2023年一建《建设工程法规及相关知识》名师预测卷（六）附详解.docx

2023年一建建设工程法规及相关知识名师预测卷(六)附详解一、单选题1.2014年6月10日，某施工企业委托某专利事务所申请专利。6月12日该专利 事务所向国家专利局邮寄申请文件,6月15日国家专利局收到该文件。2014年6 月16日，国家专利局作出授予发明专利权的决定并予以公告。该专利权届满的期 限是()o 2017A、2024年6月12日B、2024年6月15日C、2034年6月12日D、2035年6月16日答案:C解析：本题考查的是专利权。首先，发明专利权的期限为20年，如果申请文件 是邮寄的，以寄出的邮戳日为申请日。所以期满时间为2014年6月12日加20 年，即2034年6月12日。2.甲建筑公司是某施工项目的施工总承包单位，乙建筑公司是其分包单位。200 8年5月5日，乙建筑公司的施工项目发生了生产安全事故，应由()向负有安全 生产监督管理职责的部门报告。A、甲建筑公司或乙建筑公司B、甲建筑公司C、乙建筑公司 生产厂' 供应商。工程总承包是国际通行的工程建设项目组织实施方式，有利于 发挥具有较强技术力量和组织管理能力的大承包商的专业优势。工程勘察、设计、 施工企业也可以组成联合体对工程项目进行联合总承包。17 .在施工过程中，施工企业与甲材料供应商订立材料买卖合同，但施工企业误 将应支付给甲材料供应商的贷款支付给了乙材料供应商。关于该货款处理的说法, 正确的是0 o (2016)A、只能由法院确定归属B、施工企业可以要求乙材料供应商返还不当得利C、乙材料供应商应当返还给甲材料供应商D、甲材料供应商可以依据买卖合同要求乙材料供应商返还答案：B解析：不当得利，是指没有法律上或者合同上的依据，有损于他人利益而自身取 得利益的行为。由于不当得利造成他人利益的损害，因此在得利者与受害者之间 形成债的关系。得利者应当将所得的不当利益返还给受损失的人。不当得利产生 的债被称为不当得利之债。乙材料供应商应该返还给施工单位，施工单位再付款 给甲材料供应商。甲乙之间没有合同也没有任何关系。这个题目很多网校给的答 案是错的。多注意.建筑节能分部工程施工完成后，()对节能工程质量进行检查，确认符合节能 设计文件要求后，填写建筑节能分部工程质量验收表。A、设计单位B、监理单位C、勘察单位D、施工单位答案：D解析：本题考核的是建筑节能工程验收的程序。建筑节能分部工程施工完成后, 施工单位对节能工程质量进行检查，确认符合节能设计文件要求后，填写建筑 节能分部工程质量验收表，并由项目经理和施工单位负责人签字。18 .在正常使用条件下，屋面防水工程的最低保修期限为（）年。A、2B、3C、5D、10答案：C解析：本题考核的是建设工程质量的最低保修期限。建设工程质量管理条例 规定，在正常使用条件下，建设工程的最低保修期限为：（1）基础设施工程、房 屋建筑的地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年 限；（2）屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为5年； 供热与供冷系统，为2个采暖期' 供冷期；（4）电气管线' 给排水管道'设备 安装和装修工程，为2年。其他项目的保修期限由发包方与承包方约定。19 .关于民事纠纷和解的说法，正确的是。2017A、当事人达成和解协议的，进行中的诉讼程序自行终结B、和解协议具有强制执行力C、和解可以与仲裁、诉讼程序相结合D、和解只能发生在在诉讼或仲裁程序中答案：C 解析：本题考查的是和解的规定。和解可以在民事纠纷的任何阶段进行，无论是 否已经进入诉讼或仲裁程序。和解也可与仲裁、诉讼程序相结合。和解达成的协 议不具有强制执行力，在性质上仍属于当事人之间的约定。20 .广义的民事诉讼中的当事人不包括（）。Ax原告和被告B、共同诉讼人C、第三人D、原告的代理律师答案:D解析：广义的民事诉讼当事人包括原告、 被告、共同诉讼人和第三人。21 .下列情形中，用人单位可以解除劳动合同的是（）。