钢结构库房合同【范本模板】.pdf

钢结构库房制作安装工程钢结构库房制作安装工程施施 工工 合合 同同发包方:（以下简称甲方）承包方:（以下简称乙方)甲方将位于其所属的钢结构库房工程发包给乙方.甲乙双方根据中华人民共和国合同法及相关法律、法规、规章的规定。遵循平等、自愿、公平和诚实守信原则，为明确双方在施工中的权利、义务和责任,双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。第一条第一条工程概况工程概况工程名称：工程地点：工 程 量：第二条第二条工程承包范围工程承包范围承包方式：承包内容：仓库主体、房顶的制作安装（不含基础）第三条第三条合同价款合同价款工程主体、工程总造价及付款方式1、钢结构库房一栋：为钢骨架结构,主体立柱管为 219厚度为6 个厚，屋顶为 55 角铁，长米，宽米,檐高米，房顶 0。5mm 蓝 色彩钢板,三面墙板、外墙为 0。4 白色彩钢板。工程单价￥元/（大写：元/）。总价款￥元(大写：元）人民币。2、付款方式：(1)、签订合同后,甲方向乙方预付工程￥元（大写：元）.(2)、剩余工程款计￥元（大写元），自施工之日起三个月内付清,即 2017 年月日前一次性付清。(3）、甲方每次支付乙方工程款时,应通过转账(或乙方指定人员）的方式，不得擅自将工程款交付给非乙方委托人员，否则甲方承担因此造成的一切经济损失。第四条第四条合同工期合同工期工程的总工期为天，自 2017 年月日起至 2017年月日止,甲方未支付工程款和场地不具备施工条件时，工期顺延，造成的损失由甲方承担。如遇下列情况，经甲方现场代表确认后，工期相应顺延.1、甲方在开工时,不能提供施工场地、水源、电源，道路未能通畅，障碍物未能清除，工程款未能按时支付,影响进场施工等情况或场地内不具备施工条件。2、降雨、大风等灾害性天气。3、施工中途停水停电等影响正常施工的.4、不可预见的其他因素导致无法正常施工的。（关于不可预见的约定为：6 级以上的地震、7 级以上的大风、35 度以上高温或零下 35 度的恶劣天气等）5、工程变更。6、工程量增加.第五条第五条工程质量与检测工程质量与检测1、本工程质量经双方要求达到国家同行业质量评定标准。2、乙方必须严格按照施工图纸及甲方说明文件要求进行施工。第六条第六条施工与设计变更施工与设计变更1、工程开始后，甲乙双方不得擅自单方面更改设计，如需变动需经双方确认方可实施。变更设计需经双方负责人签字确认后生效.如甲方提出的变更要求，发生合理的增加费用（包括返工损失、停工、窝工、人员和机械设备调迁、材料购配件积压损失等）由甲方负责。2、甲方如需变更施工方案(如整体结构、建设位置等）必须由甲方作出正式修改通知书及图纸,乙方同意后才予以实施.重大修改后增加造价时，需另行协商,在取得投资落实证明,乙方才予以实施。第七条第七条双方的其他权利义务双方的其他权利义务甲方：1、甲方应在开工前为乙方做好进入现场的准备工作，并无偿为乙方提供施工用电、生活用水、住宿等。2、施工中如甲方需变更图纸,应提前 5 天通知乙方.3、甲方有权监督乙方的施工质量及施工进度,并及时提出整改意见和建议。如发现质量问题，有权要求乙方改进或返工，由此产生的费用由乙方负责。4、整个工程施工期间,全部吊装使用的吊车由甲方负责费用甲方承担。5、甲方指派一名代表具体负责履行合同及双方沟通.6、甲方向乙方承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款，履行本合同约定的全部义务。乙方：1、乙方在施工中应严格遵守行业操作规程，确保施工安全。2、乙方要严格按照要求施工，不得随意增减施工内容，严格按本合同约定的工期实施、完成并保修工程.3、严格遵守政府有关部门对施工场地的交通、施工噪音、环境保护、文明施工、安全生产等的规定。4、遵守有关部门环境卫生的有关规定，保证施工场地的清洁和交工前施工现场的清理，并承担自身责任造成的损失和罚款。5、由乙方原因造成的误工，工期不予顺延；第八条第八条合同解除合同解除1、甲乙双方协商一致,可以解除合同。受损方可以要求另一方按实际损失承担赔偿责任。2、因不可抗力使合同无法正常履行，甲乙双方可以解除合同。解除合同后的遗留问题,双方可以协商或通过申诉的方式解决。第九条第九条违约责任违约责任1、如甲方不按约定期限支付工程款，造成的停工损失，甲方应支付此款并赔偿乙方的实际损失。2、工程中途如由甲方停工、缓建、设计变更等原因造成的返工、停工等，甲方应赔偿由此给乙方造成的实际损失;3、任何一方如不能按照合同约定条款履行义务，致使合同无法正常履行的，违约方应按受损方实际损失的两倍予以赔偿。其他要求双方协商解决,协商不成，交由守约方人民法院裁决。第十条第十条合同效力合同效力此合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有相同的法律效益，自签字盖章之日起生效.甲方（盖章）：乙方（盖章）:法人代表签字：法人代表签字：合同签订地点:合同签订时间：年月日