欢迎来到淘文阁 - 分享文档赚钱的网站! | 帮助中心 好文档才是您的得力助手!
淘文阁 - 分享文档赚钱的网站
全部分类
  • 研究报告>
  • 管理文献>
  • 标准材料>
  • 技术资料>
  • 教育专区>
  • 应用文书>
  • 生活休闲>
  • 考试试题>
  • pptx模板>
  • 工商注册>
  • 期刊短文>
  • 图片设计>
  • ImageVerifierCode 换一换

    2023年总承包商付款保函.docx

    • 资源ID:76545571       资源大小:35.18KB        全文页数:39页
    • 资源格式: DOCX        下载积分:12金币
    快捷下载 游客一键下载
    会员登录下载
    微信登录下载
    三方登录下载: 微信开放平台登录   QQ登录  
    二维码
    微信扫一扫登录
    下载资源需要12金币
    邮箱/手机:
    温馨提示:
    快捷下载时,用户名和密码都是您填写的邮箱或者手机号,方便查询和重复下载(系统自动生成)。
    如填写123,账号就是123,密码也是123。
    支付方式: 支付宝    微信支付   
    验证码:   换一换

     
    账号:
    密码:
    验证码:   换一换
      忘记密码?
        
    友情提示
    2、PDF文件下载后,可能会被浏览器默认打开,此种情况可以点击浏览器菜单,保存网页到桌面,就可以正常下载了。
    3、本站不支持迅雷下载,请使用电脑自带的IE浏览器,或者360浏览器、谷歌浏览器下载即可。
    4、本站资源下载后的文档和图纸-无水印,预览文档经过压缩,下载后原文更清晰。
    5、试题试卷类文档,如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案,请知晓。

    2023年总承包商付款保函.docx

    文本为Word版本,下载可任意编辑2023年总承包商付款保函 范文为教学中作为模范的文章,也常常用来指写作的模板。常常用于文秘写作的参考,也可以作为演讲材料编写前的参考。相信许多人会觉得范文很难写?下面是我帮大家整理的优质范文,仅供参考,大家一起来看看吧。 2023年总承包商付款保函一 委托保证人(总承包商,以下称甲方):_ 住所:_ 法定代表人:_ 电话:_ 传真:_ 保证人(以下称乙方):_ 住所:_ 法定代表人:_ 电话:_ 传真:_ 鉴于甲方与_(以下简称供货商)于_年_月_日签订编号为_买卖合同(以下简称主合同),乙方接受甲方的委托,同意为甲方向供货商提供付款保证,甲乙双方经协商一致订立本合同。 第一条定义 1.1本合同所称总承包商付款保证是指,乙方向供货商保证,当甲方未按照主合同的约定支付货款时,由乙方按照本合同的约定代为支付的行为。 1.2本合同所称货款是指_ 。 第二条保证的范围及保证金额 2.1乙方保证的范围是主合同约定的甲方应向供货商支付的货款。 2.2乙方保证的金额是甲方应支付货款的_%,数额最高不超过人民币_元(大写:_)。 第三条保证的方式及保证期间 3.1乙方保证的方式为:连带责任保证。 3.2乙方保证的期间为:自本合同生效之日起至主合同约定的甲方应履行付款义务期限届满之日后_日。 3.3如甲方与供货商协议变更主合同的付款时间,经乙方书面同意后,保证期间按变更后的时间做相应调整。 第四条承担保证责任的形式 乙方承担保证责任的形式是代为支付。当甲方未按照主合同的约定向供货商支付货款时,由乙方向供货商支付。 第五条担保费及支付方式 5.1担保费率根据担保额、担保期限、风险等因素确定。 5.2双方确定的担保费率为:_。 5.3本合同生效后_日内,甲方一次性支付乙方担保费共计人民币_元(大写:_ )。 第六条反担保 甲方应按照乙方的要求向乙方提供反担保,由双方另行签订反担保合同。 第七条乙方的追偿权 乙方按照合同的约定承担了保证责任后,即有权要求甲方立即归还乙方代偿的全部款项及乙方实现债权的费用,甲方另外应支付乙方代偿之日起企业银行同期贷款利息、罚息,并按上述代偿款项的_%一次性支付违约金。 