建设工程施工合同书15篇.docx

建设工程施工合同书15篇建设工程施工合同书1 发包人(全称)：(以下简称甲方) 承包人(全称)：(以下简称乙方) 一、 工程概况 工程名称： 工程地点： 工程内容： 资金来源: 二、 施工工期 开工日期： 竣工日期： 合同工期总日历天数 天 三、 质量标准 工程质量标准： 四、合同价款金额(大写)(小写) 五、协议生效 合同订立时间： 年 月 日 合同订立地点： 本协议双方商定： 后生效。 六、工程款支付双方商定的工程款支付的方式和时间： 七、竣工验收本工程按上级竣工验收的"有关规定，向发包人供应竣工验收报告，然后由相关部门组织验收。 八、本工程双方商定质量保修金金额为 。工程竣工后，经有关部门验收无质量问题后返还承包方。 九、合同份数 双方商定合同副本份数： 十、补充条款 十一、其他 双方商定的其他工程质量修理事项： 甲方(公章)：_ 乙方(公章)：_ 法定代表人(签字)：_ 法定代表人(签字)：_ _年_月_日 _年_月_日 建设工程施工合同书2 甲方：_ 乙方：_ 关于硬化段家庄小区道路，包工包料保质保量的要求下，经甲、乙双方协商，达成以下协议： 一、工程名称：黄金桥村段家庄小区道路硬化工程。 二、水泥路硬化标准砼C25，宽4米按实际状况准备，高米，钻孔验收，据实结算。 三、工程承包方式： 1、挖运土方每一方11元。 2、混泥土包工包料，水泥路面成功切缝等，每立方400元。 3、下水管道要求管道直径300，每米包安装水管、地下打平、包接头、回填土方每米80元，窨井包盖板200元/个，200的下水道管子包人工、材料安装回填40元/米。 四、施工日期：自_年11月12日至_年12月30日完工，如违约扣工程款总造价的5%的违约金。 五、付款方式：施工完工验收后，付总结算的80%。在一年内路面无损坏、无断裂的状况下，付清剩余的20%。 六、乙方应保质保量平安生产，如消逝平安事故甲方一概不负责，乙方必需做好平安防护工作，两年内如路面消逝明显的质量问题，乙方无偿修复。 七、此合同一式三份，自签订之日生效。 甲方签字（盖章）：_乙方签字（盖章）：_ _年_月_日 建设工程施工合同书3 发包方：_ (以下简称甲方) 承包方：_ (以下简称乙方) 依照中华人民共和国民法典、中华人民共和国建筑法及其它法律、行政法规，遵循公正、自愿、公正和恳切信用的原则，经甲、乙双方共同协商，甲方同意将工程承包给乙方施工。为了加强管理，健全经济责任制，经双方商定签订本合同，以供双方共同信守： 第一条工程概况 一、建设单位：_ 二、工程名称：_ 三、工程内容：_ 四、工程地点：_ 五、工程总造价：_ 其次条工程质量 以建设单位供应的施工图纸为依据，严格依据国家施工规范及验收标准进行施工，严格执行甲方有关质量检验的管理规定，确保工程达到国家验收标准的合格标准。 第三条工程工期 本工程总工期为：_ 。由于乙方缘由不按合同工期竣工，担当甲方与建设单位签订合同责任。(具体开工见开工报告) 第四条材料供应 一、本工程所需材料按与业主签订的合同商定。 二、无论是何种选购材料，建设单位、联合双方都有权对材料机械审验，不合格产品不得进场，并符合环保要求。乙方均应依据甲方Q/WJY-B-13-02物质选购把握程序对材料供应商进行评价、选择和管理，建立材料供应商动态信息台账。 第五条机械及料具的投入方式 一、进场施工所需的大中型设备及工程用的小型工具等全部由乙方按市场规律租赁使用。 二、乙方严格执行甲方Q-E-OHS/WJY-GD-02-03施工机械设备租赁管理规定，对设备供应商信资力气及设备各项性能进行严格检验，经甲方工程项目管理部审批同意后方可签订设备租赁合同。 第六条结算与付款方式 一、结算方式：按甲方与建设单位合同书执行 二、付款方式：按甲方与建设单位合同书执行 三、乙方按工程结算总价的向甲方担当管理费用(不含税金)，同时必需依据国家、地方税费政策依法纳税。 