安装工程劳务合同15篇_1.docx

安装工程劳务合同15篇安装工程劳务合同1 发包人：(以下称甲方) 承包人：(以下称乙方) 甲方将本合同商定的建设工程劳务作业承包给乙方。为公正、公正合法执行劳务承包行为，双方协商订立合同以遵照执行。 一 工程概况 1.工程名称：望城才子城。 2.工程地点：湖南省长沙市望城聚缘路喻家坡路。 3.建筑面积:(B地开工面积约总建筑面积的234021.42平方米。 住宅建筑面积176287.16平方米 住宅商业建筑面积20372.91平方米 地下室面积27336.3平方米 二 承包方式及承包内容 1.承包方式：实行包工，包水电安装。 2.承包内容： 强电：防雷接地等位接地安装及调试检测。线管、线盒预留、预埋。 管内穿线及开关插座，灯具安装调试。 户内箱安装及电表箱出线至产内进线到位，调试检测。 预留主电源动力配电、电缆进出套管、预留洞。 专变部分：(不含人防部分的预留，预埋其人防配电系统。不含消防部分，其消防设备的预留、预埋。) 配电间低压出线到第一个总配电箱之间电缆及总配电箱不在范围内，专变部分范围包括不限于第一个总配电箱(不含)至各级分箱，至用电设备。(设备反指排污泵、应急照明灯具、一般照明灯具、疏散指示灯具、电线电缆、配电箱安装。) 弱电：(消防、电视、电话网络、对讲门铃不在范围之内。)给排水部分(主楼及商业。) 给水：水表之后第一个阀门至户内的指定给水点，(不含立管安装)预留给水立管套管。 排水：主楼内雨水、污水的排水立管、支管、排水管安装到雨水污水井内，含给排水的套管的套管的预留、预埋。 三 施工工期 总日历天数为 天。具体以阶段施工进度方案为准。(标准层施工，正常状况下必需保证4天/层楼)。 四 承包单价 地下室及商铺按建筑面积每平方 元/。住宅按建筑面积每平方米 元/包干。(按设计图纸建筑面积包干，建筑面积按最新国家标准。建筑工程，建筑面积计算规范计算。即本协议以承包范围所商定的工作内容和涉及完成本分项工程约束的附属工作。 五 工程质量 1.乙方必需按图纸施工确保承包范围内的部分项目工程质量必需达到国家建筑安装工程质量验收评定标准凡不符合国家验收规范及甲方要求，甲方有权令其返工，返工全部工料费用由乙方负责并担当损失。 2.严格执行质量、三检、制度。每道工序完成后，乙方进行自检、互检、交接检并作好记录。 3.项目质检员依据国家建筑安装工程质量验收评定标准进行验收，要求全部分项目工程合格率达到90%。 4.本工程质量检验标准为国家现行标准，以及建设方，监理方的相关规定执行。 六 工程付款方式 1.工程造价计算方法： 依图纸要求的工程量施工，按建筑面积每平方米 元计算，不计取任何计时工。(达到标准化工程嘉奖1元/)。 设计变更及工程量增加部分超5%日另行计算，按甲方与建设单位的审计结果的定额直接费中调增后人工费计取。 定额外用工。(计时工)按每日 元计算。 变更签证按定额实物量结算定额人工调整与地下室相同。 七 结算及付款方式 1.主体部分，工程进度达到0.000楼面付至已完成工程量的70%，0.000以上每月付款一次。按 元/乘以当月实际完成主体部分施工面积。(一次预埋(每层)按 元/，二次预埋(每层)按 元/。 2.装饰部分，穿线按灯具做给排水每月付款一次，按 元/乘以当月实际完成主体部分施工面积。 3.余额在全部验收合格后，三个月内付到95%，剩余5%作为质保金，一年期满后一次付清。 八 双方职责 1.乙方听从开发商和总包的各项规章制度，并担当制度和时间，节点施工的责任。 2.乙方应加强施工现场管理，严格执行建设主管部，环保、消防、环卫等。有关部门对施工现场的"管路规定，做到文明施工。 3.乙方不能讲本劳务作业在转包给其他第三方，否则甲方有权解约本合同。 