第八条双方的其他权利义务 8.1乙方在甲乙双方签订本合同,并收到甲方支付的担保费之日起_日内,向供货商出具总承包商付款(供货)保函。 8.2甲方如需变更名称、经营范围、注册资金、注册地、主要营业机构所在地、法定代表人或发生合并、分立、重组等重大经营举措应提前三十日通知乙方;发生亏损、诉讼等事项应立即通知乙方。 8.3未经乙方同意,甲方不得擅自与供货商修改、变更主合同;未经乙方书面同意,甲方不得将其主合同的权利、义务转让给第三人。 8.4甲方应全面履行主合同,及时向乙方通报主合同的履行情况,并积极配合乙方进行定期或随时检查和监督。 第九条争议的解决 本合同发生争议或纠纷时,甲乙双方当事人可以通过协商解决,协商不成的,通过第_款约定的方式解决: 9.1向_法院起诉; 9.2向_提起仲裁。(写明仲裁机构名称) 第十条甲乙双方约定的其它事项 _ 第十一条合同的生效、变更和解除 11.1本合同由甲乙双方法定代表人(或其授权代理人)签字或加盖公章后生效。 11.2本合同生效后,任何有关本合同的补充、修改、变更、解除等均需由甲乙双方协商一致并订立书面协议。 第十二条附则 本合同一式_份,甲乙双方各执_份。 甲方:_ 法定代表人:_ (或授权代理人) _年_月_日 乙方:_ 法定代表人:_ (或授权代理人) _年_月_日 2023年总承包商付款保函二 发包人(全称):大连铭毅房地产开发有限公司 承包人(全称):大连金宏建设集团有限公司 经双方协商达成一致,铭毅房地产开发大连新视界·铭城项目由承包方总承包管理。工程内容包括土建、装饰、电气、给排水、采暖、消防、燃气、机电安装、景观园林及外管网等全部内容。如上水,燃气、机电安装等专业工程,需发包人通过招标等形式确定专业承包商后,纳入本合同承包人的总承包施工范围,承包方计取总承包管理费,费率为工程造价的3%。凡发包人另行招标的其他项目,在同等条件下优先选用本合同承包人。 结算方式如下 1、本工程结算执行20xx辽宁省定额,材料及人工费均执行施工期间大连市造价信息网网刊价。 2、本工程为总承包形式,如发包人将专业施工项目分包给其他单位的,承包人应收取总承包管理费费率为3%。 3、如本工程需承包方垫资施工,发包方给予垫付工程款利率,按月息0.8%计算。 本框架协议一式六份,自双方签订之日起生效,双方各执三份。 发包人:_(公章) 住所:_ 法定代表人:_ 委托代表人:_ 电话:_ 传真:_ 日期:_20xx年9月_ 承包人:_(公章) 住所:_ 法定代表人:_ 委托代表人:_ 电话:_ 传真:_20xx年9月_ 日期: 2023年总承包商付款保函三 甲 方: 乙 方: 20xx年 月 日 供电工程总承包合同 甲方: 乙方: 为了明确甲、乙双方的权利和义务,安全经济合理有序的施工,保证工程和产品质量。依据中华人民共和国合同法、电力供应与使用条例和供电营业规则的规定本着平等互利、优势互补的原则,经双方协商,一致同意签订本合同,以共同信守,严格履行。 第一条 工程项目 1.工程名称: 第二条 工程概况及工程内容 2.1、工程概况: 2.2工程内容 2.2.1、乙方承包甲方的“ kva”配电供电(包括设备制造、材料采购、安装、调试及高压房土建工程等)工程。 2.2.2、从用电报装至正式送电,实行交钥匙的全部工作。 2.2.3、受电最大容量:本工程总容量 kva,主要受电设备分别为 2.2.4、所有申请、报装勘察、设计方案审批、图纸设计审查、供配电工程施工及设备安装、计量安装、系统调试、验收直至送电运行的全部工作。 2.2.5、供电部门由乙方实行全过程一条龙服务,负责供配电全过程中供、用电相关手续办理及协调工作。 2.2.6、安装调试接地装置、供电线路、设备系统调试和定值整定。 2.2.7、乙方代理甲方办理的有关工程报建事项不得违反政府法律法规及供电公司的有关规定。 2.2.8、所有施工及方案最终以通过供电局认可的设计审核验收合格为准。 第三条 工程造价 工程费用为 元(¥: )包括从用电报装、线路审批、设计、预算、监理、及高低压设备的安装调试试验直至送电。 第四条 约定 1、约定乙方 1.1、本工程由乙方以总包方式申请报装、设计、包工包料、包质量、包工期、包安全、包装表、包竣工验收(以通过供电部门按国家验收规范验收为准)、包送电、包风险(物价上涨)等。 