工程居间合同 汇编15篇.docx

工程居间合同 汇编15篇工程居间合同 1 甲方(托付人)：_ 法定代表人：_ 地址：_ 乙方(居间人)：_ 身份证号码：_ 地址：_ 甲乙双方依据中华人民共和国合同法等有关法律法规的规定，经双方充分协商，依公正自愿、等价有偿的原则，达成如下合同： 一、托付事项 1、乙方接受甲方托付，负责就_工程项目(以下简称本工程项目)，引荐甲方和该项目的建设单位进行接洽，向甲方供应关于该工程项目的重要信息，并最终促成甲方与建设单位签订承包施工合同(最终合同名称以甲方届时所签署合同为准)。 2、本工程项目主要状况 (1)工程名称：_。 (2)工程地址：_。 (3)工程主要施工内容：_。 (4)其他状况：_。 二、甲乙双方权利义务 (一)甲方权利义务 1、甲方负责供应真实的资质证书、营业执照等相关资料; 2、甲方负责依据乙方供应的信息或商定的时间和建设单位进行合同谈判; 3、甲方有权随时向乙方了解居间服务进度; 4、假如居间成功，则由甲方全面履行和建设单位所签订的承包施工合同，甲方因履行承包施工合同而产生的权利和义务，与乙方无关; 5、假如居间成功，则甲方应按本合同商定，向乙方支付居间酬劳; 6、甲方对乙方供应的项目资料及其他相关信息负有保密义务; 7、甲方有对乙方公开本工程项目谈判进度的义务。 (二)乙方权利义务 1、乙方应向甲方供应有关本工程项目的信息，关心甲方对本工程项目进行实地考察; 2、乙方承诺向甲方供应的关于本工程项目的基本信息真实牢靠; 3、乙方有权知情整个项目谈判全过程; 4、在甲方与建设单位进行合同谈判期间，乙方应尽到居间人的谨慎和恳切义务。 三、居间酬劳的计算方法、支付时间和支付方式 1、本工程项目居间酬劳为工程承包施工合同金额的_%; 2、甲方应在居间成功之日起_日内向乙方全额支付全部居间酬劳; 3、“居间成功”是指甲方与建设单位就本工程项目签订书面的工程承包施工合同; 4、乙方账户信息如下： 户名：_。 卡号：_。 开户行：_。 5、甲方可以转账或现金的方式支付。 四、居间活动费用的担当 居间活动费用是指乙方完成托付事项实际支出的必要费用。甲方于本合同签订之日起_日向乙方支付人民币_，作为乙方居间活动费用。居间活动费用不包含在居间酬劳中，居间人未促成合同成立的，有权不予返还。 五、保密事项 1、甲乙双方应充分保守本合同所涉及的商业隐秘。 2、双方不得以其在居间过程中猎取的商业隐秘做出不利对方的任何行为。 六、违约责任 1、甲乙双方应完全履行本协议商定，任一方违约的，均应担当违约责任。 2、乙方拖延支付居间活动费用的，每拖延一日，应向甲方支付逾期未付费用千分之_的违约金，拖延超过_日未支付的，乙方有权解除本合同。 3、乙方拖延支付居间酬劳的，每拖延一日，应向甲方支付逾期未付费用千分之_的违约金。 七、通知 1、通知联系人 为便利协议双方状况的沟通，甲方指定_为己方联系人，乙方指定_为己方联系人，具体负责通知和传达本合同相关事宜。 2、任何一方依据本合同商定需要发出的通知或其他告知事宜，如告知本条第1项商定的对方指定的联系人，即视为该方已履行告知义务。任何一方在本合同中确定的通讯地址发生变化时，应书面通知另一方。 3、通知地址及方式 甲乙双方商定选择电子邮件、邮件、传真、电话作为通知方式。 (1)电子邮件地址 甲方：_乙方：_ (2)邮寄地址 甲方地址：_乙方地址：_ 邮政编码：_邮政编码：_ (3)传真号码 甲方：_乙方：_ (4)电话号码 甲方：_乙方：_ 4、通知视为实际送达的日期确定如下： (1)电子邮件方式的通知，该等通知以已读回执标注日期为送达日。 (2)邮寄方式的通知，该等通知于发件之日起7日视为送达。 (3)用传真方式发送的通知，在有关该传真的传送报告标明的传送日视为已实际送达。 (4)用电话方式发送的通知，在双方接通电话的当日视为已实际送达。 