（2012）A、职工患病，在规定的医疗期内B、女职工在孕期内C、女职工在哺乳期内D、在试用期间被证明不符合录用条件答案：D解析：劳动合同法第40条规定，有下列情形之一的，用人单位提前30曰以书面形式通知劳动者本人或者额外支付劳动者1个月工资后，可以解除劳动合同: 劳动者患病或者非因工负伤，在规定的医疗期满后不能从事原工作，也不能 从事由用人单位另行安排的工作的；（2）劳动者不能胜任工作，经过培训或者调整 工作岗位，仍不能胜任工作的；（3）劳动合同订立时所依据的客观情况发生重大变 化，致使劳动合同无法履行，经用人单位与劳动者协商，未能就变更劳动合同内 容达成协议的。22 .关于行政诉讼案件审理的说法，正确的是。2016A、行政诉讼期间，被诉行政行为停止执行B、涉及商业秘密的行政诉讼案件一律不得公开审理C、人民法院对行政安全宣告判决前原告申请撤诉的，是否准许，由人民法院裁 定D、人民法院审理行政赔偿案件不适用调解答案：C解析：本题考查的是行政诉讼的审理、判决和执行。选项A,正确的说法应为行 政诉讼期间，除该法规定的情形外，不停止行政行为的执行。选项B,正确的说 法应为人民法院公开审理行政案件，但涉及国家秘密、个人隐私和法律另有规定 的除外。涉及商业秘密的案件，当事人申请不公开审理的，可以不公开审理。选 项C是正确的。选项D,正确的说法应为人民法院审理行政案件，不适用调解。 但是，行政赔偿' 补偿以及行政机关行使法律' 法规规定的自由裁量权的案件可 以调解。23 .某施工企业有60名从业人员。根据安全生产法，该企业在安全生产管理 方面应当()。A、配备专职安全生产管理人员B、设置安全生产管理机构或配备专职安全生产管理人员C、配备兼职安全生产管理人员D、因为规模较小，不需要配备安全生产管理人员 答案：B解析：安全生产法规定，矿山' 金属冶炼、建筑施工' 道路运输单位和危险 物品的生产、经营、储存单位，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生 产管理人员。24 .定作合同对于支付报酬的期限没有约定或者约定不明，又不能达成补充协议 照合同有关条款或者交易习惯也不能确定的,定作人应当在()支付报酬 A、合同生效后B、交付工作成果时C、完成工作成果50%时D、完成全部工作成果前答案：B解析：定作人应当按照约定的期限支付报酬。对支付报酬的期限没有约定或者约 定不明确的，可以协议补充；不能达成补充协议的，按照合同有关条款或者交易 习惯确定。对于不能达成补充协议，也不能按照合同有关条款或者交易习惯确定 的，定作人应当在承揽人交付工作成果时支付；工作成果部分交付的，定作人应 当相应支付。26 .关于注册商标有效期的说法，正确的是()。(2015)A、10年，自申请之日起计算B、10年，自核准注册之日起计算C、20年，自申请之日起计算D、20年，自核准注册之日起计算答案：B 解析：注册商标的有效期为10年，自核准注册之日起计算。27 .小刚未满十七即应聘于某施工单位，下列关于此事说法正确的是O。A、小刚未成年，签订劳动合同属无效劳动合同B、因为是临时工作，可以不签劳动合同C、不得安排小刚从事有毒有害的劳动D、可以安排小刚从事有毒有害的工作，但必须保证安全答案：C解析：CD项：根据劳动合同法的规定，不得安排未成年工从事矿山井下、 有毒有害' 国家规定的第4级体力劳动强度和其他禁忌从事的劳动。用人单位应 对未成年工进行健康检查。因此，C项正确，D项错误。A项：根据劳动合同 法的规定，禁止用人单位招用未满16周岁的未成年人。本题中，小刚未满17 岁，但已满16周岁，因此企业可以招用，签的的劳动合同是有效的。故A项错 误。B项：根据劳动合同法的规定，建立劳动关系，应当订立书面劳动合同。 用人单位自用工之日起满一年不与劳动者订立书面劳动合同的，视为用人单位与 劳动者已订立无固定期限劳动合同。订立劳动合同是法律的一个强制性规定，任 何当事人不可以违反。故B项错误。综上所述，本题的正确答案为C。28 .由于监理工程师指令有误导致现场停工，若合同中没有相应条款，则正确说 法是。A、由建设单位做好现场维护，所需费用由建设单位承担B、由施工单位做好现场维护，所需费用由监理单位承担C、由施工单位做好现场维护，所需费用由施工单位承担D、由施工单位做好现场维护，所需费用由建设单位承担答案：D 解析：2009年建设工程法规真题第59题本题考查的是施工单位不同施工阶段应 采取的安全施工措施。根据建设工程安全生产管理条例规定，施工单位应当 根据不同施工阶段和周围环境及季节、气候的变化，在施工现场采取相应的安全 施工措施。施工现场暂时停止施工的，施工单位应当做好现场防护，所需费用由 责任方承担，或者按照合同约定执行。