1.2、该费用应包括所有设计费、设备费及设备采保费、工程保修费、预算包干费、临时设施费、劳务费、报价数量以内的材料费、用于本工程的各种机械、设备的供应、运输及装卸费用的支付也包含在总价中。 2、约定甲方 2.1、所使用土地使用权人或所有权人的协调及土地、青苗补偿费等。 2.2、协调处理现场阻扰施工及各种行政事业性收费等。 第五条 供电地址及用电性质和用电容量 1、供电地址: 2、配电容量: kva 3、用电性质: 用电 第六条 付款方式 合同签定后生效,甲方预付合同总价的30%(¥: 元整),乙方办理完供电局全部手续后甲方支付总合同价的40%(¥: 元整)乙方进场施工,安装完毕供电公司验收通电后再付到总合同金额的95%(¥: 元整),余款5%(¥: 元整)通电验收合格后三个月内一次性付清。 第七条 工期 合同签订生效后 个工作日内完成通电。 在施工过程中如遇下列情况,工期应顺延: 1、由于不可抗力而被迫停工的; 2、由于甲方变更用电计划或施工图纸不能继续施工的; 3、甲方未按约定的时间和要求提供相应的施工条件的; 4、甲方未按照合同的约定支付相应工程款的; 5、甲方的原因中途停建或缓建的; 6、施工过程中由于涉及第三方物权,甲方未能及时协调而影响工程施工的。 第八条 双方责任 甲方职责 1、提供乙方所需相关报装资料及图纸。 2、按约定时限交纳工程款。 3、负责协调施工场地内的供电工程施工与其他第三方工程施工之间施工交叉配合,保证施工顺利进行。 乙方职责 1. 根据甲方的委托,负责对供电局各部门的协调。 2. 认真做好委托供电局的工程设计、施工、调试工作。 (1) 工程设计按照国家及行业现行的标准、规程、规范、技术条例进行。并注重经济合理性,严格掌握设计标准,控制工程造价。 (2) 严格按照设计要求、施工规范、施工标准进行施工,采取严格的安全防护措施施,精心组织施工,确保人身及设备安全,承担本工程施工全过程的安全责任。 (3) 配电设备质量保证以行业规定或设备出厂合格标准为准,且具有国家级检测中心的测试合格证书,并满足供电公司供电要求。 (4) 若甲方需增容,乙方将为甲方办理增容手续至通电,相应的费用由甲方承担。 (5)做好电力电缆、隔离开关等相应设施的综合接地装置、避雷器,并符合供配电系统设计规范、建筑物防雷施工规范等相应规范。 (6)在所有电缆终端头、接头、拐弯处、电缆井、架空电杆、分支箱等地方按要求设立相关规定的标志标牌,标志牌清楚表明电缆编号、起止路径,标志牌安装牢固并做防腐处理。 第九条 违约责任 1、甲方未按合同履行职责,致使乙方延误工期及送电,造成乙方的直接经济损失,由甲方负责赔偿。 2、乙方未按合同履行职责,致使工程不能按时送电,造成甲方的直接经济损失,由乙方负责赔偿。 第十条 其它约定 1、本合同的工程款,甲方必须以银行划账的方式汇入乙方指定账户,否则由甲方负责。 第十一条 本合同未尽事宜,经甲、乙双方协商一致,可订立补充条款。补充条款及附件均为本合同组成部分,与本合同具有同等法律效力。 第十二条 争端的解决 本合同未尽事宜由甲乙双方协商解决,本合同引起的争议协商不成的,则在原告方工商注册所在地进行仲裁执行。 第十三条 其它 1、在工程造价范围内,除供电局施工部分由供电部门向甲方出具正式税务发票外,剩余的工程款由乙方向甲方出具正式税务发票。 2、本合同一式肆份,甲方执贰份,乙方执贰份。自双方签字盖章之日起生效。 甲方: 乙方: 法人或委托代理人: 法人或委托代理人: 开户银行: 电话: 账号: 电话: 签约日期: 年 月 日 2023年总承包商付款保函四 发包人(全称):                                     承包人(全称):                                     根据中华人民共和国民法典、中华人民共和国建筑法及有关法律规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就             项目的工程总承包及有关事项协商一致,共同达成如下协议: 一、工程概况 1. 工程名称:                                    。 