施工协议书15篇.docx

施工协议书15篇施工协议书1 施工单位：_公司 （以下简称甲方） 承包单位：_有限公司（以下简称乙方） 经甲方对乙方承建专业资格的考核，同意将公司_防水工程托付乙方施工，为了明确双方在施工过程中的权利、义务和责任，依据确保工程质量、工程进度、工程平安的原则，协商确定如下合同条款共同遵守执行。 一 、总则 1、 工程名称： 2、 工程地点： 3、 工程内容： 依据公司_工程施工联系单和设计变更通知单要求，厨卫间防水工程接受聚合物水泥基防水涂膜（1.5厚），屋面防水工程接受聚氨酯"851"防水涂膜（找平层上作基层处理）。 二、承包方式： 乙方包工、包料、包质量、包管理、包平安、包进度等总包方式。 三、工程造价： 厨卫间聚合物防水每平米_元；屋面"851"聚氨酯防水每平米_元。结算时按实际面积结算。 四、质量标准： 乙方应确保公司梅林生活、生产基地2#、3#楼防水工程达到优良标准，严格参照广东省防水工程新规范标准dbm,每3500mm为一跨墙。 5、 乙方在完成篮球场、围墙等施工后，要做好围墙的排水系统，保证围墙的正常使用。 二、 工程质量： 1、 乙方按图施工，要求外形美观，工程质量达到验收标准。 2、 乙方对工程所需主要材料经甲方确认后方可进场施工。 3、 乙方所承包围墙施工在甲方正常使用中必需保证不跨塌，墙身不裂缝。 三、 工期：20xx年5月10日20xx年6月20日。 四、 工程价款及支付： 1、 甲乙双方经协商同意本合同中标价包干合同，其承包价元。(全部费用包干) 2、甲方依据合同确认的.价款，按进度分阶段支付给乙方(甲方不接受乙方任何形式的托付付款或转付款要求)。 合同签订后当日内，甲方支付乙方 元预付款; 具体工程量按实际验收的方量为准。 工程量施工完成50%，经甲方书面确认质量符合要求后五日内，支付完成工程量总价的80%给乙方; 全部施工完毕经甲方书面确认质量符合要求后十五日内，支付款达到合同总价的80%给乙方; 竣工质检验收合格后，支付工程尾款给乙方，(乙方需供应工程发票)。留工程决算总价的3%作为保修金。保修金在保修期满乙方完成全部保修内容后一月内支付(保修期按双方协商时间两年为准，从20xx年6月1日开头计算)。 四、成品及半成品爱惜： 1、 工程成品及半成品爱惜工作，从进场施工至该项工程验收确认为止应由乙方自行负责。 2、 乙方应制订出具体的措施作好成品、半成品爱惜工作。 3、乙方应关心甲方搞好项目周边的工作，杜绝发生各种纠纷。假如消逝纠纷，乙方应自行与有关责任方协商解决，确保工程项目正常进行。 五、施工管理及协调： 1、 乙方应针对本工程特点制定施工方案(具体工期支配)交甲方审核。 2、 为加强现场管理，其施工负责人应随时在现场与甲方保持联系。 3、乙方应加强其施工人员的平安、文明施工教育，自觉遵守地方政府的有关规定，自觉听从甲方有关现场平安文明施工的各项规定，杜绝平安事故、治安、刑事案件的发生，维护好现场文明施工形象。若发生上述大事，乙方应自行与责任方协商解决。 4、在乙方施工过程中，假如发生平安事故，由乙方自己担当责任，与甲方无关。 5、在施工过程中，若因乙方缘由导致整个工程项目产生不良影响，甲方有权向乙方索赔，其损失按实计算(直接、间接损失)，其费用直接从工程款中扣除。 六、工程质量保修与售后服务： 在保修期内，所发生的故障，由乙方负责无偿返修，乙方应在接到甲方电话通知2天上门修理，超过此时间限制，乙方担当此项修理费用的双倍违约赔偿金。 七、违约责任： 1、乙方未按合同条件规定的质量要求施工，甲方有权暂扣相关部分工程款直至乙方返工符合质量要求，乙方自行担当返工费用，且工期不得顺延，还应担当给甲方造成的经济损失(费用按实计算)。 2、 若因乙方缘由而致围墙工程工期延误，则每延迟一天乙方应向甲方支付违约金100 元。工程质量未达国家市政工程验收标准合格等级，其价格按总价下浮10%结算。并赔偿由此给甲方造成的全部损失(包括直接损失和间接损失)。