（范本）合同编号：发包人：中国水利水电第六工程局工程部（以下简称甲方）分包人：以下简称乙方）甲乙双方依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建 筑法及国家有关法律、法规，本着平等、自愿、公平、诚信的原那么， 按照本工程主合同（甲方所签合同）的要求，结合本工程施工具体情况,经甲乙双方充分协商，就 工程施工事宜达成如下协议，以资共同信守。第一条分包工程概况1.1 局部工程施工名称：1.2 工程地点:13工程内容:（注:内容描述应当详细、准确）合同范本 | CONTRACT TEMPLATE建设工程施工合同 完场清，并不得损坏现场构筑物及其他设施，如发生损坏，应负责修 复或赔偿。15.2.7 乙方应加强对本单位职工的思想教育，规范其行为，做到 遵纪守法，在工地不得发生违法违纪事件，做好环境保护工作，遵守 环境保护的法律、法规，生产中的废水、废气、废油、烟尘等排放及 生活垃圾应按有关规定处理。15.2.8 乙方应负责已完合同工程移交前的维护。15.2.9 乙方应做好自身人员的安全教育、施工防护，做好队伍内 营区内的治安保卫工作并接受甲方督查。15.2.10 乙方应购买高危作业人员人身伤害险份（列表）；全员工伤险；特殊设备财产险份（列表）；第三者责任险份（列表）。15.2.11 在施工期间出现不可防止的停工、窝工现象，不得依此 为理由延误工期与增加补偿费用。15.2.12 乙方保证所提供的各类资质证件是真实、有效的，并出 具相应的证明材料。15.2.13 其他-第十六条违约责任、争议、仲裁、罚那么16.1 因主合同不能继续履行或甲方终止主合同，本合同的履行第19页合同范本 | CONTRACT TEMPLATE建设工程施工合同 也自然终止。此终止甲方以书面形式及时告知乙方，并以业主对甲方 的结算为基础，按乙方完成工程量占甲方完成工程量比值同比例对乙 方进行结算。同时退还乙方所提交的剩余的履约保证金。16.2 违约责任：16.2.1 假设乙方将本合同工程另行转包或再分包用方有权直接解 除本合同。由此导致的所有损失由乙方承担。16.2.2 假设乙方原因未到达本合同控制性工期要求,每拖延一天, 按 元/天计取违约金。16.2.3 假设乙方原因造成主合同规定的其他违约事项（签订分包合 同应明确具体的责任），那么由乙方承担违约责任，并赔偿甲方信誉损 失，按乙方分包合同工程价款%计取违约金，并赔偿相关 损失。162.4 本合同未规定的违约责任，按甲方与业主签订的主合同违 约责任规定处理。1625因乙方无能力施工自动退场，除全额没收履约金外,所完成 的未结算款项不予结算.162.5 6乙方应及时发放民工工资，由于拖欠民工工资造成不良影 响,按违约处理.16.3 合同纠纷解决方法:甲乙双方再执行本合同过程中假设发生意第20页合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 建设工程施工合同见分歧，双方可在以下A、B、C三种解决条款中,根据分包情况任选一种条款进行约定。A.凡因履行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议，双方应通过友好协商解决。B,不能协商解决，应提交甲方总部所在地仲裁委员会即丹东仲裁委员会进行仲裁，仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。C .不能协商解决，向甲方总部所在地 人民法院提起诉讼。16.7 罚那么16.7.1 第十七条风险和保险17.1 乙方应保障甲方免于承受在本分包工程实施全过程中引起的以下损失、索赔及与此有关的索赔、诉讼、损害赔偿：17.1.1 人员的伤亡；17.1.2 分包工程以外的任何财产的损失或损害.17.2 工程（包括材料和工程设备）发生以下各种风险造成的损失和损坏,均应由乙方承担风险责任：1721由于乙方对工程（包括材料和工程设备）照管不周造成的损失和损坏；第21页合同范本 | CONTRACT TEMPLATE建设工程施工合同17.2.1 由于乙方的施工组织措施失误造成的损失和损坏；17.2.2 其他由于乙方的原因造成的损失和损坏。17.3 乙方应为所雇佣的在工地从事与工程有关工作的全体雇员 的人身伤害和死亡投保雇主责任险或工伤险，假设因乙方原因而未投保 或投保理赔不完善厕一切后果由乙方自行负责，并承担相应的费用。 由于乙方过失造成在乙方责任区内工作的甲方或第三方的人员伤亡， 责任及相应费用由乙方承担。17.4 乙方应为所使用的施工机械设备购买相应的保险，对安全 风险较高或国家法律法规及工程所在地政府明确规定应购买某项保 险的设备，甲方有权要求乙方必须购买相应的保险。