2. 工程地点:                                    。 3. 工程审批、核准或备案文号:                    。 4. 资金来源:                                    。 5. 工程内容及规模:                              。 6. 工程承包范围:                                。 二、合同工期 计划开始工作日期:         年     月     日。 计划开始现场施工日期:         年     月     日。 计划竣工日期:         年     月     日。 工期总日历天数:        天,工期总日历天数与根据前述计划日期计算的工期天数不一致的,以工期总日历天数为准。 三、质量标准 工程质量标准:                                。 四、签约合同价与合同价格形式 1. 签约合同价(含税)为: 人民币(大写)                (¥              元)。 具体构成详见价格清单。其中: (1) 设计费(含税): 人民币(大写)            (¥         元);适用税率:    %,税金为人民币(大写)           (¥          元); (2) 设备购置费(含税): 人民币(大写)            (¥        元);适用税率:   %,税金为人民币(大写)          (¥        元); (3) 建筑安装工程费(含税): 人民币(大写)             (¥        元);适用税率:   %,税金为人民币(大写)          (¥        元); (4)暂估价(含税): 人民币(大写)                 (¥            元)。 (5)暂列金额(含税): 人民币(大写)                 (¥            元)。 (6) 双方约定的其他费用(含税): 人民币(大写)                (¥          元);适用税率:         %,税金为人民币(大写)                 (¥            元)。 2. 合同价格形式: 合同价格形式为总价合同,除根据合同约定的在工程实施过程中需进行增减的款项外,合同价格不予调整,但合同当事人另有约定的除外。 合同当事人对合同价格形式的其他约定:               。 五、工程总承包项目经理 工程总承包项目经理:                              。 六、合同文件构成 本协议书与下列文件一起构成合同文件: (1) 中标通知书(如果有); (2) 投标函及投标函附录(如果有); (3) 专用合同条件及发包人要求等附件; (4) 通用合同条件; (5)承包人建议书; (6)价格清单; (7)双方约定的其他合同文件。 上述各项合同文件包括双方就该项合同文件所作出的补充和修改,属于同一类内容的合同文件应以最新签署的为准。专用合同条件及其附件须经合同当事人签字或盖章。 七、承诺 1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。 2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程的设计、采购和施工等工作,确保工程质量和安全,不进行转包及违法分包,并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。 八、订立时间 本合同于        年     月     日订立。 九、订立地点 本合同在                        订立。 十、合同生效 本合同经双方签字或盖章后成立,并自            生效。 十一、合同份数 本合同一式    份,均具有同等法律效力,发包人执    份,承包人执    份。 