八、合同解除及终止 1、本合同自甲乙双方签字或盖章之日起生效，至居间成功及甲方全额支付居间酬劳之日止。 2、甲乙双方协议解除本合同或依据本合同商定内容解除本合同的，本合同终止。 九、争议解决 甲乙双方商定，如就本合同的解释、履行等发生的一切争议，应友好协商解决，协商不成，任一方均有权向本合同签订地(_市_区)人民法院提起诉讼解决。 十、其他事项 1、甲乙双方均已经认真阅读和充分争辩本合同，共同起草制作并完全理解和接受其含义的前提下签订本合同。 2、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。 3、其他：_ 甲方(公章)：_乙方(公章)：_ 法定代表人(签字)：_法定代表人(签字)：_ _年_月_日_年_月_日 工程居间合同 2 居间合同 甲方（托付人）： 乙方（居间人）： 甲乙方为了发挥双方的优势，依据中华人民共和国合同法，经双方充分协商，依公正自愿、等价有偿的原则，达成如下协议： 一、托付事项 1、乙方接受甲方托付，负责就 等项目，引荐甲方和该项目的建设单位直接洽谈，向甲方供应关于该工程项目的重要信息，并最终促成甲方与建设单位签订正式的建设施工合同。 2、“居间成功”是指完成本条第1项的托付事项。甲方与建设单位未签订书面的建设施工合同，乙方仅为甲方供应信息，或为甲方供应的.联络、关心、撮合等服务的，均视为托付事项未完成。 二、乙方的义务 1、乙方必需向甲方供应有关该工程项目相关信息，并有义务关心甲方对该工程项目进行实地考察。 2、乙方承诺向甲方供应的关于该工程项目的上述信息真实牢靠。 3、乙方在甲方参与招投标期间，应尽到作为居间人的慎谨和恳切义务，关心甲方中标并签订书面施工合同。 三、甲方义务 1、甲方负责供应资质证书、营业执照等相关资料，负责标书的编制。 2、假如居间成功，则由甲方全面履行和建设单位所签订的专业施工合同。甲方因履行施工合同而产生的权利和义务，与乙方无关。 3、假如居间成功，则甲方应按本合同商定，向乙方支付居间酬劳。如甲方未准时支付，则应按未支付金额的日千分之一向乙方支付违约金。 四、居间酬劳的计算方法、支付时间和支付方式 1、本项目居间酬劳由以下两项构成： （1）工程施工合同总金额的3，该部分的居间酬劳在甲方与建设单位签订书面的建设施工合同后7日内，由甲方先支付80%给乙方，剩余20%在甲方（或甲方的分包施工单位）第一次工程进场后7日内付清。 （2）鉴于该项目接受的是政府与社会资本合作PPP模式，建设单位会以每期应支付工程回购款为基数按同期人民银行贷款年基准利率上浮 15 %支付给甲方利息，甲方同意在建设单位回购期间，该贷款基准利率的50%以及上浮的15 %部分均作为乙方的居间酬劳。该部分的居间酬劳按工程进度，在甲方每次收到建设单位支付的利息后7 日内支付给乙方，直至建设单位回购完成。每期利息的计算方式为：应付工程回购款×同期人民银行贷款年基准利率×期限×（50%+15%） 3、上述的施工合同总金额、回购款及利息、工程进度以甲方与建设单位签订的合同为准。 4、甲方可以转帐或现金的方式支付。 五、居间费用的担当 居间费用是指乙方为完成托付事项实际支出的必要费用。乙方无论是否完成本合同所包含的托付事项，乙方同意全部自行担当居间活动费用。 六、保密事项 甲乙双方均应充分保守本协议所涉及的商业隐秘。 七、合同终止 1、本合同签字生效后，假如至 年 月 日，乙方仍未完成居间任务的，本合同自动终止。 2、假如居间成功，本合同完全履行完毕后终止。 3、甲乙双方协议解除合同或有其他法定事项时，本合同终止。 八、争议解决方式 如发生合同争议，双方协商解决；协商不成，双方同意提交乙方所在地法院解决 九、其他事项 1、本合同未尽事项，由双方另行签订补充合同。 2、本合同一式贰份，双方各持一份，双方签字盖章后生效。 