根据法律的规定，责任方应当是施工承包 合同当事人，而不是指直接责任方。在本案中，由于监理工程师指令有误导致施 工现场停止施工，产生的费用由建设单位承担，施工单位可以就此向建设单位索 赔，而不是直接向监理单位索赔。综上所述，本题的正确答案为Do.某施工单位在参加投标中有违法行为，建设行政主管部门的处罚决定于5月 20日作出，施工单位5月25日收到。如果施工单位申请行政复议，申请的最后 期限为（）。A、6月4日B、6月9日C、7月19日D、7月24日答案：D解析：2007年建设工程法规真题第66题行政复议法规定，公民、法人或者 其他组织认为具体行政行为侵犯其合法权益的，可以自知道该具体行政行为之日 起六十日内提出行政复议申请；但是法律规定的申请期限超过六十日的除外。本 题中，施工单位5月25日收到处罚决定，即施工单位25日才知道处罚这个具体 行政行为，故复议期限自5月25日起算，在60日内提出即7月24日前。综上 所述，本题正确答案为D。30.某公司因情况紧急，于3月2日请求人民法院对某港口仓库的一批货物采取 诉前保全措施，3月3日，法院同意了财产保全申请，并于当天裁定对该批货物 进行了扣押。如果该公司在（）前未起诉，法院将解除该财产保全。A、 3月22日B、3月18日C、3月13日D、4月3日答案:D解析：2009年建设工程法规真题第35题本题考查的是民事诉讼的保全。根据民 事诉讼法的规定，利害关系人因情况紧急，不立即申请保全将会使其合法权益 受到难以弥补的损害的，可以在提起诉讼或者申请仲裁前向被保全财产所在地' 被申请人住所地或者对案件有管辖权的人民法院申请采取保全措施。申请人应当 提供担保，不提供担保的，裁定驳回申请。人民法院接受申请后，必须在48小 时内作出裁定；裁定采取保全措施的，应当立即开始执行。申请人在人民法院采 取保全措施后30日内不依法提起诉讼或者申请仲裁的，人民法院应当解除保全。 在本案中，法院于3月3日采取保全措施，因此，该公司应该自3月3日起30 日内即在4月3日前提起诉讼或者申请仲裁，否则法院将解除保全措施。综上所 述，本题的正确答案为D。31 . （2019年真题）甲施工企业向乙建材公司购买一批水泥，关于该买卖合同中水泥毁损，灭失风险承担的说法，正确的是。A、若由于甲自身过错，导致水泥交付期限推迟一周，灭失的风险由甲承担的时间相应推迟B、若甲拒绝接受水泥或解除合同，则水泥毁损灭失的风险由乙承担C、水泥毁损、 灭失的风险，交付之前由乙承担，交付之后由甲承担D、若乙出卖的水泥为在途标的物时，则其损灭失的风险自水泥交付完成时，由 甲承担答案：C解析：P174779标的物毁损、灭失的风险，在标的物交付之前由出卖人承担， 交付之后由买受人承担，但法律另有规定或者当事人另有约定的除外。因买受人 的原因致使标的物不能按照约定的期限交付的，买受人应当自违反约定之日起承 担标的物毁损、 灭失的风险。对于需要运输的标的物，当事人没有约定交付地点 或者约定不明确，出卖人将标的物交付给第一承运人后，标的物毁损、灭失的风 险由买受人承担。出卖人依约将标的物置于交付地点，买受人违反约定没有收取 的，标的物毁损、灭失的风险自违反约定之日起由买受人承担。32 .某省直机关办公楼建设项目进行招标，招标文件中明确规定投标人的资质等 级必须是施工总承包二级以上（包括二级）,甲（施工总承包三级）、乙（施工总承 包二级）、丙（施工总承包一级）、T （施工总承包一级）纷纷组成投标联合体参与 投标，则下列说法正确的是（）。A、甲可以与乙组成联合体以一个投标人的身份共同投标B、乙' 丙组成投标联合体，其资质等级应为施工总承包一级C、若丙、丁组成的投标联合体中标，由丁与招标人签订施工合同D、丙、丁组成联合体，将共同投标协议连同投标文件一并提交给招标人答案：D解析：联合体各方应当签订共同投标协议，明确约定各方拟承担的工作和责任, 并将共同投标协议连同投标文件一并提交招标人。33 .某建设项目施工中，发现地下古墓葬，因建设工期紧迫，需要对其进行抢救 性发掘，则应当由()组织发掘。A、建设单位B、施工单位C、建设单位和施工单位D、政府文物行政部门答案:D解析：本题考察的是：施工发现文物报告和保护的规定。确因建设工期紧迫或者 有自然破坏危险，对古文化遗址、古墓葬急需进行抢救发掘的，由省、自治区、 直辖市人民政府文物行政部门组织，并同时补办审批手续。34 .