GF—2000—0203建设工程勘察合同.docx

GF20000203建设工程勘察合同岩土工程勘察、工程测量工程名称： 临潼区秦汉九年制学校及第二幼儿园项目工程地点：陕西省西安市临潼区合同编号：工程编号：勘察证书等级： 工程勘察综合类甲级（B）发包人:西安市临潼区城市建设运营有限公司勘察人：中化学土木工程有限公司签订日期：年 月 日中华人民共和国建设部监制国家工商行政管理局发包人：西安市临潼区城市建设运营有限公司勘察人：中化学土木工程有限公司发包人委托勘察人承担临潼区秦汉九年制学校及第二幼儿园项目详 细勘察任务。根据中华人民共和国民典法及国家有关法规规定，结合本工程 的具体情况，为明确责任，协作配合，确保工程勘察质量，经发包人、 勘察人协商一致，签订本合同，共同遵守。第一条：工程概况1.1 工程名称：临潼区秦汉九年制学校及第二幼儿园项UL2工程建设地点：陕西省西安市临潼区1.3 工程规模、特征：拟建临潼区秦汉九年制学校及第二幼儿园项日用地面积约80亩，东 西长约300m,南北宽170m。项口主要构筑物包括初中教学楼、综合教 学楼、图书中心、小学教学楼、体育馆、行政楼、食堂、幼儿园及地库 等。场地西距姜白路约350m,南距西临快速干道和西安地铁9号线西.1： 程大西科大出口约1.3km,距连霍高速临潼收费站约30km,北距秦汉 大道约700m,交通极为便利。1.4 工程勘察任务（内容）与技术要求：满足设计要求及相关技术规 范、标准。1.5 预计勘察测量工作量：根据现阶段设计要求，布设钻孔81个， 孔深15.030.0m,探井16个，井深暂按10.0m考虑，预计进尺2170.0m, 出具详细勘察成果报告。技术人员可根据场地条件的复杂程度进行适当调整，以满足设计要 求及相关技术规范、标准为原则。第二条：发包人应及时向勘察人提供下列文件资料，并对其准确性、 可靠性负责。2.1 提供本工程批准文件（复印件），以及用地（附红线范围）、施工、 勘察许可证等批件（复印件）。2.2 提供工程勘察任务委托书、技术要求和工作范围的地形图、建筑 总平面布置图。2.3 提供勘察工作范围已有的技术资料及工程所需的坐标与标高资 料。第三条：勘察人向发包人提交勘察成果资料并对其质量负责。勘察人负责向发包人提交勘察成果资料 陆份,发包人要求增加的 份数另行收费。第四条：开工及提交勘察成果资料的时间和收费标准及付费方式。4.1 开工及提交勘察成果资料的时间。4.1.1 本工程的勘察工作工期：正式报告提交时间为从勘探设备进场 正常作业之口起算后三十五天。由于发包人或勘察人的原因未能按期开 工或提交成果资料时，按本合同第六条规定办理。4.1.2 勘察工作有效期限以合同规定的时间为准，如遇特殊情况（设 计变更、工作量变化、不可抗力影响以及非勘察人原因造成的停、窝工 等）时，工期顺延。4.2 收费标准及付费方式4.2.1 本工程勘察按国家规定的现行收费标准工程勘察设计收费标 准2002年标准计取费用。国家规定的收费标准中没有规定的收费项目， 由发包人、勘察人另行议定。4.2.2 本工程勘察费在委托的工程量（预计勘探总进尺勘70.0米）范 围之内，一次性包干详细勘察费用为人民币叁拾万肆仟元整（小写： ¥304（）0（）.（）（）元），包含 6%增值税。付费方式：合同签订之后10个工作R内，发包人支付勘察人项目 勘察费总额的30%,即大写：玖万壹仟贰佰元整（小写：¥91200.00 元）作为定金，定金到勘察人指定账户后勘察人开始项目详勘工作；勘 察人提交正式勘察成果报告和正式发票后5日内，发包人应一次性向勘 察人支付剩余勘察费贰拾壹万贰仟捌佰元整（小写：¥212800.00元）。若设计变更，引起勘察工作量在超出或减少委托的工作量5%之外的，双方可当面协商后签订补充勘察协议，补充协议与本合同同样具备 法律效力。第五条：发包人、勘察人责任5.1 发包人责任5.1.1 发包人委托任务时，必须以书面形式向勘察人明确勘察任务及 技术要求，并按第二条规定提供文件资料。