建设工程设计合同（房屋建筑工程）.docx

建设工程设计合同（房屋建筑工程）合同编号：第一局部合同协议书发包人（全称）：设计人（全称）：根据中华人民共和国民法典、中华人民共和国建筑法及有关法律规定，遵循平等、自 愿、公平和老实信用的原那么，双方就 工程设计及有关事项协商一致，共同达成如下协议： 一、工程概况1 .工程名称：O.工程地点：o2 .规划占地面积：平方米，总建筑面积：平方米（其中地上约 平方米，地下约 平方米）；地上一层，地下一层；建筑高度米。3 .建筑功能：、等。4 .投资估算：约 元人民币。二、工程设计范围、阶段与服务内容.工程设计范围：O1 .工程设计阶段：o.工程设计服务内容：o工程设计范围、阶段与服务内容详见专用合同条款附件1。三、工程设计周期计划开始设计日期：年 月 日。计划完成设计日期：年 月 日。具体工程设计周期以专用合同条款及其附件的约定为准。四、合同价格形式与签约合同价.合同价格形式：；1 .签约合同价为：人民币（大写） （¥元）。五、发包人代表与设计人工程负责人发包人代表：O设计人工程负责人：O六、合同文件构成本协议书与以下文件一起构成合同文件：（1）专用合同条款及其附件；（2）通用合同条款；（3）中标通知书（如果有）；（4）投标函及其附录（如果有）；（5）发包人要求；（6）技术标准；（7）发包人提供的上一阶段图纸（如果有）；（8）其他合同文件。在合同履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成局部。6.4.2 设计人原因引起的暂停设计因设计人原因弓I起的暂停设计，设计人应当尽快向发包人发出书面通知并按第14.2款设 计人违约责任承当责任，且设计人在收到发包人复工指示后15天内仍未复工的，视为设 计人无法继续履行合同的情形，设计人应按第16条合同解除的约定承当责任。6.4.3 其他原因引起的暂停设计当出现非设计人原因造成的暂停设计，设计人应当尽快向发包人发出书面通知。在上述情形下设计人的设计服务暂停，设计人的设计周期应当相应延长，复工应有发包人与 设计人共同确认的合理期限。当发生本项约定的情况,导致设计人增加设计工作量的，发包人应当另行支付相应设计费用。 暂停设计后的复工暂停设计后，发包人和设计人应采取有效措施积极消除暂停设计的影响。当工程具备复工条 件时，发包人向设计人发出复工通知，设计人应按照复工通知要求复工。除设计人原因导致暂停设计外，设计人暂停设计后复工所增加的设计工作量，发包人应当另 行支付相应设计费用。6.5提前交付工程设计文件发包人要求设计人提前交付工程设计文件的，发包人应向设计人下达提前交付工程设 计文件指示，设计人应向发包人提交提前交付工程设计文件建议书，提前交付工程设计文件 建议书应包括实施的方案、缩短的时间、增加的合同价格等内容。发包人接受该提前交付工 程设计文件建议书的，发包人和设计人协商采取加快工程设计进度的措施，并修订工程设计 进度计划，由此增加的设计费用由发包人承当。设计人认为提前交付工程设计文件的指示无 法执行的，应向发包人提出书面异议，发包人应在收到异议后7天内予以答复。任何情况 下，发包人不得压缩合理设计周期。6.5.1 发包人要求设计人提前交付工程设计文件，或设计人提出提前交付工程设计文件的建 议能够给发包人带来效益的，合同当事人可以在专用合同条款中约定提前交付工程设计文件 的奖励。7 .工程设计文件交付工程设计文件交付的内容7.1.1 工程设计图纸及设计说明。7.1.2 发包人可以要求设计人提交专用合同条款约定的具体形式的电子版设计文件。7.2 工程设计文件的交付方式设计人交付工程设计文件给发包人，发包人应当出具书面签收单，内容包括图纸名称、图纸 内容、图纸形式、份数、提交和签收日期、提交人与接收人的亲笔签名。7.3 工程设计文件交付的时间和份数工程设计文件交付的名称、时间和份数在专用合同条款附件3中约定。8 .工程设计文件审查设计人的工程设计文件应报发包人审查同意。审查的范围和内容在发包人要求中约定。 审查的具体标准应符合法律规定、技术标准要求和本合同约定。除专用合同条款对期限另有约定外，自发包人收到设计人的工程设计文件以及设计人的通知 之日起，发包人对设计人的工程设计文件审查期不超过15天。