甲公司将其生产的新型瓷砖取名为“晶意陶”，并将“晶意陶”申请为注册 商标。乙公司也为瓷砖生产商。乙公司的()行为不属于侵犯甲公司商标权的行为。 A、制作“晶意陶”的品牌标识，并且专门销售该品牌标识B、未经甲公司许可，在自己生产的瓷砖产品上使用“晶意陶”的品牌标识C、向甲公司购买“晶意陶”的品牌的使用权，并在自家生产的瓷砖上使用该标 识D、向甲公司购买“晶意陶”品牌瓷砖，将其品牌名更改为“晶陶意”，再向市 场销售“晶陶意”品牌瓷砖 答案：CD、甲建筑公司和乙建筑公司答案：B解析：该题主要考察的是:生产安全事故报告。安全生产法规定，生产经营 单位发生生产安全事故后，事故现场有关人员应当立即报告本单位负责人。单位 负责人接到事故报告后，应当迅速采取有效措施，组织抢救，防止事故扩大，减 少人员伤亡和财产损失，并按照国家有关规定立即如实报告当地负有安全生产监 督管理职责的部门，不得隐瞒不报'谎报或者迟报，不得故意破坏事故现场、 毁 灭有关证据。建设工程安全生产管理条例规定，实行施工总承包的建设工程， 由总承包单位负责上报事故。本题中，甲建筑公司是施工总承包单位，就应该由 甲建筑公司向负有安全生产监督管理职责的部门报告。3.根据固体废物污染环境防治法，下列处置危险废物的方式中，不符合国务 院环境保护行政主管部门规定，应当缴纳危险废物排污费的方式是。（2015 真题）A、填埋B、热解C、堆肥D、焚烧答案：A解析：本题考查的是施工现场固体废弃物污染环境防治的规定。对危险废物的容 器和包装物以及收集' 贮存' 运输' 处置危险废物的设施、场所，必须设置危险 废物识别标志。以填埋方式处置危险废物不符合国务院环境保护行政主管部门规 解析：商标法规定，注册商标的专用权，以核准注册的商标和核定使用的商品 为限。有下列行为之一的，均属侵犯注册商标专用权：（1）未经商标注册人的许 可，在同一种商品或者类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标的；（2） 销售侵犯注册商标专用权的商品的；（3）伪造、擅自制造他人注册商标标识或者 销售伪造' 擅自制造的注册商标标识的；（4）未经商标注册人同意，更换其注册 商标并将该更换商标的商品又投入市场的；（5）给他人的注册商标专用权造成其 他损害的。35 .关于投标有效期的说法，正确的是。A、投标有效期延长通知送达投标人时，该投标人的投标保证金期限随之延长B、投标人同意延长投标有效期的，不得修改投标文件的实质性内容C、投标有效期内，投标文件对投标人和招标人具有合同约束力D、投标有效期内撤回投标文件，投标保证金应予退还答案：B解析：2011年建设工程法规真题第29题本题考查的是投标文件的法定要求和投 标保证金。B项：根据工程建设项目施工招标投标办法的规定，在原投标有 效期结束前，出现特殊情况的，招标人可以书面形式要求所有投标人延长投标有 效期。投标人同意延长的，不得要求或被允许修改其投标文件的实质性内容，但 应当相应延长其投标保证金的有效期；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标 人有权收回其投标保证金。因延长投标有效期造成投标人损失的，招标人应当给 予补偿，但因不可抗力需要延长投标有效期的除外。B项正确。A项：根据工 程建设项目施工招标投标办法，招标延长通知送达投标人且须经投标人同意, 投标保证金期限才随之延长。因此A错误。C项：根据工程建设项目施工招标 投标办法第36条规定，投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标 文件应当对招标文件提出的实质性要求和条件作出响应。投标文件一般包括下列 内容：（1）投标函；（2）投标报价；（3）施工组织设计；（4）商务和技术偏 差表。投标人根据招标文件载明的项目实际情况，拟在中标后将中标项目的部分 非主体' 非关键性工作进行分包的，应当在投标文件中载明。投标人的投标是一 种要约行为，投标人作为要约人，向招标人（受要约人）递交投标文件后，即意 味着向招标人发出了要约。一旦招标人发出中标通知书，作出承诺，则合同即告 成立，中标的投标人必须接受并受到约束。此时，投标文件对招标人和投标人才 具有合同约束力。因此，C项错误。D项：根据工程建设项目施工招标投标办 法第40条的规定，在提交投标文件截止时间后到招标文件规定的投标有效期 终止之前，投标人不得补充、修改' 替代或者撤回其投标文件。