2023年一级建造师之一建工程法规提升训练试卷B卷附答案.docx

2023年一级建造师之一建工程法规提升训练试卷B卷附答案单选题（共100题）1、甲、乙两个同一专业的施工单位分别具有该专业二、三级企业资质，甲、乙 两个单位的项目经理数量合计符合一级企业资质要求。甲、乙两单位组成联合 体参加投标。则该联合体资质等级应为O oA. 一级B.二级C.三级D.暂定级【答案】C2、某工程分为I、H、III号单体建筑，I号建筑竣工后未经验收发包人提前使 用。整个工程一并验收时，发现I号建筑存在质量缺陷。下列说法错误的是 OoA.发包人可以主张整体工程质量不合格B.施工单位应在合理使用寿命内对地基基础和主体结构负责C.合理使用寿命为设计文件规定的合理年限D.发包人的行为视为对I号楼质量认可【答案】A3、关于在文物保护单位保护范围和建设控制地带内从事建设活动的说法，正确 的是（）。（2015真题）A.文物保护单位的保护范围内及其周边的一定区域不得进行爆破作业B.在全国重点文物保护单位的保护范围内进行爆破作业，必须经国务院批准D.最低工资的具体标准由省、自治区或直辖市人民政府规定，报国务院备案【答案】B29、根据劳动合同法，劳动合同期限一年以上不满三年的，试用期不得超过 OoA. 3个月B.4个月C.2个月D. 1个月【答案】C30、某工程项目实行施工总承包的，则该项目的建设工程生产安全事故应急救 援预案由()统一组织编制。A.建设单位B.总承包单位C.监理单位D.总承包单位和专业分包单位【答案】B31、用人单位濒临破产进行法定整顿期间或者生产经营状况发生严重困难，确 需裁减人员的，对患职业病或者因工负伤并被确认丧失或者部分丧失劳动能力 的职工，用人单位()。A.可以预告解除劳动合同B.可以经济性裁员C.不得解除劳动合同D.可以随时解除劳动合同【答案】C32、施工企业在施工中未采取相应防范措施，造成第三人人身伤害的，其应当 承担（）责任。A.合同B.不当得利C.无因管理D.侵权【答案】D33、下列争议中，不属于劳动争议范围的是（）。A.因确认劳动关系发生的争议B.家庭与家政服务人员之间的争议C.因工作时间发生的争议D.因终止劳动合同发生的争议【答案】B34、某建设单位与某施工企业签订了施工合同，约定开工日期2019年5月10 口，并于5月15 口与保险公司签订了建筑工程一切险保险合同。同年7 月20日施工企业将建筑材料运至工地。实际开工日期为同年8月10日，该 建筑工程一切险责任起始日期为（）。A. 2019年5月10日2019年5月15日B. 2019年7月20日2019年8月10日【答案】C35、某施工合同于2003年6月5日生效，该工程于2003年6月15日开工。施 工单位为现场从事危险作业的工人办理了意外伤害保险。该保险合同于2003年 6月10日生效，被保险工人于2003年7月20日进场施工。该意外伤害保险期 限自()起至该工程竣工验收合格日止。A. 2003年6月5日2003 年 6 月 10 BB. 2003 年 6 月 15 B2003年7月20日【答案】C36、关于定金的说法，正确的是()。A.定金合同自签订之日生效B.定金不得超过合同金额的30%C.定金的法律性质是担保D.定金可以口头约定【答案】C37、根据安全生产法，对全国建设工程安全生产实施综合监督管理的机构是 ()OA.国务院负责安全生产监督管理的部门B.国务院铁路、交通、水利等有关部门C.国务院D.国务院建设行政主管部门【答案】A38、甲不慎掉入闹市街口的一个正在施工的井里受伤。三年零五个月后到法院 起诉，要求施工单位赔偿其损失。对此案法院()oA.不予受理，因为己过了诉讼时效B.在甲补充了有关时效中止或中断的证据后才可以受理C.应当受理D.不应当受理，因为本案过错难以分清【答案】C39、(2020年真题)关于工伤认定的说法，正确的是()。A.社会保险行政部门应当对事故伤害进行调在核实B.工伤认定决定的时限可以因司法机关尚未作出结论而中止C.职工和用人单位对是否是工伤有争议的，实行谁主张、谁举证的原则D.工伤认定的决定，由用人单位转交职工本人【答案】B40、关于招标文件的说法，正确的是()o 2018真题A.招标文件的要求不得高于法律规定B.潜在投标人对招标文件有异议的，招标人作出答复前，招标投标活动继续进 行C.