甲方有权直接解除合同。 3、 以上违约金甲方可直接从应付工程款中扣除。 4、 超出双方确认工期十天视乙方严峻违约，甲方有权变更或解除合同。 八、本合同一式三份， 甲方、乙方及教委各执壹份。经甲乙双方盖章或签字后生效。 九、相关未尽事宜可由双方另定补充协议确认，补充协议与本合同具同等法律效力。补充协议由双方加盖公章，设计变更和签证应由甲方加盖公章。 十、双方在履行本合同及补充协议过程中发生争议，应协商解决，若协商未果，当事人一方可向本合同履行地(即工程所在地)人民法院提起诉讼。 甲方(公章)：_ 乙方(公章)：_ 法定代表人(签字)：_ 法定代表人(签字)：_ _年_月_日 _年_月_日 施工协议书2 发包人（以下简称甲方）： 统一社会信用代码： 通讯地址： 承包人（以下简称乙方）： 统一社会信用代码： 通讯地址： 依据中华人民共和国合同法及有关法律规定，遵循公正、自愿、公正和恳切信用的原则，双方就_工程施工及有关事项协商全都，共同达成如下协议： 一、工程概况 1、工程名称：_。 2、工程地点：_。 3、工程立项批准文号：_。 4、资金来源：_。 5、工程内容：_。 6、工程承包范围：_。 二、合同工期 方案开工日期：_年_月_日。 方案竣工日期：_年_月_日。 工期总日历天数：_天。工期总日历天数与依据前述方案开竣工日期计算的工期天数不全都的，以工期总日历天数为准。 三、质量标准与验收 工程质量符合_标准。 工程具备竣工验收条件，乙方按国家工程竣工验收有关规定，向甲方供应完整竣工资料及竣工验收报告（含竣工图、隐蔽工程签证和现场签证单及保修书等）。 验收合格的，双方进行交接，验收不合格的，乙方应准时返工，费用由乙方自行担当，返工导致工期延误的.，乙方应担当相应的违约责任。 四、签约合同价与合同价格形式 1、签约合同价为：_人民币（大写）（￥_元）； 其中： （1）平安文明施工费：_人民币（大写）（￥_元）； （2）材料和工程设备暂估价金额：_人民币（大写）（￥_元）； （3）专业工程暂估价金额：_人民币（大写）（￥_元）； （4）暂列金额：_人民币（大写）（￥_元）。 2、合同价格形式：_。 五、项目经理 承包人项目经理：_；联系电话：_。 六、合同文件构成 本协议书与下列文件一起构成合同文件： （1）中标通知书（假如有）； （2）投标函及其附录（假如有）； （3）专用合同条款及其附件； （4）通用合同条款； （5）技术标准和要求； （6）图纸； （7）已标价工程量清单或预算书； （8）其他合同文件。 在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。 上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。 七、承诺 1、发包人承诺依据法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并依据合同商定的期限和方式支付合同价款。 2、承包人承诺依据法律规定及合同商定组织完成工程施工，确保工程质量和平安，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内担当相应的工程修理责任。 3、发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。 八、质量保修 1、本工程保修期限为_年，自工程竣工验收合格起算。 2、在免费保修期内，乙方应保证通讯畅通，令甲方能够随时同乙方取得联系。乙方在接到甲方修理通知后 小时内到达现场并准时处理。如乙方更换保修人员或联系电话，应准时通知甲方。若因乙方通讯不畅或有意不接，拖延推诿，甲方将视为乙方放弃保修责任，有权自行解决，由乙方担当全部费用并加收_%的劳务费。 3、乙方保修联系电话：_；乙方保修联系人：_。 九、其他 1、本合同于_年_月_日签订。本合同在_市_区_签订。 