石材供应合同范文5篇20153.pdf
第 1 页 共 8 页 石材供应合同范文 5 篇 石材供应合同范文篇 1 需方：_（以下简称甲方）供方：_（以下简称乙方）依照中华人民共和国经济合同法，经甲乙双方协商，就材料供货有关事项达成如下协议：第一条：规格数量及价款：主要材料汇总表 第二条：交货地点及方式、时间 供方应严格按照需方要求及供货时间配送石材。货物及缺补量货物由供方负责免费运输及装卸至甲方指定地点，其费用由供方负责，如末按时交货，每延误一天给予合同总价款的 1%罚款。部分定制加工由甲方提供图纸，乙方负责加工，供货期另行协商。第三条：付款条件 本合同无预付款。单价为固定综合价格，中途不得调整。自签订合同之日，第一批货需在支付预付款后十五天内到场，自第一批到货起，供货周期必须在 60 天内完成（不可抗拒的因素除外）。材料到场验收合格后，第二日结算货款的 80%。全部供货齐全后支付至合同额的 80%。余款待全部石材维护修复完成后，30 天内一次性付清。第四条：质量要求及标准 以甲方确认样品为准，破损负责更换，并提供现场损坏石材的修复。第五条：货物验收 交货地验收。随货带有产品检验报告、合格证。同时需保证石材色差在国家规定标准以内。第六条：合同的变更及解除 1、合同签订后除不可抗因素外，双方不得无故变更或解除合同；如因特殊原因确需变更或解除合同时，要求变更的一方应及时通知对方，对方在接到通知 2 天内给予答复，逾期未答复则视为同意。第 2 页 共 8 页 2、双方协商一致方可变更或解除合同 第七条：争议的解决 甲乙双方发生争议时，可通过友好协商解决。协商不成，双方同意按以下第 2 种方式解决。第一种：双方友好协商解决、第二种：向甲方所在地仲裁委员会提请仲裁本合同自签定之日起日生效 甲方（公章）：_ 乙方（公章）：_ _年_月_日 石材供应合同范文篇 2 甲方：_ 乙方：_ 依照中华人民共和国合同法、建筑安装工程承包合同条例，结合本工程实际情况，经甲乙双方以公平、公正、合理的的原则协商，甲方同意将博爱县北横河建设工程（一标段）青石栏杆加工和安装承包给乙方，具体协商约定如下：一、工程概况 1、工程名称：博爱县北横河建设工程（一标段）青石栏杆工程 2、工程地点：博爱县文化路北面 3、承包范围：青石栏杆 4、承包具体内容：包括原材料、加工、运输、安装及维修。二、承包范围内工程量及综合单价：综合单价包括青石栏杆加工、包装运输、卸货到指定地点、安装及途中损耗、管理费、利润、税金、现场服务配合费及安装产生的相关费用（如：水、电等）等，运输到施工现场的安装验收合格的成品的最终价格。施工期间不进行价格调整。三、施工技术质量要求及验收标准 1、材料质量要求及验收标准 第 3 页 共 8 页 按甲方提供给乙方所施工用的样式，柱头图案精致美观，无缺陷。立柱尺寸：高 1150mm，截面尺寸：180 某 180mm；横梁尺寸：长 1600mm,宽 150mm,厚100mm；图案板尺寸：长 1600mm,宽 350mm,厚 80mm；（以上长度尺寸均不包括榫卯部分长度）为依据加工。乙方加工材料色泽一致并且无石线、无水纹及缺陷，青石材质须保证石材颜色一致，无风化、裂缝裂纹等瑕疵等质量缺陷，误差控制范围为正负 2mm 以内。验收以上述要求为标准。产品验收按石材、栏杆国家技术验收标准和施工验收规范要求验收合格.2、安装要求及验收标准 立柱及横梁、图案板要求方正、垂直，厚度一致。横梁、图案板与立柱链接，采用榫接，立柱必须预留榫口，立柱入榫长度不小于 10cm，横梁、图案板入榫长度不小于 3cm。