招标文件中载明的投标有效期从提交投标资格预审文件之日起算D.招标人修改已发出的招标文件，应当以书面形式通知所有招标文件收受人41、下列代理行为中，不属于无权代理行为的是（）。A.没有合法授权B.超越代理权C.代理权授权不明确D.代理权终止【答案】C42、根据建筑业企业资质管理规定，关于建筑业企业资质的说法，正确的 是（）。A.建筑业企业资质分为施工总承包资质，专业承包资质，施工劳务资质三个序 列B.国务院办公厅负责全国建筑业企业资质的统一监督管理C.省级人民政府负责本行政区域内建筑业企业资质的统一监督管理D.企业违反建筑业企业资质规定，违法行为发生地的市级以上地方人民政府， 住房城乡建设主管部门应当依法查处【答案】A43、小刚未满十七即应聘于某施工单位，下列关于此事说法正确的是（）。A.小刚未成年，签订劳动合同属无效劳动合同B.因为是临时工作，可以不签劳动合同C.不得安排小刚从事有毒有害的劳动D.可以安排小刚从事有毒有害的工作，但必须保证安全 【答案】C44、某工程的建筑工程和设备安装工程由业主分别发包给甲、乙两公司，并由 业主分别投保了建筑工程一切险和安装工程一切险。设备安装工程合同规定的 开工日期为2012年5月10日，但由于结构工程施工进度延误，设备安装工程 实际于2012年6月10日开工；需安装的设备于2012年5月20日运到施工现 场，安装机械于2012年5月30日进场。则该安装工程一切险的保险责任自（）开始。A. 2012年5月10日2012年5月20日B. 2012年5月30日2012年6月10日【答案】B45、当事人对人民法院委托鉴定部门所作的鉴定结论有异议申请重新鉴定时， 其所提出的证据证明（），人民法院就应予准许重新鉴定。A.当事人对鉴定人员不满意的B.鉴定程序有轻微瑕疵的C.鉴定结论有缺陷的D.鉴定结论明显依据不足的【答案】D46、施工单位偷工减料，降低工程质量标准，导致整栋建筑倒场，12名工人被 砸死。该行为涉嫌触犯（）。A.重大责任事故罪B.重大劳动安全事故罪C.工程重大安全事故罪D,以其他方式危害公共安全罪 【答案】C47、根据最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的 解释规定，下列关于工程垫资的处理，错误的是（）oA.当事人对垫资和垫资利息有约定的，按照约定返还垫资及其利息B.约定的利息计算标准不得高于中国人民银行发布的同期同类贷款利率C.当事人对垫资没有约定的，按照工程欠款处理D.当事人对垫资利息没有约定的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率 支付【答案】D48、特种设备试用单位应当按照安全技术规范的定期检验要求，最迟应在安全 检验合格有效届满前（）内向特种设备检验检测机构提出定期检验要求。A. 1个月10 天B. 15 天2个月【答案】A49、建设工程在超过合理使用年限后需要继续使用的，产权所有人应当委托 （）鉴定，并根据鉴定结果采取加固、维修等措施，重新界定使用期。A.勘察、设计单位B.监理单位C.建筑安全监督管理机构D.工程质量监督机构 【答案】A50、某施工单位向某钢材公司订购一批次钢筋，并要求5日内交货。钢材公司 回函表示如果延长1周可如约供货。根据民法典，钢筋生产公司的回函属 于（）。A.要约邀请B.承诺C.新要约D.部分承诺【答案】C51、根据循环经济促进法，下列说法正确的是（）。A.发展循环经济应当在技术可行、经济合理和有利于节约资源、保护环境的前 提下，按照减量化优先的原则实施B.发展循环经济应当在技术可行、经济合理和有利于节约资源、保护环境的前 提下，按照再利用优先的原则实施C.发展循环经济应当在技术可行、经济合理和有利于节约资源、保护环境的前 提下，按照资源化优先的原则实施D.发展循环经济应当在技术可行、经济合理和有利于节约资源、保护环境的前 提下，防止再污染的原则实施【答案】A52、向大气排放含有毒物质的废气，必须经过0,不超过规定的排放标准。A.密闭处理B,消毒处理C.除尘处理D.净化处理【答案】D53、关于物权保护的说法，正确的是（）。（2015真题）A.物权受到侵害的，权利人不能通过和解方式解决B.