2、本合同未尽事宜，可由双方协商解决并签署书面补充协议，补充协议与本合同享有同等法律效力。协商未果，提交工程所在地人民法院提起诉讼。 3、合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。 4、本合同自双方签字盖章后生效。本合同一式_份，均具有同等法律效力，发包人执_份，承包人执_份。 （以下无正文） 甲方（盖章）： 签约日期：_年_月_日 乙方（盖章）： 签约日期：_年_月_日 施工协议书3 甲方： 乙方： 为了做好某改造施工的平安管理工作，防止平安事故的发生，确保人身平安，经甲乙双方充分、友好协商，本着公正互利、公正公正的原则，在依据国家相关法律法规和公司相关规定的基础上，本着自愿公正的原则签订此协议。 一、甲方的职责和义务 1、甲方在乙方进行施工时，有权对乙方进行监督、检查、指导，对于检查当中发觉的问题，甲方将依据公司相关的奖惩制度进行惩处、状况严峻，责令停工。 2、施工过程中，如消逝人员损害状况，甲方有义务关心乙方做好事故的处理工作，防止事故的扩大化，关心相关部门做好事故的取证工作，但期间发生的.一切费用由乙方担当。 二、乙方的平安措施与职责 1、乙方应认真贯彻执行国家和省、市地方有关高空作业平安的法律、法规、标准、操作规程; 2、乙方应建立健全平安生产规章制度，结合本工程制定专项平安施工方案，相关职责落实到人。 3、乙方负责人同时即为项目平安生产第一职责人，应严格遵守平安生产规章制度，负责该工程项目的日常平安管理工作，并指定专人负责监管平安施工作业。 4、乙方在作业过程中，应遵守甲方的各项规章制度，对于作业时发觉的平安隐患，准时实行措施，予以消退。 5、乙方高空作业人员应经过相关平安培训教育，具备高空作业资格，且应身体健康，凡有饮酒、精神不振状况的，禁止进行高空作业。 6、乙方应对施工中使用的吊篮、电器、相关平安防护工具等务必做好平安检查、管理工作，按相关操作规程要求使用，并担当平安职责。 7、乙方施工人员不得任凭进入施工作业项目区域外的场所及触摸、启动机械、电器、把握阀等设备，否则因由此而引起的事故，乙方负全部职责。8、乙方应做好施工区域的平安防护管理，施工时支配专人值守，严禁无关人员靠近，如因施工过程管理不到位，对无关人员造成损害的，乙方应担当全部平安职责。 9、乙方在作业过程中，消逝的平安事故，将由乙方负责解决，并担当全部职责，若对甲方造成损失的，乙方应负责赔偿损失。 三、甲乙双方应严格遵守本协议条款，履行各自职责，做好平安施工管理工作。 本协议自签订之日起生效至项目结束，一式两份，甲乙双方各执一份。 甲方盖章: 代表签字: 日期: 乙方盖章: 代表签字: 日期: 施工协议书4 甲方（业主/租户）： 联系方式： 乙方（施工方）： 负责人： 联系方式： 为确保_（业主/租户）装修工程区域装修期间的平安，遵照吉林省政府的有关规定及本商厦的管理规定实行平安管理责任制，现_物业管理处（甲方），与_（业主/租户）及其托付的装修工程公司_（乙方），订立装修平安责任协议书如下： 第一条工程项目 项目名称： 其次条施工地址 工程地址： 第三条甲方平安责任： 1、开工前甲方对乙方进行施工平安技术交底，并就有书面记录或资料。 2、甲方应要求乙方制定施工平安措施，在开头施工前报甲方备案。 3、甲方有关心乙方搞好平安生产、防火管理以及督促检查的义务，甲方有权检查督促检查的义务，甲方有权检查督促乙方执行有关平安生产方面的工作规定，对乙方不符合平安文明施工的行为进行制止，订正并发出平安整改通知书，直至清退出场。 4、甲方指派同志负责与乙方联系平安生产方面的"工作。 5、甲方负责签发工作票，对工作票所填写的平安措施是否正确完备负责，并履行工作票许可手续。 6、甲方有权对乙方参与施工的人员进行平安技术学问和平安工程的抽考。 