商品买卖合同(汇编15篇).docx

商品买卖合同(汇编15篇)商品买卖合同1 合同编号：_ 甲方：中国银行股份有限公司_ 乙方：_ 经甲乙双方友好协商全都，就甲方向乙方购买本合同商定的产品达成以下合同条款，以供共同遵守执行： 一、甲方所购商品信息 二、交(提)货时间及地点 乙方应在本合同生效后_天内将所购产品运至_，并在产品到达前_天通知甲方。 三、产品包装 全部产品应当实行生产厂商的原包装，并辅以足以爱惜产品在运输过程中不受任何形式损坏的合适包装。 四、运输方式及相关费用负担 本合同项下的产品接受汽车(或/和)火车运输及其他能够确保产品 平安并按时到货的方式运输。产品运输过程中产生的运输费、保险费、检验检疫费等全部费用均由乙方担当，产品交付甲方前毁损灭失的风险由乙方担当。 五、产品验收及验收标准 产品到货后_内，由甲乙双方组织人员按_标准进行共同验收，并出具书面验收报告。 产品运至甲方指定地点后，因甲方缘由超过_日无法进行验收的，视同产品验收合格。 六、货物的保修及修理 (一)所购产品经甲乙双方验收合格后(含视同产品验收合格的情形)，开头计算保修期。 (二)本合同项下的货物保修期为_年。产品在保修期内消逝质量问题的，乙方在接到甲方保修电话后应当在_(小时/天)内供应修理或更换的保修服务，并保证保修服务在_(小时/天)内完成。如保修中需寄送相关产品的，全部的邮寄运输费用由乙方担当。乙方不完全履行保修责任的，甲方有权托付第三方修理，由此支出的费用及给甲方造成的损失，甲方有权向乙方追偿。 (三)保修期满后，乙方应当连续向甲方供应产品修理服务，收费标准按市场价格收取。 七、货款结算方式及期限 产品验收合格(含视同验收合格的"情形)后_天内，由甲方的_负责办理设备的付款事宜，向乙方转账支付全部合同价款，共计人民币_元，大写人民币_.乙方账 户：户名_，账号_，开户行_. 八、违约责任 (一)假如乙方所交付产品不符合质量要求的，甲方有权拒绝收货、要求乙方在指定时间内更换产品或不再购买该部分不合格产品，且乙方应当向甲方支付合同款_%的违约金。 (二)乙方在保修期内不完全履行保修义务的，每次乙方应当向甲方支付_元违约金。 (三)甲方延期向乙方付款的，每延期一天需向乙方支付合同价款的_%作为违约金，但其总额不得超过合同价款的_%. 九、解决合同纠纷的方式 凡因执行本合同过程中发生争吵或异议，双方应本着真诚合作的态度准时协商解决。若协商未果，可向甲方住宅地人民法院提起诉讼。 十、其他事项 十一、合同生效及份数 本合同自双方签字并盖章之日起生效。本合同一式_份，甲方_份，乙方_份。 甲方：乙方： 负责人或授权代理人：法定代表人或授权代理人： 签定日期：20xx年x月x日 商品买卖合同2 卖方：_(以下简称甲方) 地址：_ 邮编：_ 电话：_ 传真：_ 电子邮箱：_ 买方：_(以下简称乙方)地址：_邮编：_电话：_传真：_电子邮箱：_ 甲乙双方经过协商，本着自愿及公正互利的原则，就甲方向乙方出卖本合同商定的货物事宜，达成如下全都： 第一条：名称、品种、规格和质量 1、名称：_ 2、品种：_ 3、规格：_ 4、质量，按下列第项执行： 依据标准执行(须注明按国家标准或部颁或企业具体标准，如标准、编号和标准名称等)。按样本，样本作为合同的附件(应注明样本封存及保管方式) 按双方商定要求执行，具体为：(应具体商定产品质量要求)。 其次条：数量和计量单位、计量方法 1、数量：_ 2、计量单位和方法： 3、交货数量的正负尾差、合理磅差和在途自然增减量规定及计算方法 第三条：包装方式和包装品的处理 第四条：交货方式 1、交货时间：_ (如甲方在商定时间不能按期交货，乙方允许甲方顺延交货日期15天)。 2、交货地点：_ 3、运输方式：_ 4、保险：_ 5、与买卖相关的单证的转移：_。 第五条：验收 验收时间：_ 第六条：损失风险 货物在送达交货地点前的损失风险由甲方担当，其后的损失风险由乙方担当。 