投标人补充、修 改' 替代投标文件的，招标人不予接受；投标人撤回投标文件的，其投标保证金 将被没收。因此，D项错误。综上所述，本题正确答案为B。36 .发包人擅自使用未经验收的建设工程，发现质量问题的，应当（）。A、由承包人负主要责任，发包人承担补充责任B、由发包人与承包人一起承担连带责任C、由发包人承担责任D、由发包人承担主要责任，承包人承担次要责任答案：B解析：根据合同法第279条的规定，建设工程竣工后，发包人应当根据施工 图纸及说明书' 国家颁发的施工验收规范和质量检睑标准及时进行验收。验收合 格的，发包人应当按照约定支付价款，并接收该建设工程。建设工程竣工经睑收 合格后，方可交付使用，未经验收或者验收不合格的，不得交付使用。因此，B 项是正确的。37 .甲与乙签订房屋买卖合同，将自有的一幢房屋卖给乙，并约定任何一方违约 须向对方支付购房款25%的违约金。但在交房前，甲又与丙签订合同，将该房屋 卖给丙，并与丙办理了过户登记手续。则下列说法中错误的是()。A、若乙要求甲支付约定的违约金过分高于损失，甲可以请求法院或仲裁机构予 以适当减少B、甲必须收回房屋并向乙方交付C、丙取得该房屋的所有权D、乙不能要求甲实际交付该房屋，但可以要求甲承担违约责任答案：B：1.因为丙已经办理了该房屋的过户手续，所以丙拥有了该房屋的所有权;2.甲没有履行其与乙签订的买卖合同规定的义务，应承担违约责任;3.合同法 规定，约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁 机构予以适当减少。38.甲向乙借款100万元，用甲名下的房屋作为担保，该种担保方式属于。A、保证B、质押C、留置D、抵押答案：D 解析：照担保法物权法的规定，抵押是指债务人或者第三人不转移对财 产的占有，将该财产作为债权的担保。39.2010年5月14日，某单位在对项目进行招标时，项目的招标文件要求投标 文件必须要有投标单位的盖章和法人代表的签字。在评标中，某投标人提交的投 标文件只有投标单位的盖章而没有法人代表的签字。关于这份投标文件的效力, 下列说法中，正确的是()。A、由于招标文件有明确规定，该投标文件应作废标处理B、招标文件要求必须有法人代表签字属于对投标文件格式的要求C、如果招标文件没有明确规定，该投标文件不能作废标处理D、由于法律并无明文规定必须有法人代表签字，该投标文件有效答案：A解析：本题考核的是投标文件的内容要求。招标投标法规定，投标人应当按 照招标文件的要求编制投标文件。本题中的招标文件要求投标文件必须要有投标 单位的盖章和法人代表的签字，因此该投标文件为废标。40.下列注册证书失效的是()。A、张某所在企业破产B、王某调离原企业到新单位C、李某年龄明年65周岁D、赵某年满27周岁注册在本单位答案：A解析：册建造师有下列情形之一的，其注册证书和执业印章失效：1 .聘用单位破 产的；2.聘用单位被吊销营业执照的；3.聘用单位被吊销或者撤回资质证书的;4.已与聘用单位解除聘用合同关系的；5.注册有效期满且未延续注册的；6.年龄 超过65周岁的；7.死亡或不具有完全民事行为能力的；8.其他导致注册失效的 情形。41 .下列事项中，属于专利权保护对象的是()。A、施工企业的名称或者标志B、施工企业编制的投标文件C、施工企业编制的施工方案D、施工企业发明的新技术答案：D解析：利法保护的对象就是专利权的客体，各国规定各不相同。我国专利法 保护的是发明创造专利权，并规定发明创造是指发明' 实用新型和外观设计。1. 发明2008年12月经修改后公布的中华人民共和国专利法(以下简称专利 法)规定，发明是指产品、方法或者其改进所提出的新的技术方案。42 .被告经传票传唤，无正当理由拒不到庭的，或者未经法庭许可中途退庭的， 可以。A、缺席判决B、按撤诉处理C、中止审理D、终止审理答案：A解析：2005年建设工程法规真题第25题根据中华人民共和国民事诉讼法的 规定，被告经传票传唤，无正当理由拒不到庭的，或者未经法庭许可中途退庭的， 可以缺席判决。综上所述，本题正确答案是A。43 .根据行政许可法，下列法律法规中，不得设定任何行政许可的是（）。（2015）A、法律B、行政法规C、地方性法规D、部门规章答案：D解析：行政许可法规定，法律可以设定行政许可。尚未制定法律的，行政法 规尚未制定法律的，行政法规可以设定行政许可。