2023年二级建造师（法规）模拟试题（一）.pdf

第 1页2017 年二级建造师（法规）模拟试题（一）2017 年二级建造师（法规）模拟试题（一）一、单项选择题1、下列法律责任中，属于民事责任承担方式的是（）。1、下列法律责任中，属于民事责任承担方式的是（）。A、警告B、罚款C、支付违约金D、没收财产2、下列法律部门中，劳动合同法属于（）。2、下列法律部门中，劳动合同法属于（）。A、经济法B、行政法C、社会法D、民法商法3、安装工程一切险的除外责任不包括（）。3、安装工程一切险的除外责任不包括（）。A、因设计错误引起的保险财产本身的损失B、由于超负荷造成电气设备本身的损失C、由于自然灾害导致调试过程中产生的经济损失D、由于施工用机具失灵造成的本身损失4、关于抵押与质押的区别，下列说法错误的是（）。4、关于抵押与质押的区别，下列说法错误的是（）。A、抵押不转移对抵押物的占有，质押转移对质物的占有B、质押不转移对抵押物的占有，抵押转移对质物的占有C、抵押物由抵押人保管，出质人要将质物交由质权人保管D、抵押是以抵押人提供的抵押权作担保，质押是由出质人提供的质物作担保5、下列属于委托代理终止的情形是（）。5、下列属于委托代理终止的情形是（）。A、代理人取得民事行为能力B、代理事务未完成C、代理人死亡D、被代理人恢复了民事行为能力6、注册执业人员因过错造成质量事故应承担的法律责任不包括（）。6、注册执业人员因过错造成质量事故应承担的法律责任不包括（）。A、责令停止执业一年B、造成重大质量事故的，吊销执业资格证书C、情节特别恶劣的，终身不予注册D、处万元以上 3 万元以下的罚款7、在注册有效期内，注册建造师变更执业单位，应当与原聘用单位解除劳动关系，同时按规定办理（）手续。7、在注册有效期内，注册建造师变更执业单位，应当与原聘用单位解除劳动关系，同时按规定办理（）手续。A、初始注册B、延续注册C、变更注册D、增项注册第 2页8、中外合资经营建筑业企业、中外合作经营建筑业企业中方合营者的出资总额不得低于注册资本的（）。8、中外合资经营建筑业企业、中外合作经营建筑业企业中方合营者的出资总额不得低于注册资本的（）。A、20%B、25%C、30%D、35%9、建设单位领取了施工许可证，因故不能在 3 个月内开工，但又未申请延期。该施工许可证（）。9、建设单位领取了施工许可证，因故不能在 3 个月内开工，但又未申请延期。该施工许可证（）。A、自行废止B、重新核验C、继续有效D、自动延期10、某工程项目，建设单位未取得施工许可证便擅自开工，经查建设资金未落实。依照我国建筑法的规定，对此正确的处理方式是（）。10、某工程项目，建设单位未取得施工许可证便擅自开工，经查建设资金未落实。依照我国建筑法的规定，对此正确的处理方式是（）。A、责令改正，并处以罚款B、责令改正，可以处以罚款C、责令停止施工，并处以罚款D、责令停止施工，可以处以罚款11、建筑施工企业确定后，在建筑工程开工前，建设单位应当按照国家有关规定向工程所在地县级以上人民政府建设行政主管部门申请领取（）。11、建筑施工企业确定后，在建筑工程开工前，建设单位应当按照国家有关规定向工程所在地县级以上人民政府建设行政主管部门申请领取（）。A、建设用地规划许可证B、建设工程规划许可证C、施工许可证D、安全生产许可证12、下列属于承揽业务不良行为认定标准的是（）。12、下列属于承揽业务不良行为认定标准的是（）。A、允许其他单位或个人以本单位名义承揽工程的B、将承包的工程转包或者违法分包的C、不履行保修义务或者拖延了履行保修义务的D、未按照节能设计进行施工的13、建设工程总承包单位依法分包的，总承包单位和分包单位就分包工程对（）承担连带责任。13、建设工程总承包单位依法分包的，总承包单位和分包单位就分包工程对（）承担连带责任。A、分包单位B、施工单位C、建设单位D、不承担责任14、某项目的招标人于 2012 年 6 月 1 日向中标人发出了中标通知书，双方于 2012 年 6 月 25 日签订了合同。根据相关法律规定，招标人应在（）前向有关部门提交招标投标情况的书面报告。14、某项目的招标人于 2012 年 6 月 1 日向中标人发出了中标通知书，双方于 2012 年 6 月 25 日签订了合同。根据相关法律规定，招标人应在（）前向有关部门提交招标投标情况的书面报告。