第七条：价格与货款支付 1、单价：_ 2、总价：_ 3、货款支付 货款的支付时间：_ 货款的支付方式：_ 第八条：提出异议的时间和方法 1、乙方在验收中如发觉货物的品种、型号、规格、花色和质量不合规定或商定，应在妥当保管货物的同时，自收到货物后日内向甲方提出书面的异议;乙方未准时提出异议的，视为货物合乎规定。 2、乙方因使用、保管、保养不善等自身缘由造成产品质量下降的，不得提出异议。 第九条：甲方违约责任 1、甲方不能交货的，则乙方有权解除合同，并有权要求甲方返还已支付的款项，乙方自愿放弃主见定金责任。 2、甲方所交货物的品种、型号、规格、花色、质量不符合商定的，乙方如同意利用货物，应按质论价;如乙方不能利用的，应依据具体状况，由甲方负责调换、修理、所产生的费用由甲方支付。 第十条：乙方违约责任 1、乙方若自提货物未按甲方通知的日期或合同商定的日期提货的，应以实际逾期提货天数，每日按货物总额的%向甲方支付违约金。 2、乙方逾期付款的，应按逾期付款金额每日%计算，向甲方支付违约金或一次性支付违约金。 3、甲方为维权而支出的全部费用(包含但不限于律师费、诉讼费用、交通费等)均由乙方担当。第十一条：争议的处理 本合同在履行过程中发生争议，由双方当事人协商解决，协商不成的由甲方所在地人民法院处理。 第十二条：本合同未尽事宜，依照有关法律、法规执行，甲乙双方也可达成补充协议。补充协议具有同等的法律效力。 第十三条：本合同自双方或双方法定代表人或授权代表人签字并加盖公章之日起生效。 甲方(盖章)：_乙方(盖章)：_ 代表(签字)：_代表(签字)：_ _年_月_日_年_月_日签订地：_签订地：_ 商品买卖合同3 卖方(以下简称甲方)：_身份证号码：_ 买方(以下简称乙方)：_身份证号码：_ 第一条、房屋的基本状况甲方房屋坐落于_;位于第_层_户，房屋结构为_，房产证登记面积_平方米，地下室_间，面积_平方，房屋权属证书号为_。 其次条、价格以房产证登记面积为依据，每平米_元，该房屋售价总金额为_万元整，大写：_。 第三条、付款方式乙方于本合同签订之日向甲方支付定金_元整，大写：_，_日内交付_万元(大写_)，余款_元(大写_)在房屋过户手续办理完毕之日支付。 第四条、房屋交付期限甲方应于本合同签订之日起_日内，将该房屋交付乙方。 第五条、乙方逾期付款的违约责任乙方如未按本合同第_条规定的时间付款，甲方对乙方的逾期应付款有权追究违约责任。自本合同规定的应付款限期之第_天起至实际付款之日止，每逾期_天，乙方按累计应付款的_%向甲方支付违约金。逾期超过_日，即视为乙方不履行本合同，甲方有权解除合同，追究乙方的违约责任。 第六条、甲方逾期交付房屋的违约责任除不行抗拒的.自然灾难等特殊状况外，甲方如未按本合同 第四条规定的期限将该房屋交给乙方使用，乙方有权按已交付的房价款向甲方追究违约责任。每逾期_天，甲方按累计已付款的_%向乙方支付违约金。逾期超过_日，则视为甲方不履行本合同，乙方有权解除合同，追究甲方的违约责任。 第七条、关于产权过户登记的商定甲方应关心乙方在房屋产权登记机关规定的期限内向房屋产权登记机关办理权属过户登记手续。如因甲方的缘由造成乙方不能在房屋交付之日起_天内取得房地产权属证书，乙方有权解除合同，甲方须在乙方提出退房要求之日起_天内将乙方已付款退还给乙方，并按已付款的_%赔偿乙方损失。 第八条、签订合同之后，所售房屋室内设施不再变更甲方保证在交易时该房屋没有产权纠纷，质量符合国家有关规定，符合房屋出售的法定条件。房屋交付使用之前的有关费用包括水、电、气、物业、有线等费用有甲方担当。由此引发的纠纷有甲方自行处理，于乙方无关。 第九条、甲方保证在办理完过户手续之日起_日内，将户口迁出，逾期超过_日，乙方_日按已付款的_%收取违约金。 第十条、因本房屋全部权转移所发生的税费均按国家的有关规定由甲乙双方交纳。 第十一条、本合同未尽事项，由甲、乙双方另行议定，并签订补充协议。 