劳务标准版合同协议协议书大全10篇.docx

2022-2023劳务标准版合同协议协议书大全10篇2022劳务合同协议书篇1甲方：（以下简称甲方）乙方：（以下简称乙方）法定代表人: 身份证号码：注册地址：居住地址： ：户籍地址：联系 ：联系 ：根据中华人民共和国劳动法、中华人民共和国劳动合同法、 上海市劳动合同条例，甲乙双方本着自愿、平等的原那么，经协商 一致，同意签订本合同，以便共同遵守。一、合同的类型和期限第一条本合同的类型为有固定期限合同。期限为年，自年 月 日至年 月 日。派遣到工作，工作岗位为。二、试用期第二条本合同的试用期自年 月 日至年 月日。第三条 录用条件为：乙方在胜任实际用工单位岗位的前提下， 必须如实向甲方提供本人的真实信息，如有虚假或欺骗行为，甲方即 按照最低工资标准支付乙方劳动报酬，并追究乙方相关责任（追回多 支付的相关报酬）。乙方在签订合同日起提供岗前体检合格报告。三、工作内容和工作地点第四条 乙方的工作内容为：。第五条乙方的工作地点为：下属工作场所。四、工作时间和休息休假第六条乙方所在岗位执行：实际用工单位的综合工时制，具体 由用工单位实际安排。第七条甲方严格执行国家有关休息休假的规定，具体由实际用 工单位处理。五、劳动报酬第八条本合同的工资计发放形式为：综合计时计件制工资，乙 方的月基本工资为元，其它，综合基础工资按工作单位具体标准执 行，奖金提成另计，每年基础工资调整按照上海市的最低工资标准。被派遣人员支付经济补偿的，相关费用由甲方承当，但乙方应提供有 效协助。H一.被派遣人员因患病或工伤的，乙方与被派遣人员劳动关 系顺延至规定的医疗期结束，医疗期内工资待遇由甲方按本市规定支 付。十二.因以下情形产生的费用由甲方承当：1 .被派遣人员在派遣期限内由于甲方原因停工，甲方应根据当 地有关法律法规规定向其支付劳动报酬。2 .在派遣期限内因甲方情况变化取消与乙方的派遣合作，致使 乙方终止与被派遣人员的劳动合同的，对于乙方因此应向被派遣人员 衣服支付的经济补偿。3 .因甲方原因造成未及时为被派遣人员办理招工申报、缴纳各 项社会保险，且在该期限内被派遣人员发生工伤或大病住院费用所长 生的费用。4 .对于根据本协议终止派遣关系的，甲方应在每月1日至24 日（如遇双休日，终止时间应提前至双休日之前）前通知乙方当月终止 派遣关系的人员名单（以下简称“退工（退保）名单”，否那么，对因此造 成的费用由甲方承当。5 .因甲方无合理理由未及时将被派遣人员的工资及应缴纳的 社会保险费用和管理费通过银行划入乙方指定账户，造成乙方不能再 约定的时间内发放工资及缴纳相应费用的，对因此所产生的责任由甲 方承当。十三、有以下情形产生的费用由乙方承当：1 .甲方在规定时间内将退工（退保）的名单告知乙方，因乙方未 及时办理退保而产生的费用由乙方承当。2 .对甲方按时支付各项费用后，因乙方原因乙方未及时向被派 遣人员支付工资或为其办理招工申报，缴纳各项保税险等费用所产生 的责任及应支付的费用均由乙方承当（包括单不限于：应向被派遣人 员支付的赔偿金、被派遣人员在派遣期间发生工伤或大病住院的费用、 任何形式的罚金等。）.乙方未在规定时间内与被派遣人员签订劳动合同而产生 的费用（包括但不限于：赔偿金、罚金等）由乙方自行承当。十四、管理责任1.被派遣人员在派遣期间发生工伤或患职业病，由双方共同处 理，乙方应负责：（1）工伤认定、伤残鉴定、工伤理赔等办理工作；（2）被派遣人员家属的安抚工作；（3）因此所发生的外来人员住院理赔工作（如有）。2.乙方应做好对派遣人员的日常管理和跟踪教育工作。3.乙方应协调甲方与被派遣人员之间的关系，处理被派遣人员 在甲方工作期间与甲方发生的劳动争议。4.乙方处理被派遣人员在甲方务工期间其他与务工有关的事 宜。十五、任何一方要终止或解除本协议应提前三十天以书面形式 通知对方，未提前通知的应给对方经济补偿，并在协商一致后双方可 终止或解除协议。任何一方违约，由此造成的损失及产生的责任由违 约方承当。十六、本协议内容与中华人民共和国劳动合同法等国家相 关法律法规和上海市法律规定不一致的，按国家和上海市法律法规执 行。十七、因本协议所产生的争议，任何一方可向上海市有管辖权 的人民法院提起诉讼。十八、本协议未尽事宜由双方另行协商并签订补充协议，补充 协议与本协议具有同等法律效力。