辽宁省2023年一级建造师之一建矿业工程实务过关检测试卷A卷附答案.doc

辽宁省辽宁省 20232023 年一级建造师之一建矿业工程实务过关年一级建造师之一建矿业工程实务过关检测试卷检测试卷 A A 卷附答案卷附答案单选题（共单选题（共 5050 题）题）1、矿业工程在确定工期过程中，做法不合理的是（）。A.要同时明确协调内容和关系B.要因地制宜，量力而行C.合理配备所需资源D.总工期必须大于合同工期【答案】D2、进行矿山规划、设计的前提条件是具有被批准的（）。A.建设的可行性报告B.技术方案C.资源的勘探报告D.审批报告【答案】C3、根据岩土锚喷支护规范的围岩分类方法，属于稳定性较差的围岩是指：跨度为 35m 巷道的稳定时间为()。A.一个月以上B.10 天以内C.仅有几天D.1 天以内【答案】C4、建筑钢材中，关于钢结构主要特点的说法，错误的是()。A.钢材的材质均匀，材料强度高，可靠性好B.当周围环境存在辐射热，温度在 100以上时，就须采取防火和隔热措施C.钢结构制造简便，施工方便，工业化程度高D.钢材焊接性良好，可满足制造各种复杂结构形状的连接需要【答案】B5、层状岩体按单层厚度的划分，厚层为（）A.大于 0.1mB.大于 0.3mC.大于 0.5mD.大于 1.0m【答案】C6、裸体巷道竣工验收时最重要的分项是（）。A.锚杆质量B.喷射混凝土质量C.巷道的规格尺寸D.巷道漏水量【答案】C7、工序能力指数记为 CPK(或 CP)可以判别工序施工状态好坏。理想的工序能力指数的范围是（）。A.CPK0.67B.1.0CPK0.67C.1.33CPK1.0D.1.67CPK1.3【答案】D8、采用冻结法施工立井井筒时，做法正确的是（）。A.冻结深度穿过风化带即可B.水文观测孔应当打在井筒之外C.在冲积层段井壁不应预留或者后凿梁窝D.当采用双层或者复合井壁支护时，可以不进行壁间充填注浆【答案】C9、采用振动爆破揭开有煤（岩）与瓦斯突出危险的煤层时，采用（）的煤矿许用毫秒电雷管且不应跳段使用。A.铜脚线B.铁脚线C.铝脚线D.铝合金脚线【答案】A10、不属于工程索赔依据的索赔文件是（）。A.合同文件B.索赔款项(或工期)计算部分C.法律法规D.相关证据【答案】B11、不属于措施项目费的有（）。A.特殊地区施工增加费B.仪器仪表使用费C.脚手架工程费D.安全文明施工费【答案】B12、根据混凝土结构工程施工质量验收规范GB502042015 的规定，()可用于可焊性较差的钢筋。A.绑扎搭接B.套管灌浆连接C.焊接D.机械连接【答案】D13、在降水深度不超过 5m 的大渗透系统、大水量的土层中，宜选用（）方法降水。A.轻型井点B.喷射井点C.管井井点D.深井井点【答案】C14、煤矿井下爆破作业时，爆破作业面 20m 以内，瓦斯浓度应低于（）。A.0.1B.0.5C.1.0D.2.0【答案】C15、下列工业炸药中，不属于混合炸药的是（）.A.铵油炸药B.水胶炸药C.硝化甘油炸药D.乳化炸药【答案】C16、承发包双方在施工合同中约定的和合同价款无关的事项有（）。A.投标保证金的数额、支付方式及时间B.工程价款的调整因素、方法、程序、支付方式及时间C.承担计价风险的内容、范围以及超出约定内容、范围的调整方法。D.工程竣工价款结算编制与核对、支付方式及时间【答案】A17、毫秒延时爆破采用毫秒延时雷管使各个药包按不同时间顺序起爆的爆破技术。A.1B.2C.3D.4【答案】A18、关于钢材的力学性能，说法不正确的是（）。A.衡量钢材强度的指标有 3 个，分别是弹性模量、屈服强度和抗拉强度B.判断钢材塑性主要以两个指标来表示，分别是断后伸长率或延伸率和断面收缩率C.钢材塑性好，冲压、轧制困难D.冷弯性能是判别钢材常温下加工时抵抗发生裂缝的能力【答案】C19、根据中华人民共和国矿山安全法，应追究刑事责任的行为是（）。A.对事故隐患不采取措施而发生重大伤亡事故B.违章指挥，强令工人冒险作业C.矿长不具备安全专业知识又逾期不改正D.安全设施验收不合格，擅自投入生产又拒不停产【答案】A20、适用于软弱土层的钢筋混凝土预制桩接桩方法是()。A.焊接法B.法兰法C.绑扎法D.硫磺胶泥法【答案】D21、施工中，容易造成瓦斯积聚的做法是（）。A.通风的风路中减少漏风B.采用抽出式通风C.增大吸风能力D.对倾斜巷道采用上山掘进【答案】D22、在矿井水害中，不能体现井巷透水征兆的是()。A.井下工作人员眩晕、恶心B.煤层变湿、挂汗C.