简易版劳动合同(4篇)22239.pdf

第 1 页 共 18 页 简易版劳动合同 甲方_ 地址_ 法定代表人（主要负责人）_ 乙方_性别_身份证号码_ 现通信地址_联系电话_ 为建立劳动关系，明确权利义务，依据劳动法、劳动合同法等有关法律规定，在平等自愿、协商一致的基础上，订立本合同。第一条本合同期限自_年_月_日起至_年_月_日 止。其中试用期为_年_月_日起至_年_月_日止。第二条甲方根据工作需要，安排乙方在_工作岗位，乙方的工作任务为_，工作地点为_。经双方协商同意，甲方可以调换乙方的工种或岗位及工作地点。乙方应认真履行岗位职责，遵守各项规章制度，服从管理，按时完成工作任务。第三条乙方按甲方规定完成工作任务的，甲方于每月_日支付工资，支付的工资为_元/月，其中试用期的工资为_元/月。或者实行计件制，计件单价为_。第 2 页 共 18 页 第四条工作时间和休息休假、社会保险、劳动保护、劳动条件和职业危害防护等按照法律法规、规章等规定执行。第五条双方解除或终止劳动合同应按法定程序办理，甲方为乙方出具终止、解除劳动合同的通知书或相关证明。符合法律、法规规定的，支付乙方经济补偿。第六条其他未尽事项按照国家及地方现行有关规定执行。第七条双方其他约定_ 第八条本合同双方各执一份，涂改或未经授权代签无效。甲方签字_（盖章）乙方签字_ 签订时间：_ 简易版劳动合同（二）甲方：法定代表人或委托代理人：注册地址：通讯地址：经营场所：乙方：姓名：性别：居民身份证号码：第 3 页 共 18 页 家庭住址：邮政编码：户口所在地_省(市)_区(县)_街道(乡镇)通讯地址：邮政编码：电话：根据中华人民共和国民法典和有关规定，甲乙双方经平等协商一致，自愿签订本劳务合同，共同遵守本合同所列条款。第一条本合同期限为_年。本合同于_年_月_日生效，至_年_月_日终止。第二条甲方安排乙方从事_工作。甲方因经营需要和乙方的能力表现，可变更乙方的工作。乙方有反映本人意见的权利，但未经甲方批准，必须服从。第三条乙方提供劳务的方式为：第四条乙方认为，根据乙方目前的健康状况，能依据本合同第二条、第三条约定的劳务内容、要求、方式为甲方提供劳务，乙方也愿意承担所约定劳务。第五条乙方负有保守甲方商业秘密的义务。乙方负有保护义务的商业秘密主要包括：乙方从甲方获得的与工作有关或因工作产生的任何商业、营销、客户、运营数据或其他性质的资料，无论以何种形式第 4 页 共 18 页 或何种载体，无论在披露时是否以口头、图像或以书面方式表明其具有保密性。第六条按甲方现行的店铺员工薪金管理制度支付乙方工资。甲方发薪每月日期为次月_日。合同期间若甲方对乙方工作进行调整或实行新的工资制度时，乙方的工资待遇则作相应调整。第七条乙方依法缴纳个人所得税，甲方依法代为扣缴。第八条发生下列情形之一，本合同提前终止：1、发生甲方或乙方不可抗拒的因数，造成一方或双方不能继续履行合同的;2、双方就解除本合同协商一致的;3、乙方由于健康原因不能履行本合同义务的。第九条符合下列情况之一的，甲方可以解除本合同，辞退乙方 1、乙方因严重违反劳动纪律，按甲方员工守则及奖惩办法规定可以辞退的。2、乙方因病或非因工负伤在规定的医疗期满后，不能从事原工作也不能从事另行安排的工作的;3、乙方不服从甲方的工作安排。4、甲方宣告破产、不再从事原经营行业。第十条乙方有以下行为，甲方有权立即通报开除乙方并追究由此造成的损失：1、虚报帐目，帐目不清，弄虚作假，贪污货款。第 5 页 共 18 页 2、偷盗财物，散布影响公司及同事形象的谣言。第十一条乙方同意医疗费用自理，医疗期内甲方不支付劳务费。第十二条本合同终止、解除后，乙方应在一周内将有关工作向甲方移交完毕，并附书面说明，如给甲方造成损失、应予赔偿。