4.乙方自行供应必要的劳保用品。 5.乙方进入甲方施工区域的生产作业人员应出示作业人员身份证件，特种工种操作证等有效证件，进场工人必需是18至60的男性公民。要求身体健康，头脑糊涂，具有确定的思想素养。 6.材料节约，乙方在施工过程中必需疼惜材料，在保证质量进度的前提下尽可能的节约，杜绝铺张，如检查发觉铺张材料以100元/次罚款。 7.甲方供应民工食宿条件，伙食由乙方负责。 8.甲方供应施工所需图纸并指导，监督施工。 9.甲方准时供应工程所需的各种材料。 10.甲方供应塔吊，龙门吊等大型设备。 11.甲方准时供应技术交底，施工进度方案。 12.甲方准时检查乙方施工质量，施工进度等。准时组织人员进行隐蔽工程验收，中间验收及竣工验收。 13.甲方供应民工劳务，工伤事故保险。 14.乙方不得因甲方工资发放滞后而停工或罢工或无故影响工程进度形象。不行抗力是指大雨，强风，水灾，地震等自然灾难或因政府部门等第三方干预导致安装无法顺当进行。 十 工伤事故责任分担 1.3000元以内平安事故，由乙方担当。 2.3000元以上平安事故，乙方担当3000元，其余的由甲方担当。 十一 一方违约后，另一方要求违约方连续履行合同时，违约方在担当上述违约责任后仍连续履行合同。 十二 争议解决 双方因履行本合同发生正义的协商解决，协商不成时向甲方工程项目所在地人民法院起诉。 本合同一式三份，经双方签字后盖章生效，甲方执两份，乙方执一份，如有未尽事宜，另行签订补充协议。 甲方： 乙方： 年 月 日 年 月 日 安装工程劳务合同2 甲方： (发包方) 乙方： (承包方) 甲、乙双方在公正、自愿、协商全都的基础上，本着相互信任的原则，就甲方的水电工程达成以下协议。 第一条 工程概况 1、工程地点： 2、工程承包方式：。 3、工期： 年 月 年 月 日止。 4、合同价款：本合同工程预算造价人民币(大写)，若有变更施工内容及增加工程项目，需甲方确认，增加工程造价按实结算。 与业主结算下浮13%作甲方管理费。 5、A、工程量确定方式(按以下先后挨次执行)： 1、按甲方与乙方协商确定的计算方法执行。 B、合同清单中综合单价、合同外新增项目的综合单价及其主材价格确定方式： 1.合同附件工程量清单中已有相同项目的适用综合单价、主材价格，则沿用； 2.合同附件工程量清单中已有类似项目的综合单价、主材价格，则按类似项目的综合单价对相应子目、消耗量、单价等进行调整换算，原管理费、利润水平不变。 如合同附件工程量清单中类似项目的综合单价有两个以上，则由甲方按消耗量最少、管理费和利润取费最低的优先挨次选择类似项目综合单价进行换算。如换算时消逝同种材料、人工、机械单价则沿用，如换算时消逝类似项目中没有的材料单价，按双方协商全都的材料单价结算。 3.当甲方提出变更通知，乙方认为产生了增加费用，乙方应在甲方提出通知要求(发出指令)后5个日历天向甲方提交增加费用报告，报告内应说明变更缘由、增加费用金额、增加费用计算书，若乙方不在规定的时间内供应增加费用报告，该类变更所涉及的增加费用视同已包括在合同价款中，不另增加。 4.由于甲方指令而引起的施工方案的变更，若乙方认为产生了增加费用，乙方应在甲方发出指令后5个日历天内向甲方提交增加费用报告，报告内应说明变更缘由、增加费用金额、增加费用计算书，经甲方同意后方可实施。 若乙方不按规定供应增加费用报告且经批准，该类指令所涉及的增加费用视同包括在合同价款中。 5.由乙方提出的施工方案变更，若乙方认为由于非乙方缘由而产生了增加费用，乙方应在提出施工方案变更的同时向提交增加费用报告，报告内应说明变更缘由、增加费用金额、增加费用计算书，经甲方同意后方可实施。