第十二条、本合同在履行中发生争议，由甲、乙双方协商解决。协商不成时，甲、乙双方同意由_所在地人民法院起诉。 第十三条、本合同一式_份，甲、乙双方各执_份，甲、乙双方签字之日起生效。均具有同等效力。 甲方：_乙方：_ 电话：_电话：_ _年_月_日_年_月_日 商品买卖合同4 合同编号：_ 甲方：（买方）_ 乙方：（卖方）_ 签订地点：_ 一、成交房屋：_ 二、甲方须向乙方提交_平方米的购房方案。 三、房屋交付日期：_年_月_日。 四、双方协商房屋单价一次包定。 五、乙方代收煤气管道费每户_元，电视天线费每户_元。 六、预购付款结算方法 1签订合同时，甲方必需向乙方交纳购房定金。甲方不履行合同，无权请求返还定金。乙方不履行合同，应当双倍返还甲方定金。合同履行完定金可抵作购房价款。 2自签订合同后，甲方应在10日内预付第一次购房价款。工程主体完工后预付其次次购房价款。工程竣工移交时结清购房价款。 甲方逾期付款，按中国人民银行有关延期付款的规定向乙方偿付逾期滞纳金。 七、乙方如因方案、设计变更等缘由不能履行合同，应提前通知甲方，经双方协商可另行支配房屋，甲方亦可解除合同。乙方在_日内返还预收房款，不计利息。 八、本合同自双方单位盖章、法定代表人签章、工商行政管理机关鉴证后正式生效，至乙方给甲方钥匙之日起失效。 九、从交付房屋钥匙之日起，在十二个月内发觉因施工质量影响生产、生活的，由乙方在限期内负责修理。 十、产权归属：_ 十一、如需供应担保，另立合同担保书，作为本合同附件。 十二、解决合同纠纷的方式：_ 十三、本合同正本二份，副本_份。 十四、其他商定事项：_ 甲方（买方）：_ 乙方（卖方）：_ 单位名称（章）：_ 单位名称（章）：_ 地址：_ 地址：_ 法定代表人：_ 法定代表人：_ 托付代理人：_ 托付代理人：_ 电话：_ 电话：_ 开户银行：_ 开户银行：_ 账号：_ 账号：_ 邮政编码：_ 邮政编码：_ 鉴（公）证看法：_ 鉴（公）证机关（章）：_ 经办人：_ 商品买卖合同5 甲方： 乙方： 为了维护消费者的最大利益，使甲乙双方的商品销售达到最大化，明确甲乙双方的权利义务，本着公正互利共同进展的原则，经双方协商签订本合同。 1、合同期内，乙方供应的商品必需经甲方审定验收合格，经信息维护后进行微机销售，乙方品牌增减也必需由甲方同意，修订合同后才能购进。 2、品牌_隶属_部组，附牌_。 3、经营方式：租赁，乙方供应的商品售价必需为丰润区域最低价，如高于该区域市场价，乙方应向甲方赔偿信誉损失费5000元，且甲方有权对乙方清场。乙方须执行丰润区范围内同一零售价，同一活动打折内容。如有违反，一经发觉乙方应向甲方赔付违约金3000元。 4、租金及结算方式：租金为_万元，从实际发生销售额当月销售款中扣除，不足部分从下月扣除，直至扣完。每月27日为结算日，租金扣完后，所发生的销售全额按月结算给乙方。 5、甲方因庆典、春节、中秋节等节日进行销售活动时，乙方应赐予支持，与甲方共同开展促销活动，以扩大销量。商品促销与广告宣扬费用由乙方负责担当。 6、乙方有义务解决因乙方供应商品质量问题引起的投诉并担当责任。 7、乙方不得经营合同规定以外的品牌商品，如需更改由甲方认可。 8、乙方进店装修需征得甲方同意，费用全额由乙方担当，并保证不得破坏甲方设施，消逝装修事故由乙方担当全部责任。乙方装修完毕后，装修物全部权归甲方全部，撤场时不得损坏。 9、乙方在租赁期内，发生的火灾、盗窃、涉及人身平安等意外事故造成的损失由乙方自行担当，甲方不担当任何责任。 10、乙方促销员是乙方派驻甲方门店代表，乙方负责或关心商品销售的专职人员，与甲方没有劳动关系，甲方对乙方促销员除供应必需的工作条件外，不担当与其劳动有关的任何责任。乙方派驻甲方门店促销员视同本店员工统一管理培训。乙方促销员应认真遵守甲方规章制度，与甲乙方签订三方协议;乙方促销员违反甲方管理规定或其它违法行为，甲方有权对其惩处或辞退，因其造成的经济损失由乙方担当。 