十九、本协议自双方授权代表签字并盖章后生效，本协议一式 贰份，双方各执壹份。各份协议具有同等法律效力。甲方（公章）：乙方（公章）：法定代表人（签字）：法定代表人（签字）:年月日年月日2022劳务合同协议书篇3甲方：法定代表人或委托代理人：通讯地址：邮政编码： 乙方：姓名 性别居民身份证号码 出生日期 年月 日家庭住址 邮政编码 户口所在地 省（市）区（县）街道（乡镇）通讯地址 邮 政 编 码 根据中华人民共和国民法通那么、中华人民共和国合同法和有关规定，甲乙双方经平等协商一 致，自愿签订本劳务协议，共同遵守本协议所列条款。第一条 本协议于 年 月 日生效，至 年月一日终止。第二条 乙方承当的劳务内容、要求为：O第三条乙方提供劳务的方法为：。第四条甲方向乙方支付劳务费1000元人民币（大写：壹仟元 整）第五条乙方依据本协议第二条、第三条约定的劳务内容、要求、 方法为甲方提供劳务，乙方也愿意承当所约定劳务。第六条乙方负有保守甲方商业秘密的义务。乙方负有保护义务 的商业秘密主要包括：第七条甲方支付乙方劳务报酬的标准、方法：银行转账或支 付宝 。第八条乙方依法缴纳个人所得税40元人民币（大写：肆拾元 整），甲方依法代为扣缴。第九条发生以下情形之一，本协议终止：一、本协议期满的；二、双方就解除本协议协商一致的；三、乙方由于健康原因不能履行本协议义务的。四、由于不可抗力致使合同中止的。第十条甲、乙双方假设单方面解除本协议，仅需提前一周通知另 一方即可。第十一条本协议终止、解除后，乙方应在一周内将有关工作向 甲方移交完毕，并附书面说明，如给甲方造成损失、应予赔偿。第十二条依据本协议第十条、第十一条约定终止或解除本协议, 双方互不支付违约金。第十三条因本协议引起的或与本协议有关的任何争议，均提请 北京市人民法院进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。 第十四条本合同甲、乙双方的通讯地址为双方联系的唯一固定通讯 地址，假设在履行本协议中双方有任何争议，甚至涉及仲裁时，该地址 为双方法定地址。假设其中一方通讯地址发生变化，应立即书面通知另 一方，否那么，造成双方联系障碍，由有过错的一方负责。第十五条 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。甲方（公章）乙方（签章）日期：年 月日日期：年 月日2022劳务合同协议书篇4甲方：地址：乙方：身份证号码：甲、乙双方根据国家有关法律、法规的规定，按照自愿、平等、 协商一致的原那么，签订本合同。一、甲方聘用乙方担任职务，乙方根据甲方的工作需要，完 成甲方布置的工作任务。二、聘用期限从日起至日止。三、乙方工资：月薪元/月。四、主要工作内容：五、甲、乙双方都须严格执行国家有关安全生产、劳动保护、 劳动卫生等规定，乙方应遵守甲方依法制定的各项规章制度，保守甲 方的商业秘密。六、经甲乙双方协商同意，本协议的内容可以变更或解除;本协 议到期，自行终止。由于甲、乙任何一方的过错造本钱合同不能履行, 由过错一方承当相关责任；如属双方过错，应根据实际情况，由双方 分别承当各自的相关责任。因不可抗力造本钱合同不能履行或者一方 受损害的，可以不承当相关责任。甲乙双方任何一方违反本合同，给 双方造成经济损失的应当根据后果和责任大小，向对方支付赔偿金。七、本合同未尽事宜，按法律、法规、规章、政策执行。八、本合同一式二份，甲、乙双方各执一份。甲方（盖章）:甲方代表：乙方签名（盖章）：合同订立日期：年月日2022劳务合同协议书篇5发包人（甲方）：承包人（乙方）：依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法计 其他有关法律、行政法规，遵守平等、自愿、公平和老实信用的原那么, 明确双方责任、权、利，双方就本建筑工程施工事项协商一致，订立 本合同。一、工程概况1、工程名称：2、工程地点：新上城原上城影院。3、工程内容：钢筋、架模、混凝土地、砌砖墙、水电门窗安装。二、合同工期：开工日期：年 月 日竣工日期：月 日合同期总日历天数：三、质量标准：合格四、工程款（进度款）支付及结算方法：甲方按照乙方每月完成进度合格局部产值80%支付乙方（以此类 推），当工程整体完成验收合格后，甲方15日内支付本工程款的97%, 余下3%作为保修金，一年内假设无质量事故退还保修金。