安装立柱、横梁、图案板必须垂直，不得污染（如有污染，乙方自行清理，费用自理）。四、工期要求：按甲方整体要求进度计划进行，如乙方自身原因在甲方要求的时间内材料不能到场、未完成安装，每推迟一天，罚款 1000 元。五、付款方式：1、按进度付款；2、每安装成品 300 米，验收合格支付 80%的工程款；3、栏杆工程竣工验收合格，付款至 95%；4、留 5%质保金，栏杆工程竣工验收合格后两个月内无息返还（如在质保期内有质量问题，甲方通知乙方进行维修，如不及时维修，所产生的维修费用将在质保金内扣除）。六、结算办法 1、按现场安装合格成品实测实量出具结算书。2、经现场负责人签字认可后报项目部核准。七、甲方责任：1、负责与建设方的协调；第 4 页 共 8 页 2、负责工作面的提供；3、负责栏杆样式的确定与提供；4、负责工程款的支付与工程初步验收；5、负责乙方施工用水、电、路三通及沙子、水泥的提供。八、乙方责任：1、施工期间，乙方必须派驻一名负责人长期驻工地全面负责承包范围之内的各项事务，并具有决定一切事务的权利，乙方严格按施工规范、技术交底内容进行施工。2、施工期间出现质量验收不合格部位，乙方要进行返工、返修，直到验收合格为止，所产生的一切费用由乙方承担。3、按甲方要求负责栏杆的加工制作、运输、安装。4、因乙方自身原因造成的工期延误，由乙方负责，给甲方造成损失的由乙方负责。5、乙方要注意安全文明施工，在供货、安装施工等过程中的一切安全事故均由乙方全部承担，甲方概不负责。九、其他事宜 1、施工过程中如出现不明事宜，由双方协商。2、本合同经甲乙双方签订之日起生效。望甲乙双方共同遵守。未尽事宜双方协商解决。注：本合同一式贰份甲方执壹份，乙方壹份，具有同等效力，补充协议与此协议具有同等效力 甲方（供货方）：_ 乙方（需货方）：_ _年_月_日 石材供应合同范文篇 3 需方:（以下简称甲方）_ 供方:（以下简称乙方）_ 依照国家的有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原 第 5 页 共 8 页 则，并经甲、乙双方充分洽谈协商，签订本合同以兹双方共同遵守。一、供货内容及地点 1.乙方按甲方的要求，供应各种沙石至甲方工地内（崇义镇桂桥村），甲方应为乙方提供料场。2.甲方工程建设所需的沙石全部从乙方购买。未经乙方书面同意，甲方不得从其他渠道购买沙石，否则甲方应向乙方支付违约金人民币_万元整，同时乙方有权单方解除合同。二、供货单价（此单价不包含税金，发票）1.连沙石 _元/立方米；2.1-3 石 _元/立方米；3.石 粉 _元/立方米。三、质量要求及验收标准 根据双方确定样版进行验收 四、供货期限 1.甲方根据工程进度需要，向乙方购进所需沙石，甲方每次需货时,应提前三天通知乙方所需沙石的种类、型号、数量、经乙方确认后，乙方应在 3 日内将该沙石送到甲方工地，如有延期每日赔偿损失_元。（人力不可抗拒除外）五、运输费用及费用负担 运输费及卸车费又乙方承担 六、工程款的支付与结算 1.材料每供货满.00 元，乙方需付款给甲方 80%，每次结算的款项甲方应在 10 日内支付给乙方，在乙方提供完全工程所需的材料后，甲方必须在运完沙石后一个月，全额结清乙方所垫沙石款。2.材料到场后，甲方应及时安排有关人员进行验收，并在验收合格后将送货单传回给乙方，以便乙方结算。七、违约责任 1.如乙方不能按时、按质地交货给甲方，甲方有权不支付材料款，并有权 第 6 页 共 8 页 要求乙方赔偿因此引起的一切经济损失；2.