购货单位(甲方)：_(公章)供货单位(乙方)：_(公章) 法定代表人：_(公章)法定代表人：_(盖章) 地址：_地址：_ 开户银行：_开户银行：_ 帐号：_帐号：_ 电话：_电话：_ _年_月_日订 商品买卖合同6 原告：_ 住宅：_ 负责人：_职务：_ 被告：_ 住宅：_，邮编_ 负责人：_电话：_ 被告：_ 住宅：_ 负责人：_电话：_ 诉讼请求： 1、被告天津市_置业有限公司立刻为原告办理商品房买卖合同登记备案手续、房屋产权登记手续； 2、被告天津市_置业有限公司向原告支付从xx年x月xx日至房屋产权登记手续办理完毕之日的.违约金，支付标准为总房款的0%年（按商定），二被告担当连带责任； 3、诉讼费用由二被告担当； 事实和理由： _年_月_日，原告和被告_（下称“_”）签署四份天津市商品房买卖合同，购买天津市_楼底商四套，合同编号分别为_（以下统称“购房合同”），同日，原告和二被告共同签署商品房买卖合同补充协议，商定买卖双方违约责任，并由被告_为被告_供应连带保证责任。 _年_月_日，原告依据商定将总房款_万元支付被告，但被告_置业至今没有给原告办理合同登记备案手续、房屋产权登记手续。_年_月_日，原告和被告_置业签订补充协议进一步明确被告_置业的违约事实和违约责任，被告_置业应当赔偿原告因此患病的经济损失和权益，直至房屋全部权登记手续办理完毕。 以上事实，有购房合同、商品房买卖合同补充协议、预售款专用收据、补充协议等证据予以证明。依据我国民法通则及合同法等相关法律规定，原告依法被告履行合同义务，并担当违约责任。请求贵院查明事实，判如所请。 此致 _ 具状人：_ _年_月_日 商品买卖合同7 原告：_女，_族，_年_月_日生，住：_ 被告：_ 法定代表人：_，联系电话：_ 诉讼请求： 1、请求依法判令被告退还所购商品房的全部款项及支付逾期交房违约金24,860元(20_年4月1日至20_年2月28日，共700天); 2、诉讼费由被告担当。 事实和理由： 原、被告于20_年7月28日签订商品房买卖合同(以下简称：合同)，购买被告开发的位于的商品房，原告一次性交纳购房款355,143元。 合同“第八条交付期限”(详见合同第_页)商定：“出卖人应当在20_年3月31日前，商品房交付买受人使用”。至20_年2月28日，原告未收到被告要求原告办理商品房交接手续的"书面通知。 鉴于以上事实，被告逾期交房700天(自20_年4月1日至20_年2月28日止)，依据合同“第九条出卖人逾期交房的违约责任”(详见合同第_页)商定：“自合同第八条规定的最终交付期限的其次天起至实际交付之日止，出卖人按日向买受人支付已交付房价款万分之一的违约金”。故被告应支付原告逾期交房违约金24,860元。 原告为维护其合法权益诉至贵院，望贵院判如所请。 此致 _区人民法院 具状人：_ _年_月_日 需预备的立案材料： 1、起诉状2份 2、原告身份证复印件1份 3、被告工商查询卡1张(如法院要求，到萨尔图工商局打印) 4、商品房买卖合同复印件1份 5、交纳购房款票据1份 6、诉讼费421.5元，可能还有其它诉讼费50元。 务必于20_年3月31日前立案交费。 商品买卖合同8 甲方：xx省xx高速大路服务区经营管理有限公司xx服务区 乙方： 依据中华人民共和国合同法及其他有关法律、法规的规定，甲、乙双方经友好协商，在公正、自愿、公正、诚信、守法的原则下签订本合同，以资共同遵守。 一、主体资格 乙方在本合同签订时，应当供应营业执照、税务登记证、卫生许可证等合法缔约主体资格的证明。 二、合同标的 （一）供应的商品种类、品名、品牌、规格、生产厂厂名及厂址、等级、质量标准、包装要求、计量单位、有效期及单价等，详见本合同附件一购销商品确认单。在合同期内，调整商品及价格时，以双方确认的购销商品确认单为准。 （二）乙方应当按购销商品确认单提交相关商品生产、代理、批发、进口、专项经营等许可或证明文件以及相关质量检验证明。有专利、注册商标标识的，还应供应国家颁发的有关证明。 