重庆市2023年一级建造师之一建矿业工程实务能力检测试卷B卷附答案.doc

重庆市重庆市 20232023 年一级建造师之一建矿业工程实务能力年一级建造师之一建矿业工程实务能力检测试卷检测试卷 B B 卷附答案卷附答案单选题（共单选题（共 5050 题）题）1、凿岩爆破的炮眼封泥应用()的材质。A.煤粉B.水炮泥C.其他可燃性材料D.块状材料【答案】B2、时效强化是指经冷加工后，钢的屈服强度和强度极限随着时间的延长而逐渐提高，()逐渐降低的现象。A.延性和硬度B.冷弯性能C.塑性和韧性D.抗弯强度和抗折强度【答案】C3、为了光爆效果，要求周边孔“平、直、齐、准”。关于“平、直、齐、准”的说法错误的是（）。A.周边眼方向要水行B.周边眼要垂直于工作面C.炮孔底部要落在同一平面上D.开孔位置要准确【答案】A4、矿山企业对安全卫生要求，正确的是（）A.井下。B.井下产尘点从控制尘源开始，采取综合防尘土措施C.运输井巷每天用清水洗一次的规定D.防尘供水应采用分散式供水【答案】B5、根据建设工程工程量清单计价规范GB50500-2013，投标企业可以根据拟建工程的具体施工方案进行列项的清单是（）。A.分部分项工程量清单B.措施项目清单C.其他项目清单D.规费项目清单【答案】B6、斜井回填时要两侧对称回填，回填土应分层夯实。采用人力打夯时，每层厚度不大于（）A.100mmB.200mmC.300mmD.400mm【答案】B7、矿业工程竣工资料的质量要求内容不包括（）。A.工程竣工资料内容与工程实际相符合B.工程竣工资料签字盖章手续完备C.工程竣工资料使用易褪色的材料书写D.工程竣工资料应为原件【答案】C8、常见工程索赔类型中不包括（）。A.客观条件变化引起索赔B.因为发包方违约引起的索赔C.因合同文件缺陷引起的索赔D.施工资料由于管理不善缺失【答案】D9、倾斜巷道运送人员安全要求正确的是（）。A.垂深超过 100m 的倾斜巷道应采用机械运送人员上下B.倾斜井巷运送人员的人车必须有跟车人C.在新建的矿井倾斜巷道运送人员可以使用普通斜井人车D.多水平运输各水平发出的信号必须一致【答案】B10、岩土注浆工作要选择的工艺参数，不包括()。A.注浆量B.注浆孔间距C.裂隙的浆液饱满度D.注浆压力【答案】C11、属于安全炸药的是（）A.第一类炸药B.第二类炸药C.第三类炸药D.第四类炸药【答案】A12、减水剂防水混凝土的特点是（）。A.抗冻性好B.拌合物流动性好C.早期强度高D.密实性好【答案】B13、煤矿井下爆破作业时，爆破作业面 20m 以内，瓦斯浓度应低于（）。A.0.1B.0.5C.1.0D.2.0【答案】C14、目前建井工作期间工作面高温问题的处理方法以()降温为主。A.井下制冷?B.个人防护?C.封闭热源?D.通风【答案】D15、采用冻结法施工立井井筒时，做法正确的是（）。A.冻结深度穿过风化带即可B.水文观测孔应当打在井筒之外C.在冲积层段井壁不应预留或者后凿梁窝D.当采用双层或者复合井壁支护时，可以不进行壁间充填注浆【答案】C16、毫秒延时爆破是采用()使各个药包按不同时间顺序起爆的爆破技术。A.毫秒延时雷管B.导爆管雷管C.12 秒延时雷管D.14 秒延时雷管【答案】A17、涂刷第一遍防水涂料后，应在铺设玻璃纤维布同时涂刷第二遍防水涂料。总厚度应符合产品技术性能要求。玻纤布的接搓应顺流水方向搭接，搭接宽度应不小于（）。A.50mmB.80mmC.100mmD.120mm【答案】C18、巷道掘进中，关于炮孔布置的要求，说法错误的是（）。A.有较低的炮眼利用率B.块度均匀，大块率少C.爆堆集中，飞石距离小D.不会损坏支架【答案】A19、施工中，为提高装岩和排矸的速度，往往每隔（）设一调车躲避硐，以便于汽车进入工作面前调车。A.30mB.50mC.80mD.100m【答案】D20、用以稳定边坡的重力挡墙，其高度处理的正确做法是（）。A.重力挡墙不宜低于 12mB.重力式挡墙的高度应完全由设计确定C.重力挡墙高度宜小于 12mD.重力式挡墙不能由设计计算确定【答案】C21、矿业工程项目的风险性主要体现在（）。A.工期长B.条件难C.项目效益低D.多项条件的不确定【答案】D22、施工中，为提高装岩和排矸的速度，往往每隔（）设一调车躲避硐，以便于汽车进入工作面前调车。A.30mB.50mC.80mD.100m【答案】D23、根据合同法的规定，以下变更的做法正确的是（）。A.变更是施工方确定，监理发布变更令B.