发包人不同意工程设计文件的，应以书面形式通知设计人，并说明不符合合同要求的具体内 容。设计人应根据发包人的书面说明，对工程设计文件进行修改后重新报送发包人审查，审 查期重新起算。合同约定的审查期满，发包人没有做出审查结论也没有提出异议的，视为设计人的工程设计 文件已获发包人同意。8.1 设计人的工程设计文件不需要政府有关部门审查或批准的，设计人应当严格按照经发包 人审查同意的工程设计文件进行修改，如果发包人的修改意见超出或更改了发包人要求，发 包人应当根据第11条工程设计变更与索赔的约定，向设计人另行支付费用。8.2 工程设计文件需政府有关部门审查或批准的，发包人应在审查同意设计人的工程设计文 件后在专用合同条款约定的期限内，向政府有关部门报送工程设计文件,设计人应予以协助。 对于政府有关部门的审查意见，不需要修改发包人要求的，设计人需按该审查意见修改设计 人的工程设计文件；需要修改发包人要求的，发包人应重新提出发包人要求，设计人应根据 新提出的发包人要求修改设计人的工程设计文件，发包人应当根据第11条工程设计变更 与索赔的约定，向设计人另行支付费用。8.3 发包人需要组织审查会议对工程设计文件进行审查的，审查会议的审查形式和时间安排, 在专用合同条款中约定。发包人负责组织工程设计文件审查会议，并承当会议费用及发包人 的上级单位、政府有关部门参加的审查会议的费用。设计人按第7条工程设计文件交付的约定向发包人提交工程设计文件，有义务参加发包 人组织的设计审查会议，向审查者介绍、解答、解释其工程设计文件，并提供有关补充资料。 发包人有义务向设计人提供设计审查会议的批准文件和纪要。设计人有义务按照相关设计审 查会议批准的文件和纪要，并依据合同约定及相关技术标准，对工程设计文件进行修改、补 充和完善。8.4 因设计人原因，未能按第7条工程设计文件交付约定的时间向发包人提交工程设计 文件，致使工程设计文件审查无法进行或无法按期进行，造成设计周期延长、窝工损失及发 包人增加费用的，设计人应按第14.2款设计人违约责任的约定承当责任。因发包人原因，致使工程设计文件审查无法进行或无法按期进行，造成设计周期延长、窝工 损失及设计人增加的费用，由发包人承当。8.5 因设计人原因造成工程设计文件不合格致使工程设计文件审查无法通过的，发包人有权 要求设计人采取补救措施，直至到达合同要求的质量标准，并按第14.2款设计人违约责 任的约定承当责任。因发包人原因造成工程设计文件不合格致使工程设计文件审查无法通过的，由此增加的设计 费用和(或)延长的设计周期由发包人承当。8.6 工程设计文件的审查，不减轻或免除设计人依据法律应当承当的责任。9 ,施工现场配合服务除专用合同条款另有约定外，发包人应为设计人派赴现场的工作人员提供工作、生活及 交通等方面的便利条件。9.1 设计人应当提供设计技术交底、解决施工中设计技术问题和竣工验收服务。如果发包人 在专用合同条款约定的施工现场服务时限外仍要求设计人负责上述工作的，发包人应按所需 工作量向设计人另行支付服务费用。10 .合同价款与支付合同价款组成发包人和设计人应当在专用合同条款附件6中明确约定合同价款各组成局部的具体数额， 主要包括：(1)工程设计基本服务费用；(2)工程设计其他服务费用；(3)在未签订合同前发包人已经同意或接受或已经使用的设计人为发包人所做的各项工作 的相应费用等。10.1 合同价格形式发包人和设计人应在合同协议书中选择以下一种合同价格形式：(1)单价合同单价合同是指合同当事人约定以建筑面积(包括地上建筑面积和地下建筑面积)每平方米单 价或实际投资总额的一定比例等进行合同价格计算、调整和确认的建设工程设计合同，在约 定的范围内合同单价不作调整。合同当事人应在专用合同条款中约定单价包含的风险范围和 风险费用的计算方法，并约定风险范围以外的合同价格的调整方法。(2)总价合同总价合同是指合同当事人约定以发包人提供的上一阶段工程设计文件及有关条件进行合同 价格计算、调整和确认的建设工程设计合同，在约定的范围内合同总价不作调整。合同当事 人应在专用合同条款中约定总价包含的风险范围和风险费用的计算方法，并约定风险范围以 外的合同价格的调整方法。(3)其它价格形式合同当事人可在专用合同条款中约定其他合同价格形式。10.2 定金或预付款定金或预付款的比例定金的比例不应超过合同总价款的20%。