空气变冷、出现雾气D.底板鼓起、产生裂隙【答案】A23、导爆管雷管起爆方法是利用导爆管传递()点燃和引爆雷管。A.应力波B.超声波C.声波D.冲击波【答案】D24、对于混凝土工程的分部(子分部)工程的质量合格的一项条件是()。A.一般项目抽样计数应有 80合格B.观感质量不符合要求，但其他合格C.质量检查合格，但是资料不完整D.原材料缺验收资料，但所含工程的质量均应验收合格【答案】A25、影响基坑稳定性的说法，不正确的是（）。A.地下水是影响基坑稳定的不利因素B.动荷载的作用，造成土体失稳。C.土的冻融影响会降低土体的内聚力造成塌方D.土坡越陡对基坑稳定越有利【答案】D26、不属于副井系统的井下硐室是()。A.等候室B.调度室C.水仓D.管子道【答案】B27、钾矿井下爆破时，装药前应测定爆破作业面及其 20m 以内的所有巷道和起爆站等重要部位空气中的（）浓度，确认无危险时，方准进行爆破准备工作。A.氢气B.瓦斯C.氢气和瓦斯D.氧气【答案】C28、关于矿井设计工作，说法错误的是（）。A.矿井设计的一个重要依据是由勘查单位提供的地质勘查B.进行矿井设计前应掌握区内或邻近相似矿井的主要技术C.矿井设计应包括固体废弃物处理的内容D.矿井工业场地的布置应符合集中与分散相结合的原则【答案】A29、强夯法处理地基的施工特点，说法正确的是（）。A.使用机具设备较多B.施工工艺复杂C.费用较高D.施工速度快【答案】D30、根据煤矿井巷工程施工规范GB 505112010 规定，煤矿井巷采用冻结法凿井时，混凝土的入模温度以（）适宜。A.15B.20C.25D.30【答案】A31、用于施工井壁混凝土的模板，其组装后的外沿半径应（）。A.较井筒设计净半径大 14cmB.较井筒内径小 14cmC.等于井筒设计净半径D.等于井筒设计荒半径【答案】A32、当混凝土在运输过程中出现（）时，应在浇筑前重新搅拌A.塌落度不符合要求B.离析现象C.开始初凝D.硬结现象【答案】B33、混凝土板主要承受()的共同作用。A.轴力和弯矩B.轴力和扭矩C.弯矩和剪力D.剪力和扭矩【答案】C34、能够实施混合作业法的一个关键技术是（）。A.延长混凝土浇筑时间B.增加炮眼深度C.加长段高D.加大砌壁模板高度【答案】D35、矿山工程的建井工期是（）。A.准备期与矿井竣工期之和B.建井总工期C.矿井投产期D.竣工期【答案】D36、大型设备基础的封闭式施工方案是指()。A.大型设备基础施工应将周围封闭B.冬期施工，搭设临时大棚施工设备基础C.大型设备基础施工完毕后应及时封闭D.先吊装完厂房主体结构，再施工大型设备基础【答案】D37、储存的民用爆炸物品数量不得超过储存设计容量，对性质（）的民用爆炸物品必须分库储存。A.相似B.相抵触C.不稳定D.极不稳定【答案】B38、按照煤矿防治水细则规定，关于防治水工作原则，说法不正确是（）。A.预测预报B.有疑必探C.先掘后探D.先治后采【答案】C39、冻结法凿井所采用的双层井壁，通常是（）形式。（）A.外壁砌块砌筑、内壁混凝土浇筑B.外壁混凝土浇筑、内层滑模板施工C.外壁滑模施工、内壁混凝土浇筑D.外壁浇筑混凝土、内壁砌块砌筑【答案】A40、抗渗性要求较高且要求早强的防水工程，拌制混凝土时应掺加（）A.减水剂B.密实剂C.膨胀剂D.速凝剂【答案】B41、下列关于钢丝绳的用途，说法正确的是()。A.级钢丝绳可用于人员提升B.由不规则钢丝构成的异形钢丝绳可用作钢丝绳罐道C.圆形钢丝绳可作为摩擦轮提升的尾绳D.石棉钢丝绳比金属内芯钢丝绳更适用于有冲击负荷的条件【答案】B42、符合矿山安全规程要求的井下空气和防尘措施的是（）。A.井下采掘工作面进风流中的空气成分(按体积计算)，氧气不低于 15B.井下采掘工作面进风流中的二氧化碳不高于 1.0C.井下所有作业地点的空气含尘量不得超过 2mg/m3D.人风井巷和采掘工作面的风源含尘量不得超过 1.0mg/m3【答案】C43、施工单位接到质量通知单后在（）的组织与参与下，应尽快进行质量事故的调查，写出质量事故的报告。A.设计工程师B.项目经理C.监理工程师D.质量工程师【答案】C44、立井井筒基岩炮眼钻进时，不符合要求的是（）。A.应避开残眼和岩层裂隙B.井径直径小于 5m 时，宜采用伞形钻架钻眼C.掏槽眼应按要求增加深度D.每圈炮眼应钻至同一水平位置【答案】B45、在立井施工中，（）工作约占整个掘进工作循环时间的 5060，是决定立井施工速度的关键工作。A.