五、甲方负责办理施工许可证手续、施工图、该工程的定位坐 标、标高，以及函接各种关系，所有工作确保施工合同的履行。如因 甲方手续不完善造成停工，由甲方承当责任。六、违约发包人不按合同约定支付工程进度款，超过10个工作日按应付 工程款的金额每月5%的利息计算。双方办理完验收15天工程总额的 97%,如甲方不按时支付实为违约，按总造价的5%实为违约金支付给 乙方。承包人原因工期延误不能按合同约定工期竣工验收合格，承包 人承当违约责任，每延误1天按元每天向发包人计付处分，同时提前 1天甲方奖励乙方每天元。延期罚款总额不超过总价的。七、补充条款：在合同履行过程中，承包人应严格按发包人内审程序规定执行, 涉及图纸会审纪要，施工组织设计，专项施工方案，技术核定，技术 经济核定及设计变更等工程技术资料最终以发包人所确定的最终签 审人（以发包人向承包人出具的书面通知为准）签字确认为准，以此作 为结算依据。本工程工程（含今后甲方所有二期、三期工程在同等条 件下，直接由乙方承建）八、在施工过程中发生争议，双方协商解决。九、未尽事宜，甲乙双方另签补充协议。十、本协议一式贰份，双方各执壹份，甲乙双方签字生效。甲方（公章）：乙方（公章）：法定代表人（签字）：法定代表人（签字）：年月日 年月日2022劳务合同协议书篇6甲方（接受劳务方）：乙方（提供劳务方）：根据中华人民共和国民法通那么、中华人民共和国合同法 和有关规定，甲乙双方经平等协商一致，自愿签订本劳务合同，共同 遵守本合同所列条款。第一条本合同期限为一年。本合同于年一月日生效, 至年月一日终止。第二条乙方承当的劳务内容、要求为：第三条乙方提供劳务的方式为：第四条乙方认为，根据自身目前的健康状况，能依据本合同第 二条、第三条约定的劳务内容、要求、方式为甲方提供劳务，乙方也 愿意承当所约定劳务。第五条乙方负有保守甲方商业秘密的义务。第六条甲方支付乙方劳务报酬的标准、方式、时间：第七条乙方依法缴纳个人所得税。第八条发生以下情形之一，本合同终止：1、本合同期满的；2、双方就解除本合同协商一致的；3、乙方由于健康原因不能履行本合同义务的。第九条甲、乙双方假设单方面解除本合同，仅需提前天通知另一 方即可。第十条本合同终止、解除后，乙方应在天内将有关工作向甲方 移交完毕，并附书面说明，如给甲方造成损失、应予赔偿。第十一条甲乙双方约定，甲方为乙方购买一张保险股份有限公 司意外伤害保险卡，用于乙方在为甲方提供劳务过程中发 生意外伤害的补偿。保险期间与本合同期限相同。第十二条乙方同意医疗费用自理，医疗期内甲方不支付劳务费。第十三条依据本合同第九条、第十条约定终止或解除本合同， 双方互不支付违约金。第十四条本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商 解决;协商不成的，按以下第 种方式解决：1、提交 仲裁委员会仲裁；2、依法向人民法院起诉。第十五条本合同一式份，甲乙双方各执份。（以下无正文）甲方签字（盖章）：乙方签字（盖章）：合同签订地点：合同签订时间：2022劳务合同协议书篇7甲方：乙方：依照中华人民共和国合同法及国家相关法律、法规和公司 文件相关规定，遵循平等、自愿、公平和诚信的原那么，甲、乙双方就（工程）劳力施工承包事宜协商达成一致。订立本合同。第一条工程概况工程名称：工程地点：第二条工程承包范围工程承包形式为大清包工程。由基础垫层清理土方开始至工程 完工交付使用清理保洁完成，按施工图纸及图纸会审、甲方通知（除 室外塑钢门窗制作、安装，防水施工，有线电视、 、可视对讲安 装、但包括弱电预埋、屋顶太阳能系统、入户门安装的全部人工费， 机械费，周转材料费，二次倒运费，材料装卸费，安全生产、文明施 工费用。防盗护栏外加工归甲方。各种管道进户散水外1.5米以内归 乙方施工。配电总配电箱下口以内归乙方施工。楼梯护栏归乙方焊制 加工。由甲方安排施工的单项工程乙方必须积极配合施工。第三条工程工期.计划开工日期：年 月 日，计划完工日期：年 月 日，总日历天数180天；.主要节点工期：主体封顶90天，装修90天1 .乙方应无条件执行甲方的进度计划安排（包括新调整的进度 计划）。