预付款的比例由发包人与设计人协商确定，一般不 低于合同总价款的20%o定金或预付款的支付定金或预付款的支付按照专用合同条款约定执行，但最迟应在开始设计通知载明的开始设计 日期前专用合同条款约定的期限内支付。发包人逾期支付定金或预付款超过专用合同条款约定的期限的，设计人有权向发包人发出要 求支付定金或预付款的催告通知，发包人收到通知后7天内仍未支付的，设计人有权不开始 设计工作或暂停设计工作。10.3 进度款支付发包人应当按照专用合同条款附件6约定的付款条件及时向设计人支付进度款。10.3.1 进度付款的修正在对已付进度款进行汇总和复核中发现错误、遗漏或重复的，发包人和设计人均有权提出修 正申请。经发包人和设计人同意的修正，应在下期进度付款中支付或扣除。10.4 合同价款的结算与支付对于采取固定总价形式的合同，发包人应当按照专用合同条款附件6的约定及时支 付尾款。10.4.1 对于采取固定单价形式的合同，发包人与设计人应当按照专用合同条款附件6约定 的结算方式及时结清工程设计费，并将结清未支付的款项一次性支付给设计人。10.4.2 对于采取其他价格形式的，也应按专用合同条款的约定及时结算和支付。10.5 支付账户发包人应将合同价款支付至合同协议书中约定的设计人账户。1L工程设计变更与索赔1发包人变更工程设计的内容、规模、功能、条件等，应当向设计人提供书面要求，设计 人在不违反法律规定以及技术标准强制性规定的前提下应当按照发包人要求变更工程设计。1.1 2发包人变更工程设计的内容、规模、功能、条件或因提交的设计资料存在错误或作较 大修改时，发包人应按设计人所耗工作量向设计人增付设计费，设计人可按本条约定和专用 合同条款附件7的约定，与发包人协商对合同价格和/或完工时间做可共同接受的修改。1.2 3如果由于发包人要求更改而造成的工程复杂性的变更或性质的变更使得设计人的设计 工作减少，发包人可按本条约定和专用合同条款附件7的约定，与设计人协商对合同价格和 /或完工时间做可共同接受的修改。1.3 4基准日期后，与工程设计服务有关的法律、技术标准的强制性规定的公布及修改，由 此增加的设计费用和（或）延长的设计周期由发包人承当。1.4 5如果发生设计人认为有理由提出增加合同价款或延长设计周期的要求事项，除专用合 同条款对期限另有约定外，设计人应于该事项发生后5天内书面通知发包人。除专用合同条 款对期限另有约定外，在该事项发生后10天内，设计人应向发包人提供证明设计人要求的 书面声明，其中包括设计人关于因该事项引起的合同价款和设计周期的变化的详细计算。除 专用合同条款对期限另有约定外，发包人应在接到设计人书面声明后的5天内，予以书面答 复。逾期未答复的，视为发包人同意设计人关于增加合同价款或延长设计周期的要求。12 .专业责任与保险设计人应运用一切合理的专业技术和经验知识，按照公认的职业标准尽其全部职责和 谨慎、勤勉地履行其在本合同项下的责任和义务。12.1 除专用合同条款另有约定外，设计人应具有发包人认可的、履行本合同所需要的工程 设计责任保险并使其于合同责任期内保持有效。12.2 工程设计责任保险应承当由于设计人的疏忽或过失而引发的工程质量事故所造成的建 设工程本身的物质损失以及第三者人身伤亡、财产损失或费用的赔偿责任。13 .知识产权除专用合同条款另有约定外，发包人提供给设计人的图纸、发包人为实施工程自行编 制或委托编制的技术规格书以及反映发包人要求的或其他类似性质的文件的著作权属于发 包人，设计人可以为实现合同目的而复制、使用此类文件，但不能用于与合同无关的其他事 项。未经发包人书面同意，设计人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提 供给任何第三方。13.1 除专用合同条款另有约定外，设计人为实施工程所编制的文件的著作权属于设计人， 发包人可因实施工程的运行、调试、维修、改造等目的而复制、使用此类文件，但不能擅自 修改或用于与合同无关的其他事项。未经设计人书面同意，发包人不得为了合同以外的目的 而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。13.2 合同当事人保证在履行合同过程中不侵犯对方及第三方的知识产权。