7、乙方在施工中发生的甲方电网、备事故，甲方有责任负责调查、统计上级，乙方在施工中如发生国务院特别重大事故调查程序暂行规定所规定的特大事故，甲方有权督促乙方立刻通知当地政府和公安部门，要求派人爱惜现场，并有权要求乙方供应事故调查书面结论及处理看法。 8、甲方不得要求乙方违反平安管理规定进行施工。因甲方缘由导致的事故由甲方担当责任。 9、发生以下状况停工整顿、因停工造成的违约责任由乙方担当： （1）、人身伤亡事故； （2）、发生施工机械、生产主设备严峻损坏事故； （3）发生厂内火灾事故； （4）发生违章作业、冒险作业不听劝告的； （5）施工现场脏、乱、差，不能满足平安和文明施工要求的。 第四条乙方平安责任 1、负责装修区域施工期间的各项平安责任，并保证施工人员不得在本商厦内喧哗、赌博、酗酒、偷盗、斗殴等行为。 2、乙方施工人员名单应送到甲方备案。甲方依据乙方供应的名单核发临时出入证，全部施工人员，装修、装饰材料应从指定的电梯及路线进出，乙方施工人员一律禁止到非工作范围乱走。 3、在装修方案获得有关部门审批后三日内提交甲方有关施工进度表，以便甲方支配乙方进场施工事宜。 4、设立现场平安负责人，向甲方了解与施工相关的消防平安事宜，并对施工平安负责。 5、用电、用水和动火应得到甲方批准后方可进行： （1）电器操作人员应有电工操作证，应出示原件，并将复印件报甲方存档备案。在用电前应向甲方提出申请，管理处则有偿供应配电箱给该业主/租户。由供电至配电箱范围之保养则由管理处负责而从配电箱之后至该单位范围则由装修公司负责担当。 （2）全部的装修材料须是非燃性材料，全部木器材料必需涂上防火漆如有玻璃门及玻璃隔墙，应选用平安玻璃。 （3）乙方于施工现场需配备足够灭火器。施工照明禁止使用碘钨灯，每具照明灯具不得大于60W，并需安放远离易燃物品的地方。 （4）用水应事先向甲方提出申请支配，得到书面许可后方可进行。 （5）进行动火工作时，应事先到甲方办理动火证，操作应由有执照的焊工进行，严禁违章操作。 （6）一切超重负荷之设备必需提交管理处审批之后方可装置。 6、乙方应遵守甲方的各项施工管理制度。 _有限公司装修流程（附件）。 7、一切易燃物品必需呈报管理处批准后方可带入，并定点专柜负责，物品存放量不易过多，以当日使用量为限，施工完毕后，须将剩余物品带离现场。 8、施工区域禁止吸烟，并保证已开通烟感，温感探头不受遮挡。 9、施工区域应配备消防器材，手提灭火器数量不低于1个/50m2。发生事故应准时处理，快速通报甲方，并照实报告事故缘由，爱惜现场，协作调查。 10、现场当日装修废料应当准时清理，不得留在单位内过夜，施工废料或垃圾严禁堵塞消防通道，严禁遮挡、挪用消防设施，保证现场清洁。以上工作须有专人负责。 11、乙方施工人员下班前，应认真检查施工现场，防止留下火险隐患，人员离开前须将电气设备电源切断。 12、乙方应严格依据消防局审定的实际方案，设计修改应重新申报消防局审批，审批后才可施工。 13、乙方应对施工人员进行平安教育，乙方对甲方进行的监督检查应乐观协作，并制定平安制度。 14、指定承包商办理项目请参照指定承包商项目附件。 第五条甲乙双方必需严格执行本协议，本协议作为劳务施工承包合同的附件，与劳务施工承包合同同具法律效力。 第六条本协议有效期限：自_年_月_日起至_年_月_日止。 第七条本协议经双方法定代表人或托付代理人签字盖章后生效。 第八条本协议一式三份，管理处及业主/租户、装修公司各执一份。 甲方（签字）： _年_月_日 乙方（盖章）： 负责人（签字）： _年_月_日 合同附件： 附件一：_有限公司装修流程（附件） 施工协议书5 施工方（简称甲方）： 发包方（简称乙方）： 经友好协商，就甲方承包乙方人工井开挖施工事宜达成如下事宜： 一、甲方应具备开挖水井的资质和阅历，自备开挖工具和工人队伍，遵守当地社会秩序，平安生产。 二、乙方供应给甲方住宿、就餐和施工条件（如电源等）方面的"便利，关心甲方做好挖井的施工工作。 三、本合同协议于马亮设施大棚基地开挖 口水井，水井深度 米，直径 米。为 结构水井。 