甲方：乙方：福建程华建设进展有限公司 法定代表人： 法定代表人： 合同签订日期： 工程居间合同 3 甲方(托付人)： 身份证号码： 乙方(居间人)： 身份证号码： 本着优势互补、互惠互利的经营宗旨，依据中华人民共和国合同法，经双方充分协商，依据公正自愿、等价有偿的原则，达成如下协议： 一、托付事项 1.1乙方接受甲方托付，负责就 工程项目(以下称该工程项目)，引荐甲方参加该项目的公开招投标/议标/谈判，向甲方供应关于该工程项目的重要信息，并最终促成甲方与建设单位签订该工程项目的专业承包施工合同。 1.2居间成功是指完成本条所列全部托付事项。甲方未与建设单位签订该工程项目专业承包施工合同，乙方仅为甲方供应信息，或为甲方供应的联络、关心、撮合等服务的，均视为托付事项未完成。 二、乙方的义务 2.1乙方必需向甲方供应有关该工程项目的信息。 2.2乙方承诺向甲方供应的关于该工程项目的信息真实牢靠。 2.3乙方应保证该工程项目真实牢靠，各种施工手续齐全，能够正常施工。 2.4 如工程款支付遇到问题，乙方应利用自身关系关心甲方与业主方或其他方共同追缴工程款。 2.5乙方应尽到作为居间人的慎谨和恳切义务。 三、甲方义务 3.1甲方负责供应资质证书、营业执照等相关资料;负责标书的编制。 3.2假如居间成功，则由甲方全面履行和建设单位所签订的专业施工合同。甲方因履行施工合同而产生的权利和义务，与乙方无关。 3.3假如居间成功，则甲方应按本合同商定，向乙方支付居间酬劳。 四、居间酬劳的计算方法、支付时间和支付方式 4.1本项目居间酬劳为 4.2居间成功后，酬劳为总中标金额千分之 。本酬劳支付为一次性支付应在签订中标合同后三日内一次性付清。 4.3甲方可以转账或现金的方式支付。 4.4 酬劳支付到指定账号。 账户名： 账号： 五、保密事项 5.1甲乙双方均应充分保守本协议所涉及的"商业隐秘。 5.2乙方不得以其在居间过程中猎取的甲方商业隐秘而做出不利甲方的任何行为，否则甲方有权拒绝支付乙方的居间酬劳。 六、合同终止 6.1本合同签字生效后，如中标合同未签订本合同自动终止。 6.2假如居间成功，本合同完全履行完毕后终止。 6.3甲乙双方协议解除合同或有其他法定事项时，本合同终止。 七、争议解决方式 如发生合同争议，双方协商解决;协商不成，双方同意提交合同签订地仲裁委员会仲裁。 八、其他事项 8.1乙方不得将本合同托付事项进行转托付。 8.2 乙方不得以取得的居间酬劳向建设单位或者建设单位的工作人员行贿;假如有，则由乙方自行担当法律责任。 8.3本合同一式两份，双方各持一份，双方签字盖章后生效。 甲方(签章)： 乙方(签章)： 签订日期： 年 月 日 工程居间合同 4 甲方： 乙方： 针对甲方办公楼网络工程，甲方托付乙方进行设计及施工，双方对工程的施工事项友好协商，达成如下协议： 一、工程内容： 三座办公楼的局域网网络架设工程 二、主要工程量 1、乙方依据XXX煤矿网络工程项目选购相应的材料。 2、托付施工部分的产品应严格依据甲等规格进行选购，现场施工工具由乙方自备。 3、施工范围包括本工程线路的安装和网络调试。 4、工程造价：以XXX网络工程综合布线工程预算书为依据，合同总金额：即人民币（大写）：整。结算方式： 甲方须在工程完工后，向乙方支付全部工程款项。 三、工程工期 工程工期于_年_月_日前完工（若遇特殊状况工期顺延）。 四、双方责任和权利： 1甲方责任和权利 （1）甲方派同志为代表，到施工现场协作乙方工作，对工程质量进行监督检查，做好工程变更签证，完工后由甲、乙双方相关人员组成进行工程 验收。 （2）办理工程施工中有关手续，关心乙方处理工程对外联系、协调等问题。 2、乙方责任和权利 （1）乙方派同志为代表，到施工现场进行管理，对工程质量进行监督检查，做好工程变更签证。 （2）按工程施工规范、规程进行施工，全部施工人员必需做到严格执行平安操作规程，确保施工过程的.人身及设备平安，做到平安文明施工，施工过程中消逝的任何平安事故由乙方自行负责。 