钻眼爆破B.装岩提升C.井筒支护D.通风与排水【答案】B46、关于对凿井井架的要求，说法不正确的是()。A.应满足提升、悬吊设施的荷载要求B.井架围护材料应满足防爆要求C.应保证有足够的过卷高度和伞钻进出D.角柱跨度应满足各种提升方式要求【答案】B47、焊接结构的缺点是（）。A.连接密封性差B.构造复杂C.刚度小D.低温冷脆问题突出【答案】D48、井壁下沉时，井壁上沿应高出泥浆浆面 1.5m 以上，同时要及时排除泥浆，以免泥浆外溢和沉淀。为了防止片帮，泥浆面不得低于锁口以下（）A.0.5mB.0.7mC.0.8mD.1.0m【答案】D49、按照所用材料，地面建筑防水砂浆属于()。A.柔性防水B.刚性防水C.综合防水D.自防水【答案】B50、下列不属于质量保证体系的内容是（）。A.实施保证体系B.组织保证体系C.思想保证体系D.工作保证体系【答案】A多选题（共多选题（共 2020 题）题）1、人工挖孔灌注桩特点是（）A.施工的机具设备简单B.操作工艺简单C.作业时无振动D.无环境污染E.对周围的建筑物影响大【答案】ABCD2、矿井地面变电所应当设置在()。A.炸药库附近B.井底车场水平的副井附近C.绞车房附近D.压风机房附近E.与公路相连接【答案】CD3、电力起爆系统的组成包括（）。A.导线B.导火索C.电雷管D.起爆电源E.炸药【答案】ACD4、下列关于巷道安全施工的规定，正确的是（）。A.巷道掘进中途停止时，支护与工作面之间应留有一定距离B.放炮后支架有崩倒时，必须先行修复后方可进人工作面作业C.修复支架时，必须先检查帮、顶D.修复巷道应由外向里进行E.掘进工作面严禁空顶作业【答案】BCD5、采用钻井法凿井，说法正确的是()。A.钻井法以钻头刀具破碎岩石，用泥浆或其他介质进行洗井、护壁和排渣B.钻井期间，泥浆面必须高于地下静止水位 0.5m，且不得低于临时锁口 0.5mC.钻井法施工的井筒，其井壁多采用管柱形预制钢筋混凝土井壁，随钻随沉D.钻井时必须及时测定井筒的偏斜度，偏斜超过规定时，必须及时纠正E.预制井壁下沉的同时，要及时排除泥浆，以免泥浆外溢和沉淀【答案】AD6、隐蔽工程质量检验评定所依据的工程质量检查记录应有（）的共同签字。A.建设单位（含监理）B.施工单位C.设计单位D.质量监督部门E.质量安全检测单位【答案】AB7、按装药方式和装药空间形状分类的爆破方法有A.裸露药包法B.集中药包法C.炮孔法D.平面药包法E.药室法【答案】AC8、加快井巷工程关键路线施工速度的方法有（）。A.全面规划，统筹安排，综合平衡B.采取平行交叉作业施工方法C.合理制定井巷施工进度指标D.优选重点队伍施工关键工作E.采用新工艺、新技术、新装备，提高井巷工程单进水平【答案】ABD9、压风机房的位置应设置要求有（）。A.远离办公楼B.远离绞车房C.远离变电所D.广场主导风向的上风位置E.靠近主要负荷地【答案】ABD10、根据“矿山安全法实施条例”、“煤矿建设安全规范”等规章要求，下列强令性条款，正确的是建设单位（）。A.应对建设项目实行全面安全管理B.应给施工单位提供安全施工条件C.不得削减施工安全投入D.不得强令施工单位改变正常施工工艺E.不得强令施工单位抢进度【答案】ACD11、一般，利用永久井架凿井时需要改造的内容包括（）。A.立架改造B.对大量悬吊位置的加强处理C.增设稳定性连系杆D.增设卸矸台E.增设提升平台【答案】CD12、矿山井下巷道采用光面爆破时，周边眼应满足的要求有()。A.眼口落在井巷掘进的轮廓线外 50mmB.周边眼间距不大于 500mmC.采用低爆速炸药D.采用不耦合装药E.封泥全部采用黏土炮泥【答案】BCD13、加快井巷工程关键路线施工速度的方法有（）。A.全面规划，统筹安排，综合平衡B.采取平行交叉作业施工方法C.合理制定井巷施工进度指标D.优选重点队伍施工关键工作E.采用新工艺、新技术、新装备，提高井巷工程单进水平【答案】ABD14、根据金属非金属矿山安全规程的规定，关于防尘措施的说法，正确的是()。A.井下产尘点，采取综合防尘措施，应从抑制尘源开始B.缺水地区或湿式作业有困难的地点依旧采取湿式作业措施C.凿岩、出渣前，应清洗距工作面 30m 内的岩壁D.进风道及人行道、运输巷道的岩壁，每季度至少应清洗 1 次E.接触粉尘的作业人员必须戴防尘口罩【答案】AD15、立井井筒施工的掘进段高，由()等因素确定。A.井筒穿过岩层的性质B.涌水量大小C.井壁结构的形式D.井筒施工速度E.