巷道支护形式已变更则原支护形式的工程费取消C.由业主提出的变更其价款由施工方提出确定D.施工方可以在施工中为加快进度提出变更要求【答案】D24、防水卷材的两幅卷材间搭接长度，要求长边不小于（），短边不小于（）。A.100mm；120mmB.100mm；150mmC.120mm；150mmD.150mm；120mm【答案】B25、对于矿业工程项目而言，制约项目规模大小的首要因素是（）。A.市场因素B.环境因素C.技术因素D.矿产资源因素【答案】D26、碳素钢根据其含杂质的多少，可以分为（）。A.普通钢B.低合金钢C.工具钢D.特殊钢【答案】A27、下列合同文件中对同一内容的规定不一致时，应以（）中的规定为准。A.通用合同条款B.技术标准C.专用合同条款D.已标价工程量清单【答案】C28、通常，梯形金属支架腿下焊有钢板，其主要目的是为了()。A.提高支架的稳定性B.增加支架的承载能力C.避免支架腿插入底板太深D.改变支架的被动受力性质【答案】C29、在工程的安全生产管理体系中，()是安全生产管理的责任主体和核心。A.国家安全监察总局B.企业上级主管部门C.政府行政主管部分D.企业【答案】D30、对矿井施工而言，下列因素中比较容易引起井下火灾的是（）。A.坑木堆放及木支架引燃B.再生火源致燃C.井下自燃D.电气烧焊【答案】D31、基坑土方开挖的顺序和方法的正确原则是“开槽支撑、先撑后挖、()、严禁超挖”。A.一次到底B.分片开挖C.分层开挖D.先浅后深【答案】C32、在井下含水地层中实施钻眼爆破作业，应选用（）炸药。A.铵梯B.铵油C.浆状D.乳化【答案】D33、巷道掘进与永久支护平行的作业方式，一般要求掘进断面大于（）。A.5mB.8mC.12mD.14m【答案】B34、从可行性研究、勘察设计、组织施工、设备订货、职工培训直到竣工验收，全部工作交由一个承包公司完成，这种承包方式称为（）。A.专项承包B.项目承包C.项目总承包D.阶段承包【答案】C35、采用定额计算法确定工序延续时间，计算参数不包括（）nA.工序的工程量B.工序的辅助时间C.参与该工序的人力或机械数量D.工序的产量定额【答案】B36、边坡治理，采用重力式挡墙高度宜小于（）A.8mB.10mC.12mD.14m【答案】C37、能适应围岩变形而发挥其承载能力、避免支架损坏而可重复使用的是（）。A.可缩性支架B.梯形金属支架C.装配式钢筋混凝土支架D.木支架【答案】A38、土的塑性指数大，表示土的（）。A.天然含水量高B.土质更软C.土的含水量范围大D.土质更坚硬【答案】C39、巷道施工应采用一次成巷，只有特殊情况才允许采用分次成巷。允许采用分次成巷的巷道是（）。A.井底车场B.防水闸门C.防火闸门D.急需贯通的通风巷道【答案】D40、井底车场的水仓入口一般位于（）。A.井底车场最高标高位置B.井底车场最低标高位置C.管子道标高最低点D.管子道标高最高点【答案】B41、关于索赔的认识，正确的是（）。A.索赔的结果都要通过法院判决B.索赔都是由业主提出C.合同有变更就可能引起索赔D.施工顺序的变化不是索赔的理由【答案】C42、开采侏罗系煤层的矿井，主要充水含水层为（）。A.松散砂层含水层B.基岩裂隙带（水）C.煤层顶板砂岩含水层D.岩溶含水层【答案】B43、探水钻孔的超前距一般取多少（）。A.50B.25C.20D.5【答案】A44、采用定额计算法确定工序延续时间，计算参数不包括（）nA.工序的工程量B.工序的辅助时间C.参与该工序的人力或机械数量D.工序的产量定额【答案】B45、根据水工混凝土施工规范DLT 51442015 规定，矿山工程混凝土施工中，温和地区的日平均气温稳定在()以下时，混凝土和钢筋混凝土施工就应采取冬期施工措施。A.0B.3C.5D.10【答案】B46、关于矸石、废石的处理，错误的方法是（）。A.不得向江河、湖泊、水库和废石场以外的沟渠倾倒B.凡有利用价值的，应最大限度地予以回收利用C.对有毒固体废物的堆放，必须采取防水、防渗、防流失等措施D.对含硫高的矿石或尾矿可直接排弃到矿井场地外堆放【答案】D47、矿井定向就是（）A.确定井下巷道的方向，B.将矿区地面平面坐标系统传递到井下，C.进行两个立井的贯通测量，D.采用水准测量导入平面坐标系统，【答案】B48、工序能力指数记为 CPK(或 CD)可以判别工序施工状态好坏。一般把工序能力指数分 5 级，其中，表示工序能力指数合格，但不充分的是等级（）。A.