三、商品价格 （一）除属于国家定价的商品外，乙方对所供货商品自行定价，乙方报给甲方的价格，应公正合理。乙方应以书面送达方式向甲方报价。 （二）经甲方书面确认之乙方购销商品确认单将作为本协议之附件。双方商定：报价单中商品的价格作为商品到达甲方指定收货地点并交付给甲方的实际成交价格，包装、运输、装卸等费用及风险由乙方担当。 （三）乙方变更商品单价时，必需提前三天将该类商品的新报价以书面形式通知甲方，经甲方书面确认后方可变价。 （四）甲方订单不另标明交易价格，以保障双方交易价格之机密性，双方成交价格应以本条第（二）项所述之报价单为准。 四、商品质量 （一）乙方供应的商品必需符合以下要求： A、具有符合国家和地方规定的产品质量检验合格证。 B、有中文标明的产品名称、产品产地、生产厂名及厂址。 C、有产品说明书（包含对规格、等级、所含成份的名称及数量的说明）。 D、有使用期限说明书（包含：生产日期、平安使用期限、失效期限的说明）。 对于上述资料，假如商品包装物上已有印刷，或者贴在商品上的商标（标志）上已具备的，可以不另行供应。 （二）乙方应在标明的该商品的保质期限及保质条件下对商品的质量全面负责，同时自付费用担当供应商品质量所引起的相关责任。 （三）乙方不得向甲方供应假冒伪劣商品，所供应的商品，其剩余保质期时间必需在原有保质期的2/3以上。 （四）乙方供应的商品质量应当符合中华人民共和国相关法律法规规定的质量标准。 （五）乙方所供应商品的质量应当符合本合同或订单商定的质量标准；质量要求不明确的，执行国家标准、行业标准；无国家标准、行业标准的，执行通常标准或者符合合同目的的特定标准。 （六）因商品的售后服务所产生的费用，经乙方确认后，甲方先行垫付的，甲方可在乙方货款中直接抵扣或由乙方直接给付。另有商定的，从其商定。 （七）为保障消费者权益，贯彻国家食品等平安方面的有关规定，甲方可对乙方供应的商品每年度进行4次的定期抽检，由此产生的检验费由乙方担当。甲方也可进行不定期抽检，抽检商品质量合格的，检验费由甲方担当，不合格的则由乙方担当，甲方应出具检验报告单。 商品在销售过程中由政府特地机构依有关规定进行的质量检验，如检验部分收取费用的，抽检商品质量合格的，检验费由双方共担，不合格的检验费则由乙方担当。 由消费者投诉而送检的商品，检验后不合格的，检验费用由乙方担当。 上述检验应由乙方担当的费用，甲方需供应政府特地检验机构合法收费凭证，并以凭证金额向乙方结算。 五、交货及验收 （一）交货实行送货制，即：乙方应按订单所规定的时间（以开出日起四天内）将商品运至甲方所指定的交货地点交予甲方。 （二）乙方交货时，货到现场时商品从卸货到进入甲方仓库中所发生的搬运工作一律由乙方负责，货到现场时甲方收货人员仅点收箱数量或件数，以后甲方开箱时如发觉商品数量、质量等不符合本合同的商定，则由乙方负责。 （三）乙方应按订单一次性交完商品，不行多交或少交、分批交货。遇到特殊状况，可同甲方相关人员协商。 （四）乙方交货时，应供应甲方订单复印件或传真件，乙方依据甲方订单复印件或传真件开具送货单，包括产品名称、规格、数量、单价、金额。甲方依据订单和送货单验收，点收完毕后，双方交接人员签字。 六、退、换货 （一）乙方货品进入甲方超市，如消逝质量上问题或滞销，乙方应对供应的货品实行二包：包退、包换。但在退换滞销货品时该货品的剩余保质期时间应不少于原有保质期1/3，单件外观无破损且未使用。 （二）对消逝滞销或问题商品，乙方应尽快支配退换货。甲方以书面形式通知乙方退换货类别，如五天内乙方仍未支配货品的退换，所涉及到需退换货品的保质期的全部责任由乙方负责，甲方按退货通知确定数量直接从应付货款中扣减。 （三）甲方收货后在实际销售时开箱发觉商品有残损或短缺，乙方应组织退换或补货。 （四）甲方收货后发觉乙方所供应的商品存在隐蔽瑕疵或其他质量问题，乙方应无条件组织退换。 