因乙方原因未投 保，由此而引起的一切后果由乙方自行负责，并承担相应的费用。第十八条其他18.1 乙方进入施工现场后应负责缴纳地方政府规定征收的费用 （如暂住费等）。18.2 乙方应与甲方签订与作为本合同的组成局部，具有同等 法律效力，双方应按其规定执行。18.3 本合同履约中甲乙双方往来的通知、指示、要求、确认、 决定等均应以书面函件为准，并应送达约定地点和办理签收手续。18.4 本合同未尽事宜,双方共同协商解决。第22页合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 建设工程施工合同18.5 本合同经双方法定代表人（或代理人）签字并加盖单位公章并报业主、监理审核同意后生效，工程完工，工程价款结清后自然 失效。18.6 本合同是否需要地方公证机关公证，双方协商确定。（如需要的话）18.7 本合同一式 份，其中：正本2份，双方各执1份；副本份，双方各执 份。签约时间：签约地点：甲方：（盖章）乙方：（盖章）法定代表人:法定代表人代理人：代理人：通讯地址：通讯地址：邮政编码：邮政编码：联系 ：联系 ：说明：L本范本是参照集团公司的范本结合我局的具体情况而形成的；2、各工程在使用时还应根据工程实际和承包形式对范本的条款可以个别增减，但主要条款不能修改；3、各单位在使用时进一步完善本范本，并将意见反响到局工程第23页合同范本 | CONTRACT TEMPLATE建设工程施工合同管理科技部。您可以在此处填写公司名称或地址YOU CAN FILL IN THE COMPANY NAME OR ADDRESS HERE第24页合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 建设工程施工合同1.4 分包工程范围：（注:分包工程的边界条件描述应当准确清晰）1.5 开工日期：年一月一日1.6 竣工日期：年一月一日1.7 阶段性工期及单项工程完工时间：按甲方下达的施工进度计 划执行1.8 工程质量标准：（不低于主合同标准）第二条本合同文件的组成2.1 本合同2.2 中标通知2.3 投标（或议标）书及附件2.4 本合同所列附表、附件或专用条款2.5 施工图纸、设计修改通知2.6 标准、规范及主合同的有关技术文件（列表）2.7 工程量清单及相应报价表2.8 甲方审定的施工管理方法、施工组织设计、施工措施等2.9 第三条承包方式、单价、预计总价合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 建设工程施工合同3.1 承包方式：一般工程,主体工程 总价与单价为固定不调价，3.2 单价及预计总价（详见工程量清单及汇总表）3.3 单价组成：包括人工费、局部材料费（按材料供应条款）、 局部机械使用费（按设备供应条款）、管理费、施工利润、各种杂税 费（不含营业税、城市维护建设税及教育附加费）以及为完成施工所 必须的生活与生产、安全环保、文明施工等辅助设施费。其中材料费 的组成为 局部机械使用费的组成第四条工程结算和支付4.1 工程量计算规那么：土方明挖：石方明挖：洞（井）挖：混凝土 ：支护（锚杆、喷混凝土、挂网等）：基础处理（钻孔、灌浆）:合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 建设工程施工合同4.2 结算工程量的核实确认，按图纸设计量并能同业主结算的工 程量为依据（附有质量评定表），临时工程以方案量并参照测量收方 量为结算的依据。（同乙方结算的结算单要履行工程部主要部室领导 会签制度）4.3 乙方应在每月 日前按甲方规定的报表包括工程量签认单、质量验收评定表，均为原件）上报，甲方向业主办理完毕工 程结算手续后 日内向乙方办理工程价款结算。假设甲方工程周转资金短缺，可推迟付款，乙方应予理解。4.4 本合同外因设计变更或业主（或监理）原因而对新增工程的工 程量与新增单价（或费用）在业主未批复之前暂不进行对乙方的计量 和结算，最终的计量和结算以业主（或监理）的正式批复为准。4.5 设计修改的新增工程如本合同内有相应单价的执行此单价结 算,无相应单价的双方在施工前协商签定补充单价。4.6 甲方按业主所结工程款（货币）的同等比例并扣除下述费用 后向乙方进行支付。4.7 工程结算时甲方应扣除以下费用4.7.1 乙方当月领用的材料费；4.7.2 乙方当月使用甲方的施工设备费；4.7.3 工程质保金（按当月工程结算款%计）；合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 建设工程施工合同4.7.4 乙方当月使用甲方的风、水、电、房租等费用；4.7.5 安全保证金% ；4.7.6 民工权益保证金%；4.7.7 其他.