设计人在工程设 计时，因侵犯他人的专利权或其他知识产权所弓I起的责任，由设计人承当；因发包人提供的 工程设计资料导致侵权的，由发包人承当责任。13.3 合同当事人双方均有权在不损害对方利益和保密约定的前提下，在自己宣传用的印刷 品或其他出版物上，或申报奖项时等情形下公布有关工程的文字和图片材料。13.4 除专用合同条款另有约定外，设计人在合同签订前和签订时已确定采用的专利、专有 技术的使用费应包含在签约合同价中。14 .违约责任发包人违约责任14.1.1 合同生效后，发包人因非设计人原因要求终止或解除合同,设计人未开始设计工作的, 不退还发包人已付的定金或发包人按照专用合同条款的约定向设计人支付违约金,已开始设 计工作的，发包人应按照设计人已完成的实际工作量计算设计费，完成工作量缺乏一半时, 按该阶段设计费的一半支付设计费；超过一半时，按该阶段设计费的全部支付设计费。14.1.2 发包人未按专用合同条款附件6约定的金额和期限向设计人支付设计费的，应按专 用合同条款约定向设计人支付违约金。逾期超过15天时，设计人有权书面通知发包人中止 设计工作。自中止设计工作之日起15天内发包人支付相应费用的，设计人应及时根据发包 人要求恢复设计工作；自中止设计工作之日起超过15天后发包人支付相应费用的，设计人 有权确定重新恢复设计工作的时间，且设计周期相应延长。14.1.3 发包人的上级或设计审批部门对设计文件不进行审批或本合同工程停建、缓建，发包 人应在事件发生之日起15天内按本合同第16条合同解除的约定向设计人结算并支付 设计费。14.1.4 发包人擅自将设计人的设计文件用于本工程以外的工程或交第三方使用时，应承当 相应法律责任，并应赔偿设计人因此遭受的损失。14.2 设计人违约责任合同生效后，设计人因自身原因要求终止或解除合同，设计人应按发包人已支付的定 金金额双倍返还给发包人或设计人按照专用合同条款约定向发包人支付违约金。14.2.1 由于设计人原因，未按专用合同条款附件3约定的时间交付工程设计文件的，应按专 用合同条款的约定向发包人支付违约金，前述违约金经双方确认后可在发包人应付设计费中 扣减。14.2.2 设计人对工程设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人原因产生的 设计问题造成工程质量事故或其他事故时，设计人除负责采取补救措施外，应当通过所投建 设工程设计责任保险向发包人承当赔偿责任或者根据直接经济损失程度按专用合同条款约 定向发包人支付赔偿金。14.2.3 由于设计人原因，工程设计文件超出发包人与设计人书面约定的主要技术指标控制 值比例的，设计人应当按照专用合同条款的约定承当违约责任。14.2.4 设计人未经发包人同意擅自对工程设计进行分包的，发包人有权要求设计人解除未 经发包人同意的设计分包合同，设计人应当按照专用合同条款的约定承当违约责任。15 .不可抗力不可抗力确实认不可抗力是指合同当事人在签订合同时不可预见，在合同履行过程中不可防止且不能克服的 自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、骚乱、戒严、暴动、战争和专用合同条 款中约定的其他情形。不可抗力发生后，发包人和设计人应收集证明不可抗力发生及不可抗力造成损失的证据，并 及时认真统计所造成的损失。合同当事人对是否属于不可抗力或其损失发生争议时，按第17 条争议解决的约定处理。15.1 不可抗力的通知合同一方当事人遇到不可抗力事件，使其履行合同义务受到阻碍时，应立即通知合同另一方 当事人，书面说明不可抗力和受阻碍的详细情况，并在合理期限内提供必要的证明。不可抗力持续发生的，合同一方当事人应及时向合同另一方当事人提交中间报告，说明不可 抗力和履行合同受阻的情况，并于不可抗力事件结束后28天内提交最终报告及有关资料。 15.3不可抗力后果的承当不可抗力引起的后果及造成的损失由合同当事人按照法律规定及合同约定各自承当。不可抗 力发生前已完成的工程设计应当按照合同约定进行支付。不可抗力发生后，合同当事人均应采取措施尽量防止和减少损失的扩大，任何一方当事人没 有采取有效措施导致损失扩大的，应对扩大的损失承当责任。因合同一方迟延履行合同义务，在迟延履行期间遭遇不可抗力的，不免除其违约责任。16 .