第十三条甲、乙双方若单方面解除本合同，需提前一个月通知另一方。第十四条自合同生效起正常履行满_年时甲方一次性支付给乙方_万元，合同期满甲方再一次性支付给乙方_万元整。因为任何原因合同未能达到上述时间甲方不作任何补赏。第十五条因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，均提请甲方所在地仲裁委员会按照该会仲裁规则进行仲裁。任何一方不服仲裁裁决的，可继续向甲方所在地人民法院提起诉讼。第十六条本合同首部甲、乙双方的通讯地址为双方联系的唯一固定通讯地址，若在履行本合同中双方有任何争议，甚至涉及仲裁时，该地址为双方法定地址。若其中一方通讯地址发生变化，应立即书面通知另一方，否则，造成双方联系障碍，由有过错的一方负责。第十七条本合同一式两份，甲乙双方各执一份，双方就此合同内容向第三方保密。甲方(公章)乙方(签章)日期：_年_月_日 日期：_年_月_日 简易版劳动合同（三）第 6 页 共 18 页 一、工程名称：1、办公楼(不含水、电、消防)建筑面积 平方米。2、厂区道路(砼层厚度为 公分)管网(不含路基工程，但对路基质量应由乙方检查确认)。3、附属工程(门岗房、水泵房、消防房等)以上工程乙方应按甲方提供的设计部门设计图纸施工，不得随意变更和修改，如确需变更修改须经四方(甲乙方、设计方和监理方)一致同意，并书面记录双方存档。二、承包方式：包工包料(俗称大包)。三、工程工期：办公楼工期为 180 个有效工作日(因人力不可抗拒工期延迟除外);厂区道路管网及附属工程为 个有效工作日。四、工程价款：1、依规、依资格、依图纸核定的预算总价款为 万元。(其中材料价格按照_省 08 定额和当地定额站发布的价格结算)。办公楼按工程竣工决算总价下浮 8%;道路管网按工程竣工决算总价下浮 10%;附属工程按工程竣工决算总价下浮 8%。2、付款方式：1.乙方进场开工所需 100 万元，甲方预付 50 万元，(承兑汇票)，乙方垫付 50 万元。办公楼封顶后付完成工程量的 80%，砌体完成、粉刷完成、安装完成分三次支付已完成工程量的 80%，工程验收合格并第 7 页 共 18 页 交付甲方后按决算总造价付至 95%，余款 5%为质保金，_年质保期满无质量问题后付清质保金。2.门岗房、道路、管网、附属工程按单项主体工程、装饰工程分别付已完成工程量的 80%，验收合格并交付甲方后付至 95%，余款 5%为质保金，_年质保期满无质量问题后付清质保金。五、施工安全：乙方对施工安全负全部责任，甲方不承担任何安全事故的责任。六、工程质量：1、办公楼工程质量为优良工程，优质优价;厂区道路管网和附属工程质量为合格工程。2、工程竣工未经验收和验收不合格，乙方不得交付，甲方不得接收。对验收不合格的工程由乙方在合理期限内无偿修理或返工、改建。并对因此逾期交付承担责任。七、双方权利义务：1、对乙方施工质量(包括建材质量)，除由甲方委托的监理公司(站)进行监理外，甲方可以随时对工程进度、质量进行检查。2、甲方应按约定的工程进度和拨付工程款时间拨付工程款，因特殊原因延迟拨款时间不得超过 30 天。3、甲方不得随意致工程中途停建、缓建。4、在签订本合同前，乙方应向甲方出具不属于商业秘密的本公司工商注册登记执照副本和资产负债率文本(复印件)。第 8 页 共 18 页 5、乙方必须确保按质、按量、按期完成工程。6、工程质量按国家标准，没有国家标准的按行业标准执行。办公楼在国家规定的使用期限内，乙方对由于主观原因导致工程质量问题终局负责。7、乙方不得拖欠国家税、费和农民工工资，否则乙方负全部责任。8、乙方不得将办公楼主体工程转包给 第三人或肢解以后以分包名义转包给 第三人，否则由此发生的一切问题由乙方承担。