钢结构施工协议书.pdf

钢结构施工协议书 钢结构施工承包合同书 建设单位:（以下简称甲方）施工单位：（以下简称乙方）为了明确双方责任，分工协作，互相配合,根据国家有关规定，钢结构工程承包具体情况,经双方协商一致，签订本合同。第一条：工程名称：第二条：工程地点:第三条:工程范围：第四条:承包方式:1、包工包料。2、工程造价按 元/m2，面积暂定 m2 总造价人民币 元(大写)。如实际施工有增、减凭图纸变更通知及双方签证，决算时按实际平方计算。第五条：工程承包范围包括：制作、安装、配件、运输、油漆，屋面上采用，墙面采用 、钢梁、檀条等采用甲方提供的施工图纸。第六条:工程期限：乙方收到甲方通知后 天内必须进场，进场后施工期限为 天，在施工过程中，由于不可抗力或设计变更、甲方等原因延迟施工的，顺延期限。第七条：工程结算 钢结构施工协议书 1、本合同订立生效后三日内，甲方支付乙方备料款%，计 万元.2、钢构件材料进场开始吊装前，付总价的%，计 万元.3、钢构件框架安装完毕，盖屋面板前付总价的 ，计 万元.4、竣工验收合格一星期内，付工程款的%,计 万元。5、因甲方拖欠预付款和进度款,而影响施工进度,造成乙方停工、窝工损失的除顺延工期外，还应由甲方承担相应的经济损失。6、所有工程款必须汇入乙方指定账户，并由乙方财务部门出具收款收据证明,否则乙方不予承认。第八条：工程质量验收 1、乙方必须严格按照施工图纸、说明和相关规范精心施工，确保质量，施工中因施工责任造成不合质量要求，甲方必须及时提出，乙方应保证质量，负责返工修补并承担一切费用，凡因乙方原因造成屋面渗漏等质量问题,由乙方无偿保修一年(本工程由甲方单位人员验收或由甲方报质监站组织为准）。2、甲方按施工图纸、说明及国家有关规定进行验收,竣工前乙方提出交工通知书,甲方接到通知书后应在五日内组织人员进行验收,并签具验收证明，逾期按合格检定.（竣工验收合格后甲方方可使用,未经验收，甲方擅自使用则视为工程验收合格）。第九条：施工准备：施工前甲方应尽力协助乙方施工安装，并做好场地三通一平、施工图纸会审及相关事宜。开工前甲方须办妥选址、规划、工程开工报告及施工许可证等手续，施工图纸由甲方提供。钢结构施工协议书 第十条:补充条款 第十一条:合同生效及分数 1、本合同自双方签字盖章收到备料款后即生效,至工程竣工及价款结清后失效.2、本合同正本贰份，双方各执一份；副本贰份，甲方执壹份，乙方执壹份。本合同所属的方案图、施工图、履行本合同过程中双方指派的现场代表签署联系单、指令单、会议纪要、签收单等都属本合同附件，并与本合同一并具有法律效力。第十二条：附则 1、本工程甲方指派 同志，乙方指派 同志，为现场施工附则协调解决施工中有关事宜。双方指派人员所签发的有关工程联系单、验收单、结算单通知等具有法律效力。2、贯彻国家安全生产的有关规定，确保安全施工，如施工中发生工伤事故及经济损失，由乙方负责。3、一方擅自中止合同，须按经济合同法规办理或向任何乙方所在地人民法院起诉。建设单位（盖章）施工单位（盖章）代表(签字）代表（签字)甲方负责人电话 乙方负责人电话