四、以上付款时间以甲方收取建设单位工程款的实际到账时间为准，24小时内付款。 五、以上付款时扣减乙方应向甲方上交的管理费用、工资费用。 第七条工程保证金 为确保合同履约，乙方必需向甲方交纳工程履约保证金_元(或者用价值相等的财产作抵押)。工程保证金属于履约性质，不计利息。工程保证金的返还，在工程完工备案后，乙方无违约现象，且无拖欠材料款和民工工资状况下，分阶段返还;若有违约，按违约惩处后的余款返还。如工程质量或工期未达到本合同商定的目标，除按本合同惩处外，工程保证金概不退还。 第八条工程保修 乙方承诺，依据合同商定的时间和质量完成本工程并在质量保修期内担当担当保修责任。为确保工程准时保修，维护甲方形象和信誉，在工程质量保修期内，若工程尾款和主合同保修金全部收回，公司可以暂扣保修金100000元作为本工程修理基金，在乙方延迟或拒绝担当保修义务的状况下，甲方有权在不征求乙方看法的前提下动用保修金修理，费用照实从乙方保修金中扣除，超额部分亦由乙方担当。保修期按国家和建管部门有关规定执行(保修费用在保修期满后照实返还)。 第九条工程管理 一、乙方进场时临时设施、围墙、门楼、现场标牌、标识、工作牌等严格依据甲方CI设计执行。若未按规定执行又不整改的甲方将强制实施，乙方担当由此发生的一切费用，并罚款_元。 二、甲方委派管理人员参入该工程的管理工作，对施工全过程实施监督和把握。乙方担当工资费用_元，按月上缴甲方或在工程款中照实扣除。 第十条双方责任 一、甲方责任 1、负责对外协调与建设单位及工程有关单位的工作联系。 2、甲方依据XX公司颁布的各项管理规定及文件要求，每季度对工程进行质量、平安、文明施工及贯标大检查。 3、对乙方违反施工操作及验收规范的行为，甲方有权赐予制止。甲方提出问题订正方案后，乙方拒不改正的，甲方有权赐予相应的罚款或要求乙方停工整改，其一切损失由乙方担当。对严峻违规的责任，甲方中途有权终止该承包合同书，没收履约保证金，追究其责任。 4、对乙方严峻违法违规的行为和责任，甲方中途有权终止联合承包合同书，乙方履约保证金不予退还，并担当有关法律责任和经济惩处。 二、乙方责任： 1、甲方与建设单位所签合同以及相关协议、文件中对甲方约束条款，对乙方具备同等法律效力。建设工程验收不合格，且无法修复，乙方除担当本合同商定的责任外，还应返还已经收取的工程款。并担当建设单位对甲方的一切经济惩处。 2、乙方在与甲方签订本合同的同时，必需以项目部的名义与具有劳务资质的公司签订建设工程施工劳务分包合同，担当相应的责任。按建管部门和劳动部门的要求，乙方必需依法办理劳动用工手续。劳动合同中必需对劳动合同期限、工作内容(岗位)、劳动酬劳、劳动爱惜、劳动合同终止的条件，以及违反劳动合同的责任等内容作出明确的商定。从事技术工种的劳动者上岗前必需经过培训，依法取得职业资格证书。从事特种行业的劳动者还必需取得特种作业操作证。否则，如被有关部门查处，担当一切费用和责任。 3、听从甲方的指挥，保质、保量、保平安，按时或提前完成施工任务。若延误工期，质量平安等方面达不到合同标准，而受罚款的金额应以甲方与建设方签订的合同中的有关惩处条款等同对待;若提前完工交验，质量平安达到合同目标，受奖条件也应以甲方与建设方的合同条款执行。 4、依据合同商定该工程应留意平安生产、文明施工的管理，确保施工现场达到文明施工优良的标准，平安生产达到优良标准。 5、乙方应按国家有关平安生产标准、规范，保障和满足平安生产资金的投入，若因乙方资金投入不足等缘由造成的事故责任和费用，由乙方担当。签订本合同时签订平安协议。 6、乙方在施工过程中，贯彻GB/T19001-20xx年;GB/T24001-20xx年;GB/T28001-20xx年三位一体管理标准所列出的各项要求，并负责供应所需的一切资料。 7、乙方担当完成质量、平安、文明施工三项指标所需验评申报费、检查款待费、奖杯(牌)制作费、登报宣扬费等费用。 