发包人:(公章) 承包人:(公章) 法定代表人或其委托代理人: (签字) 法定代表人或其委托代理人: (签字) 统一社会信用代码:             地址:                        邮政编码:                       法定代表人:                  委托代理人:                  电话:                        传真:                       电子信箱:                     开户银行:                    账号:                        统一社会信用代码:             地址:                         邮政编码:                       法定代表人:                   委托代理人:                  电话:                        传真:                        电子信箱:                    开户银行:                    账号:                        2023年总承包商付款保函五 发包人(全称) 承包人(全称) 依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及相关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚信原则,合同双方就_创意园非遗项目工程总承包事宜经协商一致,订立本合同。 一、工程概况 工程名称: 非遗建筑工程 (2#商业) 工程地点: 创意园区内 工程承包范围: 先期 结构、 二、主要资金来源 自筹 三、主要日期 合同期限: 工程完工或决算完毕 施工工期: 200天 四、工程质量标准、材质要求 工程质量标准: 合格 材质要求: 国标 五、执行标准、规范 5.1 适用于本工程的国家标准规范、或(和)行业标准规范、或(和)工程所在地方的标准规范。 5.2 遵守合同约定的标准规范进行采购、加工和施工,任何一方不得改变国家强制性标准规范的规定。 六、 发包人的义务和权利 7.1.1 提供基准坐标资料 提供的基准坐标资料的内容和时间: 开工2天内 7.1.3 进场条件和进场日期 承包人的进场条件: 三通一平 承包人的进厂日期: 提供施工图后2天 7.1.4 临时用水电等提供和节点铺设发包人提供给临时水、电 及指定的电源、水源位置施工方自行接引到施工现场 ,设备自备。 6.1 负责办理项目的审批、核准或备案手续,取得项目用地的使用权,完成拆迁补偿工作,使项目具备法律规定的开工条件。提供基准坐标资料。发包人以书面形式并按约定时间将工程场地的基准坐标资料(包括基准控制点、基准控制标高和基准坐标控制线)提交给承包人。发包人有义务与承包人在现场交验。发包人提供基准坐标的内容和时间在专用条款中约定。因发包人提供基准坐标资料的延误,导致工程关键路径延误的,竣工日期相应顺延。 6.2 履行合同中约定的合同价格调整、付款、竣工结算义务。 6.3 有权根据合同约定,及国家法律对安全、质量、标准、环境保护和职业健康等强制性规定,对承包人的设计、采购、施工等实施工作提出建议、修改和变更。 6.4 有权根据合同约定,对因承包人原因给发包人带来的任何损失和损害,提出赔偿。 6.5 发包人认为必要时,有权发出书面形式的暂停通知。该类暂停给承包人造成的费用增加时,由发包人承担。或造成工程关键路径延误的,竣工日期相应延长。 6.6 履行合同中约定的其他权利和义务。 七、 承包人的义务和权利 1.1 按照合同约定的标准、规范、工程的功能、规模、考核目标和竣工日期,来完成采购、施工、竣工试验和竣工后试验是承包人的义务。 1.2 承包人有义务按合同约定,自费修复因承包人原因引起的设备、材料、部件、施工、竣工试验和竣工后试验存在的缺陷。坐标复验和放线。承包人有义务在现场与发包人共同复验基准坐标资料(含基准控制点、基准控制标高和基准坐标控制线)。承包人按发包人提供的基准坐标资料,对工程、单项工程、施工部位放线,并对放线的准确性负责。 