A、2012 年 6 月 15 日B、2012 年 6 月 30 日C、2012 年 7 月 10 日代报名+视频课件+绝密押题 QQ335147634 一手资料 防止倒卖 请认准QQ335147634一建群433394125二建群552677636消防群467437640造价群475162121第 3页D、2012 年 7 月 25 日15、关于履约保证金的说法，正确的是（）。15、关于履约保证金的说法，正确的是（）。A、中标人必须缴纳履约保证金B、履约保证金不得超过中标合同金额的 20%C、履约保证金是投标保证金的另一种表述D、中标人违反招标文件的要求拒绝提交履约保证金的，视为放弃中标项目16、下列行为中，属于投标人与招标人串通投标行为的是（）。16、下列行为中，属于投标人与招标人串通投标行为的是（）。A、投标人为了争取中标而降低报价B、投标人之间通过竞价内定中标人，再参加投标C、某投标人为其他投标人陪标D、开标前招标人将其他投标人投标信息告知某投标人17、2013 年 6 月 13 日甲公司进行招标，经过投标评标，最后乙建筑公司中标；在 2013 年 7 月 5 日甲公司与乙公司签订了合同。则甲公司应当在（）之前，将未中标投标人的投标保证金退还。17、2013 年 6 月 13 日甲公司进行招标，经过投标评标，最后乙建筑公司中标；在 2013 年 7 月 5 日甲公司与乙公司签订了合同。则甲公司应当在（）之前，将未中标投标人的投标保证金退还。A、2013 年 7 月 20 日B、2013 年 7 月 10 日C、2013 年 7 月 5 日D、2013 年 6 月 28 日18、关于联合体投标，下列表述中正确的是（）。18、关于联合体投标，下列表述中正确的是（）。A、联合体中应当至少有一方具备承担招标项目的相应能力B、由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较高的单位确定资质等级C、联合体内部应当签订共同投标协议，并将共同投标协议连同投标文件一并提交招标人D、联合体中标的，联合体应当指定一方与招标人签订合同19、建设单位应当将工程发包给具有相应资质等级的单位。建设单位不得将（）。19、建设单位应当将工程发包给具有相应资质等级的单位。建设单位不得将（）。A、工程分包B、工程肢解发包C、工程转让给其他建设单位D、工程分解成若干部分20、下列关于招标代理的说法中正确的是（）。20、下列关于招标代理的说法中正确的是（）。A、招标人如果想要委托招标代理机构办理招标事宜，需要经过有关行政主管部门批准B、招标人不可以自选招标代理机构，必须由行政主管部门指定C、如果委托了招标代理机构，则招标代理机构有权办理招标工作的一切事宜D、招标代理机构应当在招标人委托的范围内办理招标事宜21、某施工项目招标，招标文件开始出售的时间为 8 月 20 日，停止出售的时间为 8 月 30 日，提交投标文件的截止时间为 9 月 25 日，评标结束的时间为 9 月 30 日，则投标有效期开始的时间为（）。21、某施工项目招标，招标文件开始出售的时间为 8 月 20 日，停止出售的时间为 8 月 30 日，提交投标文件的截止时间为 9 月 25 日，评标结束的时间为 9 月 30 日，则投标有效期开始的时间为（）。A、8 月 20 日B、8 月 30 日C、9 月 25 日D、9 月 30 日第 4页22、根据我国招标投标法，下列工程项目中，没有被列入必须招标的工程建设项目范围的工程建设项目是（）。22、根据我国招标投标法，下列工程项目中，没有被列入必须招标的工程建设项目范围的工程建设项目是（）。A、大型基础设施，公用事业等关系社会公共利益、公众安全的项目B、全部或者部分使用国有资金投资或国家融资的项目C、外商投资项目D、使用国际组织或者外国政府贷款、援助资金的项目23、甲超越代理权使用乙公司的合同专用章，在乙不知情的情况下以乙的名义与丙订立合同，以上情况丙并不知情，则此合同的效力为（）。23、甲超越代理权使用乙公司的合同专用章，在乙不知情的情况下以乙的名义与丙订立合同，以上情况丙并不知情，则此合同的效力为（）。A、有效B、无效C、由甲决定是否有效D、由乙决定是否有效24、甲公司向乙公司购买 50 吨水泥，后甲通知乙需要更改购买数量，但一直未明确具体数量。交货期届至，乙将 50 吨水泥交付给甲，甲拒绝接受，理由是已告知要变更合同。关于双方合同关系的说法，正确的是（）。24、甲公司向乙公司购买 50 吨水泥，后甲通知乙需要更改购买数量，但一直未明确具体数量。交货期届至，乙将 50 吨水泥交付给甲，甲拒绝接受，理由是已告知要变更合同。