若乙方不按规定供应增加费用报告且经批准，该类指令所涉及的增加费用视同包括在合同价款中。 6.当甲方提出的施工方案有变更时，乙方不得以甲方尚未审批其对应的变更价款及工程量而拒绝进行变更工程的施工，否则，由此引起的损失和(或)延误的工期由乙方担当。 7.凡图纸会审记录涉及工程实体内容变化的，均须转变成设计变更后才能作为调整合同价款的依据。 8.在变更实施过程中，乙方应在发生变更的必要工序提请甲方确认实际发生的状况， 以此作为将来费用结算的依据，否则甲方可以拒绝计量，甲方无须支付相关费用，费用由乙方自负。 其次条关于材料供应商定 1、本工程甲方负责供应的材料应为符合要求的合格产品，并应按时供应到现场，乙方应办理验收手续，如发生质量问题或规格有差异，乙方应准时向甲方书面提出，甲方仍表示使用的，由此造成的工程损失，责任由甲方担当。 2、甲方供应的材料均应用于本工程，非经甲方同意不得挪作他用。 如乙方违反本规定，应按材料价款双倍补偿给甲方。 3、乙方供应的材料如不符合质量要求或规格有差异，应禁止使用，如已使用对工程造成的损失由乙方负责。 第三条关于工程质量及验收的商定 1、本工程应严格执行国家装饰装修工程施工规范和装饰装修工程质量验收规范并参照其它地方标准、质量评定验收标准。 2、由于乙方技术差及责任心不到位等自身缘由造成质量问题，其返工费用由乙方担当。 3、工程竣工：乙方应提前通知甲方验收，并办理验收手续。 第四条 关于平安生产各防火的现场治理的商定 1、严格遵守规定的装饰装修施工时间，降低施工噪音，削减环境污染。 2、未经甲方同意及有关部门批准，施工中不得任凭拆改原建筑物结构及各种设备管线。 3、保证装饰装修现场整齐，竣工前做好卫生清扫和处理工作。 4、乙方应协同甲方做好施工材料保管工作，禁止闲杂人员进入现场。 5、未经甲方许可，乙方不得携带任何甲方供应的装修材料出门，一经发觉偷盗现象按材料价格加倍赔偿。 第五条 工程付款方式、承包内容、结算的商定 1、第一笔； 工人及材料进场预付款支付 14 %，计： 元。 2、其次笔； 天花线槽，线管及卫生间给排水管道安装完成 50% 支付20 %。计： 元。 3、第三笔； 天花线槽，线管及卫生间给排水管道安装完成100 %支付 17% 计： 元。 4.第四笔； 管内穿线完成 50% 支付 10% 计： 元。 5.第五笔； 全部管线，开关插座，灯具安装完成并自检调试完成100% 支付 20% 计；元 6.第六笔； 工程竣工及经甲方验收后支付 14% 计；元。 7.第七笔； 工程保质金，竣工验收起计壹年后柒天内支付5% 计； 元。 5、后期灯具及洁具的安装； 6、本工程保修期，保修期从竣工验收签章之日起算； 7、乙方承包内容：板安装。 第六条纠纷处理 因工程质量双方发生争议时，双方协商解决，当事人不情愿协商、调解解决，或协商、调解不成时，可按本合同商定向人民法院提起诉讼。 第七条 全同的变更和解除 1、合同经双方签字生效后，双方必需严格遵守。 任何一方需变更合同内容，应约协商全都后，重新签订补充协议。 2、施工过程中任何一方担出终止合同，须向另一主以书面形式提出，经双方同意办理清算手续，订立终止合同协议，解除本合同。 第八条 其它商定 1、因气候、停电等不行抗力或不行预见因素造成的工期延误，经双方确认后可以顺延。 2、保修期内由于乙方的施工各配造成的质量问题由乙方免费修理，在接到甲方通知后48小时内必需到达现场，由于甲方使用不当或不行抗力、甲方所购主材产品质量异议或不行遇见缘由造成的问题，甲方应按实际发生费用支付乙方修理费用。 第九条 附则 1、本合同经甲、乙双方签字(盖章)后生效，合同履行完毕后终止。 2、本合同签订后工程不得转包。 