五、未尽事宜，由双方友好协商解决，除协商的问题外其它部分仍按合同执行。 六、本合同一式贰份，双方各执壹份。 甲乙双方的授权代表在下面签字，表示同意本合同的全部条款及条件。本合同自签定之日起生效。 甲方代表签字： 乙方代表签字： _年_月_日 工程居间合同 5 甲方: 乙方: 甲乙双方依据中华人民共和国合同法及有关法律在公正自愿、等价有偿基础上,双方经过充分协商，就乙方促成甲方与项目方拉土方工程达成以下协议： 一、本协议所指项目方是指名下渑池县煤矿。 二、乙方促成甲方与项目方所拉的土方工程项目位于三门峡渑池县张村镇露天煤矿(下文均称渑池县煤矿)。 三、乙方促成甲方与项目方的土方价位为：甲方每拉一车土方，项目方应向甲方支付105元人民币;有关其他拉土方的细节问题由甲方与项目方沟通，乙方应关心甲方与项目方的沟通。 四、本协议所述项目的工期为甲方与项目方 签订的拉土方施工合同的期限为准，如甲方与项目方签订的合同到期工程没有完成，甲方与项目方续签合同期限的，本合同有效期限同步连续到甲方与项目方彻底不再有业务关系时该协议终止。 五、甲方在该项目供应约辆车进行拉土方施工，最终以甲方实际在该项目上供应的车辆为主。 六、甲方承诺每辆车每拉一车土方向乙方支付元(大写：)作为居间费，每天居间费的计算方法：每天居间费=每车每趟的居间费/天×每车总趟数/天×车辆总数 七、甲方应将乙方的居间费汇至乙方指定的账户内： 开户行： 户名： 账号： 八、居间费的支付时间为：甲方应每天向乙方支付一次。 九、违约责任 甲方应依据协议商定足额准时向乙方支付居间费，如甲方未依据协议商定向乙方足额准时支付居间费，应向乙方支付全部可算工程价值总费用的30%作为违约金(全部可算工程总价值是指项目方每天向甲方支付的总工程费乘以甲方全部车辆所拉土方的天数)。 十、争议解决 甲乙双方在履行协议中若有争议，协商解决，协商不成，向乙方所在地法院所在地起诉解决 十一、本协议生效时间为甲方与项目方签订时生效。 十二、本协议一式一份，由乙方保管。 甲方：乙方： 住址：住址： 年月日年月日 工程居间合同 6 托付人： 以下简称甲方 居间人：以下简称乙方 依据合同法相关居间条文，双方遵循资源共享、合作共赢，诚信自愿的原则就居间合作事项，经双方友好协商达成本合同如下条款，以资各方共同遵照实行。 第一条托付事项： 乙方向甲方以下简称设计方介绍湖南丽泰投资开发有限公司周竹波以下简称开发商，开发的吉首市城区商住楼，该小区规划总用地近百亩，总建筑面积20多万平方，其中一期有9万多平方的建筑设计任务，甲方有意承揽该建筑设计勘探业务的诚意，故现托付乙方进行搭桥媒介服务、促成该小区的设计合同成立；具体细节均在正式签订设计合同中体现。 其次条 酬劳计算： 居间人促成合同成立的居间酬劳服务费计算方式是按实际设计的建筑面积每平方壹元作为居间酬劳服务费。本酬劳包括信息资源、乙方工资、交通通讯和业务涉及隐形开支。 笫三条 居间服务费的支付 设计合同成立生效后，伴同开发商的付款金额每预付一次同时按比例支付一次，如此类推。 第四条 相关责任事项 1、甲方假如没有与开发商签订该项目设计合同的，甲方不需支付本酬劳服务费；甲方如私自与开发商进行协商签订本项目设计合同或介绍给他方，无论甲方挂靠或变更何种设计单位名称或单位相关人员变更均应支付本居间酬劳服务费。 2、本合同签订后乙方应尽快联系开发商与甲方见面洽谈业务事宜，乙方促成甲方与开发商签订的设计承包合同成立刻视为完成甲方所托付事项，本合同即随之生效。 3、甲方向乙方承诺本项目设计合同成立后，保证不得以任何理由拒付或延付酬劳服务费；如延付乙方可凭本合同直接向开发等单位申请保全，由此造成的后果均由甲方担当全部经济法律责任。 第五条 本合同自双方签字伴同建筑设计合同同步生效，本合同一式二份，双方各执一份。 