关于双方合同关系的说法，正确的是（）。A、乙承担损失B、甲可根据实际情况部分接收C、双方合同已变更，乙送货构成违约D、甲拒绝接收，应承担违约责任25、根据合同法，下列合同转让合法生效的是（）。25、根据合同法，下列合同转让合法生效的是（）。A、某教授与施工企业约定培训一次，但因培训当天临时有急事，便让自己的博士生代为授课B、甲因急需用钱便将对乙享有的一万元债权转让给了第三人，便打电话通知了乙C、建设单位到期不能支付工程款，书面通知施工企业其已将债务转让给第三人，请施工企业向第三人主张债权D、监理单位将监理合同概括转让给其他具有相应监理资质的监理单位26、下列有关可撤销合同，描述错误的是（）。26、下列有关可撤销合同，描述错误的是（）。A、某人自知道撤销事由起 3 个月内未行使撤销权，撤销权消灭B、被撤销的合同自始没有法律约束力C、合同被撤销，不影响独立存在的有关解决争议方法的条款效力D、当事人明确表示放弃撤销权的，撤销权消灭27、邓某在受到欺诈的情况下与李某订立了合同，后经邓某向人民法院申请，撤销了该合同，则该合同自（）起不发生法律效力。27、邓某在受到欺诈的情况下与李某订立了合同，后经邓某向人民法院申请，撤销了该合同，则该合同自（）起不发生法律效力。A、合同订立时B、人民法院决定撤销之日C、人民法院受理请求之日D、权利人知道可撤销事由之日28、根据劳动法和劳动合同法的规定，用人单位与劳动者在用工前订立劳动合同的，劳动关系自（）起建立。28、根据劳动法和劳动合同法的规定，用人单位与劳动者在用工前订立劳动合同的，劳动关系自（）起建立。代报名+视频课件+绝密押题 QQ335147634 一手资料 防止倒卖 请认准QQ335147634一建群433394125二建群552677636消防群467437640造价群475162121第 5页A、劳动合同实际签订之日B、实际用工之日C、应当签订劳动合同之日起D、实际用工之日后一个月29、关于买卖合同的说法，错误的是（）。29、关于买卖合同的说法，错误的是（）。A、买卖合同自双方意思表示一致时成立B、买卖合同自一方交付标的物时成立C、买卖合同可以是口头的D、对于房屋买卖，应当签订书面合同30、节约能源法规定，注册执业人员未执行民用建筑节能强制性标准，情节严重的，由颁发资格证书的部门吊销执业资格证书，（）年内不予注册。30、节约能源法规定，注册执业人员未执行民用建筑节能强制性标准，情节严重的，由颁发资格证书的部门吊销执业资格证书，（）年内不予注册。A、1B、2C、3D、531、位于甲省的某项目产生的建筑垃圾，欲移至乙省某地填埋，途经丙省，下列说法正确的是（）。31、位于甲省的某项目产生的建筑垃圾，欲移至乙省某地填埋，途经丙省，下列说法正确的是（）。A、向甲省环保部门申请，经甲省环保部门同意B、向乙省环保部门申请，经甲省环保部门同意C、向乙省环保部门申请，经丙省环保部门同意D、向甲省环保部门申请，经乙省环保部门同意32、在城市市区噪声敏感区域内，禁止夜间进行生产噪声污染的施工作业，但个别情况除外，必须（）。32、在城市市区噪声敏感区域内，禁止夜间进行生产噪声污染的施工作业，但个别情况除外，必须（）。A、向附近居民支付赔偿费用B、公告附近居民C、报经环境行政主管部门审批D、与居民代表进行协商33、根据建设工程安全生产管理条例，施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施安装完毕后，应当由（），并出具合格证明。33、根据建设工程安全生产管理条例，施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施安装完毕后，应当由（），并出具合格证明。A、安装单位质检合格B、建设单位检查验收C、建设行政主管部门检查验收D、监理单位检查验收34、下列对于设计单位的安全责任，说法错误的是（）。34、下列对于设计单位的安全责任，说法错误的是（）。A、设计应当遵循法律的要求B、设计应当按照工程建设强制性标准进行设计C、设计应当按照建设单位的意愿进行D、设计应当遵循法规进行设计第 6页35、甲建设单位与乙施工单位签订了施工总承包合同，乙施工单位将其中的一部分工程分包给丙施工单位。在丙负责的施工现场由于脚手架坍塌，造成 5 人死亡事故。负责将该事故向有关政府部门上报的单位应是（）。35、甲建设单位与乙施工单位签订了施工总承包合同，乙施工单位将其中的一部分工程分包给丙施工单位。