3、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。 4、合同有效期至 5、工程保修期年，过了保修期乙方来维护甲方应支付相应费用。 甲方签字： (盖章) 乙方 签字： (盖章) 日期：_年_月_日 日期：_年_ 月_日 安装工程劳务合同3 甲方：_ 乙方：_ 经甲乙双方协商，同意按建筑安装工程承包合同条例的原则，结合本工程的实际状况，达成如下协议： 一，工程名称，地点，承包范围 1，工程名称： 2，工程地点： 3，标准层施工： 4，工程内容： 5，工程承包单价： 6，工程承包总价： 二，工程质量： 工程质量必需符合国家施工验收规范。 三，材料供应 在施工期间乙方须提前3天向甲方申报所需的施工材料，甲方应满足乙方施工材料需求。如甲方材料不准时到位，造成乙方停工，窝工，甲方应担当乙方因等工待料所产生的一切费用。(人工单价为每天120元计) 1，甲方供应给乙方的全部施工材料，应满足施工质量要求，如因材料质量问题造成返工，所产生的人工，由甲方担当。(人工单价为每天120元计) 2，乙方在保证施工质量的前提下，应节约用料，如被甲方发觉有严峻的铺张行为，乙方无条件赔偿甲方确定的损失。 四，施工现场的平安 1，乙方在施工期间必需听从甲方的管理，自觉遵守工地各项规章制度。 2，乙方在施工现场须留意自身的平安，如因乙方违规操作所发生的平安事故，由乙方自己负责。 五，付款方式 1，乙方进入施工现场后30天，甲方应支付乙方生活费，生活费为每月贰万伍仟元正。不包括房屋租借费用。 2，余款按实际工程量于春节前结清。 六，设计图纸和技术资料 1，甲方应在施工前向乙方供应施工所需的各种图纸和技术资料。 七，其它 1，属于包工范围以外的设计变更所产生的费用，由甲方担当。 2，如一方违约，须负责赔偿对方的全部损失。 3，如在施工期间产生未尽事宜，甲、乙双方本着友好原商解决。 本合同一式贰份，双方各执一份，自双方签章起生效。 甲方(签章)：_乙方(签章)：_ _年_月_日_年_月_日 安装工程劳务合同4 劳务发包人：（以下简称劳务发包人甲方） 劳务作业承包人：（以下简称劳务承包人乙方） 依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他法律、法规，遵循公正、自愿、公正、和恳切信用的原则，双方就劳务分包事项协商达成全都，订立本合同。 一、劳务分包工程基本状况 工程名称： 工程地点： 劳务作业内容：按图施工（消防栓系统，自动报警系统，工程预埋，安装调试等相关的工作）。 二、合同价款 1、合同签约后，劳务承包人交保证金元整（小写：￥）给劳务发包人，到工程验收后结算返还给劳务承包人。 2、本工程合同款接受下列方式计算。 3、本合同款，除经劳务发包人，和劳务承包人双方书面确认的工程变更以外可以调整。 4、合同价款按建筑设计总面积计算，每平方米肆元捌角（￥4.8）。 5、劳务费包含：工人工资；劳务统筹费用；劳动爱惜费用；管理费用；各项保险费用；监设费用；文明施工及环保费用；利润、机械使用，折旧费等。 三、分包工作期限 按开工计算个月。 四、质量标准 工程质量：按国家现行规范要求。 五、图纸 劳务发包人应在劳务发包工作开工7天前，向劳务承包人，供应与分包工程有关的图纸1套。 六、材料、构配件供应 1、劳务发包人应依据施工方案向劳务承包人供应质量、品种、规格、型号、数量完全符合要求的材料构配件。如劳务发包人，不能按时供应，则应相应延长工期并赔偿误工费用；如质量、品种、规格、型号不符合要求，劳务承包人应在验收时以书面形式提出，劳务发包人负责在三天内更换或调整。 2、劳务承包人应妥当保管，合理使用劳务发包人供应的材料及构件。