四、实行下列方式： 1、包工包料，元/口。 2、乙方选购材料，甲方负责施工，施工费为/口。 井口之外的建设和设施由乙方选购，甲方安装。 五、其他附属设施、设备安装商定如下： 。 六、甲方负责平安生产，完全担当施工过程中非乙方缘由造成的一切损失，包括水井、工具、人员的平安责任等。 七、合同签署之日，乙方预付 元给甲方作为定金，其余款项待完工后验收无误，一次性支付完毕。 八、本协议一式两份，双方各保留一份。 九、验收完毕，双方无异议，则结算完款项，本合同自动终止。 甲方： 乙方： 日期： 签署地点： 施工协议书6 甲方： 乙方： 甲方将刘岐三岔路口至203省道(冠景春城)道路工程托付乙方进行施工招标代理工作。经双方协商就刘岐三岔路口至203省道(冠景春城)道路工程招标代理合同(合同编号：闽建信招合字20xx第220-1号)，特订立此协议书，具体内容如下： 一、服务费用： 1、招标代理费：按国家计委关于印发招标代理服务收费管理暂行方法的通知(计价格20xx1980号)及发改价格20xx534号文件规定，经双方协商确定本项目的招标代理费用依据收费标准的.50%由乙方向甲方收取。 2、工程量清单及招标把握价等编制费用：依据福建省物价局“闽价20xx房457号”文件规定，经过双方协商确定本项目编制费用依据收费标准的50%由乙方向甲方收取。 3、开评标专家询问费和评标会务开支由乙方支付。 二、本补充协议与原合同不全都之处，以本协议为准。 三、本补充协议自双方盖章签字之日起生效，并具有法律效力。 四、本协议一式陆份，双方各执叁份。 甲方(公章)：_ 乙方(公章)：_ 法定代表人(签字)：_ 法定代表人(签字)：_ _年_月_日 _年_月_日 施工协议书7 发包方(简称甲方)：_ 承包方(简称乙方)：_ 依据中华人民共和国民法典及其他法律法规，甲方将_项目的夜景工程承包给乙方施工，在公正、自愿的原则下，结合具体状况，双方协商全都，签订本协议： 第一条、工程概况 1、工程名称：_; 2、工程地点：_; 3、工程内容：_; 4、工程造价：_; 5、承包范围：_; 6、承包方式：_。 其次条、施工期限 1、从甲方通知乙方进场施工之日起计算，自_年_月_日至_年_月_日，工期暂定为_天。 2、施工期间，如遇不行抗力，无法施工，则工期顺延。 第三条、质量和效果要求 1、乙方供应夜景亮化工程产品的.质检报告及合格证; 2、乙方负责工程的整体施工及系统工程，包括设备供货、系统设计、安装调试和操作培训工作; 3、乙方承包甲方施工的夜景工程，必需依据国家、行业的设计要求、夜景亮化效果、灯具布置图等要求施工，保证达到质量要求; 4、乙方保证亮化效果达到甲方要求。 第四条、工程开工预备 1、施工协议经甲乙双方签署生效后，乙方应立刻进场开放施工预备工作，乙方应在协议甲方规定施工工期内完成施工任务。 2、甲方须无偿供应临时用电用水，仓库供乙方工程施工时使用。 第五条、甲方责任 1、图纸和技术的交底须在开工前10天完成。 2、乐观协作乙方施工，做好施工现场协调、关心工作。 3、对工程进度和质量进行监督，准时组织工程验收，按期支付工程价款。 第六条、乙方责任 1、施工前编制灯光设计方案、效果演示图和施工组织设计交给甲方审查。 2、严格按规定施工，保证施工质量，按协议规定如期完工和交付，办理工程竣工验收和结算。 3、工程竣工后，在协议规定的保修期内，对属于乙方负责的工程质量问题负责无条件修理，因施工质量问题造成甲方的损失由乙方赔偿。 第七条、平安责任 1、在使用甲方设施时应留意平安措施，保持建筑的洁净，如有损坏，乙方应无偿修复、赔偿。 2、晚上加班时要把握噪声，准时清运垃圾，在甲方指定地点堆放并外运。 3、严格依据平安规范操作，确保平安施工，否则造成一切工伤事故责任完全由乙方负责，甲方不负任何责任。 第八条、工程验收 1、验收标准：按甲方所供应设计效果图标准验收。 2、验收时间：乙方竣工亮灯后提交申请验收，甲方应在15天内组织验收，如在15天内未组织验收，视为验收合格。 