临时支护形式【答案】ABD16、关于矿山安全施工的说法，正确的是（）。A.采用普通法凿井，空帮距离不得大于 2mB.井筒注浆的深度应深入不透水岩层或坚硬岩层 510mC.采用井壁注浆时，井壁必须能承受最大注浆压力的强度D.锚杆的质量检验属于压力试验，锚杆不发生滑动说明锚杆质量合格E.锚杆的托板必须紧贴巷壁，并用螺母拧紧【答案】ABC17、井筒混合作业方式的主要特点是（）。A.加高了模板高度B.采用灵活、方便的整体金属伸缩式模板C.部分工序采用平行作业D.提升能力更强E.出矸方式更先进【答案】ABC18、下列属于副井系统硐室的是()。A.井筒与车场连接硐室B.主变电所C.水仓D.装载硐室E.附属井底水窝及泵房【答案】ABC19、地面施工控制测量中，基本水准点位置应设在()地方。A.能永久保存B.不受施工影响C.准高程最高点D.无振动E.无明显地质灾害【答案】ABD20、巷道施工一次成巷的主要特点是（）。A.可一次完成，不留收尾工程B.施工作业安全，质量好C.施工干扰多，速度慢D.节约材料、降低工程成本和施工计划管理可靠E.工作面不需要临时支护【答案】ABD大题（共大题（共 1010 题）题）一、四背景资料某施工单位承担一矿山立井井筒的施工任务，该立井井筒净直径 6.5m，深度 560m。其中表土段深度 30m，井壁厚度 650mm，采用井圈背板普通法施工。基岩段深度 530m，井壁厚度 500mm，混凝土强度等级为 C30，采用普通钻眼爆破法施工。施工单位编制了该井筒的施工组织设计，主要内容如下：1、井筒施工方案：井筒表土段采用短掘短砌单行作业。基岩段采用短段掘砌混合作业，伞钻打眼，炮眼深度 4.0m，中心回转抓岩机出渣，两套单钩吊桶提升，金属整体伸缩式模板砌壁，段高 3.5m。2、井内施工设备：主提升为 3m3吊桶，副提升为 2m3 吊桶；1 台 FTD-6 伞钻和 2 台 HZ-6 中心回转抓岩机均悬挂在三层吊盘上；金属伸缩式模板采用 4 根钢丝绳地面凿井绞车悬吊；混凝土溜灰管采用 2 根钢丝绳地面凿井绞车悬吊；压风管、供水管、环境钢风筒采用井壁固定；凿井吊盘采用 6 根钢丝绳悬吊；各种电缆按相关规定悬吊。3、井筒施工组织：井筒安排专业施工队伍实施滚班作业，掘进循环时间约 24 小时，月进尺不低于 80m。4、主要技术要求：井筒基岩施工必须采用光面爆破，装岩提升全面实行机械化作业，采用溜灰管下放混凝土，脱模时混凝土强度不低于0.5MPa，井壁厚度偏差符合设计要求，建成后的井筒总漏水量不大于10.0m3/h，且不得小于 1.0m3/h 以上的集中出水孔。井筒施工期间采用激光指向仪定向。该立井井筒施工组织设计编制完成后，上报相关部门进行审批，相关部门要求进行修改。施工单位及时进行了修改，最终获得批准执行。在井筒施工到深度 520m 时，吊盘工发现吊盘紧靠井筒一侧且下放困难，于是报告项目经理。经检查发现激光指向仪投点偏移井筒中心 300mm，井筒偏斜 100mm400mm，高度约 15m。问题 1、该井筒基岩段施工方案是否可行井筒施工设备布置存在哪些问题 2、从安全方面考虑，该井筒井内施工设备还缺少哪些说明理由。3、该井筒施工的主要技术要求存在哪些问题说明正确的技术要求。【答案】1、该井筒基岩段施工方案不可行。存在如下问题：（1）炮眼深度与模板段高不合理，模板高度应等于炮眼深度或大于炮眼深度。（2）将伞钻和 2台 HZ-6 中心回转抓岩机均悬挂在三层吊盘上不可行，且布置 2 台中心回转抓岩机不合理。（3）金属伸缩式模板不能用地面凿井绞车悬吊，应用稳定悬吊。混凝土溜灰管采用 2 根钢丝绳子地面凿井绞车悬吊不合理，也应用稳定悬吊。（4）不必用玻璃钢风筒，可采用压入式通风，胶质风筒即可。（5）吊盘采用6 根钢丝绳悬吊不必要，增加了井筒及地面的设施布置难度。（6）采用滚班作业制，此作业方式不受 24 小时限制，确定掘进循环时间约 24 小时，与滚班作业矛盾。（7）脱模时混凝土强度不低于 0.5MPa，不符合有关规定，应不低于0.7MPa。（8）该井筒深度 560m，小于 600m，因此建成后总漏水量应6m3/h，且不得有 0.5m3/h 以上的集中出水孔。施工组织设计中规定数值违反强制规定。2、从安全考虑，施工设备缺少安全梯。安全梯是井下出现停电、提升系统出现故障突发事故时人员撤离的设施，必须布置。3、在砌壁混凝土强度要求（不低于 0.5MPa），井筒建成后总漏水量要求（不大于 10m3/h，且不得有1.0m3/h 以上的集中出水孔）方面存在问题。