因保管不善发生丢失、损坏，劳务承包人应赔偿，并担当因此造成的经济损失。 3、施工中所需的中小型机具由劳务承包供应。 七、合同价款支付 接受固定合同价款方式计算，合同价款的，劳务承包人与劳务发包人商定按下列方法支付，按工程进度付款。劳务发包方按每月工程进度款支付80%给承包方，剩下的20%待工程验收结算后，一次过结清。 八、双方责任 1、乙方应听从甲方管理人员的支配，杜绝无理取闹，影响工程进度的现象。 2、乙方应教育现场施工人员树立平安生产意识，平安施工，确保工程能顺当完成。 3、乙方按图、按时、按质完成工程，要协作其他的施工队施工。如因乙方主观缘由未能准时协作现场甲方其它工程施工造成的进度延误，或经济损失的，相关损失由乙方负责赔偿。 4、乙方在施工中发生的一切平安事故由乙方负责，造成的损失全部由乙方担当。 5、乙方应与在场施工人员签订劳动合同并为其购买工伤，意外等保险。 6、遵守甲方项目部的管理规定，做到文明施工。 7、如乙方缘由造成工程停工而不能按期完成则甲方有权终止合同，结算时按乙方实际完成合同工程量结算给乙方。 8、乙方应在甲方通知有效期内进场协作施工，如因场地或环境条件不具备进场施工的必需报告甲方，并作出妥当处理。 9、对隐蔽工程的验收，乙方须提前两个工作日通知甲方组织验收。 10、甲方要协调各项工程项目施工，工程，杜绝各施工队为场地，用电、用水等问题产生冲突。 11、向乙方供应初步设计的方案图纸和现场标高轴。 12、在施工过程中因甲方责任造成停工、返工或材料及器材，人工的损失等均由甲方担当相应责任。 13、负责协调供应现场设置的"垂直运输设备给乙方。 14、审核乙方的工程进度，办理结算，依据合同商定向乙方支付工程款等。 九、违约责任 当发生下列状况之一时，劳务发包人应担当违约责任： 劳务发包人违反商定，不按时向劳务承包人支付合同款的； 劳务发包人不能供应足够的工作面、造成窝工的。 当发生下列状况之一时，劳务承包人应担当违约责任： 劳务承包人因自身缘由过期交工的，每延期一日，应向劳务发包人支付违约金，最高不超过合同总金额的5%； 劳务承包人施工质量不符合本合同商定质量标准，劳务发包人可以要求劳务承包人返工，劳务承包人无法完成的，劳务发包人可以委派其他劳务企业完成，产生的费用由劳务承包人担当；由此给劳务发包人造成损失的，劳务承包人应向劳务发包人支付违约金10000.00元，最高不超过合同的10%，延误的劳务承包人工作时间不予顺延。 1、一方违约后，另一方要求违约方连续履行合同时，违约一方担当上述违约责任后连续履行合同。 2、劳务承包人应对工人进行平安教育，施工中发生的一切平安事故由劳务承包人负责，与劳务发包人无关。 十、本合同一式两份，具有同等效力，甲乙双方各执一份，自双方签字起生效。 劳务发包人： 劳务承包人： 联系电话： 联系电话： _年_月_日 _年_月_日 安装工程劳务合同5 甲方：_ 乙方：_ 甲乙双方本着自愿、公正、互利的原则，经友好协商，就乙方承接甲方电力(电器)安装工程劳务工程所涉及的双方权利与义务等事项签订合同，双方共同遵守： 第1条工程概况 1、工程名称:_ 2、工程地点：_ 第2条工程范围:_ 第3条合同金额 经甲乙双方共同商定，本分包工程的合同包干价为：(大写)_元(小写￥_)。 第4条付款方式 1、本合同无预付款。 2、工程竣工且送电后，_日内甲方向乙方一次性支付工程款。 第5条甲方权利和义务 1、甲方负责乙方在施工现场与建设单位的协调工作。 2、按本合同规定支付乙方工程价款。 第6条乙方权利和义务 1、负责工程图纸的现场技术交底。 2、乙方进入安装现场前，应勘察施工现场，生疏场地，做好与土建单位的协作工作。 3、严格按施工图要求、国家现行施工安装规范、技术交底的要求施工，确保工期和质量。 