在丙负责的施工现场由于脚手架坍塌，造成 5 人死亡事故。负责将该事故向有关政府部门上报的单位应是（）。A、甲建设单位B、乙施工单位C、丙施工单位D、项目经理部36、某高层建筑在地下桩基施工中，基坑发生坍塌，造成 10 人死亡，直接经济损失 900 余万元。本次事故属于（）。36、某高层建筑在地下桩基施工中，基坑发生坍塌，造成 10 人死亡，直接经济损失 900 余万元。本次事故属于（）。A、重大事故B、特别重大事故C、较大事故D、一般事故37、关于意外伤害保险的保险费及费率的表述中，不正确的是（）。37、关于意外伤害保险的保险费及费率的表述中，不正确的是（）。A、保险费应当列入建筑安装工程费用B、保险费由施工企业支付，施工企业不得向职工摊派C、对重视安全生产管理、安全业绩好的企业可采用上浮费率D、差别费率可与工程规模、类型、工程项目风险程度和施工现场环境等因素挂钩38、合同工期在一年以上的（含一年），预付安全防护、文明施工措施费用不得低于该费用总额的（），其余费用应当按照施工进度支付。38、合同工期在一年以上的（含一年），预付安全防护、文明施工措施费用不得低于该费用总额的（），其余费用应当按照施工进度支付。A、50%B、40%C、30%D、20%39、危险性较大的分部分项工程安全管理办法中规定，超过一定规模的危险性较大的分部分项工程，（）应当组织专家对专项方案进行论证。39、危险性较大的分部分项工程安全管理办法中规定，超过一定规模的危险性较大的分部分项工程，（）应当组织专家对专项方案进行论证。A、建设单位B、施工单位C、施工项目部D、监理单位40、某工程的总承包商甲在例行安全生产检查中，发现某分包工程的施工存在严重的安全隐患，于是要求分包商乙限期整改。但乙拒不执行，最后该隐患酿成大祸，给建设单位丙造成了 50 万元的经济损失。根据我国建设工程安全生产管理条例的规定，下列说法不正确的是（）。40、某工程的总承包商甲在例行安全生产检查中，发现某分包工程的施工存在严重的安全隐患，于是要求分包商乙限期整改。但乙拒不执行，最后该隐患酿成大祸，给建设单位丙造成了 50 万元的经济损失。根据我国建设工程安全生产管理条例的规定，下列说法不正确的是（）。A、丙有权要求甲承担 50 万元的损失B、丙有权要求乙承担 50 万元的损失C、丙有权要求甲承担 30 万元的损失，乙承担 20 万元的损失D、丙只能要求乙承担主要责任，赔偿 40 万元的损失，剩余部分由甲承担代报名+视频课件+绝密押题 QQ335147634 一手资料 防止倒卖 请认准QQ335147634一建群433394125二建群552677636消防群467437640造价群475162121第 7页41、安全生产许可证条例规定，“国家对矿山企业、建筑施工企业和危险化学品、烟花爆竹、民用爆破器材生产企业实行（）。41、安全生产许可证条例规定，“国家对矿山企业、建筑施工企业和危险化学品、烟花爆竹、民用爆破器材生产企业实行（）。A、安全归类制B、安全生试验制C、安全生产许可制度D、安全核准管理制42、缺陷责任期内，由于他人原因，造成了工程本身的损害，应当由（）承担责任。42、缺陷责任期内，由于他人原因，造成了工程本身的损害，应当由（）承担责任。A、发包人B、承包人C、发包人和承包人D、第三人43、某工程竣工验收合格后第 10 年内，部分粱板发生不同程度的断裂，经有相应资质的质量鉴定机构鉴定，确认断裂原因为混凝土施工养护不当致其强度不符合设计要求，则该质量缺陷应由（）。43、某工程竣工验收合格后第 10 年内，部分粱板发生不同程度的断裂，经有相应资质的质量鉴定机构鉴定，确认断裂原因为混凝土施工养护不当致其强度不符合设计要求，则该质量缺陷应由（）。A、建设单位维修并承担维修费用B、施工单位维修并承担维修费用C、施工单位维修，设计单位承担维修费用D、施工单位维修，混凝土供应单位承担维修费用44、某综合楼工程由 A 企业总承包，其中消防工程由 B 企业分包。B 企业于自检合格后，于 2006 年5 月 1 日向 A 企业申请竣工验收，消防分部工程于经 2006 年 5 月 5 日由当地公安消防机构进行了验收，A 企业于 5 月 8 日向建设单位提出竣工验收申请，建设单位于 5 月 15 日组织了竣工验收，验收合格，工程交付使用。则该消防工程的保修期始于 2006 年（）。44、某综合楼工程由 A 企业总承包，其中消防工程由 B 企业分包。