托付人签字： 居间人签字： 年 月 日 工程居间合同 7 签订日期： 签订地点： 甲方(托付方)： 乙方(托付方)： 依据中华人民共和国合同法其次十三章第四百二十四条，四百二十五条，四百二十六条，四百二十七条及相关法律法规之规定，经双方协商，甲方就 项目工程施工事宜，托付乙方负责对该项目的业主方进行工程承包的前期洽谈和协商工作，乙方接受此托付，特订立本合同。 一、基本状况 1、工程名称： 。 2、工程地址： 。 3、工程内容：施工合同内商定的图纸内的全部施工工程。 4、合同总价： 万元人民币(按 定额计算，最终以实际结算为准)。 二、甲方责任和义务 1、负责供应项目业主方所需的资料和资信证明，并负责其资料的真实性、合法性和牢靠性。 2、乐观协作乙方办理相关手续。 3、维护乙方的正值合法权益。 三、乙方责任和义务 1、充分发挥自身资源优势，负责对该项目工程承包的前期洽谈和协商工作，并向甲方供应项目方的相关资料和证明材料，明确合作方案。在乙方办理完甲方与项目业主方的工程承包合同签订工作后，乙方的全部工作即视为完成。 2、全面协调甲方与项目业主方的关系。 3、维护甲方的正值合法权益。 四、居间服务费的计算方法、支付的时间和方式 1、计算方法：甲方按实际工程总价的 %约 万元人民币居间服务费(税后所得)，转入乙方指定的银行帐户内，由乙方自行支配和使用。 2、支付时间和方式：合同签定后按合同总金额 %支付居间费用，甲方进场施工第一次拨款后，按合同总金额 %支付居间费用，第三次拨款后，按合同总金额 %支付居间费用，余下部分按实际结算金额支付 %，签章部分额外增加支付居间费用 %。 3、合同签定 月内，完成第一项工程合同的签定。 4、居间人未促成合同成立的，不得要求支付酬劳，但可以要求托付人支付从事居间活动支出的必要费用。 五、违约责任 1、该项目在实施过程中，甲乙双方应乐观协作，甲方不得因项目负责人或财务人员的变动而拖欠居间服务费或拒绝履行本合同，否则，乙方有权要求项目业主方在甲方工程款中予以扣除。 2、甲方应保证将居间服务费全额支付到乙方指定帐户，每延误一天，甲方按应付总额的5向乙方支付滞纳金，若未按上述条款支付居间服务费超过15日的，还须按应付金额的10%的担当违约金。 六、合同生效及其它 1、本居间服务托付合同在甲方与项目业主方正式签订工程承包合同前签订，经甲乙双方签字盖章后，在甲方与项目业主方所签工程承包合同生效之日起本合同生效，履约完毕后自行终止。 2、凡与该项目有关的所增加的相关工程内容和工程量，其居间服务费亦按上述条款执行。 3、如因国家政策调整及甲方未能与项目业主方签订工程承包协议的，双方对此不担当违约责任，本合同无效。 4、本合同一式二份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。 5、本合同未尽事宜，甲乙双方可协商解决，协商不成的，可提交有管辖权的仲裁会员会进行仲裁或向人民法院提起诉讼，裁决是终局的，甲乙双方须共同遵守，仲裁费、诉讼费、律师费及相关费用由败诉方担当。 6、本合同内容双方均有义务保守机密，不得擅自对外泄露。 托付方(章)： 托付方(章)： 住宅： 住宅： 法定代表人： 法定代表人： 公民身份证号码： 公民身份证号码： 托付代理人： 托付代理人： 电话： 电话： 开户银行： 开户银行： 帐号： 帐号： 邮政编码： 邮政编码： 工程居间合同 8 发包方：_（以下简称甲方） 本项目承包单位：_（以下简称乙方） 为完成_住宅小区6#楼土方工程项目内容，甲乙双方遵循自虑、公正和诚信的原则，就本土方工程的.开挖承包内容事项，在双方协商全都的基础上订立合同。具体条款如下： 一、工程概况 1、工程名称_楼工程。 2、工程地点：_ 3、合同签定地点 二、承包内容及方式 1、工程承包内容：大路、清理土方。 2、承包方式：土方方量大约26000m，最终结算方量以实际丈量为准。 3、劳动力组织方式：乙方自行组织 三、合同工期 1、开工日期：_年_月_日（从甲方通知之日起开头计算） 2、竣工日期：_年_月_日。 