4、细心组织施工，若发觉设计及施工存在问题应准时向建设单位或甲方提出，并确保工程连接及质量。 5、严格执行平安措施和操作规程，防止事故特别是人身事故的发生，做好平安防护工作。 施工中属于乙方责任造成的平安事故由乙方负责。 6、办理相关的市政规划手续。 第7条平安措施及责任 施工期间，乙方应加强现场工作人员的平安教育，做好平安措施，严格按平安生产工作规定开展各项工作。 在施工过程中发生平安事故由责任方负责。 第8条工程验收质量标准及保修期 1、工程验收质量标准:按设计图纸、安装验收规范、_电业局有关规定为依据。 2、鉴于本工程为凹凸压变配电改造工程，经双方同意，以项目送电及工程竣工资料交付完毕视为甲方验收合格。 3、保修期：从设备正式投运之日起_年内属乙方安装质量保修期。 4、保修期内若发生事故，属于乙方安装质量问题由乙方免费修复或更换。 第9条违约责任 解决合同纠纷的方式：甲、乙双方发生本合同纠纷时，可协商、调解。 协商、调解不成时，由所在地人民法院提起诉讼。 第10条协议份数、有效期及其它 1、本协议壹式肆份，双方执贰份。 2、本协议未尽事宜，双方友好协商另行补充协议执行且具有同等法律效力。 甲方单位(章)： _乙方单位(章)：_ 法定代表人：_ 法定代表人：_ _年_月_日 _年_月_日 安装工程劳务合同6 甲方（劳务发包方）： 乙方（劳务承包方）： 甲乙双方本着友好合作的态度，依据合同法等相关法律，在公正公正的.状况下签定如下合同： 一、工程概况 工程地址： 工程名称： 工程内容： 二、承包价格 1。室内消火栓系统只按箱体数量计算，不计管道及配件等其他安装费用。具体单价如下：箱体规格：1600_700_240，单价：450元/只 2。室内喷淋系统只按喷头数量计算，不计管道及配件等其他安装费用。具体单价如下：喷头类型：下喷，单价：75元/只 3。消防报警系统按探头数量计算，另计弱电线管安装费用（3元/米）。具体单价如下：探头单价：70元/只 4。室外消防给水系统只按管道长度计算（消防水池给水主管至室外市政给水管，约120米），不计配件等其他安装费用。共计3200元，土方开挖费用不包含在内。 5。开洞、堵洞及暗箱开墙洞等零星费用。具体单价如下：费用内容：开DN150洞，单价：45元/只 6。由于设计、建设方及监理要求变更等签证内容，人工费甲方应依据签证单最终审计后定额人工费支付另支付给乙方。 7。消防水泵房含2台消防主泵、2台稳压泵、1台气压罐、1台湿式报警阀共计15000元。 8。消防系统调试费仅计取报警系统调试费，小计3200元。消火栓、喷淋系统调试费不再另计取。 三、付款方式 1。甲方在乙方进场施工后1周内支付乙方5000元作为当月生活费。 2。乙方待消防喷淋支管、弱电支管（含穿线）安装结束后，甲方在1周内内支付乙方工程量的85的工程款；待消防部门验收合格后一个月内付清余款。 四、材料及施工施工场地 1。工程材料由乙方开列数量清单，甲方选择品牌给乙方购买，乙方负责施工，材料实行多退少补。乙方的施工工具和试压等检测工具由乙方自备。 2。乙方应提前2天向甲方供应需购材料清单，甲方应在2天内准时选购材料供施工队使用，双方应各自担当对方拖延工期的责任和经济损失。 3。甲方在乙方进场前需供应施工工作面及住宅。如在外租房由甲方支付房租，乙方支付水电费。 五、合同争议 1。消逝争议甲乙双方先协商。 2。协商不成可向争议所在地法院提起诉讼。 3。本合同一式两份，双方各执一份。 甲方代表（签字）：乙方负责人（签字）： 联系电话：联系电话： 日期：日期： 安装工程劳务合同7 甲方： 身份证号码： 乙方： 身份证号码： 乙方为甲方在负责水电安装。