特级B.AC.BD.C【答案】C49、可用于瓦斯及煤尘突出矿井的炸药是()。A.3 级煤矿许用炸药B.乳化炸药C.水胶炸药D.铵油炸药【答案】A50、防水混凝土的施工技术要求，说法错误的是（）A.地下水位应降至防水工程底板垫层下500mmB.为增强混凝土的均匀性，机械搅拌不少于 1minC.应在终凝前覆盖浇灌的混凝土，保温养护不少于 14dD.;防水混凝土结构内部设置的各种钢筋或绑扎钢丝不得接触模板【答案】B多选题（共多选题（共 2020 题）题）1、地面炸药库区内的设施布置，应考虑包括()的安全距离。A.库区与居住区间B.库房间殉爆C.炸药库与库区间D.库区与输电线路间E.库区与道路【答案】ABD2、矿山防治水工作应当坚持预测预报、()的原则。A.有疑必探B.边探边掘C.先探后掘D.边探边采E.先治后采【答案】AC3、露天深孔台阶爆破常用的起爆顺序有（）几种。A.排间顺序起爆B.波浪式起爆C.复式起爆D.斜线起爆E.排间奇偶式顺序起爆【答案】ABD4、属于矿山安全规程要求检查的井下通风与环境的相关参数包括有（）。A.粉尘含量B.风速C.风质D.风量E.空气含氧量【答案】BCD5、根据矿山安全标准化要求，企业建立的安全生产方针和目标应做到（）。A.遵循“安全第一，预防为主，综合治理”的方针B.遵循“以人为本、风险控制、持续改进”的原则C.目标应具体，有的内容虽不能测量，但应确保能实现D.体现安全生产现状，并保持目标的长期稳定性E.为实现安全方针和目标建立有效的支持保障机制【答案】AB6、确定基坑开挖的土方边坡坡度时应考虑的主要因素有()。A.土质情况B.所使用的开挖机械情况C.施工地点气候情况D.基坑的深度E.边坡留置时间的长短【答案】ACD7、以下有关矿井通风设计的说法，正确的有（）。A.通风系统应简单、风流稳定、易于管理B.通风系统应具有抗灾能力，发生事故时，风流易于控制、人员便于撤出C.按井下同时工作的平均人数计算，每人每分钟的供风量不得小于 4mD.矿井必须建立测风机制，每 10 天至少进行 1 次全面测风E.无提升设备的风井允许风速最高 15ms，最低 1ms。【答案】ABD8、水位的观测资料可用于解决的问题包括（）。A.利用水位观测了解岩石的孔隙B.利用水位观测预报透水事故的发生C.利用水位观测了解断层的导水性D.利用水位观测了解突水水源层位E.利用水位观测孔了解地下水与地表水的补给关系【答案】BCD9、金属非金属矿山建立的安全生产应急体系，应重点关注（）等重大风险内容。A.透水B.地压灾害C.尾矿库溃坝D.瓦斯突出灾害E.中毒和窒息【答案】ABC10、巷道掘进施工中的钻眼工作时间与（）因素有关。A.炮眼数目B.同时工作的钻机数量C.钻机平均钻速D.炮眼平均深度E.炮眼利用率【答案】ABCD11、露天矿边坡稳定的疏干工程施工包括的内容有（）。A.疏水（孔）井B.边坡输排水工程C.排水巷道施工D.防洪堤修筑E.深、浅孔的穿孔工程【答案】ACD12、电力起爆系统的组成包括（）。A.导线B.导火索C.电雷管D.起爆电源E.炸药【答案】ACD13、以下关于立井井筒注浆施工，叙述正确的是（）。A.注浆的作用包括治水防渗、地层加固和地基加固三个方面B.注浆前，必须编制注浆工程设计和施工组织设计C.按注浆压力可分为静压注浆和高压喷射注浆，高压喷射注浆压力一般为70MPaD.渗透注浆主要靠注入浆液的压力在注浆点周围形成压力浆泡，使土体孔隙减小E.充填注浆是在较高的注浆压力下，把浆液注人破碎岩土体，改善岩土体稳定性【答案】ABC14、干法作业成孔灌注桩的施工程序包括()。A.钻孔B.搅拌泥浆C.下套管D.下钢筋笼E.灌注混凝土【答案】AD15、关于矿业工程技术档案的管理工作，以下观点正确的是（）。A.应随工程进度及时收集、整理B.应由有关责任方签字盖章C.应实行技术负责人负责制D.应在工程竣工验收时汇总并移交建设单位E.不能长期保存的竣工资料应为复印件【答案】ABCD16、为满足防水及其施工要求，防水材料应具有的性能有()。A.较高的抗渗性和耐水性B.一定的强度、粘结力、柔性与延性C.抗冻耐高温、耐腐蚀性D.一定的耐久性E.可浇灌性【答案】ABCD17、为减少混凝土体积变形引起的裂缝，可以采取的措施有()。A.合理选择采用低发热水泥B.提高砂石比减少混凝土空隙C.使用添加料减少水泥用量D.采用整体式浇筑以提高约束力E.适当延长拆模时间【答案】AC18、关于矿业工程项目的特点，说法比较合理的是()。A.