合同解除发包人与设计人协商一致，可以解除合同。16.1 有以下情形之一的，合同当事人一方或双方可以解除合同：(1)设计人工程设计文件存在重大质量问题，经发包人催告后,在合理期限内修改后仍不能 满足国家现行深度要求或不能到达合同约定的设计质量要求的，发包人可以解除合同；(2)发包人未按合同约定支付设计费用，经设计人催告后，在30天内仍未支付的，设计人 可以解除合同；(3)暂停设计期限已连续超过180天，专用合同条款另有约定的除外；(4)因不可抗力致使合同无法履行；(5)因一方违约致使合同无法实际履行或实际履行已无必要；(6)因本工程工程条件发生重大变化，使合同无法继续履行。16.2 任何一方因故需解除合同时，应提前30天书面通知对方，对合同中的遗留问题应取得 一致意见并形成书面协议。16.3 合同解除后，发包人除应按第14.L1项的约定及专用合同条款约定期限内向设计人支 付已完工作的设计费外，应当向设计人支付由于非设计人原因合同解除导致设计人增加的设 计费用，违约一方应当承当相应的违约责任。17 .争议解决和解合同当事人可以就争议自行和解，自行和解达成协议的经双方签字并盖章后作为合同补充文 件，双方均应遵照执行。17.1 调解合同当事人可以就争议请求相关行政主管部门、行业协会或其他第三方进行调解，调解达成 协议的，经双方签字并盖章后作为合同补充文件，双方均应遵照执行。17.2 争议评审合同当事人在专用合同条款中约定采取争议评审方式解决争议以及评审规那么，并按以下约定 执行：17.2.1 争议评审小组确实定合同当事人可以共同选择一名或三名争议评审员，组成争议评审小组。除专用合同条款另有 约定外，合同当事人应当自合同签订后28天内，或者争议发生后14天内，选定争议评审 员。选择一名争议评审员的，由合同当事人共同确定；选择三名争议评审员的，各自选定一名， 第三名成员为首席争议评审员，由合同当事人共同确定或由合同当事人委托已选定的争议评 审员共同确定，或由专用合同条款约定的评审机构指定第三名首席争议评审员。除专用合同条款另有约定外，评审所发生的费用由发包人和设计人各承当一半。17.2.2 争议评审小组的决定合同当事人可在任何时间将与合同有关的任何争议共同提请争议评审小组进行评审。争议评 审小组应秉持客观、公正原那么，充分听取合同当事人的意见，依据相关法律、技术标准及行 业惯例等，自收到争议评审申请报告后14天内作出书面决定，并说明理由。合同当事人可 以在专用合同条款中对本领项另行约定。17.2.3 争议评审小组决定的效力争议评审小组作出的书面决定经合同当事人签字确认后，对双方具有约束力，双方应遵照执 行。任何一方当事人不接受争议评审小组决定或不履行争议评审小组决定的，双方可选择采用其 他争议解决方式。17.3 仲裁或诉讼因合同及合同有关事项产生的争议，合同当事人可以在专用合同条款中约定以下一种方式解 决争议：(1)向约定的仲裁委员会申请仲裁；(2)向有管辖权的人民法院起诉。17.4 争议解决条款效力合同有关争议解决的条款独立存在，合同的变更、解除、终止、无效或者被撤销均不影响其 效力。第三局部专用合同条款.一般约定1.1 词语定义与解释合同1.1.8 8其他合同文件包括：o 1.3法律适用于合同的其他规范性文件：1.4 技术标准适用于工程的技术标准包括：o1.4.1 国外技术标准原文版本和中文译本的提供方：； 提供国外技术标准的名称：； 提供国外技术标准的份数：提供国外技术标准的时间：提供国外技术标准的费用承当：1.4.2 发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：1.5 合同文件的优先顺序 合同文件组成及优先顺序为：1.6 联络发包人和设计人应当在 天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、确定和决定等书面函件送达对方当事人。1.6.1 发包人与设计人联系信息发包人接收文件的地点：； 发包人指定的接收人为：； 发包人指定的联系 及 号码：； 发包人指定的电子邮箱：O 设计人接收文件的地点：； 设计人指定的接收人为：； 设计人指定的联系 及 号码：； 设计人指定的电子邮箱：O 1.8保密保密期限：o.