甲乙双方依据公正、自愿的原则，经甲、乙双方认真协商，就本次水电安装工程劳务（包工）施工具体事项达成如下协议条款： 第一条：劳务（包工）施工范围 1、乙方依据甲方供应工程现有的水电安装及消防、弱电预埋工程设计图，乙方应严格按图组织施工。 2、乙方要确保工程合格，经过监理单位一次性验收合格。 3、甲方供应材料，按时抵达现场后，由乙方负责保管。 4、乙方应做好施工材料保管工作，禁止闲杂人等进入施工现场。 5、乙方如因施工缘由需居住现场，日常用水、用电等必需留意平安。 其次条：承包劳务（包工）方式及付款方式 1、本工程依据劳务施工承包范围，乙方承包施工安装人工费，负责施工质量、施工平安。安装人工费以建实际筑面积每平方米元结算(不含税金)，实际施工面积平方米，总工程款元。 2、付款方式：甲方按工程进度分 5 次付款，主体工程分3次付款，当乙方施工5楼平面时，甲方应立刻支付乙方总包工费%，当乙方施工到9楼时，甲方应立刻支付乙方总包工费%，当乙方施工到11楼时，甲方应立刻支付乙方总包工费%。二次排管分2次付款，当乙方施工到6楼时甲方应立刻支付乙方总包工费%，当乙方施工到11楼时甲方应立刻支付乙方总包工费%，水电安装完工后甲方应立刻支付乙方全部包工费%，余款%作为质保金，如在质保期内消逝施工问题，乙方在接到甲方通知后48小时必需到达现场进行免费修理。质保期六个月到期后，如乙方未违约，甲方应当立刻付清全部余款。 第三条：工程质量平安 1、乙方应依据设计图的要求及施工规范进行平安施工。 2、在施工过程中，乙方应听从甲方的管理，平安文明施工，留意人身平安，如由乙方缘由而引起的平安事故，由乙方自负，甲方不负责任。 第四条：甲、乙双方责任 (一)甲方责任： 1、甲方协调各方正常关系，负责工地合格材料准时选购到现场(如因甲方材料未准时到位给乙方造成的损失由甲方负责)。 2、甲方供应良好的施工环境，如乙方施工过程中产生的问题的确需要甲方牵头协调，甲方应乐观组织协调。 (二)乙方责任： 1、提前准时向甲方供应材料选购状况，便于甲方准时选购材料。 2、在施工过程中满足设计质量要求的前提下，处处要为甲方节约材料，不得无故铺张，如因乙方安装质量问题导致的返工，由乙方负责，并赔偿甲方材料损失。 第五条：如因设计及其它缘由增加施工范围以外的项目，甲、乙双方协商增加人工费，其它未尽事宜，双方协商解决。 第六条：本协议一式三份，甲、乙双方各执一份，存档一份，双方签字生效，具有同等法律效力。 第七条：补充事项 甲方签字： 乙方签字： 年 月 日 年 月 日 安装工程劳务合同8 甲方： 项目部 乙方： 工种： 身份证号： 为了明确双方在建筑安装劳务合作中的权利、义务和违约责任，依据国家劳动合同法和本企业规章制度的有关规定，经双方友好协商签定本合同。 一、工程概况： 1、工程项目： 工程 2、工程地点： 3、工程内容： 二、发包方式： 劳务承包 三、劳务分包时间： 开工时间从 年 月 日到 年 月 日，共计 天。该时间必需按甲方的要求执行，因乙方缘由未能在商定的时间内完工，每延期一天支付违约金 元，累加计算。 四、劳务价格及工作内容：(见附表一)工作内容及要求：按图纸和相关规范进行施工。 五、劳务价格中包括下列费用： 施工作业全过程人工工资、奖金、机具及机具消磨修理费、节假日加班赶工补贴费、工人差旅住宿费、平安帽平安带配置费、施工作业人员劳动保险工伤保险费等。 六、劳务费结算方法： 1、在工程质量合格的状况下按施工进度支付劳务费。按双方签订合同人工清单执行。 2、工程全面完工经业主、监理、质检站、设计等有关单位验收合格后，依据甲乙双方现场收方计量，按合同商定单价及现场临时签证单支付付总劳务人工费的97%。(需扣除每月进度款)。 