第四条工程质量标准所承包工程范围内的工程质量必须到达优良工程第五条 组成合同文件及解释顺序组本钱合同的文件及优先解释顺序如下：1 .本合同；.本合同附件；2 .本工程施工图纸及国家现行或行业标准规范；注：上述文件应互为补充，在合同中出现含糊不清或不相一致 时，按上述顺序解释，不能清楚解释时，在不影响工程正常施工进度 的情况下由双方协商解决。第六条标准规范第七条甲方责任和义务1 .负责统一制定各项管理目标，组织编制施工计划、物资需用 量计划表，实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工、计量检测、 实验化验的控制、监督、检查和验收。2 .负责与业主、监理、设计及有关部门工作联系，协调现场工 作关系。3 .根据工程情况要求乙方增减施工人数，满足施工生产需要。对施工质量低劣、技术差、不服从指挥、有违法乱纪行为的人 员予以清退。4 .及时提供由甲方供应的沙子、碎石、水泥、钢材、商品混凝 土、混凝土空心条板、室内门、室内门框、砖、装修材料、水暖电安 装材料等施工材料，水、电费。5 .按本合同约定，向乙方支付劳动报酬。6 .统筹安排、协调解决乙方施工人员生活临时设施、用水、用 电。7 .协助乙方办理现场施工人员出入证件，其费用由乙方自理。8 .施工用水甲方部置水管到现场，阀门以下由乙方负责；施工用电甲方布置到二级配电箱上口，三级箱及开关箱、电缆 由乙方负责。9 .现场施工工人的工资发放由乙方造册、制表，甲方负责监督 工人的工资资金使用情况及实际发放情况，工人签字后的工资表报甲 方一份备案。手续不齐全停止下次工程款的拨付。10 .甲方使用乙方清工按每市场价格实际情况支付，下次甲方拨 款时支付。第八条乙方责任和义务.遵守国家政策和法律法规；遵守业主和甲方企业的相关规章制度，做好安全、文明施工、 环境和职业健康安全、劳动保护等工作。1 .严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组 织设计精心组织施工，确保工程质量到达约定的标准，对本合同劳务 承包范围内的工程质量向甲方负责；根据业主或甲方的计划要求（包括调整后的计划），合理组织， 科学安排作业计划，投入足够的人力、物力、保证工期；承当由于自 身责任造成的质量返修、工期拖延损失及各种罚款。2 .应按要求和承诺的管理人员、安全员（持证）保质保量到位。技术工人必须按国家规定持上岗，技工必须有职业技能操作证, 持证率到达100%。特殊工种必须有特种作业操作证，持证率到达100% 第九条甲方每月 日以货币形式足额支付乙方的工资。第十条本合同履行期间，乙方的工资调整按照用工方的工资分 配制度确定。第十一条甲方安排乙方延长工作时间或者在休息日、法定休假 日工作的，应依法安排乙方补休或支付相应工资报酬。六、社会保险第十二条甲方应按照派遣单位要求缴纳人员社会保险，具体标 准按双方约定。第十三条乙方患病或非因工负伤，病假工资、疾病救济费和医 疗待遇等按照国家和具体投保标准执行。第十四条乙方患职业病或因工负伤的工资和工伤保险待遇按 照国家和具体投保标准执行。七、劳动保护、劳动条件和职业危害防护第十五条甲方必须告知乙方实际用工单位的工作环境、安全生 产状况，对可能产生职业病危害的岗位。第十六条甲方所输出用工单位，用工方应依照企业生产经营特 点及有关规定向乙方发放劳防用品和防暑降温用品。第十七条甲方应根据用工单位的特点有计划对乙方进行劳动 安全卫生及有关规章制度的教育和培训。八、劳动合同的履行和变更第十八条甲方应当按照约定向乙方提供适当的工作场所、劳动 条件和工作岗位，并按时向乙方支付劳动报酬。乙方应认真履行自己 的劳动职责，并亲自完本钱合同约定的工作任务。第十九条乙方因实际用工单位退回，甲方一次安排再输出其它 用工单位上岗。工作岗位、工作地点、劳动报酬也相应调整，乙方自 愿服从甲方为乙方再安排输出用工的单位。乙方在接到甲方另行安排 工作通知后必须三日内至甲方公司办理相关转岗手续，逾期乙方不来 办理视为自动离职并与甲方解除劳动合同。九、劳动合同的解除第二十条经甲、乙双方当事人协商一致，本合同可以解除。第二十一条 乙方提前三十日以书面形式通知甲方或在试用期3 .