矿井地质资料不准的重要因素是客观上勘察能力不够B.矿业工程必须有井上和井下系统间的联系C.矿井施工必须从地上通过井筒向地下逐步进行D.每个矿山工业场地都布置有自己的选矿生产系统E.矿业工程项目内容到公路或铁路的储运站为止【答案】ABC19、提高混凝土性能可采取的方法和措施有()。A.提高混凝土强度B.提高混凝土抗变形能力C.提高混凝土耐久性D.提高混凝土运输效率E.减少混凝土搅拌时间【答案】ABC20、注浆是矿山和岩土工程常用的技术，它的作用包括（）。A.治水防渗B.对构筑物加固C.地基加固D.地层加固E.是建造工程的必需的工序【答案】ACD大题（共大题（共 1010 题）题）一、背景某施工单位承包一立井井筒与井底环行车场项目。某一夜班，主提升绞车由司机张某一人值班，在下放吊桶时打吨，导致吊桶全速过放。当时李某正穿过吊桶下方去移动水泵，因躲闪不及被当场砸死。事故发生后，井下作业人员由于恐慌争先上井，杨某上半身被挤出吊桶外面，赵某没有保险带，为了安全就挤在吊桶中央。吊盘信号工在把吊桶稳好后就发出提升信号升井。在升井过程中，又突遇断电，赵某被甩出吊桶坠落身亡，而杨某被急剧摆动的吊桶挤成重伤。事故发生后，项目经理立即组织事故调查小组，并上报了施工单位有关领导，同时恢复生产。经调查，李某是从未从事过井下作业的民工，尚未签订劳动合同，仅经过 3 天简单培训就下井作业。问题 1.请说出事故过程中有哪些人违章，违章的内容是什么？2.项目经理在本次事故中有哪些违章行为，相关规定是什么？3.项目经理组织事故调查小组有何不妥，应该如何做？叙述事故的处理程序。【答案】1.违章人员和内容有：绞车司机打吨；李某违章穿越吊桶下方；杨某上半身伸出吊桶外缘；赵某乘吊桶没带保险带；吊盘信号工发现乘吊桶人员违章而继续打点升井。2.违章安排主提升司机 1 人操作，要求必须是 1 人操作 1 人监护；尚未签订劳动合同就安排下井工作的做法与劳动法不符；且安排未经合格培训的人员下井违章，要求下井作业人员必须经过培训合格并取得下井资格证方可下井作业。3.项目经理无权组织事故调查小组。重大事故发生后，事故发生单位必须以最快方式，1 小时内向上级主管部门和事故发生地的市、县级建设行政主管部门极检察、劳动（如有人身伤亡）部门报告；事故发生单位属于国务院部委的，应同时向国务院有关主管部门报告。同时，事故发生单位应当在 24 小时内写出书面报告，按上述程序和部门逐级上报。事故放生后，首先要迅速抢救伤员，并保护事故现场。事故调查组的组成：发生人员轻伤、重伤事故，由企业负责人或指定的人员组织施工生产、技术、安全、劳资和工会等有关人员组成事故调查组，进行调査。死亡事故由企业主管部门会同事故发生地的市（或区）劳动部门、公安部门、人民检察院、工会组成事故调查组进行调查。重大伤亡事故应按照企业的隶属关系，由省、自治区、直辖市企业主管部门或国务院有关主管部门，公安、监察、检察部门、工会组成事故调查组进行调查。也可邀请有关专家和技术人员参加。特大事故发生后，按照事故发生单位的隶属关系，由省、自治区、直辖市人民政府或者国务院归口管理部门组织特大事故调査组，负责事故的调查工作。特大事故调查组应当根据所发生事故的具体情况，由事故发生单位归口管理部门、公安部门、监察部门、计划综合部门、劳动部门等单位派员组成，并应邀请人民检察机关和工会派员参加。必要时，调查组可以聘请有关方面的专家协助进行技术鉴定、事故分析和财产损失的评估工作。二、某井工矿主井井筒设计深度 560m，井筒净直径 6m，建设单位经过公开招标同某施工单位签订了施工合同，合同专用条款规定，工程造价和工期的基础井筒涌水量 20m3h。井筒施工到 368m 位置时，放炮后井筒涌水量达到 23m3h。施工单位在没有采取措施的情况下进行了混凝土浇筑。脱模后发现井壁蜂窝麻面严重，井筒一侧半径偏差达到一 20mm。建设单位提出返工处理，施工单位为此额外支出 3 万元，影响工期 20d，要求索赔。问题?1建设单位要求返工的主要依据是什么?应该如何应对施工单位的索赔，为什么?2案例中，影响井筒净半径误差的原因主要有哪些?3在该案例中造成蜂窝麻面的主要因素可能有哪些?4施工过程中常用的处理井壁淋水有哪些措施?【答案】1主要依据是井壁半径偏差不合格。根据规范规定，当井筒采用混凝土支护，且井内有提升装备时井筒内半径的允许偏差为+50mm。对施工单位的索赔不给予支持，因为涌水量超出 20m3h 不会造成井筒半径尺寸的不合格，不是影响工期和费用的原因。?2通常影响井筒半径尺寸误差的主要原因包括测量误差、模板安装误差、施工失误等。