发包人2.1 发包人一般义务发包人其他义务：o2.2 发包人代表发包人代表：姓名：； 身份证号：； 职务：； 联系 ：/ 电子信箱：；通信地址：发包人对发包人代表的授权范围如下： 发包人更换发包人代表的，应当提前 天书面通知设计人。2.3 发包人决定发包人应在一天内对设计人书面提出的事项作出书面决定。3 .设计人设计人一般义务3.1.1 设计人 （需/不需）配合发包人办理有关许可、批准或备案手续。3.1.3 设计人其他义务：o工程负责人3.2.1 工程负责人姓名：；执业资格及等级：； 注册证书号：；联系 ：； 电子信箱：； 通信地址：；设计人对工程负责人的授权范围如下：3.2.2 设计人更换工程负责人的，应提前一天书面通知发包人。 设计人擅自更换工程负责人的违约责任：3.2.3 设计人应在收到书面更换通知后 天内更换工程负责人。设计人无正当理由拒绝更换工程负责人的违约责任：3.3 设计人人员设计人提交工程管理机构及人员安排报告的期限3.3.3 设计人无正当理由拒绝撤换主要设计人员的违约责任：3.4 设计分包设计分包的一般约定禁止设计分包的工程包括：主体结构、关键性工作的范围:342设计分包确实定允许分包的专业工程包括：其他关于分包的约定:3.4.3 设计人向发包人提交有关分包人资料包括：3.4.4 分包工程设计费支付方式：3.5 联合体发包人向联合体支付设计费用的方式：5 工程设计要求工程设计一般要求5.1.1.1 工程设计的特殊标准或要求：5.1.1.2 工程设计适用的技术标准：5.1.2.4 工程设计文件的主要技术指标控制值及比例：5.3工程设计文件的要求工程设计文件深度规定：5.3.5 建筑物及其功能设施的合理使用寿命年限：6 ,工程设计进度与周期工程设计进度计划6.1.1 工程设计进度计划的编制合同当事人约定的工程设计进度计划提交的时间：合同当事人约定的工程设计进度计划应包括的内容：6.1.2 工程设计进度计划的修订发包人在收到工程设计进度计划后确认或提出修改意见的期限：6.3工程设计进度延误因发包人原因导致工程设计进度延误(4)因发包人原因导致工程设计进度延误的其他情形：O设计人应在发生进度延误的情形后一天内向发包人发出要求延期的书面通知，在发生该情 形后一天内提交要求延期的详细说明。发包人收到设计人要求延期的详细说明后，应在一天内进行审查并书面答复。6.5提前交付工程设计文件提前交付工程设计文件的奖励：o7 .工程设计文件交付工程设计文件交付的内容发包人要求设计人提交电子版设计文件的具体形式为：8 .工程设计文件审查发包人对设计人的设计文件审查期限不超过一天。8.3 发包人应在审查同意设计人的工程设计文件后在一天内，向政府有关部门报送工程设 计文件。8.4 工程设计审查形式及时间安排：9 ,施工现场配合服务发包人为设计人派赴现场的工作人员提供便利条件的内容包括：9.1 设计人应当在交付施工图设计文件并经审查合格后 时间内提供施工现场配合服务。10 .合同价款与支付合同价格形式(1)单价合同单价包含的风险范围： 风险费用的计算方法： 风险范围以外合同价格的调整方法：(2)总价合同总价包含的风险范围： 风险费用的计算方法： 风险范围以外合同价格的调整方法：(3)其他价格形式：10.1 定金或预付款定金或预付款的比例定金的比例 或预付款的比例 o定金或预付款的支付定金或预付款的支付时间：，但最迟应在开始设计通知载明的开始设计日期 天前支付。1L工程设计变更与索赔11.5设计人应于认为有理由提出增加合同价款或延长设计周期的要求事项发生后 天内书面通知发包人。设计人应在该事项发生后 天内向发包人提供证明设计人要求的书面声明。发包人应在接到设计人书面声明后的 天内，予以书面答复。12 .专业责任与保险12.2设计人(需/不需)有发包人认可的工程设计责任保险。13 .知识产权关于发包人提供给设计人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规格 以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属： 关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：13.1 关于设计人为实施工程所编制文件的著作权的归属： 关于设计人提供的上述文件的使用限制的要求：上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的 文件，应以最新签署的为准。