服从甲方和业主的监督、检查、管理;接受甲方和业主有关人 员对质量、进度、技术、安全4 .做好施工场地周围建筑物、构筑物和地下管线和已完工程部 分的成品保护工作。因乙方责任发生损坏，应自行承当由此引起的一切经济损失及 各种罚款：5 .按甲方统一规划堆放材料、机具；妥善保管、合理使用甲方提供的材料。6 .按国家政策规定与每个务工人员签订劳动合同并按合同 所约定的条款支付务工人员工资（务工人员工资每月造册备案），承当 因此项工作不到位而引起的纠纷或当地相关行政部门的处分及责任 后果；7 .为其施工人配备必要的劳动保护和安全防护用品（如安全帽、 安全带、工作服、手套及其它相关的防护用品）。乙方工人住宿的床具由乙方负责。8 .进场施工人员要求具备思想素质好、身体健康、技术熟练等 条件；禁止18岁以下的未成年人和55岁以上的老人及体弱病残人员； 架子工种不得超过50岁；禁止使用不法人员，乙方应承当因使用以上 不合格人员而引起的责任和后果。9 .甲方在资金暂时不到位，业主未能按时拔付工程款的情况下, 乙方不得因此而影响正常施工，不得聚众闹事，做到对甲方的谅解。10 .乙方负责绑丝、铅丝、电焊条、拉片，螺栓管，各种气体等 全部低值易耗品采购及费用。11 .乙方提前10天向甲方上报材料计划，以给甲方采购材料的 时间，如提供材料计划不及时，造成窝工，乙方自负。12 .乙方不得将本工程转包给他人，必须由乙方承包作业。否那么乙方将依法承当责任。13 .乙方在签订合同时，必须提供企业资质证书、营业执照、安 全资质、管理人员的花名册，以上证件加盖乙方公章，甲方存留。乙方需将其劳务人员登记造册（须写明姓名、性别、年龄、籍贯、 工种、身份证号码）及身份证复印件、特殊工种复印件，一并作为本 合同附件。14 .劳动保证金由乙方支付，退回后返回乙方。第九条环境保护、安全生产和文明施工1 .甲方应集中组织对乙方进场施工人员进行安全生产、文明施 工、环境保护以及公司相关制度等方面的教育；依据国家法律法规及公司相关规章制度、监督、监控乙方的相 关工作实施情况，使其体系有效运行。2 .乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全施 工标准进行施工；加强对现场操作工人的安全教育；认真落实安全措施，采取必要 的安全防护措施，消除事故隐患，确保安全生产；随时接受安全检查 人员依法实施的监督检查。由于自身安全措施不力及违章操作造成事 故，承当一切责任后果和经济费用。3 .乙方就严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等到有关 部门对施工现场的管理规定，做到文明施工；保证施工现场整洁有序，符合文明施工的有关规定和要求，维 护甲方良好的企业形象，并承当因违反有关规定造成的损失和罚款。加强现场管理，采取一切适当的措施，保护现场内外环境，限 制由施工作业引起的噪音或其它污染;防止对公众和第三方财产造成 损害和阻碍。第十条材料、设备供应与管理1 .甲方提供给乙方使用的材料实行调拔制，根据工程计划需要 向乙方提供。2 .乙方就妥善保管、合理使用甲方供应的材料（包括领用、保管、 装卸、退库、办理相关手续、按甲方指定的场内地点归类堆放）；因保管和使用不善发生丧失、损坏，乙方应按领用时的价格赔 偿。第H一条承包方式、价格及包含的内容.承包方式及单价。承包方式为大清包，承包价格396 /平方米，包括地下室面积 其他按国家规定规定执行。承包价格不包含税款。1 .承包价格所包含的内容：承包价格包括施工期间乙方的各类风险及施工人员工资和调遣 费：机具费用；各类材料的场内二次倒运；自然气候影响停水、停电、 待料等不可预见工日费用；包括周转材料的领用、装卸、看护、保管、 退库；劳动保护用品费用（安全帽、安全带、手套等）；安全防护设施的 搭拆（安全网、防护栏杆、防护棚等）；文明施工费用（包括上级部门对 现场的各类检查所发生的临时用工）；承包工程范围内的测量放线、材 料试验、电工、机械设备维修和安装拆卸配合用工；预防一般性自然 灾害所采取的措施用工费用；2 .劳务承包人委派的合同价款收取负责人为，身份证号码：职 务：长期联系 ：家庭住址：3 .劳务承包人委派的担任住工地履行本合同的负责人为，职务 工程经理， 号码：身份证号码：。