本案例的主要原因应是施工没有采取专门措施。包括模板变形，造成井筒不同方向半径尺寸有大有小；支模板时没有校核测量造成的偏差，或是支模板人不负责任造成模板偏向一侧；如果混凝土未对称浇筑，在一侧浇筑过高时会对模板形成挤压，使模板跑偏，也可造成井筒半径尺寸误差等。?3影响井壁蜂窝麻面的主要原因有：涌水直接进入混凝土冲走水泥浆；混凝土振捣操作不规范；混凝土粘模，没有及时清理，没有刷脱模剂等原因。?4施工中一般处理井壁淋水的措施有：截水和导水。截水就是在吊盘上方设置一圈截水槽，将井壁淋水截住并用软管引到吊盘上的水箱中；导水就是在浇筑混凝土井壁时，设置挡水层，在挡水层后面埋设导水软管，将岩帮涌水导出到模板外面，不致进入混凝土中，在混凝土强度达到一定要求后，再注浆将井壁后面充实堵水。三、背景某基坑开挖工程，合同挖方量为 7000m3，直接费单价 52 元m，综合费率为直接费 20。按经甲方批准施工方案及进度计划，乙方租用一台 1m3的反铲(租赁费 550 元台班)开挖，6 月 11 日开工，6 月 20 日完工。施工中发生下列事件：事件 1：因反铲大修，晚进场 1 日，造成人员窝工 10 工日；事件2：遇未预见的软土层，接工程师要求于 6 月 15 日开始停工的指令，进行地质复查，配合用工 15 工日，6 月 19 日接工程师次日复工指令及开挖加深 15m的设计变更通知，增加挖方量 1400m3；事件 3：6 月 20 日至 22 日遇百年不遇的暴雨，开挖暂停，造成人员窝工 30 工日；事件 4：6 月 23 日修复暴雨损坏正式道路用工 30 工日，6 月 24 日恢复挖掘，至 6 月 30 日完工。问题逐项分析上列事件，乙方是否可向甲方索赔?为什么?如何索赔，各可索赔工期几天?可索赔费用多少?(假设人工单价 25 元工日，管理费为 30)【答案】事件 1：不可索赔，属承包商责任。事件 2：可索赔，遇未预见的地质条件，由甲方承担；可索赔工期 5 日(1519 日)，用工费255(1+30)=487.5 元；机械费 5505=2750 元。工程师指令变更设计加深基坑，可索赔，其工程费为 14005.2(1+20)=8736 元。事件 3：因大暴雨停工，属不可抗力，工期顺延；不可索赔窝工费。事件 4：可索赔，修复因不可抗力造成的工程损失，由甲方承担；可索赔工期 1 日，人工费2530(1+30)=975 元；机械费 5501=550 元。四、四背景资料某施工单位承担一矿山立井井筒的施工任务，该立井井筒净直径 6.5m，深度 560m。其中表土段深度 30m，井壁厚度 650mm，采用井圈背板普通法施工。基岩段深度 530m，井壁厚度 500mm，混凝土强度等级为 C30，采用普通钻眼爆破法施工。施工单位编制了该井筒的施工组织设计，主要内容如下：1、井筒施工方案：井筒表土段采用短掘短砌单行作业。基岩段采用短段掘砌混合作业，伞钻打眼，炮眼深度 4.0m，中心回转抓岩机出渣，两套单钩吊桶提升，金属整体伸缩式模板砌壁，段高 3.5m。2、井内施工设备：主提升为 3m3吊桶，副提升为 2m3 吊桶；1 台 FTD-6 伞钻和 2 台 HZ-6 中心回转抓岩机均悬挂在三层吊盘上；金属伸缩式模板采用 4 根钢丝绳地面凿井绞车悬吊；混凝土溜灰管采用 2 根钢丝绳地面凿井绞车悬吊；压风管、供水管、环境钢风筒采用井壁固定；凿井吊盘采用 6 根钢丝绳悬吊；各种电缆按相关规定悬吊。3、井筒施工组织：井筒安排专业施工队伍实施滚班作业，掘进循环时间约 24 小时，月进尺不低于 80m。4、主要技术要求：井筒基岩施工必须采用光面爆破，装岩提升全面实行机械化作业，采用溜灰管下放混凝土，脱模时混凝土强度不低于0.5MPa，井壁厚度偏差符合设计要求，建成后的井筒总漏水量不大于10.0m3/h，且不得小于 1.0m3/h 以上的集中出水孔。井筒施工期间采用激光指向仪定向。该立井井筒施工组织设计编制完成后，上报相关部门进行审批，相关部门要求进行修改。施工单位及时进行了修改，最终获得批准执行。在井筒施工到深度 520m 时，吊盘工发现吊盘紧靠井筒一侧且下放困难，于是报告项目经理。经检查发现激光指向仪投点偏移井筒中心 300mm，井筒偏斜 100mm400mm，高度约 15m。问题 1、该井筒基岩段施工方案是否可行井筒施工设备布置存在哪些问题 2、从安全方面考虑，该井筒井内施工设备还缺少哪些说明理由。