8、乙方不得转包其承包的工程，否则甲方随时可以解除本合同，乙方担当一切损失。 9、无论何种缘由，当甲方与建设单位签订的合同终止时，甲方有权立刻终止本合同，乙方应立刻撤离现场，并关心甲方处理善后事宜，双方各自担当相应的责任和义务。 10、由于政策变化、不行抗力或甲方之外的缘由，导致工程停建或缓建，乙方应妥当做好已完工工程和已购材料、设备的爱惜和移交工作，并满足建设单位的全部合理要求。 第十一条其他条款 一、遵守甲方质量、环境、职业健康平安管理的有关规定，制定环境管理方案、职业健康平安管理方案，接受甲方有关部门对质量、环境、职业健康平安管理的监督和检查，并做好持续改进工作。 二、本工程工程款必需进入甲方专用账户，若违反此规定每次罚款伍万元，责任人放弃全部权利。 三、甲方与建设单位的合同及相关协议、乙方的承诺书、平安生产管理协议与本合同具有同样的法律效力，并作为附件存档。 四、本合同未尽事宜，双方另行协商解决或签订补充协议，一经双方同意签字盖章后，具有与本合同同等的法律效力。 第十二条解决争议的方式 本合同发生纠纷，双方调解，调解不成，向武汉仲裁委员会申请仲裁。 第十三条合同生效及失效 本合同一式伍分，其中甲方肆份，乙方壹份，经双方签字盖章后生效，到合同期满(或规定的分包工程全部完工，2一切款项后)自动失效。 第十四条补充条款(关于设计变更和其他费用) 现场发生工程设计变更，必需按规定准时办理变更手续，收集相应资料，对于大型变更，如工程规模、建筑功能等发生转变，需要重新计量、计价或签订补充协议的，应将详细状况反映至甲方经营部，由经营部派人按规定办理。 发包方：_(公章)承包方：_(公章) 法定代表人：_承包人：_ 电话：_电话：_ 开户银行：_开户银行：_ 账号：_账号：_ 合同订立时间：_年_月_日 建设工程施工合同书4 发包方（甲方）：_ 承包方（乙方）：_ 依据中华人民共和国合同法和建筑安装工程承包合同条例及有关规定，结合工程的具体状况，签订本合同。 第一条 工程项目 （一）工程名称：_。 （二）工程地点：_。 （三）工程内容：_层栋，建筑面积_平方米，其它_。 （四）承包范围：按甲方供应的工程施工图纸规定内容：_。 （五）乙方分包工程：由乙方分包的工程必需另签合同。 （六）承包方式：_。 其次条 工程造价（预算或概算） 人民币大写：_万元，其中土建_万元，安装_万元。 工程造价在乙方编出工程预算书送达甲方三十天内审复，逾期视作同意，并按审定的预算造价为调整合同造价。 第三条 工期 （一）按定标规定工期为_天（日历天），自_年_月_日至_年_月_日竣工验收止。实际开工期以甲方办妥本合同第七条规定的建设批文，办妥城监标牌，送达乙方之日起天内起计，并以双方现场管理代表签字为准。 （二）开工前_天，在具备施工条件下乙方向甲方发出开工通知书，每个单项工程工期的起止日期为_。在履约过程中，依据变更设计所影响的工期或甲方责任、不行抗力等因素所延误的工期，经甲、乙双方签证认可后调整，以此确定竣工日期。如甲方提出赶工_。 第四条 工程质量标准和保修期 （一）工程质量标准按国家现行施工规范验收规范_。 （二）工程保修按建设部有关规定执行，保修期为一年，其中安装工程半年。保修期自竣工验收签字之日起计。 第五条 材料设备供应 （一）工程所需：材料及设备由_方选购供应至_场地（仓库）。 （二）工程所需：材料及设备_由方选购供应至_场地（仓库）。 （三）材料设备应附有出厂合格证明。如一方对材料设备有异议，应进行检验。如检验合格，检验费用由持有异议一方负责，否则由选购方担当。 （四）工程材料和设备差价的处理方法：_。 （五）施工中，由于工程设计变更造成乙方选购的材料、设备不适用，甲方需按材料设备的实际选购价格，回收全部不适用的材料和设备，或经乙方同意，由甲方赐予适当的补偿后，不适用的.材料设备由乙方自行处理。 第六条 工程款支付和结算 （一）甲方将工程款按本条款规定划入乙方帐户：_；帐号：_。 （二）依据中国人民建设银行有关规定，甲方在合同生效后天内，按以下规定额度向乙方预付备料款： 1、建筑工程按当年方案工作量35； 2、安装工程（包括设备安装，水电安装）按当年方案工作量（扣除设备价值）的40； 3、_。 （三）工程款支付方式： 1、工程进度达到50以前（保括50），按每月完成工程量付（收）进度款；当工程进度累计超过50时，每次按当月完成工程工作量的_付（收）款。 2、工程累计进度达到_时，按合同工程量付（收）款_；进度达到_时付（收）款_；进度达到_时付（收）款_；进度达到_时付（收）款_，其余工程进度款由备料款抵充，余额_待验收后结算，_万元待保修期满后_天内付清。每次付款期限均在乙方提交工程进度表或竣工结算文件给甲方和经办的银行审查后_天内支付，如到期未提出书面异议，则视作同意，乙方可依据建设银行审定的数额，请求办理支付进度款或结算款。 第七条 双方责任 （一）甲方责任： 1、办理施工报建、临时场地、占用道路等报批手续。供应本工程建设、等有关部门的批文复印件一套给乙方。开工前_天完成“三通一平”，接水、电源，同时向乙方供应施工图纸_份，机电设备安装图_份及有关资料_份，地质勘探报告_份，（其中包括竣工用图_套）。 2、开工前_天完成由甲乙方和设计方参加的施工图会审。 3、审核乙方编制的工程预算方案，并在接到预算之日起的三十天内（特殊工程六十天内）回复乙方，以此审定的工程预算为调整合同造价，作为向乙方支付工程备料款和进度款的依据。 4、对乙方在施工时发觉设计错误提出的看法，甲方应在收到书面通知的天内会同设计方进行处理并签证。因此而发生的增加费用（包括停工、返工、窝工、人员和机械调迁、材料配件积压的实际损失）由甲方担当，并调整合同造价。 5、委派_为现场管理代表，监督检查工程质量、进度，负责设计图纸的变更，工程期间的质量验收及其他事宜。 6、如工程中途停建、缓建或设计变更以及设计错误造成返工，甲方应实行措施弥补或削减损失，同时经有关部门审定后赔偿由此而造成乙方的停工、窝工、返工、倒运、人员和材料积压等的损失。 7、组织对工程竣工验收和办理竣工结算。 8、在竣工验收后的保修期内，因使用不当引起的工程质量问题，其返修费用由甲方负责。 （二）乙方责任： 1、收图后，在开工前_天内完成施工图会审，在_天内编制工程预算送甲方审查，编制施工组织设计和材料、设备进场方案并送甲方。 2、按施工平安规范做好施工质量、平安管理，指定平安、防火责任人，物件堆放整齐，道路畅通。凡施工期间发生的施工质量、平安事故，均由乙方负责并报告甲方及有关部门。 相关的合同范本·施工分包合同·房屋建筑装修施工合同·钢结构施工合同·家装施工合同·施工监理合同·油漆施工合同·修理施工合同·广告牌施工合同·景观施工合同3、委派_为现场管理代表，须持有与工程项目相适应的资格证书，负责施工期间的施工质量、平安等问题。 4、做好施工原始记录。每月（季）度施工方案和完工报表，如不按时报送，甲方不予支付工程进度款。 甲方（盖章）：_ 乙方（盖章）：_ 住宅：_ 住宅：_ 甲方代表（签字）：_ 乙方代表（签字）：_ 电话：_ 电话：_ 传真：_ 传真：_ 邮政编码：_ 邮政编码：_ 签订地点：_ 签订地点：_ _年_月_日 _年_月_日 建设工程施工合同书5 甲方(盖章)：_ 乙方(盖章)：_ 履约保证金由合同双方于年月日在订立。为了明确双方权利、义务，依据中华人民共和国民法典及其他有关法律法规规定，甲、乙双方经公正协商全都，订立本合同。 第一条鉴于甲方与乙方于签署了施工合同，乙方在对建设工程施工合同条款已做明确了解的状况下，为保证其在建设工程施工合同中承诺的履约义务得到切实履行，情愿按本合同商定向甲方供应履约保证金。 其次条保证范围为乙方未按建设工程施工合同商定履行义务，包括但不限于因乙方缘由不能按商定竣工日期竣工、平安生产、工程质量达不到标准时以及因违反甲乙双方签订的民法典的相关商定应向甲方支付的违约金或赔偿的损失。 