侵害物权造成权利人损害的，权利人既可请求损害赔偿，也可请求承担其他 民事责任C.侵害物权的，承担民事责任后，不再承担行政责任D.物权的归属、内容发生争议的，利害关系人应当请求返还原物 【答案】B54、根据我国法律体系，其法律效力从高到低的排列正确地是（）。A.宪法、建筑法、建设工程安全管理条例、天津市建设工程房屋拆迁管理办法 B.天津市建设工程房屋拆迁管理办法、建设工程安全管理条例、建筑法、宪法 C.宪法、建设工程安全管理条例、建筑法、天津市建设工程房屋拆迁管理办法 D.建筑法、宪法、建设工程安全管理条例、天津市建设工程房屋拆迁管理办法 【答案】A55、（2019年真题）下列情形中，人民法院应当将被执行人纳入失信被执行人 名单的是（）A.拒不执行生效法律文书确定义务的B.拒绝申请执行人查询财产情况报告的C.拒不履行执行和解协议的D.以威胁方法妨碍、抗拒执行的56、工程建设行业标准应当适时进行复审，确认其继续有效或予以修订、废止。一般（）复审一次。A. 2年3年B. 4年5年【答案】D57、民用建筑节能条例规定，注册执业人员未执行民用建筑节能强制性标 准的，由县级以上人民政府建设主管部门（）。A.吊销执业资格证书B.责令停止执业1个月以上6个月以下C.责令停止执业5年内不予注册D.责令停止执业3个月以上1年以下【答案】D58、可以撤销建筑业企业资质的情形是（）。2017真题A.企业取得资质后不再符合相应资质条件的B.企业取得资质后发生重大安全事故的C.资质许可机关违反法定程序准予资质许可的D.资质证书有效期到期后未及时办理续期手续的【答案】C59、根据绿色施工导则的规定，关于施工企业节能措施，下列说法正确的 是（）。C.因特殊情况需要在文物保护单位的保护范围内进行爆破作业的，应经核定公 布该文物保护单位的人民政府批准D.在省、自治区、直辖市重点文物保护单位的保护范围内进行爆破作业的，必 须经国务院文物行政部门批准【答案】C4、根据行政诉讼法规定,相对人对具体行政行为不服直接向人民法院提起 诉讼，应当在知道作出具体行政行为之日起（）内提起，法律另有规定的除外A. 15 日30 日C.2个月D.6个月【答案】D5、关于法的效力层级的说法，正确的是（）。A.当一般规定与特别规定不一致时，优先适用一般规定B.地方性法规的效力高于本级地方政府规章C.特殊情况下，法律法规可以违背宪法D.行政法规的法律地位仅次于宪法【答案】B6、甲用人单位自用工之日至今6个月的时间里仍未与劳动者孙某订立书面劳 动合同，其中劳动者孙某的月薪为4000元。则用人单位应当向劳动者每月支 付（）元的工资。A. 6000B. 8000A.优先采用自来水作为混凝土搅拌用水B.鼓励使用黏土砖，推广使用预拌混凝土C.照明设计的照度不应超过最低照度的20%D.必须采购施工现场500公里以内生产的建筑材料【答案】C60、下列行为中，属于建设工程施工企业承揽业务不良的（）。A.将承包的工程转包或违法分包B.拖欠工程款C.允许其他单位或个人以本单位名义承揽工程D.对建筑安全事故隐患，不采取措施予以消除【答案】A61、关于招标文件，下列说法正确的是（）。A.潜在投标人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间5日前提出B.招标人对潜在投标人提出的异议作出答复前，可以继续招标投标活动C.招标人对招标文件的澄清或者修改应当在开标时间至少15 口之前进行D.招标人不得通知投标人顺延招标文件中规定的提交投标文件的截止时间【答案】C62、某建设工程完工后，承包单位向建设单位提供完整的竣工资料和竣工验收 报告，那么组织竣工验收的主体是（）。A.质量监督站B.建设单位C.监理单位D.建设行政主管部门【答案】B63、甲施工企业有一辆里程表存在故障的工程用车，该车实际行驶里程8万公 里，市场价格约为16万元，里程表显示行驶里程为4万公里。甲明知上述情 况存在，仍将该车以23万元价格卖给了乙施工企业，乙知情后诉至法院。乙 的下列诉讼请求可以获得支持的是（）。A.请求减少价款至16万元B.以欺诈为由解除合同C.以重大误解为由请求撤销合同D.请求甲承担缔约过失责任【答案】A64、根据节约能源法规定，下列说法，不正确的是（）。A.建设单位组织竣工验收，对不符合民用建筑节能强制性标准的民用建筑，不 得出具竣工验收合格报告B.