第九条、修理责任 1、本工程保修_年，从验收合格之日起计算。第一年免费保修。其次年有偿保修，总维护费包干_元收取。在保修期内，非人为缘由导致损坏的，由乙方负责修理，并担当全部费用。 2、若在保修期内，工程发生故障，乙方在24小时内进行修理响应，48小时内修复。如遇风雨天及特殊状况，时间顺延。 甲方：_乙方：_ 日期：_日期：_ 施工协议书8 合同编号：20-_ 签约双方： 发包人：(以下简称甲方) 承包人：(以下简称乙方) 依据中华人民共和国民法典等相关法律、法规的规定，甲、乙双方本着自愿、公正、互利的原则，经友好协商，就乙方承接该项目所涉及的双方权利与义务等事项签定本合同，双方共同遵守： 一、工程概况： (一)施工内容：等。 (二)施工地点： (三)工期要求：工程定于_年_月_日开工，_年_月_日竣工。 二、工程费用： 工程暂定合同价元(大写:万元整)(工程造价最终以审计为准) 三、资料和提交： 1、本合同签订之日起，乙方按甲方指定施工内容进行施工。 四、工程款结算依据及价款确定： 1、结算依据：施工合同、工程量确认单、认价单、现场签证等相关资料。 2、工程结算：工程最终结算价依据业主、监理(如有时)施工现场确认竣工图及相关资料计算工程量,按_年_省建设工程工程量清单计价定额及相关配套文件执行。 2.1、规费按承包人的规费取费证核定费率进行计取。 2.2、平安文明施工措施费按_年_省建设工程工程量清单计价定额规定的基本费率及相关规定计取; 2.3、税金、人工费、机械费按本工程施工期间相关文件执行 2.4、材料价格按施工期同期_市工程造价信息_区价格信息计取，如工程造价信息_区价格信息中没有的材料，按业主依据市场调查签认价格计取。 2.5结算总价扣除主材(主材参照川建筑价发20xx号商定为：钢材、木材、水泥及水泥制品、砂、石、沥青及沥青砼、砖、汽油、柴油、定额中的未计价材料、建设单位依据市场调查签认价格材料)后下浮 7%为合同最终结算价;工程最终造价以业主托付相关审计部门审计为准为准。 3、施工期的水、电费用由乙方负责担当。 五、付款方式： 1、工程施工完毕阅历收合格后_日内支付暂定合同总价的60% 2、工程施工完毕验收合格并经审计后_日内支付至审定总价的95% 3、质保金为审定总价的5%，在质量责任缺陷通知期(12个月)满后_日内(无息)付清。 六、工程质量及验收： 本合同项工作内容应满足国家相关工程施工规范以及验收标准的要求，质量合格。 七、甲方的责任： 乙方自行解决施工过程中所需要的水源、电源和运输道路问题;甲方关心消退阻碍乙方施工的障碍物; 八、乙方的责任： 1、依据第一条 (二)项中所规定的施工内容进行施工，确保工程质量，依据合同规定的时间如期完工和交付使用。 2、在国家规定的.保修期内，对属于乙方责任的工程质量问题，无偿修理。 九、特别商定： 1、施工中因乙方缘由发生的伤亡事故，均由乙方负责，并担当相关医疗、赔偿费用。 2、施工过程中涉及的线路通道、土地占用，由双方共同协调处理。 3、乙方进购的材料需经甲方认质、认价后使用，并由乙方自行负责看管。 4、承包人应按发包人的指令，完成发包人要求的对工程内容的任何增加和删减。 5、承包人应依据政府相关规定，建立健全雇员工资发放和劳动保障制度。如因雇员的工资发放和劳动保障制度不健全而引发纠纷，导致民工围堵发包人等的，发包人有权解除合同，并要求承包人退场，并支付违约金。 6、承包人进入现场施工，应做好现场平安文明施工及已有成品爱惜工作。现场运输材料、堆放材料等造成的路面的污染，承包人应当有专人负责跟踪打扫;场内的绿化、市政等公用设施做好施工期间的爱惜工作;现场施工及生活产生的垃圾应当每天有人清除。 7、承包人必需遵守本地区建设相关部门、业主、所属社区等对平安文明施工、环境爱惜等管理的规定;负责处理四周居民对施工环境的看法及建议 。 8、承包人提交的竣工结算，经托付的审核单位审核后，如结算最终审减率大于5%，则审减金额大于5%以上部分的审计费(按审减额的3%计算)用由承包人担当。 