3、该井筒施工的主要技术要求存在哪些问题说明正确的技术要求。【答案】1、该井筒基岩段施工方案不可行。存在如下问题：（1）炮眼深度与模板段高不合理，模板高度应等于炮眼深度或大于炮眼深度。（2）将伞钻和 2台 HZ-6 中心回转抓岩机均悬挂在三层吊盘上不可行，且布置 2 台中心回转抓岩机不合理。（3）金属伸缩式模板不能用地面凿井绞车悬吊，应用稳定悬吊。混凝土溜灰管采用 2 根钢丝绳子地面凿井绞车悬吊不合理，也应用稳定悬吊。（4）不必用玻璃钢风筒，可采用压入式通风，胶质风筒即可。（5）吊盘采用6 根钢丝绳悬吊不必要，增加了井筒及地面的设施布置难度。（6）采用滚班作业制，此作业方式不受 24 小时限制，确定掘进循环时间约 24 小时，与滚班作业矛盾。（7）脱模时混凝土强度不低于 0.5MPa，不符合有关规定，应不低于0.7MPa。（8）该井筒深度 560m，小于 600m，因此建成后总漏水量应6m3/h，且不得有 0.5m3/h 以上的集中出水孔。施工组织设计中规定数值违反强制规定。2、从安全考虑，施工设备缺少安全梯。安全梯是井下出现停电、提升系统出现故障突发事故时人员撤离的设施，必须布置。3、在砌壁混凝土强度要求（不低于 0.5MPa），井筒建成后总漏水量要求（不大于 10m3/h，且不得有1.0m3/h 以上的集中出水孔）方面存在问题。符合规定的要求是：因采用短段掘砌混合作业，脱模时混凝土强度应不低于 0.7MPa；该井筒深度 560m，小于600m，因此建成后总漏水量应6m3/h，且不得有 0.5m3/h 以上的集中出水孔。4、对混凝土要求（1）混凝土入模温度不低于 5，（2）混凝土搅拌均匀，严格出现离板现象，（3）骨料粒径不得超过规定，防止出现堵管情况，（4）配合比和坍落度、添加剂符合设计。5、质量检查主要内容（1）混凝土原材料（外加剂）、强度符合规范要求，（2）模板应符合设计，（3）断面规格、厚度规格、钢筋布置规格等尺寸偏差应符合验收规范，壁厚充填材料符合设计要求，立井壁后充填密实。（4）防水、防渗混凝土应符合设计和相应国家规范要求。6、可能原因（1）未按规定校正激光指向仪，（2）工作面与激光指向仪距离大，光点扩散面积大，造成误差加大，（3）砌壁人员调中心不认真，立模时测量误差过大。（4）浇筑混凝土时未对称浇筑，造成一侧挤压，模板受力不均所致，（5）模板变形。五、某尾矿坝的初期坝原设计采用石料构筑。因当地缺少砂石料，施工单位希望能就地取材，采用附近土体为原料施工土坝结构，并根据工程进度，要求业主在三天内答复。由于业主没有在三天内给予答复，施工单位认为业主已经同意施工单位的意见，就自行按照通常的质量要求施工了土坝结构。但结果引起纠纷。问题1比较透水性初期坝与土坝的结构和要求的区别。2说明进行土坝施工应采取的措施。3评价施工单位与业主间的纠纷。【答案】1所谓透水性坝是由堆石体、上游面铺设反滤层和保护层构成。利于尾矿堆积坝迅速排水，降低尾矿坝的浸润线，加快尾矿固结，有利于坝的稳定。反滤层系防止渗透水将尾矿带出，是在堆石坝的上游面铺设的，另外在堆石与非岩石地基之间，为了防止渗透水流的冲刷，也需设置反滤层。堆石坝的反滤层一般由砂、砾、卵石或碎石三层组成，三层的用料粒径沿渗流流向由细到粗，并确保内层的颗粒不能穿过相邻的外层的孔隙，每层内的颗粒不应发生移动，反滤层的砂石料应是未经风化、不被溶蚀、抗冻、不被水溶解的石料。反滤层厚度不小于 400mm 为宜。为防止尾矿浆及雨水对内坡反滤层的冲刷，在反滤层表面需铺设保护层，其可用干砌块石、砂卵石、碎石、大卵石或采矿废石铺筑，以就地取材，施工简便为原则。在缺少砂石料的地区，经常用土坝作为初期坝，其造价低、施工方便。它要求筑坝土料级配良好，压实性好，可得到较高的干密度，较小的渗透系数，较大的抗剪强度。2因土料透水性较尾矿差，当尾矿堆积坝达到一定高度时，浸润线往往从堆积坝坡逸出，易造成管涌，导致垮坝事故发生的可能。故土坝必须采用综合排渗设施以降低尾矿坝的浸润线。3应该说，此纠纷的根源在于施工方。石坝改土坝应根据具体情况考虑，材料来源是考虑的一方面，土坝方案的修改影响不仅在于坝体本身，必须考虑综合排渗设施，经过安全评价，并取得设计单位的同意。而且其安全评价和施工中安全、质量等工作应受到符合资质条件的监理单位管理。施工单位不能以提出的申请作为更改施工方案的依据。当业主没有回复或没有另外指示时，应不影响原设计的落实；即使业主同意修改，也应经过设计单位设计或审核，重要的内容还应经过安全和环保部门同意后方可施工。