八、违约责任：合同一经签订对双方均有约束力，均应自觉遵守履行。任何一方违约，应承担违约责任，并按工程决算总价款的%向对支付违约金。九、如有未尽事宜，经双方协商订立补充条款，其条款与主合同有同等效力。十、甲乙双方如发生纠纷，互相协商解决;协商无果，任何一方可向工程所在地人民法院提起诉讼。十 一、本合同双方签字并加盖公司公章生效。十 二、本合同双方或一方如由委托代理人签字，须提交委托书作为本合同的附件。本合同一式四份，甲、乙双方各执两份。双方各执两份。甲方(公章)：_ 乙方(公章)：_ 法定代表人(签字)：_ 法定代表人(签字)：_年_月_日 _年第 9 页 共 18 页 _月_日 劳务承包合同协议书范本 根据中华人民共和国民法典和建筑安装工程承包合同条例以及相关法律法规遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，甲乙双方经友好协商，就钢结构厂房工程建设达成如下协议：一、工程概况：本工程位于跃进路 58 号，钢结构招牌工程造价按 70 元每平方米结算(按正面封板面积计算)，增加部分甲乙双方另行协商。(注：本造价包括制作安装和施工用机具，不包括所有施工用料)。二、双方责任：1、甲方提供施工现场的坐标和有关资料给乙方，甲方提供工程所需水、电源费用由甲方支付。2、乙方自行组织人员进行施工，甲方允许乙方安排人员看守工具和材料，乙方人员要严格遵守甲方规章制度，听从甲方人员安排。3、乙方应本着安全 第一的原则，严守国家有关操作规程，做到安全生产，文明施工，甲方有权提出安全施工要求和监督。4、如甲方毁约，乙方有权组织人员进行拆除所有钢结构。三、工程质量和施工期限：1、乙方应保质保量按甲方方案工程施工，凡因乙方违反操作规范而造成返工的，返工所需要的费用由乙方承担。因不可抗力因素和自然灾害导致损失的费用乙方不负责，如果是乙方施工的责任，质量第 10 页 共 18 页 由乙方负责，如果是人为的因素造成的甲方应付乙方修理费和材料费。2、乙方施工工期从_年_月_日至_年_月_日止。共计 25 天，将该工程交给甲方验收。四、工程款支付方式：在工程开工三天后，甲方支付生活费两千元给乙方，待吊装后再支付三千元给乙方，工程完工后经双方验收，甲方支付工程款的百分之九十给乙方，招牌全部完工后 10 天内甲方一次性付清余款给乙方。五、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，经双方签字之日起生效。甲方(公章)：_ 乙方(公章)：_ 法定代表人(签字)：_ 法定代表人(签字)：_年_月_日 _年_月_日 个人劳务承包合同协议书 发包人：(全称)(以下简称甲方)承包人：(全称)(以下简称乙方)依据中华人民共和国民法典，中华人民共和国建筑法及其他有关法律法规，遵循平等，公正和诚实信用的原则，双方就建设工程劳务合作双方协商，订立本合同。第一条：工程概况及承包工作内容 1.1 工程名称：高_ 1、2、6 楼、2 人防工程。第 11 页 共 18 页 1.2 分包工作内容：主体结构图纸内的全部工程量，包括外架搭拆、所有安全防护、前期钢筋除锈、模板拆除、现场清理等工作内容，(人防工程包括挖土清槽，打钎、回填土、)第二条：承包方式 劳务分包、建筑平方米包干，包辅材，小型工具，小型机械，临时用电用水，施工放线等。第三条合同价款：承包价格每平米建筑面积所有包干单价 元，(人防单价)，面积以实际发生工作内容，面积按定额规定计算。此价格为最终平方米包干价结算，不再调整。