B 企业于自检合格后，于 2006 年5 月 1 日向 A 企业申请竣工验收，消防分部工程于经 2006 年 5 月 5 日由当地公安消防机构进行了验收，A 企业于 5 月 8 日向建设单位提出竣工验收申请，建设单位于 5 月 15 日组织了竣工验收，验收合格，工程交付使用。则该消防工程的保修期始于 2006 年（）。A、5 月 1 日B、5 月 5 日C、5 月 8 日D、5 月 15 日45、某建设工程属于国务院公安部门规定的大型的人员密集场所，并已进行消防设计。该工程竣工后，建设单位应当（）。45、某建设工程属于国务院公安部门规定的大型的人员密集场所，并已进行消防设计。该工程竣工后，建设单位应当（）。A、向公安机关消防机构申请消防验收B、在验收后报公安机关消防机构备案C、向公安机关消防机构申请消防认可文件D、提请公安机关消防机构进行消防抽查46、建设工程发生质量事故，有关单位应当在（）小时内向上级建设行政主管部门和其他有关部门报告。46、建设工程发生质量事故，有关单位应当在（）小时内向上级建设行政主管部门和其他有关部门报告。A、6B、12C、24D、4847、监理单位重新检查已隐蔽部位，检查结果合格，说法正确的是（）。47、监理单位重新检查已隐蔽部位，检查结果合格，说法正确的是（）。第 8页A、费用由施工企业承担B、工期不予顺延C、视为建设单位违约D、施工企业可主张合理利润48、某施工单位对所承担工程的隐蔽部位进行自检后，认为具备覆盖条件，在专用合同条款对此没有特别规定的情况下，该施工单位应在共同检查前（）小时书面通知监理人检查。48、某施工单位对所承担工程的隐蔽部位进行自检后，认为具备覆盖条件，在专用合同条款对此没有特别规定的情况下，该施工单位应在共同检查前（）小时书面通知监理人检查。A、12B、24C、48D、7249、下列建筑工地使用的材料中，不必实施见证取样和送检的是（）。49、下列建筑工地使用的材料中，不必实施见证取样和送检的是（）。A、用于承重墙的砖B、用于非承重结构的混凝土小型砌块C、用于拌制混凝土的水泥D、地下、屋面、厕浴间使用的防水材料50、建设单位暗示施工单位使用不合格的建筑材料和设备的，责令改正，处（）的罚款。50、建设单位暗示施工单位使用不合格的建筑材料和设备的，责令改正，处（）的罚款。A、5 万元以上 10 万元以下B、10 万元以上 20 万元以下C、20 万元以上 50 万元以下D、10 万元以上 50 万元以下51、工程建设标准强制性条文对政府监督人员来说，是重要的、可操作的处罚依据。工程建设强制性标准监督检查的内容不包括（）。51、工程建设标准强制性条文对政府监督人员来说，是重要的、可操作的处罚依据。工程建设强制性标准监督检查的内容不包括（）。A、工程技术人员是否熟悉、掌握强制性标准B、工程项目的规划、勘察、设计、施工、验收等是否符合强制性标准的规定C、工程项目采用的材料、设备是否符合企业标准的规定D、工程项目的安全、质量是否符合强制性标准的规定52、仲裁机构作出的裁决生效后，一方不执行的，另一方可向（）申请强制执行。52、仲裁机构作出的裁决生效后，一方不执行的，另一方可向（）申请强制执行。A、人民法院B、司法行政机关C、仲裁机构D、公安机关53、甲、乙两公司因合同纠纷向某地仲裁委员会申请仲裁，仲裁机关根据事实依法作出裁决，但甲公司对裁决表示不服，其能够作出的选择是（）。53、甲、乙两公司因合同纠纷向某地仲裁委员会申请仲裁，仲裁机关根据事实依法作出裁决，但甲公司对裁决表示不服，其能够作出的选择是（）。A、既不能上诉，也不能另行起诉，仲裁裁决发生法律效力B、可以在 15 日内向人民法院起诉，但不能向上级仲裁机关上诉C、可以在 15 日内向上级仲裁机关上诉，但不能向人民法院起诉D、可以向原仲裁机关或其上级仲裁机关申请复议一次代报名+视频课件+绝密押题 QQ335147634 一手资料 防止倒卖 请认准QQ335147634一建群433394125二建群552677636消防群467437640造价群475162121第 9页54、建设单位与施工单位的合同中约定：“双方在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成立的，可以向有关仲裁委员会申请仲裁”。后双方发生纠纷，建设单位要求向甲仲裁委员会申请仲裁，施工单位要求向乙仲裁委员会申请仲裁，双方争执不下。关于纠纷解决方式选择的说法，正确的是（）。54、建设单位与施工单位的合同中约定：“双方在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成立的，可以向有关仲裁委员会申请仲裁”。