尚未制定法律' 行政法规的, 地方性法规可以设定行政许可；除以上规定的以外，其他规范文件一律不得设定 行政许可。1-372。44 .施工单位应当对管理人员和作业人员（）安全生产教育培训，其教育培训情 况记入个人工作档案。A、每半年至少一次B、每季度至少一次C、每年至少一次D、每两年至少一次答案：C 解析：根据建设工程安全生产管理条例的规定，施工单位应当对管理人员和 作业人员每年至少进行一次安全生产教育培训I,其教育培训情况记入个人工作档 案。安全生产教育培训考核不合格的人员，不得上岗。综上所述，本题的正确答 案为Co.安全生产许可证条例的直接上位法立法依据是0。A、安全生产法B、宪法C、建筑法D、建设工程安全生产管理条例答案:A解析：2011年建设工程法规真题第42题本题考查的是法的效力层级。根据安 全生产许可证条例的规定，为了严格规范安全生产条件，进一步加强安全生产 监督管理，防止和减少生产安全事故，根据中华人民共和国安全生产法的有 关规定，制定本条例。综上所述，本题的正确答案为A。jin45 . （2019年真题）根据担保法，可以质押的财产是（）A、耕地使用权B、建筑物C、生产设备D、土地所有权答案：C 解析：P36-38质押分为动产质押和权利质押。动产质押是指债务人或者第三人 将其动产移交债权人占有，将该动产作为债权的担保。能够用作质押的动产没有 限制。46 .某工程部位隐蔽前曾得到监理工程师的认可，但重新检验后发现质量未达到 合同约定的要求，则关于全部剥露、返工的费用和工期处理的说法，正确的是。 A、费用和工期损失全部由承包商承担B、费用和工期损失全部由业主承担C、费用由承包商承担，工期给予顺延D、费用由业主承担，工期不顺延答案:A解析：2011年建设工程法规真题第39题本题考查的是施工质量检验制度。根据 建设工程施工合同（示范文本）的规定：工程具备隐蔽条件或达到专用条款约定的中间验收部位，承包人进行自检，并在隐蔽或中间验收前48小时以书面 形式通知工程师验收。通知包括隐蔽和中间验收的内容、验收时间和地点。承包 人准备验收记录，验收合格，工程师在验收记录上签字后，承包人可进行隐蔽和 继续施工。验收不合格，承包人在工程师限定的时间内修改后重新验收；无论工 程师是否进行睑收，当其要求对已经隐蔽的工程重新检验时，承包人应按要求进 行剥离或开孔，并在检睑后重新覆盖或修复。检验合格，发包人承担由此发生的 全部追加合同价款，赔偿承包人损失，并相应顺延工期。检验不合格，承包人承 担发生的全部费用，工期不予顺延。在本案中，隐蔽工程重新检验后发现质量未 达到合同约定的要求，因此由承包方承担发生的全部费用，这个费用中当然也包 括由此造成的损失，并且工期不予顺延，因此A项正确。综上所述，本题的正确 答案是Ao.关于缺陷责任期确定的说法，正确的是0 o 2018真题A、施工合同可以约定缺陷责任期为26个月B、由于承包人的原因导致工程无法进行竣工验收，缺陷责任期从实际通过竣工 验收之日开始计算C、某工程2018年6月11日完成建设工程竣工验收备案，该工程缺陷责任期起 算口寸间为2018年6月11日D、由于发包人的原因导致工程无法按规定期限进行竣工验收，在承包人提交验 收报告60天后，工程自动进入缺陷责任期答案:B解析：本题考查的是质量责任的损失赔偿。选项A,缺陷责任期一般为一年，最 长不超过两年，具体可由发承包双方在合同中约定；选项C,缺陷责任期与竣工 验收备案没有关系；选项D,由于发包人原因导致工程无法按规定期限进行竣工 验收的，在承包人提交竣工验收报告90天后，工程自动进入缺陷责任期。47 .对下列债权请求权提出诉讼时效抗辩的，法院予以支持的是()。A、支付存款本金及利息的请求权B、支付国债本息的请求权C、基于投资关系产生的缴付出资请求权D、支付工程款请求权答案：D解析：当事人可以对债权请求权提出诉讼时效抗辩，但对下列债权请求权提出诉 讼时效抗辩的，法院不予支持：（1）支付存款本金及利息请求权；（2）兑付国债、 金融债券以及向不特定对象发行的企业债券本息请求权；（3）基于投资关系产生 的缴付出资请求权；（4）其他依法不适用诉讼时效规定的债权请求权。48 .根据建设工程质量管理条例，建设工程承包单位应当向建设单位出具质 量保修书的时间是。（2015真题）A、竣工验收时B、提交竣工验收报告时C、竣工验收合格后D、交付使用时答案：B解析：本题考查的是建设工程质量保修书。