第三条保证金额 乙方应当依据中标合同总金额的"%，金额：大写人民币元(￥)作为履约保证金交付给甲方，此笔履约保证金由乙方通过支付到甲方，此款项不计利息或资金占用费。 第四条保证方式为履约保证金可无条件并不行撤销地等额抵销乙方因违反甲乙双方签订的民法典的相关商定应向甲方支付的违约金或损失赔偿金额。 第五条保证期间自甲乙双方签订合同生效之日起至建设工程竣工验收合格后日内。保证期后甲方依据乙方的合同履行状况，依据合 同相关商定退还保证金给乙方。 甲方(盖章)：_法定代表人或授权代理人(签字)：_ 乙方(盖章)：_法定代表人或授权代理人(签字)：_ 建设工程施工合同书6 发包人(简称甲方)： 承包方(简称乙方)： 依据中华人民共和国合同法及我国其他法律法规规定，并结合工程的具体状况，为明确双方责任、协作协作，确保工程施工质量，经甲乙双方公正、自愿协商，达成以下合同条款供双方遵照履行。 第一条：工程概况 1、工程名称： 2、工程建设地： 3、工程规模、特征： 4、工程施工任务(内容)与技术要求：须符合建筑地基处理技术规范JGJ79-20xx要求。 5、估量施工工作量： 6、完成施工工作量测量方式： 7、质量标准： 其次条：甲方应向乙方供应下列文件资料，并对其精确性、牢靠性负责： 1、本工程批准文件、用地(附红线范围)，以及施工许可等批件复印件。 2、工程施工任务托付书，技术要求和工作范围的地形图、建筑总面积布置图、工程所需的坐标与标高资料。 第三条：合同工期 1、本工程定于于年月日竣工，总工期为 天。 2、施工有效期限以合同商定的时间为准，若遇设计图纸变更、工程量变化等特殊状况，经甲方同意，可顺延工期。 第四条：计费标准及付费方式 1、本工程施工商定包干价方式计费，每平方米固定价为 元，总价估量为元(大写： ) ，总价款以最终施工测量面积为准结算。 2、本合同生效后日内，甲方向乙方预支商定总工程款 30 %的款项，计 元;地基基础工程完成强夯工作量 50 %时，甲方向乙方支付工程进度款 60 %的款项，计 元。剩余 10 %款项待工程基础验收合格后由甲方一次性支付，计 第五条：双方责任 1、甲方托付任务时，必需以书面形式明确施工任务，并按其次条规定供应文件资料。 2、甲方应为乙方供应基本的工作条件，如 3、乙方应按国家技术规范、标准、规程和甲方托付书及技术要求进行工程施工技术，并按合同商定的工期提交合格的施工成果。 4、乙方施工人员应遵守平安和保密规章，对施工过程中发生的平安事故负责，并对与本合同有关的资料负有保密义务。 第六条：违约责任 1、因甲方未向乙方供应基本的工作生活条件，致使乙方停工、窝工或延误工期的，甲方应补偿乙方停工、窝工损失，损失金额按商定总工程款的平均日产值计算。 2、因未满足技术要求，致使施工质量不能合格验收，由此造成的经济损失均由乙方担当。 3、合同履行期间，若因工程停建甲方需要解除合同时，乙方尚未进行施工工作的，不退还甲方已付工程款，乙方已开头进行施工的，按实际完成的工作量进行结算。 4、发包人未按合同日期拨付工程款，每超过一日，应向乙方偿付未支付工程款千分之一的逾期违约金。 5、乙方未能按期完成施工任务，每拖延一日，应减收工程款千分之一的违约金。 第七条：其他事项 1、本合同未尽事项，双方可协商签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。 2、若在履行本合同时发生争议，双方准时协商解决，协商不成，应向甲方所在地人民法院起诉。 3、双方完成本合同商定的商定的义务后，本合同终止。 4、本合同一式自双方签章后生效，甲方持份，乙方持 份。 甲方(公章)：_ 乙方(公章)：_ 法定代表人(签字)：_ 法定代表人(签字)：_ _年_月_日 _年_月_日 建设工程施工合同书7 建设单位：(简称甲方) 地 址： 施工单位：(简称乙方) 地 址： 兹有 工程，经过投标、议标、准备由乙方施工。