后双方发生纠纷，建设单位要求向甲仲裁委员会申请仲裁，施工单位要求向乙仲裁委员会申请仲裁，双方争执不下。关于纠纷解决方式选择的说法，正确的是（）。A、只能向不动产所在地的仲裁委员会申请仲裁B、应由甲仲裁委员会进行仲裁C、只能向有管辖权的人民法院起诉D、建设单位与施工单位选择的仲裁委员会谁先收到仲裁申请，就由谁进行仲裁55、下列不属于人民法院裁定终结执行的情况的是（）。55、下列不属于人民法院裁定终结执行的情况的是（）。A、申请人撤销申请的B、被执行公民死亡，无遗产也无义务承担人C、据以执行的法律文书被撤销D、被执行人离开执行地56、按照合同的约定，2015 年 1 月 1 日承包商应该向材料供应商支付材料款，由于某种因素没有支付。2015 年 7 月 1 日至 8 月 1 日之间，材料供应商住所地发生了特大台风，导致材料供应商不能行使请求权。2015 年 12 月 1 日，材料供应商向法院提起诉讼并提交了起诉状，要求承包商支付拖欠的材料款。则下面的说法正确的是（）。56、按照合同的约定，2015 年 1 月 1 日承包商应该向材料供应商支付材料款，由于某种因素没有支付。2015 年 7 月 1 日至 8 月 1 日之间，材料供应商住所地发生了特大台风，导致材料供应商不能行使请求权。2015 年 12 月 1 日，材料供应商向法院提起诉讼并提交了起诉状，要求承包商支付拖欠的材料款。则下面的说法正确的是（）。A、2015 年 7 月 1 日至 8 月 1 日之间诉讼时效中止B、2015 年 7 月 1 日至 8 月 1 日之间诉讼时效中断C、2015 年 12 月 1 日起诉讼时效中断D、2015 年 12 月 2 日起诉讼时效中断57、对法人或者其他组织提起的民事诉讼，主要办事机构所在地不能确定的，以其（）为住所地。57、对法人或者其他组织提起的民事诉讼，主要办事机构所在地不能确定的，以其（）为住所地。A、企业法定代表人住所地B、企业法定代表人资产所在地C、经常营业地D、注册地或登记地58、下列纠纷中，适合仲裁法仲裁的是（）。58、下列纠纷中，适合仲裁法仲裁的是（）。A、总分包之间的合同纠纷B、继承纠纷C、劳动合同纠纷D、对罚款不服发生的纠纷59、以下不属于民事纠纷处理方式的是（）。59、以下不属于民事纠纷处理方式的是（）。A、当事人自行和解B、行政复议C、行政机关调解D、商事仲裁60、工程建设领域中的民事纠纷有其自身的特点，其中不包括（）。60、工程建设领域中的民事纠纷有其自身的特点，其中不包括（）。A、施工方与建设方法律地位平等第 10页B、争议的内容主要是双方的权利和义务C、任何一方对自己的财产可以自由处分D、各方对有关人身关系的民事纠纷享有处分权二、多项选择题1、根据我国担保法的有关规定，下列关于定金的表述正确的有（）。1、根据我国担保法的有关规定，下列关于定金的表述正确的有（）。A、定金是主合同成立的条件B、定金是主合同的担保方式C、定金可以以口头方式约定D、定金从实际交付之日起生效E、定金从合同签订之日起生效2、下列关于无权代理的说法，正确的有（）。2、下列关于无权代理的说法，正确的有（）。A、只有经过被代理人追认后，其后果才由被代理人和行为人共同承担B、未经被代理人追认，其后果由行为人承担C、被代理人知道他人以本人名义实施民事行为不作否认的，其后果仍由行为人承担D、第三人知道行为人没有代理权后还与行为人实施民事行为给他人造成损失的，由行为人独自赔偿E、行为人没有代理权以被代理人的名义与相对人签订合同，后被代理人对无权代理人实施的行为予以追认，其后果由被代理人承担3、建筑业企业申请资质升级、资质增项，在申请之日起的前一年内出现下列情形，资质许可机关对其申请不予批准的有（）。3、建筑业企业申请资质升级、资质增项，在申请之日起的前一年内出现下列情形，资质许可机关对其申请不予批准的有（）。A、与建设单位或者企业之间相互串通投标的B、未取得施工许可证擅自施工的C、将承包的工程转包或者违法分包的D、发生过安全事故的E、恶意拖欠分包企业工程款或者农民工工资的4、下列行为中，属于投标人串通投标的有（）。4、下列行为中，属于投标人串通投标的有（）。A、投标人之间先行内部竞价确定中标人B、投标人之间相互约定抬高或者压低投标报价C、招标人向投标人泄露标底D、投标人借用其他企业名义投标E、招标人预先内定中标人5、评标委员会在对某工程项目评标过程中，发现个别投标文件中存在某些错误，则评标委员会的下列做法正确的有（）。