六、【背景资料】某施工单位承担了矿山井巷工程，与业主签订了建设施工合同，合同约定工期15 个月，开工日期为 2005 年 11 月 1 日，竣工日期为 2007 年 1 月 31 日。工期奖惩额为 5000 元d，工程保修期为 1 年。在施工过程中，由于发生地质条件变化，建设单位进行了设计变更，影响工期 10d；由于雨期影响材料进场，影响工期 5d；工程累计停电 20d；在施工过程中由于冒顶事故导致 2 人当场死亡，影响工期 10d；由于项目工期紧，井下一机电硐室未经验收，建设单位就投入使用；该工程实际竣工日期为 2007 年 2 月 20 日。【问题】1按事故发生的原因和事故后果严重程度，本工程发生的人身伤害事故属于哪一类别的事故?2根据矿山安全法实施条例，对本起伤亡事故处理时限是如何规定的?3施工单位是否应该承担该工程延误的责任?应该如何计算工期延误的奖惩数额?4该机电硐室未经验收便投入使用，其质量问题施工单位是否应当承担质量责任?应该如何处理?【答案】1按事故发生的原因，本工程发生的人身伤害事故属于物体打击类安全事故；按事故后果严重性属于重大伤亡事故。2根据矿山安全法实施条例，矿山事故调查处理工作应当自事故发生之日起 90 日内结束，遇有特殊情况可以适当延长，但不得超过 180 日。矿山事故结案后，应当处理结果。3工期延误 20d，其中设计变更影响的 10d 和停电影响的工期延误 20d 由建设单位承担；对于雨季影响材料进场和冒顶是一个有经验的承包商应当可以预见的，可以认为已经包含在合同工期内或者说是施工单位应当承担的风险。工期应该按提前 10d 计算，应该奖励施工单位 5 万元。4工程未经验收建设单位就投入使用，投入使用之日起即可视为工程移交日，由此发生的质量问题由业主承担责任。但出现质量问题的时间在保修期内，施工单位应当承担保修责任，派人检查维修；检查质量问题确实是由于施工单位的施工责任或施工质量造成的，施工单位应当承担维修费用。七、背景某新建矿井共有主井、副井和中央风井三个井筒，预计主井井筒施工准备时间 20 个月，矿井建设关键线路是：主井井筒工程(18)主井重车线(2)一水平运输大巷(10)采区下部车场(2)采区巷道(12)工作面准备巷道(2)工作面设备安装(2)矿井试运转(2)矿井投产移交(以上括号内数字为工程施工工期，单位：月)。问题 1该矿井建设总工期可以采用什么方法进行推算?2该矿井建井工期和总工期分别是多少?3若副井比主井提前结束到底，请预测一下该矿井建井工期。【答案】1矿井建设工期一般由井巷工程关键线路的施工期计算确定，也可根据与井巷工程密切关联的土建和机电安装工程施工期推算，或按主要生产设备订货、到货和安装的时间来进行推算。随着技术和管理方法的进步，在工程实施中关键线路会发生转移，或遇有一些特殊情况，如复杂大型设备的增加，井塔施工占用较长工期等，这时实际工期的确定应根据具体情况考虑。本案例矿井建设总工期可以采用关键线路来进行推算。2总工期：建井工期为：18+2+10+2+12+2+2+2=50 月建井总工期分别是：20+50=70 月 3若副井比主井提前结束到底，这时可能出现的情况较多：(1)主井施工进度正常，矿井建设的关键线路不变，这时矿井建设的工期不会发生变化。副井提前到底可提前进行主副井贯通工程施工工作，可加快井底车场巷道与硐室施工进度。(2)主井施工进度拖延，矿井建设的关键线路不变，这时矿井建设的工期会发生拖延。副井到底不会耽误井底车场巷道与硐室的施工进度。(3)副井比计划工期提前较多，在完成主副井贯通工程施工后主井仍没有到底时，这时可提前安排原关键线路上主井重车线工程施工，争取因为副井赢得的时间，推进井下巷道施工。因为是单井筒担负井下施工，因此受运输能力、通风条件等因素的限制。八、某矿井工程项目，在实施过程中，施工单位遇到了如下几种情况：(1)3 月1 日，在施工运输石门时，遇到原地质资料提供的断层破碎带，并发生严重冒顶，造成施工单位增加施工费用支出 30 万元，影响工期 15d。施工单位在 3 月15 日处理完冒顶事故后，向工程师提出了索赔。(2)在施工下山时，5 月 1 日遇到地质资料提供的含水层，工程师认为该含水层不会造成大的事故，遂指示施工单位强行通过，结果导致涌水事故，造成施工单位经济损失 50 万元，影响总工期 30d。事故处理完成后项目经理休假 30d，回来后，项目经理提出了索赔。