依据中华人民共和国经济合同法和建筑安装工程承包合同条例规定，结合本工程的实际状况，为了明确工程项目及双方责任，本着相互协作，确保施工项目顺当完成的原则。经过甲乙双方协商签定本合同。 第一条：工程地点 其次条：工程内容 第三条：承包方式 第四条：工程价款及调整 1. 工程价款 2.发生以下状况之一经双方协商同意后可做调整： (1)甲方代表确认的工程量增减; (2)甲方代表确认的设计变更或工程洽商; (3)工程造价管理部门公布的价格调整; (4)甲方缘由造成的乙方窝工损失或其他得有关损失; (5)合同条款以外得其他增减或调整; 第五条：付款方式 第六条：合同工期 1.双方商定总工期为 天。 开工日期： 年 月 日 竣工日期： 年 月 日 2. 如遇下列状况，经甲方代表签证后，工程可以顺延。 (1) 甲方不能按合同商定供应开工条件， (2) 工程量变化和设计变更; (3) 非乙方缘由得气超过4个小时以上时;停水停电停 (4) 工程款未按时支付; (5) 不行抗力(如地震台风火灾等) 3.由甲方责任造成的工期延误，甲方应支付由此给乙方造成得窝工损失及其他增加费用，相应顺延工期。 4.乙方如无正值理由拖延工期，每超过一天罚款 元，反之每提前一天嘉奖 元。但奖罚累计不超过总造价得2%。 第七条：工程质量要求： 第八条：材料设备： 第九条：工程施工前后双方的工作和有关责任 1. 甲方： (1)进场前 天内，甲方必需将施工现场清理干净。为乙方供应施工人员生活住宿场地，并在乙方进场前办妥本工程报建和消防以及施工许可证等有关手续; (2)负责解决施工场地的用水用电热力电讯保证乙方在施工期间的需求; (3)按时支付工程款项; (4)协调施工现场内各交叉作业施工单位之间的关系及施工次序，保证乙方顺当施工; (5)组织有关单位进行图纸会审，向乙方进行设计交底; (6)组织施工现场的隐蔽工程变更工程的验收和签证工作; (7)负责本工程涉及有关部门的联系和协调工作; (8)组织工程竣工验收工作。 2.乙方： (1)做好施工组织管理及向甲方供应工程进度状况; (2)做好施工平安防范措施，确保施工平安; (3)负责做好材料、设备的选购和保管工作; (4)遵守地方政府和有关部门对施工场地交通和施工噪音等管理规定，经甲方代表同意，需办理有关手续的，由甲方担当由此发生的费用，因乙方责任造成的罚款除外; (5)参加工程竣工验收工作。 第十条：保修 保修期限：工程竣工验收合格及甲方在验收证书签字之日起计算，按国家规定的保修条款执行。本工程保修期为 个月。 第十一条：工程停建或缓建： 1. 因政策调整，人力不行抗力及甲.乙双方之外缘由导致工程停.缓建，是合同不宜连续履行，双方应签订工程停缓建协议。 2. 工程停缓建后，乙方应妥当做好已完工和已购材料设备器具的爱惜及移交工作，并将自有机械设备，以及人员撤出施工现场。甲方应为乙方撤离供应必要条件，并支付撤出的一切费用，同时按合同支付已完工程价款和赔偿乙方有关损失。 3. 已订货的材料设备器具等款项，由甲方担当，应退货的由订货方负责退货，不能退货的货款和退货发生的费用，由甲方担当。 第十二条：其它 1. 如甲方要求变更工程内容，转变安装范围及条件，应征得乙方的同意，并办理书面签证(为合同附件)工程竣工验收后按实际工程量结算，否则乙方有权拒绝设计和施工。 2. 工程款项必需汇入合同指定的乙方银行帐号，否则因此引起的法律纠纷由甲方负责全部责任。 第十三条：合同生效与终止 本合同自甲乙双方法人代表或托付代理人签字、盖章后生效，至办完工程验收交接和竣工结算后，除有关保修条款仍生效外，其它条款即告终止，保修期满后有关保修条款终止。 第十四条：本合同一式 份，其中：甲方 份，乙方 份，均具有同等法律效力。 开户银行： 开户银行： 帐 号： 帐 号 ： 甲方盖章： 乙方盖章： 甲方签字： 乙方签字： 年 月 日 _年_月_日，_(简称甲方)，与_(简称乙方)，签订安装主机的项目合同。 