5、评标委员会在对某工程项目评标过程中，发现个别投标文件中存在某些错误，则评标委员会的下列做法正确的有（）。A、甲的投标文件开标后，想要修改其中的报价，被评标委员会拒绝B、乙的投标文件中非关键字迹模糊，乙要求澄清说明，被评标委员会拒绝C、丙未按招标文件要求提交投标保证金，评标委员会将丙的投标文件作为废标处理D、丁的投标文件中有含义不明确的内容，评标委员会要求其对此作必要的澄清或者说明代报名+视频课件+绝密押题 QQ335147634 一手资料 防止倒卖 请认准QQ335147634一建群433394125二建群552677636消防群467437640造价群475162121第 11页E、戊是以他人的名义投标，评标委员会将戊的投标文件作为废标处理6、根据招投标相关法律和司法解释，下列施工合同中，属于无效合同的有（）。6、根据招投标相关法律和司法解释，下列施工合同中，属于无效合同的有（）。A、未经发包人同意，承包人将部分非主体工程分包给具有相应资质的施工单位的合同B、招标文件中明确要求投标人垫资并据此与中标人签订的合同C、建设单位直接与专业施工单位签订的合同D、承包人将其承包的工程全部分包给其他有资质的承包人的合同E、投标人串通投标中标后与招标人签订的合同7、根据合同法的规定，建筑施工合同中约定出现因（）时免除自己责任的条款，该免责条款无效。7、根据合同法的规定，建筑施工合同中约定出现因（）时免除自己责任的条款，该免责条款无效。A、合同履行结果只有对方受益B、不可抗力造成对方财产损失C、履行合同造成对方人身伤害D、对方不履行合同义务造成损失E、故意或重大过失造成对方财产损失8、合同无效的原因有（）。8、合同无效的原因有（）。A、一方以胁迫手段订立合同，损害集体利益B、恶意串通，损害他人利益C、以合法形式掩盖非法目的D、重大误解或显失公平E、损害社会公共利益9、下列情况中，（）的合同是可撤销的合同。9、下列情况中，（）的合同是可撤销的合同。A、以欺诈、胁迫的手段订立，损害国家利益B、因重大误解而订立C、在订立合同时显失公平D、以欺诈、胁迫等手段，使对方在违背真实意思的情况下订立E、违反法律、行政法规的强制性规定10、根据我国合同法的规定，下列（）情形下，当事人可以依法解除合同。10、根据我国合同法的规定，下列（）情形下，当事人可以依法解除合同。A、在履行期届满之前，当事人一方明确表示不履行主要债务的B、对方延迟履行合同，经催告后仍未履行的C、有违约行为致使不能实现合同目的D、发生不可抗力导致合同无法履行E、当事人一方延迟履行主要债务，经催告后在合理期限内履行11、6 月 1 日，甲乙双方签订建材买卖合同，总价款为 100 万元，约定由买方支付定金 30 万元。由于资金周转困难，买方于 6 月 10 日交付了 25 万元，卖方予以签收。下列说法正确的有（）。11、6 月 1 日，甲乙双方签订建材买卖合同，总价款为 100 万元，约定由买方支付定金 30 万元。由于资金周转困难，买方于 6 月 10 日交付了 25 万元，卖方予以签收。下列说法正确的有（）。A、买卖合同是主合同，定金合同是从合同B、买卖合同自 6 月 10 日成立C、定金合同自 6 月 1 日成立第 12页D、若买方不履行购买义务，仍可要求卖方返还 5 万元E、若卖方不能交付货物，应返还 50 万元12、根据合同法，免除施工单位违约责任的情形有（）。12、根据合同法，免除施工单位违约责任的情形有（）。A、施工单位因安全事故隐患，被监理工程师责令暂停施工，致使工期延误B、因拖欠农民工工资，部分农民工停工抗议，致使工期延误C、地震导致已完工程被爆破拆除重建，造成建设单位费用增加D、由于战争，施工单位暂停施工，致使工期延误E、因迟延履行而遭遇洪水，导致工期延误13、合同应当以书面形式订立，并具备（）必备条款。13、合同应当以书面形式订立，并具备（）必备条款。A、劳动合同期限B、工作地点C、工作时间和休息休假D、劳动形式E、劳动合同终止的条件14、用人单位可以随时解除劳动合同的情形有（）。14、用人单位可以随时解除劳动合同的情形有（）。A、劳动者在试用期内被证明不符合录用条件B、劳动者经过培训仍不能胜任工作C、劳动者严重违反劳动纪律或用人单位规章制度D、劳动者严重失职，营私舞弊，给用人单位利益造成重大损害E、劳动者被依法追究刑事责任15、（）不得在建筑活动中使用列入禁止使用目录的技术、工艺、材料和设备。