任何单位不得对能源消费实行包费制C.国家实行固定资产投资项目节能评估和审查制度D.不符合强制性节能标准的项目，建设单位不得开工建设；已经建成的，必须 拆除【答案】D65、某建设工程合同约定，”工程通过竣工验收后2个月内，结清全部工程 款”。2005年10月1日工程通过竣工验收，10月10日承包人提交竣工结算文 件，10月20日承包儿将工程移交发包人，但发包人一直未付工程余款。2006 年5月1日，承包人将发包人起诉至人民法院，要求其支付工程欠款及利息。 则利息起算日应为（）。A. 2005 年 10 月 10 日2005 年 10 月 20 日B. 2005年12月1日2006年5月1日【答案】C66、混凝土浇注施工前，施工单位应当提前通知建设工程质量监督机构，这是 因为（）。A.质量监督机构应当对商品混凝土进行见证取样B.质量监督机构负责组织隐蔽工程验收C.未经质量监督机构签字，施工单位不得进行下一道工程的施工D.隐蔽工程质量应当接受政府强制监督【答案】D67、下列不属于委托代理关系终止原因的是（）。A.代理期限届满或代理事务完成B.被代理人取消委托或代理人辞去委托C.代理人丧失民事行为能力或代理人死亡D.被代理人取得或恢复民事行为能力【答案】D68、根据我国民法典的规定，（）的合同属于无效合同。A.因重大误解订立B.订立时显失公平C.损害社会公共利益D.以欺诈、胁迫手段订立【答案】C69、(2019年真题)根据关于建筑服务等营改增试点政策的通知，纳税人 提供建筑服务取得预收款，应在收到预收款时以取得的预收款扣除支付的分包款 后的余额,应规定的预征率预缴增值。适用一般计税方法计税的项目预征率为()O1%A. 3%5%B. 2%【答案】D70、关于建设工程见证取样的说法，正确的是0。A.施工人员对涉及结构安全的试块、试件和材料,可直接在现场取样B.取样人员应在试样或其包装上作出标识、封志,标识和封志应标明工程名称、 取样部位、取样日期、样品名称和样品数量，并由见证人员和取样人员签字C.涉及结构安全的试块、试件和材*料见证取样和送检比例不得低于有关技术标 准中规定应取样的20%D.见证人员应由施工企业中具备施工试验知识的专业技术人员担当【答案】B71、某建设工程采用招标方式选择承包人，则关于该建设工程招投标过程中的 行为，下列说法中，正确的是()oA.虽然投标邀请书的对象是明确的，但仍属要约邀请B.招标公告、招标文件是要约C.投标文件是要约邀请D.中标通知书是要约【答案】A72、施工单位与建设单位签订施工合同后，将其中的部分工程分包给分包单 位，则施工现场 的安全生产由（）负总责。A.建设单位B.施工单位C.分包单位D.工程监理单位【答案】B73、根据标准化法，关于团体标准的说法，正确的是（）o 2018真题A.仅供本团体成员约定采用B.由社会团体协调相关市场主体共同制定C.技术要求不得高于强制性国家标准D.应当免费向社会公开标准文本【答案】B74、下列有关第三人向债权人履行债务的说法错误的是（）。A.必须征得债权人同意B.第三人并不因此成为合同当事人C.不得损害债权人的利益D.第三人应向债权人承担违约责任【答案】D75、甲承包商是无资质的“实际施工人”，在施工过程中其利益受到侵害时处 理的说法，正确的是（）。A.无资质承包主体的劳务分包合同无效，其合同权益不受法律保护B.实际施工人甲不能向没有合同关系的建设工程项目的发包方主张权利C.实际施工人甲以发包人为被告主张权利时，则与转包人、违法分包人无关D.建设工程项目发包人只在欠付工程价款的范围内对实际施工人甲承担责任【答案】D76、关于招标价格的说法，正确的是（）。A.招标时可以设定最低投标限价B.招标时应当编制标底C.招标的项目应当采用工程量清单计价D.招标时可以设定最高投标限价【答案】D77、下列关于上位法与下位法效力的说法中，错误的是（）。A.法律的效力仅次于宪法而高于其他法的形式B.行政法规的效力高于地方性法规和部门规章C.地方性法规的效力高于本级和下级地方政府规章D.部门规章的效力高于地方政府规章 【答案】D78、下列纠纷中，适用仲裁法仲裁的是()。A.离婚纠纷B.劳动合同纠纷C.对罚款不服发生的纠纷D.建设单位与施工单位之间的合同纠纷【答案】D79、根据民事诉讼法，当事人申请司法确认调解协议，由双方当事人依法 共同向()基层人民法院提出。