1.3 承包人有义务按合同约定和发包人的要求,提交相关报表。报表的类别、内容、提交时间,在专用条款中约定。承包人在施工开工15天前或约定的其他时间内,向发包人提交总体施工组织设计。随着施工进展向发包人提交主要单项工程和主要分部分项工程的施工组织设计。对发包人提出的合理建议和要求,承包人自费修改完善。 1.4承包人在开工日期3天前或约定的其他时间前,并按本专用条款中约定的发包人能够提供的水电等临时使用的类别,向发包人提交施工(含永久性工程物资保管)所需的临时用水电等的品质、正常用量、高峰用量、使用时间和节点位置。承包人自费负责计量仪器的购买、安装和维护。 1.5 承包人需提供所购材料的实验资料并自行承担实验费用。所购材料质量检测未达到合格要求,自行承担退场及更换材料的费用。 2承包人的投保及责任 2.1 按适用法律、行政法规规定和专用条款约定的投保类别,由承包人投保的保险种类,其投保费用包含在合同价格中。在专用条款约定由承包人投保的保险种类、保险范围、投保金额、保险期限和持续有效的时间等。 (1)适用法律、行政法规规定的,及本专用条款约定的,由承包人负责投保的,依据工程实施阶段的需要按期投保; (2)在合同执行过程中,新颁布的适用法律、法规规定的,由承包人投保的强制性保险, 2.2 保险单对联合被保险人提供保险时,保险赔偿对每个联合被保险人分别施用。承包人代表自己的被保险人,保证其被保险人遵守保险单约定的条件及其赔偿金额。 2.3乙方在施工期间所有由政府要求的保险事项由施工方自行支付。期间所发生的工程事故责任由乙方承担。 3 施工进度计划 3.1 施工进度计划。承包人在现场施工开工15天前提交一份包括施工进度计划在内的总体施工组织设计。施工进度计划符合项目进度计划的时间安排,并与设计、采购、竣工试验进度计划相衔接。发包人需承包人提交的关键单项工程或(和)关键分部分项工程施工进度计划的,在专用条款中约定。 3 .2施工开工日期延误。根据下列约定,确定竣工日期的延长: (1)因发包人原因造成承包人不能按时开工的,竣工日期相应顺延。 (2)因承包人原因不能按时开工的,需说明正当理由,自费采取措施及早开工,竣工日期不予延长。 (3)因不可抗力造成施工开工日期延误的,竣工日期相应顺延。 4.3 误期赔偿 因承包人原因,造成工程竣工日期延误的,由承包人承担误期赔偿。每日延误的赔偿金额,及按日累计的最高赔偿金额在专用条款中约定。发包人有权从工程进度款、或竣工结算款、或约定提交的履约保函中扣除赔偿金额。 八、 违约责任 8.1 违约责任 8.1.1 发包人的违约责任。当发生下列情况时: (1)发包人未能履行约定,未能按时提供真实、准确、齐全的工艺技术或(和)建筑造型、项目基础资料和现场障碍资料; (3)发包人未能履行合同中约定的其他责任和义务。 发包人采取补救措施,并赔偿因上述违约行为给承包人造成的损失。当造成工程关键路径延误时,竣工日期顺延。发包人承担的违约责任,并不能减轻或免除合同中约定的由发包人继续履行的其他责任和义务。 8.1.2 承包人的违约责任。当发生下列情况时: (1)未能按时进场或未能满足施工进度。 (2)承包人未能履行对其提供的永久性工程设备、材料、部件进行检验的约定、施工质量与检验的约定,未能修复缺陷; (3)承包人经三次试验仍未能通过竣工试验、或经三次试验仍未能通过竣工后试验,导致的任何主要部分或整个工程丧失了使用价值、生产价值、使用利益; (4)承包人未能履行合同约定的其他责任和义务; (5)承包人未经发包人同意、或未经必要的许可、或适用法律不允许转让的,将工程转让他人。 承包人采取补救措施,并赔偿因上述违约行为给发包单位。 九、工程竣工验收 9.1 竣工验收报告及完整的竣工资料 9.1.1 工程符合工程接收的相关约定,竣工后试验及考核验收证书,并完成了约定的扫尾工程和缺陷修复,经发包人或监理人验收后,承包人依据竣工试验的检验与验收竣工后试验及其试运行考核结果等资料的基础上,提交完整的工程竣工资料。竣工验收报告和完整的竣工资料的格式、内容和份数在专用条款约定。 9.1.2 发包人在接到竣工验收报告和完整的竣工资料后的25日内提出修改意见或确认,承包人自费修改。25日内发包人未提出修改意见,视为竣工资料或(和)竣工验收报告已被确认。 