5.1.2 按时提供已有技术资料（包括地下管线、地下构筑物的资料）， 并能满足勘察方编写勘察纲要和编制工程预算的基本要求。若因地下埋 藏物不清，致使勘察过程中发生或危及人身安全时，其责任由甲方负责。5.1.3 派人协助勘察方与有关部门的联系工作，及时为勘察方创造并 解决勘察现场条件。如：征购土地、青苗赔偿、拆除障碍物、平整施工 现场、修好通行道路等、并承担其费用。5.1.4 勘察过程中的任何变更，经办理正式变更手续后，发包人应按 实际发生的工作量支付勘察费。5.1.5 发包人应保护勘察人的投标书、勘察方案、报告书、文件、资 料图纸、数据、特殊工艺（方法）、专利技术和合理化建议，未经勘察人 同意，发包人不得复制、不得泄露、不得擅自修改、传送或向第三人转 让或用于本合同外的项目；如发生上述情况，发包人应负法律责任，助 察人有权索赔。5.1.6 本合同有关条款规定和补充协议中发包人应负的其它责任。5.2 勘察人责任5.2.1 勘察人应按国家技术规范、标准、规程和发包人的任务委托书 及技术要求进行工程勘察，按本合同规定和时间提交质量合格的勘察成 果资料，并对其负责。5.2.2 在工程勘察前，提出勘察纲要或勘察组织设计，派人与发包人 的人员一起验收发包人提供的材料。5.2.3 勘察过程中，根据工程的岩土工程条件（或工作现场地形地貌、 地质和水文地质条件）及技术规范要求，向发包人提出增减工作量或修 改勘察工作的意见，并办理正式变更手续。5.2.4 在现场工作的勘察人的人员，应遵守发包人的安全保卫及其它 有关的规章制度，承担其有关资料保密义务。5.2.5 本合同有关条款规定和补充协议中勘察人员应负的其它责任。第六条：违约责任6.1 由于发包人未给勘察人提供必要的工作条件而造成停、窝工或来 回进出场地，经双方友好协商，三天之内停、窝工费不计，但工期需顺 延。超过三天（含三天），发包人应付给勘察人停、窝工费（金额按预算 的平均工日产值计算）及来回进出场费和调遣费，工期按实际工日顺延。6.2 由于勘察人原因造成勘察成果资料质量不合格，不能满足技术要 求时，其返工勘察费用由勘察人承担。若勘察人无力补充完善，需另委 托其他单位时，勘察人应承担全部勘察费用。6.3 合同履行期间，由于工程停建而终止合同或发包人要求解除合同 时，勘察人未进行勘察工作的，不退还发包人已付定金；已进行勘察工 作的，按实际完成的工作内容支付相应的费用。6.4 发包人未按合同规定时间（日期）拨付勘察费，每超过一日，应 偿付未支付勘察费的千分之一逾期违约金。6.5 由于勘察人原因未按合同规定时间（日期）提交勘察成果资料， 每超过一日，应减收勘察费千分之一。（减收总额不超过勘察费）。6.6 本合同签订后，发包人不履行合同时，无权要求返还定金；勘察 人不履行合同时，双倍返还定金。第七条：本合同未尽事宜，经发包人与勘察人协商一致，签订补充 协议，补充协议与本合同具有同等效力。第八条：其他约定事项：第九条：本项目合同发生争议，发包人、勘察人应及时协商解决， 也可由当地建设行政主管部门调解。协商或调解不成时，发包人、勘察 人同意由当地仲裁委员会仲裁。发包人、勘察人未在本合同中约定仲裁 机构，事后又未达成书面仲裁协议的，可向人民法院起诉。第十条：本合同自发包人、勘察人签字盖章后生效；按规定到省级 建设行政主管部门规定的审查部门备案；勘察人履行完合同规定的义务 后，本合同终止。第十一条：本合同壹式捌份，发包人建份、勘察人肆份。（以下无合同条款）发包名称：西安市临潼区城市建设运 营有限公司（盖章）企业负责人：（签章）签约代表：（签字）住所：西安市临潼区凤凰大道邮政编码：联系电话：传 真：开户名称：开户银行：银行账号：勘察人名称：中化学土木工程有限公 司（盖章）法定代表人：（签章）签约代表：（签字）住所：南京市江北新区浦东北路5号扬子科创总部基地4号楼邮政编码：联系电话：传 真：开户名称：化学工业岩土工程有限 公司开户银行：中国建设银行股份有限公 司南京江北新区支行银行帐号：