(2014)A.当事人住所地B.调解协议履行地C.调解组织所在地D.调解协议签订地【答案】C80、施工单位的下列措施中，不符合安全生产要求的是(？)。A.根据施工阶段和周围环境及季节、气候的变化，在施工现场采取相应的施工 措施B.在施工现场入口处设置明显的安全警示标志C.施工现场的办公、生活区设置在作业区内D.施工现场应制定用火、用电、使用易燃易爆材料等各项消防安全管理制度81、某工程项目为赶工期而昼夜施工，严重影响了相邻小区居民的休息，经现 场劝阻无效，居民便成立维权小组与该施工企业谈判，要求其停止夜间施工， 并赔偿2万元作为抚慰金。关于该施工企业与相邻小区居民之间的关系，以下 表述中正确的是（）。A.其间构成了不当得利之债B.其间构成了无因管理之债C.其间构成了侵权之债D.其间没有形成债的关系【答案】C82、（2019年真题）某建筑工程一切险由多家保险公司共同承保,损失发生后, 被保险人分别向不同的保险公司提出赔偿要求的依据是（）。A.投保时先后B.投保金额小C.协商结果D.约定比例【答案】D83、对于碎石类、土石方类建筑垃圾，可采用地基填埋、铺路等方式提高再利 用率，力争再利用率大于（）。A. 30%40%B. 50%60%84、关于招标文件澄清或者修改的说法，正确的是（）。A.招标文件的效力高于其澄清或修改文件B.澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，招标人应在投标截止时间至 少15日前澄清或者修改C.澄清或者修改可以以口头形式通知所有获取招标文件的潜在投标人D.澄清或者修改通知至投标截止时间不足15日的，在征得全部投标人同意 后，可按原投标截止时间开标【答案】B85、甲施工企业向乙建材公司购买一批水泥，关于该买卖合同中水泥毁损灭失 风险承担的说法，正确的是（）。A.若由于甲自身过错，导致水泥交付期限推迟一周，灭失的风险由甲承担的时 间相应推迟B.若甲拒绝接受水泥或解除合同，则水泥毁损灭失的风险由乙承担C.水泥毁损、灭失的风险，交付之前由甲承担，交付之后由乙承担D.若乙出卖的水泥为在途标的物时，则其毁损灭失的风险自合同成立时，由甲 承担【答案】D86、根据建设工程安全生产管理条例规定，施工单位应当组织专家对超过 一定规模的危险性较大工程的专项施工方案进行论证、审查，下列工程需要编 制专项施工方案但是不需要专家论证的工程是（）。A.爆破工程B.深基坑工程C.高大模板工程D.地下暗挖工程A.企业首次申请或增项申请资质，应当申请最低等级的资质B.申请人以书面形式承诺符合审批条件的，行政审批机关根据申请人的承诺直 接作出行政批准决定C.资质证书有效期内名称、地址、注册资本、法定代表人等发生变更的，应当 在工商部门办理变更手续后10日内办理资质证书变更手续D.企业发生合并需承继原建筑'也企业资质的，应当申请重新核定建筑业资质等 级【答案】C88、在施工监理过程中，工程监理单位发现存在重大安全事故隐惠，要求施工 单位停工整改，而施工单位拒不整改或者不停止施工，监理单位应当（）A.继续要求施工单位整改B.要求施工单位停工C.及时向有关主管部门报告D.协助施工单位消除隐患【答案】C89、当事人在买卖合同中未明确约定履行地点的，以约定的（）为合同履行地。A.交货地点B.货物到达地C.货物验收地D.货物安装调试地C. 1000012000【答案】B7、发明专利自申请日起()内，国务院专利行政主管部门可以根据申请人随时提 出的请求，对其申请进行实质审查。A.6个月1年B. 3年5年【答案】C8、下列事项中，可以不设行政许可的是0。A.建设工程规划B.市场竞争机制能够有效调节的事项C. 一级建造师资格D.企业或者其他组织的设立等，需要确定主体资格的事项【答案】B9、关于投标报价的说法，正确的是()。A.低于成本报价是指低于社会平均成本报价B.报价不可以低于成本，但可以高于最高投标限价C.报价低于成本的，评标委员会应当否决其投标D.报价可以低于成本，但不可以高于最高投标限价90、关于建造师不予注册的说法，正确的是（）。A.因执业活动之外的原因受到刑事处罚，自刑事处罚执行完毕之日起至申请注 册之日不满五年的B.被吊销注册证书，自处罚决定之口起申请注册之日止不满三年的C.