第四条：付款方式 进场 第一个月不结算、第二个月底开始支付已完工程量的、工程交工验收合格后支付到总工程量的、当年停工后支付到已完工程量的、春节前支付到工程量的、留 _年保修金。第五条：安全施工，及安全事故责任 5.1 发包人、承包人必须贯彻执行国家和政府，行业主管部门颁布的有关安全生产的法律法规及各项规定，严格按安全标准组织施工。5.2 承包方在工程施工期间必须做好安全工作，搞好进场人员安全教育，做好现场各项安全措施，确保安全施工，出现安全事故，承包方自己负责。5.3 为了加强安全管理，提高工人安全意识，发包方与承包方签订安全管理协议和各项安全处罚措施条例。第 12 页 共 18 页 第六条：工程质量，验收与保修 6.1 工程质量应达到设计图纸要求及约定标准和质量目标。6.2 承包人必须按照国家规定的质量检验标准，施工验收规范和施工图组织施工，在施工中各分项工程必须在自检合格的基础上报验。6.3 承包方必须编制各项专项施工方案，经项目部审批后方可施工。6.4 为了加强工程质量管理，提高工人质量意识，发包方与承包方签订各项工程质量处罚措施条例。6.5 工程验收以国家颁发的施工验收规范，质量检验准及施工图为依据。6.6 在施工过程中发生的质量问题，一切责任由承包人承担。6.7 工程验收承包方必须组织人员参加验收，并做好验收前的准备工作，如发现施工质量问题立即整改返修并承担一切经济责任。第七条：工期要求 7.1 施工工期;合同内主体结构_年_月_日前全部封顶、延误工期按每天 0 元罚款。7.2 必须严格执行双方约定工期，承包方根据工期要求组织素质高的施工人员进场，编制施工进度计划，严格按进度计划施工。第八条：文明施工 第 13 页 共 18 页 8.1 发包人，承包人应严格执行建设部颁发的施工现场管理暂行规定，加强科学管理，坚持文明施工，保持现场整洁，做到工完料清，材料码放整齐。8.2 对宿舍区标准，双方约定如下：食堂，宿舍要保持卫生，宿舍不准自开小灶，不准赌博，(生活区宿舍照明安装电表收电费)，用电不得私拉乱接，如需接电，必须报项目部许可，经专业电工安装，工地不得私开小买部。第九条：材料机具供应 9.1 本工程由发包人提供的机械设备为：龙门架、升降电梯、搅拌机，二级以上电箱，电线。9.2 承包人自备的机具为：小型机械、小型工具、二级电箱以下的电缆线，电箱等 9.3 所有防护用品，防护用具：如安全帽，安全带，手套等由承包方承担。9.4 由承包人自备的工具须其自带入现场，由发包人提供的材料和机械设备，由发包人供应到现场(400 米内)、9.5 承包人应遵守和执行发包人材料机具领用规定，对领用的材料、机具机械、钢管、扣件、等与发包人共同清点，办理手续，承包人负责保管，因承包人保管不善丢失的材料、机具机械、钢管、扣件、等按市场价格赔偿，并从劳务费中直接扣除。承包人指定 负责签字验收，发包人指定 负责签字。第 14 页 共 18 页 9.6 本工程材料，材料的使用实行限额领料制度。严禁浪费材料，发现材料浪费，双倍价格赔偿，(正常损耗除外)，承包人按计划提料，租赁材料在现场超过 3 天不用以及超过约定工期的租赁费由承包人承担。第十条：发包人的权利及义务 10.1 负责提供场地，道路，水电(每栋楼水一个接口，电一个二级箱)等大型机械。10.2 负责提供施工图纸(一栋楼一套)，提供必要的技术资料。10.3 负责组织施工检查，验收，监督承包人的工程进度，工程质量，安全生产及按图施工情况，材料领用情况及行政管理事务。10.4 负责解决施工中存在或发生的技术问题。10.5 负责施工图纸会审，编制施工组织设计及总的工期控制计划，审查承包人编制的详细施工进度计划和专项方案。10.6 负责对承包人在安全，质量，工期，现场文明施工等方面的监督，发现有违反约定规定，发包人提出整改意见，督促承包人进行整改，承包人承担造成的损失。