委托权限：负责唐山开滦集 团（股份）棚户区改造工程化工小区楼的施工及相关结算事 宜。4 .本合同单价为一次包死价格，在合同实施期间不因其它因素 变化而调整变动。第十二条结算方法及付款方式1 .每月25日由甲方按乙方实际完成工程量（或按工程进度节点） 结算劳务承包费，次月5日按合同价款结算完毕，交甲方财务部门作 为支付劳务承包费用的依据。2 .甲方不预付乙方生活费用，劳务承包费用按月支付，工程付 款节点地下室现浇顶混凝土浇筑完，三层现浇顶浇筑完成，主体封顶， 外装修完成，工程全部完工。工程竣工验收付款到95%,留5%质量保证金无质量问题到达合 同要求后由竣工验收之日起开始记时，保修期满，三个月内付无息保 修金，付款时间为业主付款后，支付上月结算款的 75%o所承 包工程完工后付结算款的95 %o第十三条施工验收1 .乙方应按本合同约定的质量标准组织施工，确保施工质量。施工完毕，乙方应及时向甲方提交自检报告，通知验收；甲方应 当及时对乙方施工成果组织有关部门进行初步验收，验收合格后再进 入下道工序施工作业；验收结果说明乙方施工质量不合格时，乙方应 负责无偿修复，不延长工期，并承当由此导致的甲方的相关损失。2 .乙方应配合甲方对其工作进行的初步验收及工程竣工验收;甲方或施工场地内第三方的工作必须乙方配合时，乙方应按甲 方的指令予以配合。（配合第三方工作的费用另外协商）第十四条工程保修1 .保修范围、期限：2 .保修期间，乙方应在接到维修通知后按甲方要求内容和时间 派人维修，假设乙方未按甲方要求执行，甲方可委托其它单位或人员修 理，其费用由乙方承当。3 .工程质量保修金5%,工程竣工验收（以竣工验收单）为准，开 始计算工程保修期，保修期一年，过保修期后如无质量问题三个月内 无息返还工程质量保修金。第十五条保险1 .乙方负责人必须为从事危险作业的人员办理意外伤害保险， 并为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险，支付保 险费用。2 .保险事故发生时，甲、乙双方有责任采取必要的措施减少损 失。3 .甲、乙签订安全生产协议书。第十六条争议.甲、乙双方在履行合同时发生争议，可以自行协商解决；否那么，双方应在合同签订所在地劳动仲裁部门或人民法院解决。1 .发生争议后，除非出现以下情况，双方都应继续履行合同, 保持工作连续，保护好已完工作成果；.单方违约导致合同确已无法履行，双方协议终止合同；2 .调解要求停止合同工作，且为双方接受；.仲裁机构要求停止合同工作；3 .法院要求停止合同工作。第十七条合同履约保证金.乙方向甲方缴纳合同履约保证金 元。1 .合同履约保证金所含内容应包括本合同内所定的各项批标及 投标文件内的承诺条件，如：工期、质量、安全、环境保护、文明施 工、施工高峰期所到位人员数2 .本工程完工后，乙方按双方所签订合同的内容完成，经有关 部门验收符合本合同规定的要求，那么甲方在一月内返还乙方的履约保 证金（不计利息）。第十八条不可抗力1 .不可抗力的标准执行甲方与业主签订的合同，当甲方与业主 签订的合同没有相应标准时，执行国家或地方政府规定。2 .不可抗力事件发生后，乙方应立即通知甲方工程经理，并在 力所能及的条件下迅速采取措施，尽量减少损失，甲方应协助乙方采 取措施。3 .因不可抗力事件延误的工作时间相就顺延。4 .因合同一方迟延履行合同后发生不可抗力的，不能免除迟延 履行方的相应责任。第十九条合同解除1 .如因不可抗力致使本合同无法履行、或因一方违约或因业主 方原因造成工程停建或缓建，致使合同无法履行的，可以解除合同。2.因不可抗力或业主原因造成合同解除，乙方就妥善做好已完 工程和剩余材料、设备的保护和移交工作，按要求撤出施工场地；甲方按合同约定支付已完工作劳务报酬。第二十条合同终止双方履行合同全部义务；劳务报酬价款支付完毕；乙方向甲方交 付本合同承包工程作业成果，并经竣工验收合格后；保修期满未发生 质量问题，本合同即告终止。第二十一条合同份数本合同一式份，甲方份；乙方份。第二十二条补充条款第二十三条合同生效本合同双方约定 后生效。