十、 竣工结算 10.1 提交竣工结算资料。根据约定承包人提交的竣工验收报告和完整的竣工资料被发包人认可后的30日内,承包人向发包人递交竣工结算报告和完整的竣工结算资料。 10.2 最终竣工结算资料。发包人收到承包人提交的竣工结算报告和完整的竣工结算资料后的30日内,经审查并提出修改意见,协商一致后,由承包人自费修正,并提交最终的竣工结算报告和最终的结算资料。 10.3 结清竣工结算的款项。发包人在承包人约定提交了最终竣工结算资料的30日内,结清竣工结算的款项。 10.4 未能答复竣工结算报告。发包人接到承包人根据约定提交的竣工结算报告和完整的竣工结算资料的30日内,未能提出修改意见,也未予答复,视为发包人认可了该竣工结算资料作为最终竣工结算资料。发包人根据约定,结清竣工结算的款项。 10.5 发包人未能支付竣工结算的款项 (1)发包人未能按约定结清应付给承包人的竣工结算的款项余额,承包人有权从发包人根据约定提交的支付保函中扣减该款项的余额。合同未约定发包人从承包人提交最终结算资料后的第31日起,按中国人民银行同期同类的贷款利率支付拖欠的竣工结算款项的余额及其利息。 (2)根据约定,发包人未能在约定的30日内对竣工结算资料提出修改意见和答复,也未能向承包人支付竣工结算款项的余额,从承包人提交该报告后的第31日起,按中国人民银行同期同类的贷款利率,支付拖欠承包人的竣工结算款项的余额及其利息。 10.6 未能按时提交竣工结算报告及完整的结算资料。工程竣工验收报告经发包人认可后的30日内,承包人未能向发包人提交竣工结算报告及完整的结算资料,造成工程竣工结算不能正常进行、或工程竣工结算不能按时结清,发包人要求承包人交付工程时,承包人须交付;发包人未要求交付工程时,承包人须承担保管、维护和保养的费用和责任,不包括已被发包人使用、接收的单项工程和工程的任何部分。 10.7 承包人未能支付竣工结算的款项 (1)承包人未能按约定结清应付给分包工人的工资竣工结算中的款项余额,发包人有权从承包人工程款的余额中扣除代为支付,承包人承担相应责任。 十一、质量保修责任 11.1 质量保修责任书 1.1 质量保修责任书。按照相关法律规定签订质量保修责任书是竣工验收的条件之一。按法律、法规规定的保修内容、范围、期限和责任,签订质量保修责任书,作为本合同附件。接收证书中写明的单项工程或(和)工程的接收日期,或单项工程或(和)工程视为被接收的日期,是承包人保修责任开始的日期。 1.2 承包人未能提交质量保修责任书、无正当理由不与发包人签订质量保修责任书,发包人可不与承包人办理竣工结算,不承担尚未支付的竣工结算款项的相应利息,尽管约定了延期支付利息。 当承包人提交了质量保修责任书,提请与发包人签订该责任书并在合同中约定了延期付款利息时,但因发包人原因未能及时签署质量保修责任书,发包人从接到该责任书的第11天起承担竣工结算延期支付的利息。 十二、 质量保修金额及质保期 12.1 质量保修金额。质量保修金额为工程总造价的3%. 12.2 质量保修金额的暂扣。质量保修金额的暂扣方式为工程款决算时一次性扣除。 12.3 质量保修金额的支付为质保期满后30天内一次性付清。 12.4质保期为一年,防水质保期五年,采暖质保期为两个采暖期。 十三、现场管理制度质量管理:甲方(监理)工程师对现场施工质量、进场材料进行监督管理,对不符合验收规范的工程有权提出要求施工方改正、返工、或停工整改,对全部进场材料进行监督验收,不符合质量要求的材料严禁使用。对于严重警告并多次出现同样错误的,有权对施工方视情节处以经济罚款。隐蔽工程验收管理:施工方报验的隐蔽验收工程经工程师验收时同一部位两次验收不合格,工程师有权对施工方处以20xx-5000元罚款。 十四、承包范围 结构: 土方工程(包括土方开挖及回填至室内地坪) 基础工程: 从设计图纸的基础垫层开始至±0.00的所有工程项目±0.00以上主体工程: 所有钢筋、砼及水电消防预埋等结构总承包。注: 主体工程量;按建筑面积每平米钢筋(53公斤以内)、混凝土(0.33m3) 最后依据实际的工程量进行决算。 十五、合同价格 合同总价格为人民币(大写): 约计肆佰贰拾捌万肆千元 。单价结构每平米560元,建筑面积约为3893m2。 