建设工程质量管理条例规定，建 设工程承包单位在向建设单位提交工程竣工验收报告时，应当向建设单位出具质 量保修书。49 .根据我国合同法的规定，对于无效合同或者被撤销的合同，有关（）的条 款仍具有法律效力。A、缔约过失责任B、违约责任C、解决争议方式D、质量保修范围答案：C 定的，应当缴纳危险废物排污费。危险废物排污费用于污染环境的防治，不得挪 作他用。4. 2010年底，某发包人与某施工承包人签订施工承包合同，约定施工到月底结 付当月工程进度款，承包人计划2011年5月完成的当月工程量，约为1200万元。 此时承包人获悉法院在另一诉案中对发包人实施查封其办公场所，发包人已严重 资不抵债，2011年5月3日，承包人向发包人发出书面通知：“鉴于贵公司工 程款支付能力严重不足，本公司决定暂时停工本工程施工，并愿意与贵公司协商 解决后续事宜。”承包人的行为属于行使（）。A、同时履行抗辩权B、先履行抗辩权C、不安抗辩权D、撤销权答案：C解析：C项：不安抗辩权，是指应当先履行债务的当事人，有确切证据证明对方 经营状况严重恶化；转移财产、抽逃资金，以逃避债务；丧失商业信誉；有丧失 或者可能丧失履行债务能力的其他情形，可以中止履行。中止履行的，应当及时 通知对方。本题中，发包人资不抵债支付能力严重不足，承包人可以暂停施工, 是行使不安抗辩权。因此，C项正确。A项：同时履行抗辩权，是指当事人互负 债务，没有先后履行顺序的，应当同时履行。一方在对方履行之前有权拒绝其履 行要求。一方在对方履行债务不符合约定时，有权拒绝其相应的履行要求。故A 项错误。B项：先履行抗辩权，是指当事人互负债务，有先后履行顺序，先履行 一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行要求。先履行一方履行债务不符合约 解析：合同无效'被撤销或者终止的，不影响合同中独立存在的有关解决争议方 法的条款的效力。52 .根据建设工程安全生产管理条例，不属于施工总承包单位应承担的生产责任的是（）。2017真题A、统一组织编制建设工程生产安全事故B、负责向有关部门上报施工生产安全事故C、自行完成建设工程主体结构的施工D、施工总承包单位与分包单位间约定责任与法定责任相抵触时，以约定责任为准答案:D解析：本题考查的是施工总承包和分包单位的安全生产责任。选项D,正确的说 法应为“安全生产的约定责任不能与法定责任相抵触”。53 .某建筑工程项目，其中消防工程经建设单位同意后总承包单位将其分包给某 分包单位施工，则该分包单位作业人员的意外保险费应由（）支付。A、总承包单位B、分包单位C、建设单位D、总承包单位和分包单位共同答案：A解析：根据建设工程安全生产管理条例第三十八条的规定，施工单位应当为 施工现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险。意外伤害保险费由施工单位支 付。实行施工总承包的，由总承包单位支付意外伤害保险费。意外伤害保险期限 自建设工程开工之日起至竣工验收合格止。综上所述，本题的正确答案为A。54 .某招标人2005年4月1日向中标人发出了中标通知书。根据相关法律规定, 招标人和投标人应在()前按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。A、2005年4月15日B、2005年5月1日C、2005年5月15日D、2005年6月1日答案：B解析：根据招标投标法的规定，招标人和中标人应当自中标通知书发出之日 起30日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。招标人和中标人 不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。本题中，4月1日发出中标通知 书，因此，订立书面合同应在此后30日内，即最迟应在5月1日前订立。综上 所述，本题的正确答案为B。55 .以下事项可以由行政法规规定的事项为()。A、行政拘留B、税种的设立C、对非国有财产的征收' 征用D、企业注册答案：D解析：行政法规的概念：行政法规是国家最高行政机关国务院根据宪法和法律就 有关执行法律和履行行政管理职权的问题，以及依据全国人民代表大会及其常务 委员会特别授权所指定的规范性文件的总称。依照立法法的规定，国务院根 据宪法和法律，指定行政法规。