在乙方完全提供全部工程所需材料后，甲方必须在运完沙石后一个月，全额结清乙方所垫沙石款，如有违约，甲方需承担全部工程款的日 3的违约金。八、双方应严格遵守本合同，如果双方有争议应先协商解决，协商不成的，提交地方所在地人民法院裁决。九、本合同双方签字盖章后生效。十、本合同一式二份。甲乙双方各执一份。甲方(公章):_ 乙方(公章):_ 日期:_年_月_日 石材供应合同范文篇 4 需方：_（简称甲方）供方：_（简称乙方）为了规范产品交易行为，保护供需双方合法权益，根据中华人民共和国合同法及有关法律、法规、明确双方权利义务关系，保证正常交易程序，经甲、乙双方协商，一致同意签订本合同，以资共同遵守。一、产品供应：需方在恩施市板桥镇云龙河水土治理工程施工中，使用供方的砂石料，供方保证分批按需按时按规格向需方供应砂石料。二、交货时间、地点及方式：1、交货时间：由需方电话通知，按工程进度需要进场，但必须提前通知所需数量。2、交货地点：恩施市板桥镇云龙河水土治理工程。3、交货方式：供方负责汽车运输到需方指定工地，运费、材料费及卸车费均包含在单价内。三、价格、结算和付款方式：1、石子每立方元整，沙子每立方（单价一次性包死）。第 7 页 共 8 页 1、结算以实际供货数量现场签证单据为准计算。2、付款方式：水土治理工程完成 50%时，付乙方实际供货量的 80%，水土治理工程完工后付到实际用量 80%，余款二个月内全部付清。四、技术要求：供方应严格按照甲方要求的产品标准供应，不符合建设单位、监理单位、总包单位及需方要求的，供方必须清除现场，结算时不予计量。五、验收标准：按照 GB/T14684-2022，石料严格按 GB/T14685-2022 标准验收。六、有下列情形之一，可以解除合同：1、甲、乙双方经协商一致同意终止合同的;2、因不可抗力致使不能实现合同目的;3、甲方验收质量及方量时，供方必须配和，如遇问题双方协商解决。七、违约责任：甲、乙双方应严格履行合同规定的各项条款。八、解决合同争议的方式：本合同产生争议，甲、乙双方应本着友好协商的积极态度进行协商解决，协商不成的，可向签约地人民法院提起诉讼。九、合同期限：材料款结清，合同自动失效。十、本合同未尽事宜甲、乙双方协、商解决。十一、本合同经签字、加盖双方印章后生效，本合同一式 3 份，甲方 2份、乙方 1 份。供方：_ 需方：_ 日期:_年_月_日 石材供应合同范文篇 5 需用方（甲方）：_ 供应方（乙方）：_ 根据中华人民共和国民法通则、中华人民共和国合同法，甲、乙双方 第 8 页 共 8 页 本着平等互利、协商一致的原则，达成以下协议：1、工程名称：工程地点：2、乙方承担甲方承包工程的石料供应，按甲方通知的石料要求供料至甲方指定的施工位置。3、单价的确定：乙方送至甲方工地的石料以每平方 元计算。4、甲方提前 小时向乙方提出供应计划，石料到现场，有人负责验收，并指挥车辆就位。5、乙方按要求的时间提供石料，因乙方供应不及时造成工程延误的损失由乙方承担。6、石料结算：石料按方数支付，乙方供应甲方石料方时，甲方应向乙方支付所供石料货款。7、若甲方不按时支付乙方货款，乙方有权在告知甲方的情况下，停止石料供应，不承担因此造成的任何责任、损失。8、因人力不可抗拒因素造成本合同无法执行，双方均不承担责任。9、若履行合同过程中发生争议，双方首先进行协商调解，不成的可向 人民法院起诉。本合同自双方签字后生效，在双方完成约定工作内容，所有价款结算完毕后终止。本合同一式两份，甲乙双方各执一份。甲方：_ 乙方：_ 日期:_年_月_日