除根据合同约定的在工程实施过程中需进行增减的变更外,合同单价不作调整。 十六、结算方式 本工程结构按单价总承包计算工程款,以实际图纸面积记取工程价款,结构单价每平米价格560元(不包含建筑税)建筑面积约计3893m2,结构总价款约计2180080元,(贰佰壹拾捌万零捌拾元)。按照施工单价包含的钢筋、砼含量进行决算,超出及减少部分钢筋按每吨3300元、砼每立方260元进行最终决算,含量差距与报价在3%以内不做调整。(详见报价单) 16.1工程进度款方式 (1)工程进度款的支付方式、支付条件和支付时间: 第一次付款支付结构一层封顶的工程款的70% ,第二次付款到结构全部封顶后结算已完工程款的80%。 验收完毕结算到完成工程款的97%剩余3%质保金,到质保期结束后30天内一次性付清。 (2)其他约定进度款 其他约定进度款有: 施工方垫资到结构封顶,按实际完成工程每平米建设方支付施工方每平米增加造价20元。结构全部封顶 后一次性支付到施工方工程总价款的80% 。 验收完毕结算到完成工程款的97%剩余3%质保金,到质保期结束后30天内一次性付清。 十七、合同生效 合同订立时间: 年 月 日 合同订立地点: 本合同在以下条件满足之后生效:_ _ 发包人: 承包人: (公章或合同专用章) (公章或合同专用章) 法定代表人或其授权代表: 法定代表人或其授权代表: (签字) (签字) 工商注册住所: 工商注册住所: 企业代码: 企业代码: 邮政编码: 邮政编码: 法定代表人: 法定代表人: 授权代表: 授权代表: 电 话: 电 话: 传 真: 传 真: 电子邮箱: 电子邮箱: 开户银行: 开户银行: 账 号: 账 号: 2023年总承包商付款保函六 发包人(全称)x有限公司 承包人(全称 安装有限公司 依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及相关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚信原则,合同双方就x有限公司建设项目工程总承包事宜经协商一致,同意将本工程项目设计、采购、施工及开车任务,委托总承包人进行epc工程总承包,订立本合同。 一、工程概况 工程名称: 建设项目 工程地点:xx省xx县工业园区 工程承包范围:负责活性炭建设项目的全部设计、采购、施工、开车、试生产阶段的各项工作,并负责在质保期内完善竣工后的工程缺陷。(详见附件) 二、主要技术来源 依据建设安装有限公司所做的x有限公司x项目设计。 三、主要日期 合同期限 :20xx年 x月 xx日起至20xx年 月xx日止施工期限 :20xx年x月 xx日起至20xx年 月 日(其中:竣工日期 : 20xx年

    注意事项

    本文(2023年总承包商付款保函.docx)为本站会员(33****8)主动上传,淘文阁 - 分享文档赚钱的网站仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。 若此文所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知淘文阁 - 分享文档赚钱的网站(点击联系客服),我们立即给予删除!

    温馨提示:如果因为网速或其他原因下载失败请重新下载,重复下载不扣分。




    关于淘文阁 - 版权申诉 - 用户使用规则 - 积分规则 - 联系我们

    本站为文档C TO C交易模式,本站只提供存储空间、用户上传的文档直接被用户下载,本站只是中间服务平台,本站所有文档下载所得的收益归上传人(含作者)所有。本站仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。若文档所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知淘文阁网,我们立即给予删除!客服QQ:136780468 微信:18945177775 电话:18904686070

    工信部备案号:黑ICP备15003705号 © 2020-2023 www.taowenge.com 淘文阁 

    收起
    展开