十、本合同未尽事宜由甲、乙方协商处理。 十一、本合同经甲、乙双方代表签字或盖章后生效，以作为法律依据留存，双方必需共同遵守，如任何一方不遵守本合同而造成损失，则由违约方担当全部责任。 十二、合同一式肆份，甲、乙双方各执贰份。 甲方法定代表人：乙方法定代表人： 甲方托付代理人：乙方托付代理人： 甲方盖章：_乙方盖章：_ 日期：_ 施工协议书9 甲方：_ 乙方：_有限公司 甲、乙双方在公正、互利和自愿的基础上，依据恳切可信的原则，订立本销售合同，双方共同遵守。 一、施工周期、地点、联系方式 1、施工周期：_; 2、施工地点：_; 3、甲方联系人或托付联系人：_;电话：_; 二、运输方式及费用负担 全部材料本市选购，接受汽车运输，费用由乙方负担。 三、机组包装为生产厂出厂包装,五、验收标准、方式及提出异议期限 主机机组及风机盘管按装箱单要求验货。开箱后由甲、乙双方共同确认为不合格产品者，可换货或退货。安装调试完毕后，由甲方现场验收，如有异议，乙方现场解决。 安装辅材由甲方验收合格后，乙方方可进行安装。 四、合同总额、结算方式及期限 1、合同总包干价人民币(大写)：。 2、本合同签订后，甲方即支付合同总价款的_ %计人民币_元(工程前期预 付款); 3、主机到达现场，甲方验货完毕，支付合同总价款的%计人民币元; 4、乙方安装调试完毕、甲方验收完毕后支付全部剩余工程款%计人民币元。 五、产品的保修期及售后服务 1、保修期整机包修12个月，压缩机包修3年。 2、由于不行抗力、电源电压或人为造成的故障不在包修范围以内。售后服务承诺: 1、免费委派专业工程师机组安装指导，调试。 2、免费开机调试。 3、免费操作人员的现场培训。 4、机组调试开通验收合格起12个月为质保期。 5、机组在质保期内,我司修理工程师将作定期的询访工作和保养,并做好两季的调试与保养。 6、在机组发生故障后,我公司随时修理,并接到通知12小时内到达现场。设立了24小时售后服务热线，保证业主的随时需要，一般故障在24小时内解决。 7、质保期内的保修保用均由约克公司免费负责。 8、质保期外,五年内供应成本价九折的原装零配件;五年后以成本价供应。 9、保证供应机组的终生修理服务。 六、违约责任 1、甲乙双方均需严格按合同条款执行本合同，违约者担当相应责任; 2、甲方中途退货时，须向乙方支付不低于合同总价款的30%作为违约金 3、甲方逾期付款的，须按当期应付款总额每日万分之十支付违约金; 4、乙方逾期安装调试完毕的，须按当期应付款总额每日万分之十支付违约金; 5、乙方若未按合同供应机组及辅材的，甲方有权提出退货，乙方全额退还工程款。 七、解决合同纠纷的方式 本合同在履行过程中发生纠纷，由甲、乙双方友好协商解决。协商不成可向所在地人民法院诉讼。 八、其它商定事项 1、本合同在双方签字盖章后生效。 2、本合同壹式贰份，甲乙双方各执壹份。 施工协议书10 发包方：(以下简称甲方) 承包方：(以下简称乙方) 依据中华人民共和国民法典以及相关规定，本着自愿公正诚信互利的原则，经甲乙双方共同协商，达成如下条款供双方信守： 一、项目工程概况 1、项目名称： 二、塑钢门窗工程内容、造价、材料要求： 1、塑钢门窗综合单价按_元每平方米发包，具体数量以图纸为准。 发包价格包括加工安装费、运费、检测费，以及税金在内。 2、塑钢平开窗型材选择中财管道有限公司生产的“中财”牌C型60系列型材壁厚为2、0毫米。 平开窗选用中财集体四川中财管道有限公司生产的“中财”牌C80系列型材，壁厚为2、0毫米。 (材料封样)颜色为全灰价格另加拾元。 3、玻璃选用(5毫米+6A+毫米)中空玻璃。 (材料封样) 4、钢衬为1、2毫米(正负2%)热镀锌防锈。 (材料封样) 5、其它五金件(毛样、皮条、锁、胶、发泡)按封样(现送样)，达到国家标准。 产品必需供应产品合格证。 三、前期工作 1、甲方应在合同签订后十