15、（）不得在建筑活动中使用列入禁止使用目录的技术、工艺、材料和设备。A、建设单位B、监理单位C、设计单位D、勘察单位E、施工单位16、根据建设工程安全生产管理规定，施工企业对作业人员进行安全生产教育培训，应在（）之前。16、根据建设工程安全生产管理规定，施工企业对作业人员进行安全生产教育培训，应在（）之前。A、作业人员进入新的岗位B、作业人员进入新的施工现场C、企业采用新技术D、企业采用新工艺E、企业申请办理资质延续手续17、施工作业人员应遵守的从业义务有（）。17、施工作业人员应遵守的从业义务有（）。A、使用劳动防护用品B、接受安全生产培训C、发现事故隐患立即报告代报名+视频课件+绝密押题 QQ335147634 一手资料 防止倒卖 请认准QQ335147634一建群433394125二建群552677636消防群467437640造价群475162121第 13页D、发生危及人身安全的事故时先进行抢救E、为自己购买从业保险18、建筑施工企业安全生产管理机构具有的职责包括（）。18、建筑施工企业安全生产管理机构具有的职责包括（）。A、编制并适时更新安全生产管理制度并监督实施B、组织或参与企业生产安全事故应急救援预案的编制及演练C、组织开展安全教育培训与交流D、协调配备项目专职安全生产管理人员E、组织编制危险性较大工程安全专项施工方案19、国家标准复审后，标准管理单位应当提出其继续有效或者予以修订、废止的意见，经国家标准的有关主管部门确认后报国务院工程建设行政主管部门批准。凡属（）情况的国家标准，应当进行局部修订。19、国家标准复审后，标准管理单位应当提出其继续有效或者予以修订、废止的意见，经国家标准的有关主管部门确认后报国务院工程建设行政主管部门批准。凡属（）情况的国家标准，应当进行局部修订。A、国家标准的部分规定已制约了科学技术新成果的推广应用B、国家标准的部分规定有明显缺陷或与相关的国家标准相抵触C、需要对现行的国家标准做局部补充规定D、国家标准的部分规定与某些行业标准不一致时E、国家标准的部分规定经修订后可取得明显的经济效益、社会效益和环境效益20、下列情形中，人民法院应当再审的有（）。20、下列情形中，人民法院应当再审的有（）。A、管辖错误的B、剥夺当事人辩论权利的C、缺席判决的D、原判决超出诉讼请求的E、审判庭组成不合法答案部分一、单项选择题答案部分一、单项选择题1、【正确答案】C【答案解析】本题考查的是民事责任的承担方式。警告、罚款属于行政责任，没收财产属于刑事责任，所以选项 A、B、D 均不正确。参见教材 P41。2、【正确答案】C【答案解析】本题考查的是法律体系的基本框架。劳动合同法属于社会法。参见教材 P2。3、【正确答案】C【答案解析】本题考查的是安装工程一切险。对于安装工程一切险来说，保险人对因自然灾害，意外事故造成的损失和费用，负责赔偿。而因设计错误、超负荷或者是施工用机具失灵造成的本身损失，具有除外责任。参见教材 P38。4、【正确答案】B第 14页【答案解析】本题考查的是抵押权、质权、留置权、定金的规定。抵押不转移对财产的占有，而质押转移对质押物的占有权。参见教材 P3233。5、【正确答案】C【答案解析】本题考查的是建设工程代理行为的终止。代理人死亡委托代理终止。参见教材 P12。6、【正确答案】D【答案解析】本题考查的是建造师及建造师工作中违法行为应承担的法律责任。建设工程质量管理条例规定，违反本条例规定，注册建筑师、注册结构工程师、监理工程师等注册执业人员因过错造成质量事故的，责令停止执业 1 年；造成重大事故的，吊销执业资格证书，5 年内不予注册；情节特别恶劣的，终身不予注册。无罚款上的要求，选项 D 错误。参见教材 P72。7、【正确答案】C【答案解析】本题考查的是建造师考试、注册和继续教育的规定。在注册有效期内，注册建造师变更执业单位，应当与原聘用单位解除劳动关系，并按照规定办理变更注册手续，变更注册后仍延续原注册有效期。参见教材 P66。8、【正确答案】B【答案解析】本题考查的是外商投资建筑业企业的规定。中外合资经营建筑业企业、中外合作经营建筑业企业中方合营者的出资总额不得低于注册资本的 25%。参见教材 P59。9、【正确答案】A【答案解析】本题考查的是施工许可证延期开工、核验和重新办理批准的规定。建筑法规定，建设单位应当自领取施工许可证之日起 3 个月内开工。因故不能按期开工的，应当向发证机关申请延期；延期以两次为限，每次不超过 3 个月。既不开工又不申请延期或者超过延期时限的，施工许可证自