10.7 负责组织工程验收工作。第十一条：承包人的权利和义务 1 1.1 承包人对与其确定劳动关系的作业工人必须认真审查，保证工人的政治素质，身体素质和技术水平，工人年龄不得低于 18 周岁，不得超过 55 周岁。1 第 15 页 共 18 页 1.2 承包人需将其作业人员登记造册(须写明姓名，性别，年龄，工种，特殊工种证件及身份证复印件)。1 1.3 在施工生产过程中，承包人必须保证作业人员相对稳定，不能随意变更备案人员，服从发包人的统一安排。1 1.4 承包人必须按施工图纸，变更洽商进行施工。在施工中应注意成品保护、爱护使用发包人提供的机械设备及其机具。1 1.5 承包人必须服从建委，安全站，质检站，监理，项目部等单位检查。积极做好各项准备工作。1 1.6 承包人应对作业工人进行安全生产，食品卫生，交通安全等方面教育，自觉遵守发包人现场管理规定及各项规章制度。1 1.7 承包人负责所有作业人员的三险。1 1.8 承包人必须向发包人提供劳务公司企业法人营业执照，国家组织机构代码证，项目经理证，技术员，安全员资格证书等管理人名单及作业人员身份证复印件，特殊工种操作证。第十二条：承包人违约责任 1 2.1 因承包人原因、造成发包人工期延误或工程质量严重不符合要求时，发包人有权终止合同，并要求承包人在_日内退出施工现场，承包人必须无条件退出施工现场。发包人按其完成工程量 75办理结算，余款作为发包人二次选择承包队伍的经费和因此造成的损失。1 第 16 页 共 18 页 2.2 承包人未按发包人规定要求进场的施工人员，发包人有权要求承包人进行更换、调整，承包人无法调整时，发包人有权暂不安排施工任务(窝工损失承包人自负)，并书面通知承包人，直至终止合同。1 2.3 因承包人责任造成质量事故和延误工期，其工料损失概由承包人承担。第十三条：合同争议的解决 在履行合同过程中发生争议，双方首先进行协商，协商不成向有关部门申请调解，当事人不愿意和解，调解不成的可向当地人民法院起诉。第十四条：合同生效与终止 本合同经双方法定代表人或委托代理人签字盖章后生效。本合同在完成分包工作内容，保修期满，结清工程结算尾款后即宣告终止。第十五条：本合同正本一式三份，具有同等法律效力，双方各执一份，备案留存一份。甲方(公章)：_ 乙方(公章)：_ 法定代表人(签字)：_ 法定代表人(签字)：_年_月_日 _年_月_日 返 简易版劳动合同（四）用人单位(甲方)签字:_ 被聘用者(乙方)签字:_ 根据 同志的申请和本诊所的工作需要,本诊所决定聘用,双方同意鉴定如下合同:第 17 页 共 18 页 一、该同志必须坚持四项基本原则,遵纪守法、执行诊所的一切规章制度,服从诊所分配的各项工作,团结同志、勤奋工作、努力完成各项工作任务。二、乙方聘用期间的主要工作岗位是:。三、乙方要树立全心全意为患者服务的思想,不怕苦不怕累,要有奉献精神,做到服务态度好、服务质量高。四、乙方要认真学习本专业理论知识并联系临床实际,不断提高医护技术水平,要严格执行各项技术操作规范,谨慎工作,杜绝发生任何差错事故。五、今年聘用的每月基本工资暂定为:元,以后若能续聘可以逐年增加工资。享受每月出勤补助,节假日加班补助。年终奖金和每月奖金可根据工作表现、贡献大小,单位(甲方)效益的情况而定。六、工作表现好,能胜任岗位工作,可以连续聘用,但每年必须重新修订合同。七、聘用者若不能胜任工作或违反上述合同规定,诊所可以将其解聘。八、此合同一式两份,双方各执一份,自签字之日起生效。聘期:_年_月_日至_年_月_日止。用人单位(甲方)签字:_ _年_月_日 被聘用者(乙方)签字:_ 第 18 页 共 18 页 _年_月_日