七、承诺.发包人承诺按照法律规定履行工程审批手续，按照合同约定提供设计依据，并按合同约定 的期限和方式支付合同价款。1 .设计人承诺按照法律和技术标准规定及合同约定提供工程设计服务。八、词语含义本协议书中词语含义与第二局部通用合同条款中赋予的含义相同。九、签订地点本合同在 签订O十、补充协议合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成局部。十一、合同生效本合同自 生效。十二、合同份数本合同正本一式 份、副本一式 份，均具有同等法律效力，发包人执正本一份、副本份，设计人执正本份、副本份。发包人：（盖章）设计人：（盖章）法定代表人或其委托代理人：（签字）法定代表人或其委托代理人：（签字）法定代表人或其委托代理人：（签字）组织机构代码:纳税人识别码:地址:邮政编码：法定代表人：委托代理人: ： ：电子信箱：开户银行:账号：时间：年 月 日组织机构代码:纳税人识别码:地址:邮政编码：法定代表人：委托代理人: ： ：电子信箱：开户银行:账号：时间：年 月 日组织机构代码：纳税人识别码：地址：邮政编码：法定代表人：委托代理人: ： ：电子信箱：开户银行：账号：时间：年 月 日第二局部通用合同条款1一般约定词语定义与解释合同协议书、通用合同条款、专用合同条款中的以下词语具有本款所赋予的含义：1.1.1 合同合同：是指根据法律规定和合同当事人约定具有约束力的文件，构成合同的文件包 括合同协议书、专用合同条款及其附件、通用合同条款、中标通知书（如果有）、投标函及 其附录（如果有）、发包人要求、技术标准、发包人提供的上一阶段图纸（如果有）以及其13.5设计人在设计过程中所采用的专利、专有技术的使用费的承当方式：O.违约责任14.1 发包人违约责任发包人支付设计人的违约金：14.1.1 发包人逾期支付设计费的违约金：14.2 设计人违约责任设计人支付发包人的违约金：14.2.1 设计人逾期交付工程设计文件的违约金： 设计人逾期交付工程设计文件的违约金的上限：14.2.2 设计人设计文件不合格的损失赔偿金的上限：14.2.3 设计人工程设计文件超出主要技术指标控制值比例的违约责任：14.2.4 设计人未经发包人同意擅自对工程设计进行分包的违约责任：15 ,不可抗力不可抗力确实认除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：16 .合同解除有以下情形之一的，可以解除合同：(3)暂停设计期限已连续超过 天。16.4 发包人向设计人支付已完工作设计费的期限为 天内。17 .争议解决17.3争议评审合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：17.3.1 争议评审小组确实定争议评审小组成员确实定：O 选定争议评审员的期限：o 评审所发生的费用承当方式：O 其他事项的约定：争议评审小组的决定合同当事人关于本领项的约定：O 17.4仲裁或诉讼因合同及合同有关事项发生的争议，按以下第 种方式解决：(1)向 仲裁委员会申请仲裁；(2) 向 人民法院起诉。18.其他(如果没有,填“无”)附件附件1:工程设计范围、阶段与服务内容附件2 ：发包人向设计人提交的有关资料及文件一览表附件3 ：设计人向发包人交付的工程设计文件目录附件4 :设计人主要设计人员表附件5:设计进度表附件6:设计费明细及支付方式附件7:设计变更计费依据和方法附件1 ：工程设计范围、阶段与服务内容发包人与设计人可根据工程的具体情况，选择确定本附件内容。一、本工程设计范围规划土地内相关建筑物、构筑物的有关建筑、结构、给水排水、暖通空调、建筑电气、总图 专业(不含住宅小区总图)的设计。精装修设计、智能化专项设计、泛光立面照明设计、景观设计、娱乐工艺设计、声学设计、 舞台机械设计、舞台灯光设计、厨房工艺设计、煤气设计、幕墙设计、气体灭火及其他特殊 工艺设计等，另行约定。二、本工程设计阶段划分方案设计阶段、初步设计、施工图设计及施工配合四个阶段。