符合规定的要求是：因采用短段掘砌混合作业，脱模时混凝土强度应不低于 0.7MPa；该井筒深度 560m，小于600m，因此建成后总漏水量应6m3/h，且不得有 0.5m3/h 以上的集中出水孔。4、对混凝土要求（1）混凝土入模温度不低于 5，（2）混凝土搅拌均匀，严格出现离板现象，（3）骨料粒径不得超过规定，防止出现堵管情况，（4）配合比和坍落度、添加剂符合设计。5、质量检查主要内容（1）混凝土原材料（外加剂）、强度符合规范要求，（2）模板应符合设计，（3）断面规格、厚度规格、钢筋布置规格等尺寸偏差应符合验收规范，壁厚充填材料符合设计要求，立井壁后充填密实。（4）防水、防渗混凝土应符合设计和相应国家规范要求。6、可能原因（1）未按规定校正激光指向仪，（2）工作面与激光指向仪距离大，光点扩散面积大，造成误差加大，（3）砌壁人员调中心不认真，立模时测量误差过大。（4）浇筑混凝土时未对称浇筑，造成一侧挤压，模板受力不均所致，（5）模板变形。二、背景资料某施工企业承担一地面建筑的基坑开挖：工程。基坑开挖深度为 5m，基坑北侧距基坑边缘 4m 处已有一栋三层永久建筑物，坑缘堆有施工单位的大量建筑钢材。基坑所处的地质条件为砂质土层，地下水位在地表以下 4m。基坑设计采用钢板桩支护。施工前建设单位为节约工程投资，指示更改支护设计，只在基坑北侧采用钢板桩支护，其它部位采用无支护的垂直开挖方式。结果基坑南侧在施工过程中出现较大变形，且一直未被发现，最终部分坍塌。因施工单位未及时处理，结果又引起了更大面积的塌方。事后施工单位准备就基坑坍塌造成的损失向建设单位索赔。该基坑宜采用何种降水方式？其最小降水深度应为多少？【答案】宜采用井点降水方式(2 分);最小降水深度应将水降至基坑底以下0.5m，即地表以下 5.5m 以下(2 分)。三、背景原设计某尾矿坝的初期坝采用石料构筑。因当地缺少砂石料，施工单位希望能就地取材，采用附近土体为原料施工土坝结构，并根据工程进度，要求业主在三天内答复。由于业主没有在三天内给予答复，施工单位认为业主已经同意施工单位的意见，就自行按照通常的质量要求施工了土坝结构。但结果引起纠纷。问题 1.比较透水性初期坝与土坝的结构和要求的区别。2.说明进行土坝施工应采取的措施。3.评价施工单位与业主间的纠纷。【答案】1.所谓透水性坝是由堆石体、上游面铺设反滤层和保护层构成。利于尾矿堆积坝迅速排水，降低尾矿坝的浸润线，加快尾矿固结，有利于坝的稳定。反滤层系防止渗透水将尾矿带出，是在堆石坝的上游面铺设的，另外在堆石与非岩石地基之间，为了防止渗透水流的冲刷，也需设置反滤层。堆石坝的反滤层一般由砂、砾、卵石或碎石三层组成，三层的用料粒径沿渗流流向由细到粗，并确保内层的颗粒不能穿过相邻的外层的孔隙，每层内的颗粒不应发生移动，反滤层的砂石料应是未经风化、不被溶蚀、抗冻、不被水溶解的石料。反滤层厚度不小于 400mm 为宜。为防止尾矿浆及雨水对内坡反滤层的冲刷，在反滤层表面需铺设保护层，其可用干砌块石、砂卵石、碎石、大卵石或采矿废石铺筑，以就地取材，施工简便为原则。在缺少砂石料的地区，经常用土坝作为初期坝，其造价低、施工方便。它要求筑坝土料级配良好，压实性好，可得到较高的干密度，较小的渗透系数，较大的抗剪强度。2.因土料透水性较尾矿差，当尾矿堆积坝达到一定高度时，浸润线往往从堆积坝坡逸出，易造成管涌，导致垮坝事故发生的可能。故土坝必须采用综合排渗设施以降低尾矿坝的浸润线。3.应该说，此纠纷的根源在于施工方。石坝改土坝应根据具体情况考虑，材料来源是考虑的一方面，土坝方案的修改影响不仅在于坝体本身，必须考虑综合排渗设施，经过安全评价，并取得设计单位的同意。而且其安全评价和施工中安全、质量等工作应受到符合资质条件的监理单位管理。施工单位不能以提出的申请作为更改施工方案的依据。当业主没有回复或没有另外指示时，应不影响原设计的落实;即使业主同意修改，也应经过设计单位设计或审核，重要的内容还应经过安全和环保部门同意后方可施工。四、某矿井工程项目，在实施过程中，施工单位遇到了如下几种情况：(1)3 月1 日，在施工运输石门时，遇到原地质资料提供的断层破碎带，并发生严重冒顶，造成施工单位增加施工费用支出 30 万元，影响工期 15d。施工单位在 3 月15 日处理完冒顶事故后，向工程师提出了索赔。