年龄超过60周岁的D.申请在两个或者两个以上单位注册的【答案】D91、关于项目经理的说法，正确的是（）。A.项目经理的权利来自于企业法人的授权B.施工项目可以设有项目经理C.项目经理具有相对独立的法人资格D.由项目经理签字的材料款项未及时支付，材料供应商应以项目经理为被告进 行起诉【答案】A92、根据建筑施工企业安全生产许可证管理规定，属于应当注销安全生产 许可证情形的是（）。2016A.安全生产许可证颁发管理机关超越法定职权颁发安全生产许可证的B.建筑施工企业破产、倒闭、撤销的C.安全生产许可证颁发管理机关对不具备安全生产条件的建筑施工企业颁发安 全生产许可证的D.安全生产许可证颁发管理机关工作人员滥用职权、玩忽职守颁发安全生产许 可证的93、对申请注册的商标，商标局应当自收到商标注册申请文件之日起0个月内 审查完毕，符合商标法有关规定的，予以初步审定公告。A.6B.9C. 1218【答案】B94、关于总承包企业资质管理的表述中，不正确的是()。A.我国对工程总承包设立专门的资质B.工程勘察、设计、施工企业也可以组成联合体对工程项目进行联合总承包C.承接施工总承包业务的，必须是取得施工总承包资质的企业D.凡具有工程勘察、设计或施工总承包资质的企.业，均可依法从事资质许可范 围内相应等级的建设工程总承包业务【答案】A95、关于工程建设标准的说法，正确的是()o (2016)A.国家标准和行业标准均是强制性标准B.工程建设国家标准由国务院工程建设主管部门审查批准C.公布国家标准后，原有的行业标准继续实施D.国家标准的复审一般是在颁布后5年进行一次【答案】B96、关于夜间施工，说法正确的是()。A.禁止夜间进行建筑施工作业B.因特殊需要必须连续作业的，必须有县级以上地方人民政府建设行政主管部 门的证明C.因特殊需要必须连续作业的，必须事先告知附近居民并获得其同意D.禁止夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业，但因特殊需要必须连续作 业的除外【答案】D97、建设工程在超过合理使用年限后需要继续使用的，产权所有人应当委托 （）鉴定，并根据鉴定结果采取加固、维修等措施，重新界定使用期。A.勘察、设计单位B.监理单位C.建筑安全监督管理机构D.工程质量监督机构【答案】A98、下列人员中，不属于建筑施工企业特种作业人员的是（）。A.电工B.架子工C.钢筋工D.起重信号工【答案】C99、施工项目中，需要由总承包单位统一组织安排的是（）。A.生产安全事故应急救援预案B.应急救援组织的建立C.应急救援人员的配备D.救援器材、设备的配备【答案】A100、负责全国实施工程建设强制性标准监督管理工作的国家机关是（）。A.国务院质量监督行政主管部门B.国务院安全监督行政主管部门C.国务院建设行政主管部门D.公务员工商行政主管部门【答案】C多选题（共50题）1、根据建设工程质量管理条例，下列分包的情形中，属于违法分包的有 （）OA.总承包单位将部分工程分包给不具有相应资质的单位B.未经建设单位认可，施工总承包单位将劳务作业分包给有相应资质的劳务分 包企业C.总承包合同中约定，总承包单位将部分工程交由他人完成D.专业作业承包人将其承包的劳务再分包的E.施工总承包单位将承包工程的主体结构分包给了具有先进技术的其他单位【答案】AD2、下列情形中，属于我国法律规定的行政诉讼受案范围的是（）。2014A.认为行政机关侵犯其财产权的B,对拘役不服的C.认为行政机关侵犯法律规定的经营自主权的D.行政机关工作人员对奖惩决定不服的E.认为行政机关制定发布的具有普遍约束力的决定违法的【答案】AC3、下列情形中，发包人可以请求人民法院解除建设工程施工合同的有O o (2015)A.承包人明确表示不履行合同主要义务的B.承包人已经完成的建设工程质量不合格，并拒绝修复的C.承包人在合同约定的期限内没有完工的D.承包人将承包的建设工程非法转包的E.承包人将承包的建设工程违法分包的【答案】ABD4、以下关于民事诉讼证据的举证期限，表述正确的是()。A.举证期限不能由当事人协商，只能法院指定B.当事人在举证期限内不提交的视为放弃举证权利C.当事人应当在举证期限内向法院提交证据材料D.