三、各阶段服务内容L方案设计阶段(1)与发包人及发包人聘用的顾问充分沟通，深入研究工程基础资料，协助发包人提出本 工程的开展规划和市场潜力；(2)完成总体规划和方案设计，提供满足深度的方案设计图纸，并制作符合政府部门要求 的规划意见书与设计方案报批文件，协助发包人进行报批工作；(3)根据政府部门的审批意见在本合同约定的范围内对设计方案进行修改和必要的调整， 以通过政府部门审查批准；(4)协调景观、交通、精装修等各专业顾问公司的工作，对其设计方案和技术经济指标进 行审核，提供咨询意见。在保证与该工程总体方案设计相一致的情况下，接受经发包人确认 的顾问公司的合理化建议并对方案进行调整；(5)配合发包人进行人防、消防、交通、绿化及市政管网等方面的咨询工作；(6)负责完成人防、消防等规划方案，协助发包人完成报批工作。2 .初步设计阶段(1)负责完成并制作建筑、结构、给排水、暖通空调、电气、动力、室外管线综合等专业 的初步设计文件，设计内容和深度应满足政府相关规定；(2)制作报政府相关部门进行初步设计审查的设计图纸，配合发包人进行交通、园林、人 防、消防、供电、市政、气象等各部门的报审工作，提供相关的工程用量参数，并负责有关 解释和修改。3 .施工图设计阶段(1)负责完成并制作总图、建筑、结构、机电、室外管线综合等全部专业的施工图设计文 件；(2)对发包人的审核修改意见进行修改、完善，保证其设计意图的最终实现；(3)根据工程开发进度要求及时提供各阶段报审图纸，协助发包人进行报审工作，根据审 查结果在本合同约定的范围内进行修改调整，直至审查通过，并最终向发包人提交正式的施 工图设计文件；(4)协助发包人进行工程招标答疑。4 .施工配合阶段(1)负责工程设计交底，解答施工过程中施工承包人有关施工图的问题，工程负责人及各 专业设计负责人，及时对施工中与设计有关的问题做出回应，保证设计满足施工要求；(2)根据发包人要求，及时参加与设计有关的专题会，现场解决技术问题；(3)协助发包人处理工程洽商和设计变更，负责有关设计修改，及时办理相关手续；(4)参与与设计人相关的必要的验收以及工程竣工验收工作，并及时办理相关手续；(5)提供产品选型、设备加工订货、建筑材料选择以及分包商考察等技术咨询工作；(6)应发包人要求协助审核各分包商的设计文件是否满足接口条件并签署意见，以保证其 与总体设计协调一致，并满足工程要求。附件2 ：发包人向设计人提交有关资料及文件一览表序 资料及文件名称份数提交日期有关事 宜1工程立项报告和审批文件各1方案开始3天前2发包人要求即设计任务书(含对建 筑、结构、给水排水、暖通空调、建 筑电气、总图等专业的具体要求)1方案开始3天前3建筑红线图，建筑钉桩图各1方案开始3天前4当地规划部门的规划意见书1方案开始3天前5工程勘察报告2方案设计开始前3天提供 初步勘察报告；初步设计 开始3天前提供详细勘察 报告6各阶段主管部门的审批意见1下一个阶段设计开始3天 前提供上一个阶段审批意 见7方案设计确认单(含初设开工令)1初步设计开始3天前8工程所在地地形图(1/500)电子版 及区域位置图1初步设计开始3天前9初步设计确认单(含施工图开工令)1施工图设计开始3天前10施工图审查合格意见书1施工图审查通过后5天内11市政条件(包括给排水、暖通、电力、 道路、热力、通讯等)1方案设计开始3天前12其它设计资料1各设计阶段设计开始3天 前13竣工验收报告1工程竣工验收通过后5天 内（上表内容，发包人和设计人应当根据工程具体情况详细列举）附件3 ：设计人向发包人交付的工程设计文件目录特别约定：序 号资料及文件名称份数提交日期有关事 宜1方案设计文件一天2初步设计文件一天3施工图设计文件一天L在发包人所提供的设计资料（含设计确认单、规划部门批文、政府各部门批文等）能满足 设计人进行各阶段设计的前提下开始计算各阶段的设计时间。2 .上述设计时间不包括法定的节假日。3 .图纸交付地点：设计人工作地（或发包人指定地）。发包人要求设计人提供电子版设计文件 时，设计人有权对电子版设计文件采取加密、设置访问权限、限期使用等保护措施。4 .如发包人要求提供超过合同约定份数的工程设计文件，那么设计人仍应按发包人的要求提供, 但发包人应向设计人支付工本费。附件4 ：设计人主要设计人员表名 称姓名职务注册执业资 格承当过的主要工程一、总部人员工程主管其他人员二、工程组成员工程负责人