(2)在施工下山时，5 月 1 日遇到地质资料提供的含水层，工程师认为该含水层不会造成大的事故，遂指示施工单位强行通过，结果导致涌水事故，造成施工单位经济损失 50 万元，影响总工期 30d。事故处理完成后项目经理休假 30d，回来后，项目经理提出了索赔。(3)8 月 1 日在施工顺槽时，由于遭遇地质资料未提供的断层，使得煤层上移，重新找到煤层后，影响工期 10d，施工单位额外支出费用 30 万元。施工单位在找到煤层后，立即向工程师提出了索赔。问题1分别分析几次事件中的索赔。2试述承包人的索赔程序。【答案】1事件 1 索赔不成立，因为该地质状况是在预先的地质报告中提供给了施工单位，施工单位的报价应该视为已经包含处理该不良地质情况的费用。事件 2 索赔理由成立，因为是工程师的错误指令造成了施工单位的经济和工期损失，但是索赔却不能成立，因为索赔意向超过了 28d，正确的做法应该是索赔事件发生后的 28d 之内提出索赔意向。事件 3 的索赔成立，因为是不可预见的地质情况造成了施工单位的损失，而且该特殊断层并未在地质报告中标注。2承包人的索赔程序是：(1)首先由承包人发出索赔意向通知。矿山工程索赔事件发生后，承包人应在索赔事件发生后的 28d 内向工程师递交索赔意向通知，声明将对此事件索赔。如果超过这个期限，业主(监理工程师)有权拒绝承包人的索赔要求。以后承包人将正式向业主(监理工程师)递交索赔报告。索赔意向通知提交后的 28d 内，或业主(监理工程师)同意的其他合理时间，承包人应递送正式的索赔报告。(2)业主(监理工程师)审核索赔报告。接到承包人的索赔意向通知后，业主(监理工程师)应认真研究、审核承包人报送的索赔资料，以判定索赔是否成立。判定索赔成立的原则包括：与合同相对照，事件已造成了承包人施工成本的额外支出，或总工期延误；造成费用增加或工期延误的原因，按合同约定不属于承包人应承担的责任，包括行为责任或风险责任；承包人按合同规定的程序提交了索赔意向通知和索赔报告。(3)确定合理的补偿额。经业主(监理工程师)核查同意补偿后，补偿的额度往往与承包人的索赔要求的额度不一致。主要原因有：对承担事件责任的界限划分不清或不一致；索赔证据不充分；索赔计算的依据和方法分歧较大等。双方应就索赔的处理进行协商。协商不成，可以按合同的争议条款提交约定的仲裁机构仲裁或诉讼。五、背景资料：某单位施工一胶带大巷，巷道净断面 22m2，长度 2500m，采用锚喷支护。地质资料显示胶带大巷在 840m860m 左右将穿过一断层，断层可能导水。设计单位要求巷道穿越断层段增加 U29 钢支架加强支护，钢支架间距0.5m。在巷道施工到 835m 时，施工单位发现巷道围岩较稳定；施工到 840m时，发现巷道围岩逐渐破碎，岩帮有少量出水。施工技术负责人要求立即进行短掘短喷（支护），并按设计要求增加 U29 钢支架支护。在采用 U29 钢支架支护时，为确保支架稳定，施工人员在柱腿底部用浮矸填平，并用拉杆将相邻钢支架连接牢固；同时，施工人员按现场质检人员的要求，将支架顶部和帮部用背板背实。施工过程中，巷道出水情况一直比较稳定。巷道施工穿越断层后约一个月，当班班长发现 833m843m 段巷道顶部喷射混凝土局部离层、开裂严重，于是立即安排一名工人留下进行处理，其余人员撤离该巷道，安排到其他巷道工作面施工。在处理过程中。发生冒顶事故，造成该工人死亡的安全事故。问题：（1）施工单位在穿越断层前，应做好哪一项工作简要说明理由及具体的工作内容。（2）在穿越断层和处理喷射混凝土施工质量问题中，施工单位的做法存在哪些不妥之处分析喷射混凝土开裂可能原因。（3）根据生产安全事故报告和调查处理条例该事故为哪一等级事故说明理由。（4）该事故的责任应由施工单位哪些人员承担【答案】六、背景某施工单位承建一立井工程，井筒深度 500m。应建设单位要求，合同约定建成后的井筒涌水量不超过 10m3h。施工单位施工至井深 360m 处发现岩壁有较大出水点，且井筒涌水量突然超过原地质资料提供数据的 2 倍多。施工单位经过紧急抢险处理后才完成混凝土浇筑工作，然后报告了监理工程师。三个月后验收井筒质量时，虽无集中出水，但井筒涌水量达到 8m3h。质量检验部门不予签字。建设单位怀疑井壁质量有问题，强行要求在 360m 处破壁打 4 个检查孔，施工单位不仅拒绝，且提出抢险损失的索赔。事后还引起了建设单位以质量检验部门不签字为由的拒付工程款纠纷。问题?1质量检验单位不予签字认可是否合理?说明理由。?2施工单位按建成后井筒涌水量不超过 10m3h的合同要求组织施工是否正确?