七、保险：乙方人员的保险由乙方负责按有关规定办理。 八、平安生产及平安事故处理 1、甲、乙双方必需认真执行国家劳动平安法和有关法律、法规。 2、乙方应严格执行国家及地方相关平安法律法规、工程管理条例及操作规程，对每个班组的每个作业人员必需进行平安教育交底，并在平安交底书上签字，确保无平安事故发生。乙方设 为平安员，对工人进行平安教育、环境爱惜教育和职业病防治教育，遵守平安技术交底，防止高处坠落、落物伤人、触电、火灾及机械损害事故。乙方要为工人办理意外损害保险及法律规定的其他保险;乙方施工过程中坚决杜绝重伤、死亡事故大事的发生。平安帽、平安带及其他工护具自备。施工时，严禁向建筑物四周及电梯井内丢任何物品，施工电梯载物要搁置平稳;严禁酒后上班，严禁拆除工地防护，在施工中若因违章操作或乙方自身缘由造成的伤、亡等平安事故其经济责任由乙方自行负责。甲方一概不担当任何责任和费用，并将视其情节轻重处以 500 元以上罚款。乙方平安事故经济责任人 。 3、乙方必需自行担当各工种、各工序的材料堆码、落手清、清洁卫生等工作。乙方施工人员应听从甲方项目部规定的文明施工规章制度，听从现场统一调动、支配，并负责各自施工区域及责任区域内的清洁卫生，必需保证内、外部检查达到“合格”标准，达不到每次罚款 100 元。 4、乙方必需遵守施工现场的一切规章制度;遵守公司、项目部治安要求及治安管理制度，搞好内、外关系，若引起纠纷，除自行担当全部的经济损失外，项目部还将视其情节轻重处以 1000 元以上的罚款。 5、乙方人员发生伤亡事故时，双方应尽力全力施救，同时爱惜好现场，以便有关部门进行勘察、鉴定。伤亡事故定性后，形成平安事故调查报告，分清事故责任后，按以下方法处理： (1)、属于乙方责任，由乙方参照国家和地方政府有关法律、法规自行对伤亡工人或家属进行善后处理，费用乙方担当。 (2)、属甲方责任，由甲方参照国家和地方政府有关法律、法规会同乙方进行善后处理，费用甲方担当。 (3)、无论事故责任是谁，均由乙方直接面对出事故的工人及家属，所发生的费用按本合同相关条款执行。 6、若乙方人员在施工现场非因工死亡时，由乙方自行妥当处理。 7、乙方负责签订劳务合同，并担当甲方劳务分包期间由劳动合同法规定的相关责任和义务。 九、工程质量要求： 1、乙方必需严格依据建筑安装工程质量检验评定标准、现行的施工验收规范及设计要求进行施工。 2、乙方承接的工程验收必需达到质检站一次验收合格，实测点合格率在90%以上。 3、乙方对所承接方的工作内容在进行验收前，必需先自检后合格后，再申请由项目质检部检查，最终请业主、监理、质检站、设计等验收检查，在此过程中乙方必需主动协作并担当相应费用。 4、如以上检查验收未达到规范质量要求，全部返工材料费、人工费由乙方自己担当。在施工中如乙方违反现场管理规定，不乐观协作项目部及业主、监理的合理要求，给项目部造成经济损失或恶劣影响的，项目部有权警告、罚款直至解除劳务承包合同，并由承包方自行担当相应损失。 5、乙方在施工过程中严格各工序相关操作规范和项目部的平安、技术交底、施工组织方案进行操作，严禁违章、违规操作。同时接受项目部、业主、建筑师、监理的检查，任何一方提出的质量问题均要求无重要条件整改，对项目造成损失的必需全额赔偿并赐予相应的惩处。 十、双方义务： 1、甲方义务 (1)、乙方工人进驻甲方施工现场时，甲方应协作乙方对其进行遵纪守法、平安、消防、环境爱惜、社会治安及企业内部管理制度等方面的教育工作，并进行监督、检查。 (2)、甲方应准时供应乙方所需的技术资料，并向乙方讲清技术质量、平安、职业健康及现场危险源标识。 (3)、甲方应按合同规定向乙方办理劳务费的结算。 2、乙方责任 (1)、乙方对施工作业人