四、质量标准：_达到支护要求.（须经发包方验收确认.） 五、合同价款及计算方式 1、按双方事前商定价计算： 1）土方开挖、运输20元/m3， 2）裂开砼由甲方支付台班费（裂开每小时260元）， 3）挖机台班费220元/每小时，清扫。 2、增项或变更，须经甲方确认后双方另行商定，做到合理计价. 六、合同价款的支付方式； 在土方开挖到一半时支付已完工程量的50%，土方开挖完后经甲乙双方签字认可后将剩余工程款全部支付完。 七、平安责任； 土方开挖过程中，发生平安事故由乙方负责。 甲方（公章）：_乙方（公章）：_ 法定代表人（签字）：_法定代表人（签字）：_ _年_月_日_年_月_日 工程居间合同 9 甲方(托付人)：_ 联系电话：_ 乙方(居间人)：_ 联系电话：_ 甲乙双方为了发挥各自的优势，依据中华人民共和国合同法，经双方充分协商，依公正自愿、等价有偿的原则，达成如下协议： 第一条、托付事项 1、乙方接受甲方托付负责就兰海铁路隧道工程(以下称该工程项目)引荐甲方和该项目的发包单位直接洽谈，向甲方供应关于该工程项目的重要信息，并最终促成甲方或关联组织与发包单位签订该工程项目的专业承包施工合同。 2、“居间成功”是指甲方或其有关联关系的公司、其他组织与该建设工程发包方或全部人签订施工合同或实际参与施工。关联关系，则是指公司、控股股东、实际把握人、董事、监事、高级管理人员与其直接或者间接把握的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其他关系。 其次条、乙方的义务 1、乙方必需向甲方供应有关该工程项目的信息，乙方有义务关心甲方对该工程项目进行实地考察，关心甲方与该工程负责人员的洽谈与沟通。 2、乙方承诺向甲方供应的关于该工程项目的上述信息真实牢靠。 3、乙方应保证该工程项目真实牢靠、资金到位、各种施工手续齐全，并能够正常施工。 4、乙方在甲方与发包单位进行合同谈判期间，应尽到作为居间人的慎重严谨和恳切义务。假如能够达成施工合同，那么在甲方的工程施工过程中，乙方仍有义务负责协调好甲方与发包单位的关系。 第三条、甲方义务 1、甲方负责供应资质证书、营业执照等相关资料;负责与发包单位进行合同谈判;在必要条件下，甲方同意授权乙方就该工程项目与发包单位进行合同谈判，但合同相关条款的确定必需经过甲方同意。 2、假如居间成功，则由甲方或其有关联关系的组织全面履行和发包单位所签订的专业施工合同，甲方及关联组织因履行施工合同而产生的权利和义务，与乙方无关。 3、假如居间成功，则甲方应按本合同商定，无条件依据本合同第四条商定的付款方式向乙方支付居间酬劳。 4、我公司承诺将依据业主方要求进行施工，按质按量按工期要求施工。 第四条、居间酬劳的计算方法、支付时间和支付方式 1、甲方向乙方支付本项目居间费用为6%，第一笔居间费合同签订后支付 %，其余款项按业主结算方式按比例、按进度赐予支付，该居间费用应缴纳的全部税款由甲方担当。 2、居间成功后，在甲方或其关联组织在与工程的发包方签订建设工程施工合同并进场实际施工依据月进度，业主方实际向甲方所支付工程款按比例支付。 3、甲方可以转帐或现金的方式支付，乙方在收到相应款项后应当出具相应的.收条，无须供应发票。 4、假如经过乙方努力，该建设工程施工合同未能签订或甲方及关联公司或单位未能实际参与施工，甲方无须支付居间费。对于乙方在该业务接洽过程中产生的相关业务费用，由乙方自行担当，甲方不再另行支付。 第五条、保密事项 1、甲乙双方均全都同意本协议及本协议所涉及内容为商业隐秘，双方均不得向合同之外第三者泄露。 2、乙方在居间过程中所猎取的甲方商业隐秘，不得向第三方透漏，不得据此作出不利甲方的任何行为。 第六条、合同生效及终止 1、本合同经双方签字或盖章后生效。 2、假如居间成功，本合同完全履行完毕后终止。 3、甲乙双方协议解除合同或有其他法定事项时，本合同终止。 