合同签订时间：合同签订地点：甲方（公章）：乙方（公章）：法定代表人（签字）：法定代表人（签字）：年月日 年月日2022劳务合同协议书篇8甲方（用人单位）：住所：法定代表人（或负责人）：乙方（劳动者）：住址：身份证号码：甲乙双方在平等自愿的基础上，按照中华人民共和国劳动合 同法等法律规定，就甲方招用乙方一事，经协商一致达本钱合同， 供双方遵照执行。第一条、劳动合同期限1、本劳动合同为（选择其中一项并填写完整）：A.有固定期限劳动合同：_年_月一日至年_月_日；B.无固定期限劳动合同，自年月日起；C.以完成工作为期限。2、本合同包含一个月的试用期（自一年月日至一年月日）。第二条、工作地点省（自治区、直辖市）市（县）路号。第三条、工作内容1、乙方同意在甲方部门（或岗位）担任职务，乙方具体工作 内容按照甲方的岗位职责要求执行。2、假设因乙方不胜任该工作，甲方可调整乙方的岗位并按调整后 的岗位确定一方的薪资待遇；如乙方不同意调整，甲方可以提前30日 通知乙方解除劳动合同，经济补偿金按照国家规定发放。3、在工作过程中，因乙方存在严重过失或者故意造成甲方损失 的，甲方有权向乙方追偿。第四条、工作时间和休息休假1、工作时间：标准工时制，甲方保证乙方每天工作不超过8小 时，每周工作不超过40小时。具体工作时间由甲方根据生产经营需 要安排，乙方应当服从。2、休息休假：甲方按照国家的规定安排乙方休息休假。第五条、劳动报酬1、乙方月工资标准为人民币元，其中试用期内工资为人民币 元。（假设实行计件工资的按照以下标准计法工资：）2、因生产经营需要，甲方安排乙方延长工作时间或者在休息日 或者法定休假日工作的，甲方按国家规定的标准发放加班费。3、甲方保证按月发放工资，具体发放日期为第六条、社会保险1、甲方按照国家的规定为乙方办理各项社会保险，缴纳社会保 险费；2、依法应由乙方个人负担的社会保险费，甲方从乙方应得工资 中扣缴，乙方不得有异议。第七条、劳动保护、劳动条件和职业危害防护甲方为乙方提供劳动所必需的工具和场所，以及其他劳动条件; 保证工作场所的符合国家规定的安全生产条件，并依法采取安全防范 措施，预防职业病。第八条甲方依法制定和完善各项规章制度，乙方应当严格遵守。第九条乙方应当保守工作期间知悉甲方的各种商业秘密、知识产权、 公司机密等任何不宜对外公开的事项，否那么造成甲方损失的，应当承 担赔偿责任。第十条乙方承诺在签订本协议时，未与其他任何单位保持劳动关系或 者签订竞业限制协议。否那么，给其他单位造成损失的，由乙方单独承 担责任，与甲方无关。第H一条、劳动合同解除或终止1、假设乙方需解除劳动合同书，应当提前30日以书面的形式通 知甲方，书面通知以送达甲方_（具体部门、职务）为准。2、有关解除或终止劳动合同的事项，按照劳动合同法等法 律、法规有关规定执行。3、在解除或者终止劳动合同时，乙方应当将正在负责的工作事 项以及甲方交付乙方使用的财物与甲方指定的工作人员进行交接。因 乙方原因未办理交接造成甲方损失的，由乙方赔偿。4、因解除或者终止劳动合同，乙方依法应获得经济补偿金，但 乙方未与甲方办理工作交接前，甲方暂不支付经济补偿金。第十二条因履行本合同发生的争议，双方本着合理合法、互谅互让的原 那么协商处理;协商不成的，任何一方可依法向劳动争议仲裁委员会申 请仲裁。第十三条本合同未约定的事项，按照法律、法规、行政规章以及地方性 法规等规定执行。第十四条本合同自双方签字或盖章后生效，一式二份，双方各执一份， 本合同的任何条款的变更，应当以书面形式经双方签字或者盖章确认。甲方（盖章）签约代表（签字）：日期：年月日乙方（签字）：日期：年月日2022劳务合同协议书篇9甲方：地址：乙方：性别：出生：身份证号：住址：甲方与乙方为建立劳动关系、明确权利义务，依据劳动法 等有关法律规定，在平等自愿、协商一致的基础上，订立本合同。第一条、劳动合同期限本合同为有期限的劳动合同，自年月日起至一年月 日。第二条、工作岗位甲方根据需要，也可以调整乙方工作岗位。乙方上岗前须向甲 方交元的风险保证金，解除合同时退还保证金，甲乙双方必须遵守 劳动法自定的各项法律条款。第三条、劳动报酬甲方为乙方每月所付工资为一元。第四条、劳动合同的解除1、经甲乙双方协商一致，可以解除。2、乙方具有以下情形之一的，甲方可以随时解除合同。严重违反劳动纪律或规章制度的。被依法追究刑事责任的。3、乙方在特殊情况下，需要解除劳动合同的，应当提前一个月 书面通知甲方，否那么应承当给甲方造成的损失。