（如超挖超填费用等）。4.8 工程结算支付采用银行转帐方式，乙方必须提供正规的发票。4.9 当工程结算达本合同工程价款总额的90% （含已扣质保金） 时，甲方暂停付款，待工程完工验收合格，双方办理竣工结算（扣除 质保金）后在.天内甲方支付乙方。4.10 本合同工程质保金的支付：在甲方主合同全部履行完毕： 验收鉴定、移交签证起至质量保证期满，经业主验收合格，业主支付 给甲方工程质保金后 天内甲方向乙方支付（但乙方所承担的施工工程如在质保期内出现质量问题的修复费用应扣除）。4.11 工程预付款4.11.1 本合同工程预付款的支付（视主合同条件由双方约定 加 支付要有有效的保函，原那么上分包工程不予支付预付款）4.11.2 本合同工程预付款的扣回（视主合同条件由双方约定）第五条工程进度5.1 乙方应按甲方的进度计划和指示实施本合同工程，工期自甲 方开工令下达之日算起.施工人员和设备进退场的时间见附表合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 建设工程施工合同*5.2 不管何种原因造成施工进度滞后，乙方均应按甲方的指示，采 取有效措施赶上进度.赶工措施应以保证工程按期完工为前提调整和 修改进度计划.5.3 乙方应按照本合同协议书约定的竣工日期或甲方同意顺延的 工期竣工.因乙方原因不能按本合同约定的竣工日期或甲方同意顺延 的工期竣工的，乙方承担违约责任及相应费用.5.4 工程暂停施工后,乙方应与甲方协商采取有效措施积极消除 停工因素的影响，当工程具备复工条件时，乙方应在指定的期限内复工, 假设乙方无故拖延和拒绝复工，由此增加的费用和工期延误责任由乙方 承担.5.5 由于自然条件影响或业主原因导致的工程停工、工期拖延等 造成的经济损失及潜在风险甲乙双方各自承担自己的局部，乙方无权 就此向甲方索赔。5.6 工程实施期间不可防止的会出现窝工、停工现象，除甲方调 剂工作面以外所发生的窝工与停工的费用一律不予补偿。第六条工程技术要求6.1 乙方必须严格按国家有关工程施工技术规范、施工图纸及有 关设计通知、主合同中的技术要求、甲方的指令组织施工，并接受甲合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 建设工程施工合同 方的监督管理。6.2 乙方应对收到的田可图纸和技术文件进行仔细阅读和检查， 并有责任发现其中可能存在的缺陷或错误，如发现错误或表达不清， 必须在收到图纸和文件后天内以书面方式通知甲方，防止由此引起返 工而造成的经济损失，假设因乙方未按图纸和施工措施施工或错误施 工，乙方须承担直接经济损失及工期延误责任，乙方应负责分包工程 范围内图纸的保密工作。6.3 在签订协议后乙方须按甲方要求向甲方提交详细的技术措施 与施工组织方案（包括环境保护的处理措施）一式份。（如甲方需要的话）6.4 在施工过程中，对特殊过程、关键工序或危险部位，乙方必 须向甲方提交详细施工措施或作业指导书（包括环境保护的处理措 施），并对相关人员进行适时培训和技术交底，由甲方批准后方可施 工。6.5 本合同工程所约定的工程范围内的施工测量由乙方负责，测 量结果由甲方测量人员复核，乙方对测量的正确性负责，并且不能因 为甲方的复核而免去对其测量结果应承担的责任。（各工程要结合实 际制定本条款）第七条工程质量标准及验收合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 建设工程施工合同7.1 乙方必须按照国家有关施工验收规范、设计图纸及有关设计 通知、主合同中的质量要求及甲方质量体系要求控制质量才妾受甲方、 监理、业主对质量监视、检查、控制。7.2 乙方应配备专职的质量检查人员,建立完善的质量检控制度， 配合甲方三检人员做好各工序的质量检查及验收工作.7.3 乙方应对其所承担工程工程的施工质量负全责，如发生质量事故，应在 小时内报告甲方，对施工质量缺陷负责返工并承担相关费用;对不合格产品，甲方有权要求乙方予以返工并承担由此造 成的经济损失和工期延误;不符合质量要求的工程工程，甲方不予计量 与结算.7.4 乙方应严格按甲方的施工过程质量验收程序要求进行全过程 的质量检查、3佥收。产品经监理、甲方验收合格后可转入下道工序。7.5 隐蔽工程和工程的隐蔽部位须经甲方及监理检查、验收签字 后乙方才能进行覆盖，进入下一道工序。7.6 甲方有权对全部工程的所有部位及任何一项工艺、材料和工 程设备进行检查和检验；乙方应为甲方的质量检查和检验提供一切方 便；甲方的检查和检验不免除乙方按合同规定应负的责任。7.7 乙方所承担的本合同工程工程完工后天内，乙方应按照监理、 业主及甲方的要求，向甲方提交合格的竣工资料一式 份，