第七条、争议解决方式 如发生合同争议，双方协商解决;协商不成，双方均同意提交签约地仲裁委员会进行仲裁，仲裁委员会的裁决为最终裁决，双方不再产生异议。 第八条、其他事项 1、乙方不得将本合同托付事项进行转托付。 2、本合同一式贰份，双方各持一份。 3、如有未尽事宜，双方可另行协商，订立补充合同。补充合同是本合同的组成部分，与本合同具有同等的法律效力。 甲方盖章)：_ 法定代表人或托付代理人：_ 乙方(盖章)：_ 法定代表人或托付代理人：_ 日期：_年_月_日 工程居间合同 10 合同编号：_ 甲方(托付人)(出卖人)：_ 地址： 邮政编码：_ 【营业执照注册号】 【法定代表人】： 【身份证号】： 联系电话： 托付代理人： 联系电话： 地址： 邮政编码： 乙方(托付人)(买受人)： 地址： 邮政编码：_ 【法定代表人】： _【身份证号】： 【营业执照注册号】 联系电话：_房屋买卖居间合同范本丙方(居间人)： 地址： 邮政编码：_ 营业执照注册号： 法定代表人：_ 【身份证号】： 联系电话： 依据中华人民共和国合同法、中华人民共和国城市房地产管理法及其他有关法 律、法规之规定，甲方和乙方之间就房屋买卖、两托付人与居间人丙方之间就居间酬劳等事 项，在公正、自愿、协商全都的基础上达成如下协议： 第一条 合同标的 房地产基本状况如下： 全部权人_;共有人_;座落(_区_位); 项目名称_， 其次条 托付事项 1、甲方对丙方的托付事项： 甲方欲卖出上述房屋查找买受人，并将该房屋以及要求等报告给买受人。同时，将买受人的状况报告给甲方。丙方促成买卖双方达成房屋买卖意向后，组织双方签订本合同，并负责关心办理该房屋的产权变更等事宜。 2、乙方对丙方的托付事项： 乙方欲在_市_区_地段购买_房屋_套，面积为_平方米。未开发土地(已挂牌成交)， 亩，托付丙方搜寻信息，并准时报告乙方，以便促成乙方购买房屋的目的。丙方促成买卖双方达成房屋买卖意向后，组织双方签订本合同，并负责关心办理该房屋的产权变更等事宜。 第三条 成交价格 甲、乙双方议定该房产(含装修及附属配套设施)的买卖价格为_(人民币)(大写)：_元整(￥_)。其中：房产买卖价为_(人民币)(大写)：_元整(￥_);装修及附属配套设施转让价为_(人民币)(大写)：_元整(￥_)。土地转让价 (人民币)大写： 元整。(￥_). 第四条 丙方完成托付任务的酬劳 丙方业已完成本合同项下托付人双方托付之事项，双方自愿按合同标的_%的比例由甲方支付(具体数额为小写_、大写_)，向丙方支付酬劳：支付时间为乙方向甲方付款同台交割。 第五条 丙方没有完成托付任务的费用收取 丙方没有完成托付人指示的托付任务的，不得收取酬劳。 第六条 结算方式 1、甲乙双方协商同意，房屋售价为人民币(大写)_元(￥_)。未开发地，人民币(大写) (￥ )。 2、甲乙双方协商同意，房屋产权过户所需的税、费担当，选择下列第_项： (1)甲、乙双方各自担当; (2)全部税、费由_方担当。 3、甲乙双方签订的房地产买卖契约，如需要公证，费用由_方担当。 4、甲乙双方协商同意，在本合同签订之日起，乙方将购房定金人民币(大 写)_(￥_)口交由丙方代为保管;口存入履约保证银行。 5、甲乙双方协商同意，在本合同签订之日起_日内，_方将房屋过户费用约人民币(大写)_元(￥_)，_方将借贷所需费用约人民币(大写)_元(￥_)交由丙方代为保管(具体金额以有关部门开据的票据为准，(多退少补)。 6、甲乙双方协商同意乙方实行以下第_项付款方式 (1)现金一次性付款，在本合同签订之日起_日内，乙方须将购房款扣除已交定金后的购房余款人民币(大写)_元(￥_)，口交由丙方代为保管;口存入履约保证银行。 (2)现金分期付款，在本合同签订之日起_日内，乙方将首付购房款人民币(大写)_元(￥_)支付给甲方。在本合同签订之日起_日内，乙方将扣除已交定金及