第五条未尽事宜，可签订补充合同，与本合同具有同等法律效力。第六条本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字之日起生效。甲方：乙方：签定时间：一年月日2022劳务合同协议书篇10甲方（用人单位）名称：法定代表人：注册地址：联系 ：乙方（劳动者）姓名：居民身份证号：住址：联系 ：甲乙双方经友好协商，根据中华人民共和国民法总那么、中 华人民共和国合同法和有关规定，就劳务合作一事达成一致，自愿 签订本劳务合同，共同遵守本合同所列条款。一、合同期限第一条、甲、乙双方选择以下第一种形式确定本合同期限：（一）有固定期限：自 年一月日起至 年月日止。（二）无固定期限：自 年一月一日起至依法解除、终止劳动合同时止。（三）以完成一定工作（任务）为期限：自 年一月一日起至 工作（任务）完成时终止。二、工作内容和工作地点第二条、甲方招用乙方在（工程名称）工程中，从 内提前七日通知甲方，可以解除合同。第二十二条甲方或乙方违反法律法规的，损害对方权益的可以 解除合同。（一）在使用期间被证明不符合使用条件的；（二）严重违反甲方或实际用工单位的规章制度的；（三）乙方同时与其他用人单位建立劳动关系的；（四）给甲方或实际用工单位造成经济或名誉损失的；（五）因家庭或社会人事关系而严重影响甲方或实际用工单位 正常生产经营的；（六）在应聘时或在合同期间内提供虚假身份证、学历证、健康 证、体检单等证件、证明的；（七）乙方旷工三日及三日以上；（A）因违反甲方或者实际用工单位宿舍管理条例，严重影响他 人休息的；（九）违反计划生育的。第二十四条有以下情形之一的，甲方或用工单位提前三十日以 书面形式通知乙方（邮寄地址为身份证户籍地址或居住地址）或额外 支付乙方一个月工资（按合同基本工资结算）后，可以解除本合同。（一）乙方患病或非因工负伤，在规定的医疗期满后不能从事原 工作，也不能从事甲方或输出单位另行安排工作的；（二）乙方不能胜任工作，经过培训或调整工作岗位，仍不能胜 任工作的；（三）本合同订立时所依据的客观情况发生重大变化，致使本合 同无法履行，经甲、乙双方协商，未能就变更本合同内容达成协议的;（四）甲方和用工单位劳务协议变更、解除或终止的。第二十五条乙方因符合法律、法规规定的情形的，甲方不得解 除本合同。十、劳动合同的终止第二十六条有以下情形之一的，本合同终止。（一）本合同期满的；事 岗位（工种）工作。乙方的工作地点为。经双方协商一致，可以变更工作岗位（工种）和工作地点。乙方应认真履行岗位职责，遵守各项规章制度，服从管理，按 时完成工作任务。乙方违反劳动纪律，甲方可依据本单位依法制定的规章制度， 给予相应处理。三、工作时间和休息休假第三条、甲方安排乙方执行以下第一种工时制度：（一）执行标准工时制度。乙方每天工作时间不超过8小时，每 周工作不超过40小时。每周休息日为 o（二）经当地劳动行政部门批准，执行以 为周期的综合计算工时工作制度。（三）经当地劳动行政部门批准，执行不定时工作制度。甲方保证乙方每周至少休息一天。乙方依法享有法定节日假、 人社部、中国地震局联合召开会议表彰全国地震系统抗震救灾英雄产 假、带薪年休假等假期。四、劳务报酬第四条、甲方采用以下第一种形式向乙方支付工资：（一）月工资元，甲方每月 日前向乙方支付工资。（二）日工资一元，甲方向乙方支付工资的时间为每月日。（三）计件工资。计件单价约定为 O甲方生产经营任务缺乏，乙方同意待岗的，甲方向乙方支付的 生活费为 元。待岗期间乙方仍需履行除岗位工作外的其他义务。五、社会保险第五条、甲乙双方约定，甲方为乙方购买 意外伤害保险卡，用于乙方在为甲方提供劳务过程中发生意外伤害的补偿。保险 期间与本合同期限相同。乙方应缴的社会保险费由甲方代扣代缴。六、劳动保护和劳动条件第六条、甲方应当在乙方上岗前进行安全生产培训，乙方从事 国家规定的特殊工种，应当经过培训并取得相应的职业资格证书方可 上岗。甲方根据生产岗位的需要，按照国家劳动安全卫生的有关规定 为乙方配备必要的安全防护设施，发放必要的劳动保护用品。其中建 筑施工现场要符合建筑施工现场环境与卫生标准（JGJ146-J o对 乙方从事接触职业病危害作业的，甲方应按国家有关规定组织上岗前 和离岗时的职业健康检查，在合同期内应定期对乙方进行职业健康检 查。