(3)8 月 1 日在施工顺槽时，由于遭遇地质资料未提供的断层，使得煤层上移，重新找到煤层后，影响工期 10d，施工单位额外支出费用 30 万元。施工单位在找到煤层后，立即向工程师提出了索赔。问题1分别分析几次事件中的索赔。2试述承包人的索赔程序。【答案】1事件 1 索赔不成立，因为该地质状况是在预先的地质报告中提供给了施工单位，施工单位的报价应该视为已经包含处理该不良地质情况的费用。事件 2 索赔理由成立，因为是工程师的错误指令造成了施工单位的经济和工期损失，但是索赔却不能成立，因为索赔意向超过了 28d，正确的做法应该是索赔事件发生后的 28d 之内提出索赔意向。事件 3 的索赔成立，因为是不可预见的地质情况造成了施工单位的损失，而且该特殊断层并未在地质报告中标注。2承包人的索赔程序是：(1)首先由承包人发出索赔意向通知。矿山工程索赔事件发生后，承包人应在索赔事件发生后的 28d 内向工程师递交索赔意向通知，声明将对此事件索赔。如果超过这个期限，业主(监理工程师)有权拒绝承包人的索赔要求。以后承包人将正式向业主(监理工程师)递交索赔报告。索赔意向通知提交后的 28d 内，或业主(监理工程师)同意的其他合理时间，承包人应递送正式的索赔报告。(2)业主(监理工程师)审核索赔报告。接到承包人的索赔意向通知后，业主(监理工程师)应认真研究、审核承包人报送的索赔资料，以判定索赔是否成立。判定索赔成立的原则包括：与合同相对照，事件已造成了承包人施工成本的额外支出，或总工期延误；造成费用增加或工期延误的原因，按合同约定不属于承包人应承担的责任，包括行为责任或风险责任；承包人按合同规定的程序提交了索赔意向通知和索赔报告。(3)确定合理的补偿额。经业主(监理工程师)核查同意补偿后，补偿的额度往往与承包人的索赔要求的额度不一致。主要原因有：对承担事件责任的界限划分不清或不一致；索赔证据不充分；索赔计算的依据和方法分歧较大等。双方应就索赔的处理进行协商。协商不成，可以按合同的争议条款提交约定的仲裁机构仲裁或诉讼。九、背景资料某施工单位接受邀请，按照参加投标预备会进行现场考察编制投标文件的程序参加了一净直径 7.Om、深 650m 立井井筒的施工招标活动，并中标。该工程施工中发生了以下事件：（1）工程进行到第2 个月时又新进了一批水泥，施工单位首次组织材料员、工程技术人员对该批水泥进行进场联合验收，合格后用于工程施工。（2）在现浇钢筋混凝土井壁施工过程中，施工单位按照绑扎钢筋施工单位自检浇注混凝土的程序组织施工。（3）在完成 500m 井筒工程后，施工单位对其进行全面质量检查，结果如下表所示：指出事件（1）所存在的问题并说明正确做法。【答案】事件(1)所存在的问题：没有正规的材料进场验收制度(施工第二月才首次组织检验)(1 分);监理人员未参加对进场材料的联合验收(1 分)。正确做法：施工单位应建立工程材料进场联合验收制度(1 分);进场材料应组织材料员、工程技术人员及监理人员共同进行联合验收(1 分)。一十、背景某矿井倾斜巷道采用下山法施工，施工单位编制了施工作业规程，其中施工的安全技术措施及要求的主要条款为：(1)工作面采用电动式凿岩机钻眼，钻眼必须湿式作业；(2)工作面放炮工作由专职放炮工担任，考虑到围岩涌水量较少，决定采用非防水炸药；(3)工作面采用抽出式通风，风筒选用直径600mm 的胶皮风筒；(4)进行装岩前，必须进行喷雾洒水，定期清理岩壁；(5)施工中应设置防跑车装置，主要考虑在工作面上方 2040m 处设置可移动式挡车器：(6)巷道内每隔一定距离，在侧壁上开设排水硐室，安装排水设备，排除工作面的积水。问题1该巷道施工的安全技术措施的主要条款中是否有不正确的地方?请指出其存在问题。2针对本巷道施工的安全技术措施及要求中存在的主要问题进行修改。【答案】1巷道施工应编制施工作业规程，其中施工的安全技术措施及要求内容必须正确和完整，并符合矿山安全规程及相关规定，对于采用下山法施工，应特别注意预防跑车事故和及时排除工作面积水的问题。该巷道施工的安全技术措施及要求的主要条款中有不正确的地方，具体问题在第 1、2、3、?5、6款。第 1 款，井下巷道钻眼工作一般不采用电动式凿岩机，与湿式凿眼不协调。第 2 款，斜巷下山法施工，工作面有积水，因此不能采用非防水炸药进行爆破。第 3 款，采用抽出式通风时，风筒应选用刚性风筒，不能选用胶皮风筒。第 5 款，斜巷下山法施工，只在工作面上方设置挡车器是不够的