在适用一审普通程序审理民事案件时，人民法院指定当事人提供证据证明其 主张的基础事实的期限，不得少于15日E.当事人变更诉讼请求的，人民法院应当重新指定举证期限 【答案】BCD5、某体育馆项目竣工验收后，建设单位办理工程竣工验收备案应当提交下列文 件包括（）。A.由规划、环保等部门出具的认可文件或者准许使用文件B.公安消防部门出具的对大型的人员密集场所和其他特殊建设工程验收合格的 证明文件C.质量保证书和使用说明书D.质量保修书E.工程竣工验收报告【答案】ABD6、2018年1月15日，某建设单位为其工程领取了施工许可证，因未能按期开 工，建设单位于2018年3月10日、5月10日两次向发证机关报告了工程准备 的进展情况，直到2018年7月1日开工建设。关于该工程施工许可证的说法， 正确的有（）2018真题A.该工程施工许可证自行废止B.延期开工未超过6个月，施工许可证继续有效C.应当在2018年4月15日前申请延期D.不能按时开工，应当在1个月内报告E. 2018年7月1日开工之前，需要重新申领施工许可证【答案】AC7、根据建设工程质量保证金管理办法，关于缺陷责任期确定的说法，正确 的有（）。A.缺陷责任期一般为1年，最长不超过2年B.缺陷责任期的期限由法律直接规定C.缺陷责任期从工程通过竣工验收之日起计D.由于承包人原因导致工程无法按规定期限进行竣工验收的，缺陷责任期从实 际通过竣工验收之日起计E.由于发包人原因导致工程无法按规定期限进行竣工验收的，在承包人提交竣 工验收报告后，工程自动进入缺陷责任期【答案】ACD8、根据民法典法定代理或指定代理终止的情形有（）。2014A.代理期限届满或者代理事务完成B.被代理人取得或者恢复行为能力C.被代理人或者代理人死亡D.代理人丧失民事行为能力E.指定代理的人民法院或者指定单位取消指定【答案】BCD9、下列属于用益物权的是（）。A. 土地承包经营权B.居住权C.建设用地使用权D.宅基地使用权E.将个人拥有的财务赠与他人【答案】ABCD10、（2020年真题）根据最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件 适用法律问题的解释，下列情形中，发包人可以请求人民法院解除建设工程 施工合同的有（）。A.承包人明确表示不履行合同主要义务的B.承包人已经完成的建设工程质量不合格，并拒绝修复的C.承包人将承包的建设工程转包的D.承包人在合同约定的期限内没有完工的E.承包人将承包的建设工程违法外包的【答案】ABC11、关于增值税应纳税额计算的说法，正确的有（）。A.纳税人兼营不同税率的项目，未分别核算销售额的，从低适用税率B.当期销项税额小于当期进项税额不足抵扣时，其不足部分可以结转下.期继续 抵扣C.应税销售行为的购买方为消费者个人的，可以开具增值税专用发票D.当期销项税额抵扣当期进项税额后的余额是应纳税额E.应税销售行为适用于免税规定的，不得开具增值税专用发票【答案】BD12、建设法律、行政法规与社会法的关系主要体现在0。A.提供劳动保护B.进行财产补偿C.行政监督管理D.建立劳动关系E.调整人身关系 【答案】AD13、根据绿色施工导则，关于水资源利用的说法，正确的有（）。A.优先采用中水搅拌,中水养护，有条件的地区和工程应收集雨水养护B.施工现场分别对生活用水与工程用水确定用水定额指标,合并计量管理C.处于基坑降水阶段的工地,宜优先采用地下水作为混凝土搅拌用水D.施工现场喷洒路面、绿化浇灌优先选择使用市政自来水E.力争施工中非传统水源和循环水的再利用量大于30%【答案】AC14、安全生产许可条例规定，安全生产许可证颁发管理机关工作人员有（）行为之一的，给予降级或者撤职的行政处分；构成犯罪的，依法追究刑事 责任。A.向符合安全生产许可证条例规定的安全生产条件的企业颁发安全生产许 可证的B.发现企业未依法取得安全生产许可证擅自从事生产活动，不依法处理的C.发现取得安全生产许可证的企业不再具备安全生产许可证条例规定的安 全生产条件，不依法处理的D.接到对违反安全生产许可证条例规定行为的举报后，不及时处理的E.在安全生产许可证颁发、管理和监管检查工作中，索取或者接受企业的财 务，或者谋取其他利益的【答案】BCD15、下列情形中，能导致注册建造师注册证书和执业印章失效的情形有（）。A.年龄超过60周岁B.