行政法规可以就下列事项作出规定：（1）为执 行法律的规定需要指定行政法规的事项；（2）宪法规定的国务院行政管理职权 的事项。现行的建设行政法规主要有建设工程质量管理条例建设工程安全 生产管理条例建设工程勘察设计管理条例城市房地产开发经营管理条例招标投标法实施条例等。56 .某工程施工联合体参加资格预审并获通过后，投标过程中其组成成员发生变 化，虽未经招标人同意，但新联合体仍然符合资格预审条件要求，则招标人（）。 A、应当认定投标文件无效B、可以认定投标文件有效C、征得投标人同意后可以认定投标文件有效D、征得评标委员会同意后可以认定投标文件有效答案：A解析：2010年建设工程法规真题第67题本题主要考查联合体的资格条件。根据 工程建设项目施工招标投标办法规定，联合体参加资格预审并获通过的，其 组成的任何变化都必须在提交投标文件截止之日前征得招标人的同意。如果变化 后的联合体削弱了竞争，含有事先未经过资格预审或者资格预审不合格的法人或 者其他组织，或者使联合体的资质降到资格预审文件中规定的最低标准以下，招 标人有权拒绝。因此，未经招标人同意，即使新联合体符合预审条件要求，投标 文件也是无效的。综上所述，本题正确答案为A。57 .招标人于2006年4月1日发布招标公告，2006年4月20日发布资格预审公 告，2006年5月10日发售招标文件，投标人于投标截止日2006年6月10日及 时递交了投标文件，2006年7月20日招标人发出中标通知书，则要约生效的时 间是。A、2006年4月1日B、2006年5月10日C、2006年6月10日D、2006年7月20日答案：C解析：2006年建设工程法规真题第36题在施工合同中，招标公告（或投标邀请 书）是要约邀请，投标文件是要约，中标通知书是承诺。合同法规定，要约 到达受要约人时生效。综上所述，本题正确答案为Co58 .在招标投标中，关于履约保证金的说法，正确的是O。2018真题A、招标文件中不得要求中标人提交履约保证金B、履约保证金是为了保证中标人按照合同约定履行义务，完成中标项目而设立 的C、履约保证金的金额没有法律规定的限制，招标人可要求中标人提交任意金额 的履约保证金D、不鼓励施工企业以银行保函形式向建设单位提供履约担保答案：B解析：本题考查的是中标的法定要求。选项A错误，招标投标法规定，文件 要求中标人提交履约保证金的，中标人应当提交。选项C错误，履约保证金不得 超过中标合同金额的10%。选项D错误，引导承包企业以银行保函或担保公司保 函的形式，向建设单位提供履约担保。59 .根据征收教育费附加的暂行规定，教育费附加率为（）。A、3%B、4%C、5%D、6%答案：A解析：育费附加，以各单位和个人实际缴纳的增值税、营业税、消费税的税额为 计征依据，教育费附加率为3%,分别与增值税' 营业税、消费税同时缴纳。60 .和解与调解相比较,其主要区别为（）。A、是否能够经济、及时地解决纠纷B、纠纷的解决有无第三方介人C、是否利于维护双方的合作关系D、达成的协议是否具有强制执行的效力答案：B解析：368本题采用对比的方法考核和解与调解的特点。和解的特点为：（1）简 便易行,能经济'及时地解决问题；纠纷的解决没有第三方介人，依靠当事人的 妥协和让步；（3）有利于维护合同双方的友好合作关系，使合同能够更好地得到履 行；（4）和解协议不具有强制执行的效力，其执行依靠当事人的自觉履行。调解的 特点为：（1）能够较经济、较及时地解决纠纷；（2）纠纷的解决有第三方作为调解人 介入,调解人的身份没有限制，但最好为双方所信任；（3）利于消除合同当事人的 对立情绪,维护双方的长期合作关系；（4）调解协议不具有弓金制执行的效力,其执 行依靠当事人的自觉履行。两相比较,它们最大的不同之处为纠纷的解决有无第 三方介入,最大的相同之处为协议的执行保障。61 .某剧院工程，建设单位在领取施工许可证后满一年才开工，则开工时（）。A、建设单位应当向发证机关报告B、应当报发证机关核验施工许可证C、应当报发证机关申请延期D、施工许可证已自行作废答案：D解析：根据建筑法第九条的规定，建设单位应当自领取施工许可证之日起三 个月内开工。因故不能按期开工的，应当向发证机关申请延期；延期以两次为限， 每次不超过三个月。既不开工又不申请延期或者超过延期时限的，施工许可证自 行废止。本题中，建设单位在领取施工许可证一年后才开工，期间未申请延期且 不开工超过三个月，因此，施工许可证依据上述规定已