应如何处理?3井筒岩壁有出水点时可采取哪些保证井壁施工质量的措施?有较大出水点时，应如何处理?4施工单位拒绝建设单位破壁检查的做法是否合理?说明理由。【答案】1质量检验单位不予签字认可是合理的。根据煤矿井巷工程质量验收规范GB50213-2010 规定，立井井筒建成后总漏水量6m3h(井筒深度600m)，合同的井筒涌水量要求不符合煤矿井巷工程质量验收规范GB502132010 的要求有权拒绝签字。2施工单位按建成后井筒涌水量不超过10m3h 的合同要求组织施工不正确。10m3h 不符合规范要求，施工单位应在合同签订前明确向建设单位提出要求：立井井筒建成后总漏水量6m3h(井筒深度600m)。并在投标书中提出相应的施工技术措施，工程费用和工期要求。3岩壁有出水点时，可采取的方法有“堵、截、导”。当水大时，一般应采用导水管将水导到井内，避免冲淋正在浇筑的井壁，待混凝土凝固后进行注浆。4施工单位拒绝建设单位破壁检查的做法是合理的。按规定，破壁检查孔不得超过 2 个。七、背景某基坑开挖工程，合同挖方量为 7000m3，直接费单价 5.2 元/m，综合费率为直接费 20%。按经甲方批准施工方案及进度计划，乙方租用一台 1m3 的反铲（租赁费 550 元/台班）开挖，6 月 11 日开工，6 月 20 日完工。施工中发生下列事件：事件 1：因反铲大修，晚进场 1 日，造成人员窝工 10 工日；事件2：遇未预见的软土层，接工程师要求于 6 月 15 日开始停工的指令，进行地质复査，配合用工 15 工日，6 月 19 日接工程师次日复工指令及开挖加深 1.5m 的设计变更通知，增加挖方量 1400m3；事件 3：6 月 20 日至 22 日遇百年不遇的暴雨，开挖暂停，造成人员窝工 30 工日；事件 4：6 月 23 日修复暴雨损坏正式道路用工 30 工日，6 月 24 日恢复挖掘，至 6 月 30 日完工。问题逐项分析上列事件，乙方是否可向甲方索赔？为什么？如可索赔，各可索赔工期几天？可索赔费用多少？（假设人工单价 25 元/工日，管理费为 30%）【答案】事件 1：不可索赔，属承包商责任；事件 2：可索赔，遇未预见的地质条件，由甲方承担；可索赔工期 5 日（1519 日），用工费255(1+30%)=487.5 元；机械费 5505=2750 元。工程师指令变更设计加深基坑，可索赔，其工程费为 14005.2(1+20%)=8736 元；事件 3：因大暴雨停工，属不可抗力，工期顺延；不可索赔窝工费；事件 4：可索赔，修复因不可抗力造成的工程损失，由甲方承担；可索赔工期 1 日，人工费2530(1+30%)=975 元；机械费 5501=550 元。八、某施工单位承接了一铅锌矿的主要运输巷道施工，该巷道围岩比较坚硬，施工队为加快施工进度，采用减少炮眼数目、缩短钻眼时间、增大装药量的方法进行爆破掘进。工程实施后发现，巷道表明严重不平整，为达到验收要求，只能局部加大喷射混凝土的厚度，造成工程成本的增加。【问题】1.巷道掘进对钻眼爆破工作有何要求？2.巷道光面爆破的质量标准是什么？3.喷射混凝土支护巷道的质量要求是什么？【答案】1.巷道掘进对钻眼爆破工作有何要求？答：巷道掘进对钻眼爆破工作的要求包括：1）炮眼利用率要高，炸药和雷管的消耗量要低；2）巷道断面尺寸应符合设计要求和规范的标准，方向与坡度符合设计规定；3）对巷道围岩的震动和破坏要小，以利于巷道的维护；4）岩石块度和岩堆高度要适中，以利于提高装岩效率。2.巷道光面爆破的质量标准是什么？答：巷道光面爆破的质量标准是：1）围岩面上留下均匀眼痕的周边眼数应不少于其总数的 50%;2）超挖尺寸不得大于150mm，欠挖不得超过质量标准规定；3）围岩面上不应有明显的炮震裂缝。3.喷射混凝土支护巷道的质量要求是什么？答：喷射混凝土支护巷道质量要求是：1）喷射混凝土所用的水泥、水、骨料、外加剂的质量，喷射混凝土的配合比、外加剂掺量等符合设计要求；喷射混凝土强度及其强度检验符合有关规定；2）喷射混凝土支护规格偏差、喷射混凝土厚度符合规定；3）喷射混凝土的表面平整度和基础深度的允许偏差及其检验方法符合有关规定。九、某公司单位承担一矿井项目，其中一条炸药库通风巷由名为“英雄”队承担。通风巷道为岩石巷道，围岩为泥岩，中等稳定，但是断面较小；设计为锚喷支护。施工队采取连掘连喷的施工方法，即掘进并锚杆支护近 25m(3d)，然后进行喷混凝土 25m，反复推进。