聘用单位被撤回资质证书C.聘用单位被吊销营业执照D.与聘用单位解除了合同关系E.注册有效期满但未延续注册【答案】BCD16、根据建筑施工企业安全生产许可证管理规定，企业取得安全生产许可 证，应当具备的安全生产条件有()。A.管理人员和作业人员每年至少进行1次安全生产教育培训并考核合格B.依法为施工现场从事危险作业人员办理意外伤害保险，为从业人员缴纳保险 费C.保证本单位安全生产条件所需资金的投人D.有职业危害防治措施，并为作业人员配备符合国家标准或行业标准的安全防 护用具和安全防护服装E.依法办理了建筑工程一切险及第三者责任险【答案】ABCD17、根据全国建筑市场各主体不良行为记录认定标准，下列行为属于承揽 业务不良行为的有()。A.超越本企业资质等级承揽工程B.以他人名义投标，骗取中标C.将承揽的工程转包或违法分包D.不履行保修义务或拖延履行保修义务E.通过向评标委员会成员行贿的手段谋取中标【答案】BC18、某工程监理公司是施工项目的监理单位，其监理的依据包括0。A.该项目施工单位与建设单位签订的施工承包合同【答案】C10、关于劳务派遣，下列说法正确的是（）。A.劳务派遣单位与被派遣劳动者签订临时用工劳动合同B.被派遣劳动者在无工作期间，劳务派遣单位每月支付1000元C.派遣单位可以收取派遣人员一定的岗前培训费D,被派遣劳动者享有与用工单位的劳动者同工同酬的权利【答案】D11、甲公司业务员王某被开除后，为报复甲公司，用盖有甲公司公章的空白合 同书与乙公司订立一份建材购销合同。乙公司并不知情，并按时将货物送至甲 公司所在地。甲公司拒绝接收，引起纠纷。关于该案代理与合同效力的说法， 正确的是（）。2014A.王某的行为为无权代理，合同无效B.王某的行为为表见代理，合同无效C.王某的行为为委托代理，合同有效D.王某的行为为表见代理，合同有效【答案】D12、某公司交付一定使用费取得了一地块的建设用地使用权进行商品住宅开 发，就该事件，判断错误的是（）。A.该地块的土地所有权一定归国家所有，不可能是农民集体所有B.该公司取得建设用地使用权的方式为出让C.如该公司缺乏资金，将该地块的建设用地使用权抵押贷款，附着于该地块的 建筑物、构筑物、附属设施可以分开抵押B.建设工程质量管理条例C.建筑法D.该项目设计单位与建设单位签订的设计承包合同E.工程建设标准强制性条文【答案】ABC19、关于无资质承包主体，下列说法中正确的是（）。A.无资质承包主体签订的劳务分包合同是无效合同B.实际施工人可向合同相对方主张权利C.实际施工人可向发包人主张权利D.实际施工人以发包人为被告主张权利的，人民法院可追加转包人或者违法分 包人为本案当事人E.发包人应对实际施工人承担次要责任【答案】ABCD20、根据有关规定，建设项目的工伤保险责任，说法正确的是（）。A.以建设项目为单位参加工伤保险的，应当以职工工资总额为基数缴纳保费B.施工总承包单位在项目开工前，一次性代缴本项目工伤保险费，覆盖项目所 有的职工和农民工C.职工发生工伤事故的，由总承包单位在30 口内提出工伤认定申请，职工所 在单位应当密切配合D.未办理工伤保险的建设项目，发生工伤事故，建设单位、总承包单位应当与 职工所在单位承担连带责任E.总承包将工程违法分包给包工头李某，李某所招用的农民工刘某摔伤的，由 李某承担全部责任 【答案】BD21、甲公司是某项目的总承包单位，乙公司是某专业工程的分包单位。在施工 过程中，由于乙公司拒不服从甲公司的安全生产管理，最终造成安全生产事 故。对于建设单位遭受损失的赔偿责任，下列说法正确的是（）。A.建设单位可以要求甲公司承担全部赔偿责任B.甲公司没有过错，全部损失应当由乙公司承担C.建设单位应当要求乙公司承担主要责任，其他损失由甲公司承担D.甲公司承担全部赔偿责任后，可以要求乙公司承担其中的主要责任E.甲公司承担全部赔偿责任后，应当按照分包合同约定的比例要求乙公司分担【答案】AD22、某商业写字楼建筑，已交付投入使用数年，由于外墙装饰板材坠落而致行 人李某伤害，在没有充分证明自己没有过错的情况下，（）应先对李某伤害赔 偿承担责任。A.写字楼的产权单位B.写字楼的施工单位C.写字楼的设计单位D.写字楼的使用单位E.写字楼的物业管理单位【答案】AD23、出租单位应当对出租的机械设备的安全性能进行检测，在与施