1、安装工程名称：_。 2、工程地点：_。 3、工程范围：本合同所附图纸及估价单。 4、完工期限：本安装工程将协作甲方在_建筑工程完工后六十(60)天内，完成安装工程，其中包括_主机试验运行。 5、安装工程总价格：_美元整。 6、安装工程付款进度： 第1期：甲方在本合同开头实施时，付给乙方工程总价15%，即_美元整; 第2期：甲方在a港口造船工程开头时，付给乙方工程总价15%，即_美元整; 第3期：在安装管路时，甲方付给乙方工程总价10%，即_美元整; 第4期：在主机的主要设备运抵工地时，甲方付给乙方工程总价的40%，即_美元整; 第5期：在安装工程完毕时，甲方付给乙方工程总价的10%，即_美元整; 第6期：在工程验收合格后，甲方付给乙方工程总价余额的10%，即_美元整。 7、违约罚款：因乙方缘由未准时完工时，应由乙方负责，应付违约罚款，每天按总价的1%计算，即_美元整。 8、增加或削减工程：若甲方需修改、增加或削减其工程方案时，总价之增减，应按双方规定之订单计算。若需新增加工程量，双方应另行协商该项新增加工程之单价。若甲方因修改原方案而将已完工部份工程或已运抵工地之材料弃置，甲方在验收后，应按双方规定的单价对乙方已完成的工程费用及材料费，予以支付。 9、监督进度：甲方派去的监督人员或代表对工程进度予以监督并有权予以监工、指导。乙方应按甲方人员或代表的指示正确施工，不得以任何借口置之不理。 10、工程停止：若甲方通知乙方将工程停止，其缘由并非应由乙方负责者，乙方可停止并要求甲方依据已完成工程的数量、运抵工地的材料及其他合理费用，在已交款中增付或扣除。 11、工程保管：在工程开头时，完工移交前，已完工的工程及留在工地的材料、工具、设备等，均由乙方保管。除人力不能抵抗的灾难外，乙方应对保管中的一切，负损害之全责。如遇不行抵抗的天灾人祸，乙方应详列损害实情，向甲方提出恢复原状的价格及日期，以供甲方核应付款之用。若甲方准备不再连续施工，按合同第10 条规定结束。 12、工程保证：除天灾或因甲方使用不当的缘由外，乙方应在甲方验收后保证工程质量良好一(1)年。 13、附带条款：在工程进行中，若因乙方的过错，使甲方或其他人员受到损害，乙方应负责赔偿。但其损害缘由是由甲方或与甲方订约之其他工程人员的过错所造成，则应由甲方完全负责。 14、附件：本合同附件应视为本合同的一部份，与其他条款有同等效力。 15、合同形式：本合同一式两份，甲乙双方各执一份。另各保留两份副本供双方存档备查。 16、附加条款：主机的保养-乙方应在甲方验收后，供应免费及定期对_主机保养服务一(1)年，每六(6)个月派员一次维护正常运行。 本合同按双方所签日期生效。 甲方(盖章)：_乙方(盖章)：_ 法定代表人(签字)：_法定代表人(签字)：_ 签订地点：_签订地点：_ 地址 _ 邮编 _ tel _， fa_ _ 机构名称：_ 民用建筑工程室内环境污染 托付检测合同书 工程名称： 委 托 方： (甲方) 检 测 方： (乙方) 签订地点： 签订时间： 年 月 日 * 地址 _ 邮编 _ tel _， fa_ _ 本合同签约各方就本合同书中所描述的技术服务内容、工作条件、费用支付、验收标准、违约责任以及与之相关的技术和法律问题经过公正协商，在真实、充分地表达各自意愿的基础上依据中华人民共和国合同法之规定，达成如下协议，由签约各方共同遵守。 第一条 工程项目基本信息： 1. 工程名称： 2. 工程地址： 3. 设计单位： 4. 建设单位： 5. 施工单位： 6. 监理单位： 工程类别 i类 ii类 房间总数 间 其次条 检测试验内容：选项 (在处划“”代表选择，不选择项应划“/”锁定。) i类 ii类 机构名称：_ 注：检测数量不得少于相关标准规范规定的最低检测数量要求。 第三条、检测费用及付款方式： 1.检测费：= 实际检测数量_单价 (大写)：