承包单位为缩短工期，对各施工队提出了进度竞赛。“英雄”队的年轻工人为缩短喷混凝土的工时，以为自己年轻力壮，放弃了口罩等防护用品；为解决喷混凝土的粉尘问题，班组采取了加大通风风量，并安排更多劳力，用轮流上阵的方法。某段施工巷道月底验收共计 82m，除检查质量记录表外，还对喷混凝土进行了实际抽查，抽查发现混凝土喷层有开裂、脱落；且帮脚有较多混凝土残余料。该段巷道的喷混凝土强度试样报告2 份，暂无最终试验报告；在监理的要求下，现场人员取 100mm 立方的混凝土试件的模具 3 个，平放在岩帮墙角的地面，开机后直接往模具两面敞开的方向喷混凝土料，一直等模具喷满后用抹刀将盛满模具的混凝土压实抹平，留工地养护。监理人员发现后认为制模方法不对。监理工程师还对施工单位通风超标、施工人员不戴劳保防护用品等违规行为提出了批评。问题1通风超标可能是什么问题?说明原因并给出可能超标项目的标准。2以为年轻力壮，不戴口罩，以及加大风流、轮流作业的做法为什么是错误的?有什么严重后果?3指出喷混凝土试件制作过程中存在的问题和正确做法。【答案】1通风超标是指风速过大。可能的原因是因为提高了风量供给同时巷道断面又小，必然会导致风速抬高。按照安全规程要求，掘进的岩石巷道，最低风速为 015ms，最高风速不得超过 4ms。2错误的地方在于喷混凝土是一个粉尘作业区，操作人员不戴防护工具，并且因为增加风流而造成风速提高，粉尘飞扬，危害施工人员。年轻人员工作量大，体力消耗大、呼吸量大，加之轮流作业的体能消耗更多，容易吸人更多粉尘。这些状态和措施行为是反而增加了对年轻人的危害。其后果是容易造成矽肺职业病。矽肺病的严重后果是至今尚未有有效治疗手段。3存在的问题有：(1)采用混凝土试件模具来取样不正确，应采用大板模具；(2)平放模具不正确，应成 80角左右斜放；(3)开机后直接喷模不正确，应等混凝土喷射材料稳定后再喷模；(4)用抹刀压实刮平做法不正确，应直接刮平即可。一十、四背景资料某施工单位承担一矿山立井井筒的施工任务，该立井井筒净直径 6.5m，深度 560m。其中表土段深度 30m，井壁厚度 650mm，采用井圈背板普通法施工。基岩段深度 530m，井壁厚度 500mm，混凝土强度等级为 C30，采用普通钻眼爆破法施工。施工单位编制了该井筒的施工组织设计，主要内容如下：1、井筒施工方案：井筒表土段采用短掘短砌单行作业。基岩段采用短段掘砌混合作业，伞钻打眼，炮眼深度 4.0m，中心回转抓岩机出渣，两套单钩吊桶提升，金属整体伸缩式模板砌壁，段高 3.5m。2、井内施工设备：主提升为 3m3吊桶，副提升为 2m3 吊桶；1 台 FTD-6 伞钻和 2 台 HZ-6 中心回转抓岩机均悬挂在三层吊盘上；金属伸缩式模板采用 4 根钢丝绳地面凿井绞车悬吊；混凝土溜灰管采用 2 根钢丝绳地面凿井绞车悬吊；压风管、供水管、环境钢风筒采用井壁固定；凿井吊盘采用 6 根钢丝绳悬吊；各种电缆按相关规定悬吊。3、井筒施工组织：井筒安排专业施工队伍实施滚班作业，掘进循环时间约 24 小时，月进尺不低于 80m。4、主要技术要求：井筒基岩施工必须采用光面爆破，装岩提升全面实行机械化作业，采用溜灰管下放混凝土，脱模时混凝土强度不低于0.5MPa，井壁厚度偏差符合设计要求，建成后的井筒总漏水量不大于10.0m3/h，且不得小于 1.0m3/h 以上的集中出水孔。井筒施工期间采用激光指向仪定向。该立井井筒施工组织设计编制完成后，上报相关部门进行审批，相关部门要求进行修改。施工单位及时进行了修改，最终获得批准执行。在井筒施工到深度 520m 时，吊盘工发现吊盘紧靠井筒一侧且下放困难，于是报告项目经理。经检查发现激光指向仪投点偏移井筒中心 300mm，井筒偏斜 100mm400mm，高度约 15m。问题 1、该井筒基岩段施工方案是否可行井筒施工设备布置存在哪些问题 2、从安全方面考虑，该井筒井内施工设备还缺少哪些说明理由。3、该井筒施工的主要技术要求存在哪些问题说明正确的技术要求。【答案】1、该井筒基岩段施工方案不可行。存在如下问题：（1）炮眼深度与模板段高不合理，模板高度应等于炮眼深度或大于炮眼深度。（2）将伞钻和 2台 HZ-6 中心回转抓岩机均悬挂在三层吊盘上不可行，且布置 2 台中心回转抓岩机不合理。（3）金属伸缩式模板不能用地面凿井绞车悬吊，应用稳定悬吊。混凝土溜灰管采用 2 根钢丝绳子地面凿井绞车悬吊不合理，也应用稳定悬吊。（4）不必用玻璃钢风筒，可采用压入式通风，胶质风筒即可。（5）