七、质量保证金 乙方货物进入甲方场地销售前应向甲方缴纳 为质量保证金，在质量保证期届满或验收交接日一年后，无质量问题无息返还质量保证金。 八、对帐 （一）甲乙双方确认的对帐周期为：每月一次，对帐日期为每月3日至10日，对帐期限为8天。 （二）甲方更改订单在合理的时间内以书面形式来实现。如乙方在收到该更改订单的书面通知后二日内未提出书面异议，则视为乙方同意按该更改订单交易，且交易单价不变。 （三）如乙方在收到甲方更改订单的书面通知后二日内提出书面异议，则甲方的更改无效。假如乙方要求有条件地更改订单的，则乙方应同甲方相关人员在公正互利、协商全都的基础上予以处理。 （四）乙方应在收取货款时，向甲方开具合法有效的增值税专用发票并附送货单结算联。 九、结算 甲方以下列方式结算货款： 乙方开户行： 帐号： 税号： 双方确认的结算周期为：帐期30天 十、合同的终止 （一）乙方不能按订单规定的交货期限履行交货义务的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。 （二）乙方假如要求推迟履行、并取得甲方书面同意其延期履行后仍不能在规定期限内履行的，甲方有权单方终止合同，并追究乙方的责任。 （三）双方经协商全都后可修改、终止合同。 （四）双方因发生不行抗力大事而致合同义务不能履行的.，合同可以终止。 （五）消逝本合同其他条款中有关允许一方终止合同的状况时，也可以终止合同。 十一、违约责任 （一）乙方因产品质量问题给甲方造成损失或违反本合同“商品质量”条款的，甲方从乙方交纳的质量保证金里扣除损失的10倍作为违约金并终止合同。 （二）乙方供应甲方的商品价格如高于乙方供应其它同类客户的价格，甲方有权终止合同并要求乙方按该订单商品金额的5倍支付违约金。 （三）乙方配送率累计3次达不到95%，甲方有权终止合同。 （四）乙方不能依据本合同的规定履行交货义务且逾期2天以上，则按未交货物的价款的20%向甲方支付违约金。 （五）乙方违反本合同其他条款的，须赔偿甲方的全部损失并支付甲方违约金伍万元。 十二、合同期限 （一）本合同期自 年 月 日起至 年 月 日。 （二）合同期满前个月，如双方同意连续合作，应重新签订新的合同；如未签订新的合同，甲方照旧下达订单且乙方接受的，视为按原合同连续履行。 十三、争议解决 本合同项下发生的争议，双方应当协商解决，也可向有关行政机关投诉处理；协商不成的，向合肥仲裁委员会申请仲裁。 十四、其它 （一）在履行本合同过程中，双方明确授权代理人和具体执行交易过程中各环节代理人以及代理行为的法律效力，从而确保合同的顺当履行。 （二）本合同涉及的通知，应当以双方商定的形式送达。 （三）一方向另一方收取货款或者费用的，应向对方开具发票或收据。 （四）本合同的变更和补充，双方应当另行签订补充协议，且补充协议不得与本合同相冲突。 （五）本合同经双方法定代表人或其代理人签署并加盖公章后生效。 （六）本合同一式六份，双方各执三份，均具同等法律效力。 （七）乙方需缴纳 作为新品促销服务费。 （八）年终返利 年配送额0-50（含）万元返 %； 年配送额50-100（含）万元返 %，以此类推。 结算方式：乙方于 年 月 日前将年终返利转账至甲方，甲方供应相关票据。 甲方： 乙方： 签约代表： 签约代表： 盖章： 盖章： 签字日期： 年 月 日 商品买卖合同9 买方：_卖方：_ 一、买方订购以下产品型号配置： 二、质量 卖方供应的货物必需是符合原厂质量检测标准和国家质量检测标准以及合同规格和性能要求。 三、交货方式、时间、地点 卖方须在本合同签订后10日内交货，由卖方送至内蒙古额济纳旗买方工地，卖方派去现场的只是系统调试工作人员，买方必需协作人员卸货搬运至指定教室，当场交货。 四、验收 货物到达后，由卖方完成对的货物安装调试，由买方对货物的品种、质量、型号、数量进行检验，如发觉货物的品种、质量、型号、数量与合同规定不符，买方有权拒绝接受。货物由买方验收合格并运走后，卖方不担当货物的品种、型号、数量与合同