水电工施工合同10篇_1.docx

水电工施工合同10篇水电工施工合同1 甲方：_ 乙方：_ 质量是生命，平安出效益。为确保该工程按时按质竣工验收，现将该工程全部水电安装作业承包给乙方，特定如下合同：_ 一承包方法：_1承包形式：_单包，即包工不包料。2工作量：_工程上的水电安装;临时设施上包括：_办公室、门卫、仓库、宿舍等的照明、插座等用电的接线、敷设。文明设施配套上：_材料归堆、材料进退场装卸、现场文明清理等都属乙方工程承包范围。 3承包价格，按国家招标建筑平方每平方米元。按图纸设计和甲方要求，不论中途是否变更，一次性包定。 二工程进度：_按甲方及业主要求，总工期天，基础、主体阶段跟着土建进度走，敷线盒、灯座、穿线、安装开关等必需按甲方制定的生产小段进度方案如数完成，乙方如完不成生产任务，甲方有权实行小段罚款进行制约。 三工程质量：_项目部对该工程质量管理目标一次性验收合格，争创优质主体。乙方必需生疏图纸、按图纸施工精选技术力气过硬、素养高的施工队伍，保证正常的使用功能，使业主、甲方满意，确保竣工验收顺当圆满。 四平安：_必需保证施工平安，杜绝任何大小事故。乙方必需配备平安员，平安帽由各工种自备，但乙方需购置符合国家安监合格产品，对职工要签定好平安合同，分项工程要有平安技术交底，听从现场平安管理，发觉隐患准时汇报，全部施工中的平安由乙方(承包人)负责，甲方不担当任何责任。 五甲方负责确定的照明用电费用，其他超出的"用电费用由乙方自理。 六文明卫生1现场每天保持洁净，讲文明、讲卫生，工种间相互协调、协作、不争不吵，给业主和监理留下好印象。材料进场堆放整齐、垃圾归堆，材料每天做到工完场清、不铺张，发觉铺张加倍罚款。2职工宿舍生活区：_宿舍内被褥、衣物叠放整齐，并经常拿到太阳底下晾晒起到杀菌、消毒作用;厕所、水沟等要经常用水冲洗;地面要每天打扫、清理，班组内宿舍班组人员轮番值日，宿舍外的班组之间轮番值日，垃圾应运至指定堆放地点;剩余饭菜禁止乱倒，应倒入指定的桶内;不随地大小便、不说脏话、不交头接耳、不酗酒、不成帮结派、打架斗殴、不赌博、不看色情录像和书籍;听从门卫管理，遵守进出时间;语言文明，不酒后闹事，班组和职工之间确定要签定好职工治安责任制合同。 七罚款制度施工不带平安帽罚款50元/人次;帽带不扣罚款20元/人次;赤膊穿拖鞋施工罚款50元/人次;悬空抛物罚款100元/人次;井字架吊篮乘人罚款100元/人次;宿舍内私拉电线罚款50元/次;烧电热水器、电炒锅、电炉罚款50元，并没收;点白日灯罚款20元，酗酒闹事、打架斗殴消逝一次处以200-500元的罚款，除追究其责任外，情节严峻的交当地执法部门处理;乱倒剩余饭菜罚款20元;在新建楼内大便罚款100元;不听从现场管理、指出问题而不准时整改者罚款100元。 八合同期内乙方必需信守合同。如乙方在施工中质量和进度等达不到业主和甲方的要求，甲方有权中途更换承包人和实行其他制约措施;如乙方无理终止合同、合同期内自己退场或未解除合同前退场，承包金额将永久拒绝支付。 九由甲方负责确定的用电费用(30度/月)，超过规定用电量，由乙方自己负责。 十付款方式平常按工程进度预付生活费，每人、每月不超过400元，其余到竣工验收后按总承包金付足70%，余30%在竣工验收后一年内付清。 十一此合同一式三份，双方签字后生效，各执一份为凭，存档一份，并作为甲乙双方当事人法律依据。 甲方：_乙方：_ 日期：_ 水电工施工合同2 发包方(甲方)：_ 承接方(乙方)：_身份证号：_ 本合同明确双方的权利和义务，经甲乙双方依据合法、公正、公正自愿、协商全都、恳切信用的原则订立本合同。本合同依法订立刻具有法律约束力，双方必需严格履行本合同规定的义务。 一、施工地点：_ 二、施工内容及质量要求：_ 进场人数每天不少于_人。与_年_月_日进场施工。 价格：按投影面积计算，每平方_元 1、零时用电布置，铁管布线，强弱电布置(照明，空调，音响，监控，点钟，电视)给水管PPR，排水管PVC,开孔但不封孔。 2、灯具洁具安装。 三、甲方责任和义务： 1.负责与被施工单位、业主、监理的联系和协调工作。 2.派住现场管理员，监督乙方施工质量、现场管理、原材料使用。 3.关心乙方办理进场手续。 4.保障施工现场的用水用电及照明设备。 5.协调施工用料的运输及配送。 6.乙方在施工完成三个月以内甲方付清乙方施工工费80%，剩余20%待验收合格后全部付完。 四、乙方责任和义务： 1.乙方按时上下工，上下工在路上骑车或开车平安自己负责。 2.施工所需工具由乙方自己供应。 3.乙方在施工过程中，必需制定出严密的平安防范措施，消退事故隐患，加强对人员驻地、施工现场的平安管理。确保人员、设备、物资、工程的.平安，担当因管理不善、防护设施不全以及违章操作等缘由造成进入现场的施工人员、非施工人员伤亡事故责任及费用。事故均由乙方自行负责处理并担当费用，甲方不担当任何费用及连带责任。 4.4.乙方需按甲方施工内容及质量要求去做，如没按甲方要求施工产生的后果由乙方担当。 5.乙方在施工过程中不能做有损甲方公司形象的事，不能与客户谈论施工相关事情，假如对甲方造成损失需向甲方供应经济赔偿。 6.乙方需按甲方规定的工期完成施工，如没有按工期完成，造成的经济损失由乙方负责。 7.乙方不从现场带走任何甲方或业主供应的材料，一经发觉，人赃并获，罚款一万元，并且扭送公安机关。 五、本合同一经签约，甲乙双方严格依据以上条款履行自己的责任和义务，如有违约所发生的后果违约方自己担当。 六、本合同的生效 1、本合同经甲方法定代表人或者授权代理人及乙方签字，并加盖甲方公章或乙方指纹印后生效。 2、本合同一式二份，具有同等法律效力，甲乙方双方各执一份，双方应妥当保管。 甲方(签字盖章)：_ _年_月_日 乙方(签字指模)：_ _年_月_日 水电工施工合同3 甲方：(以下简称甲方)_ 乙方：(以下简称乙方)_ 依据中华人民共和国民法典和建筑工程承包合同条例的有关精神，经甲乙双方协商，甲方同意将工程承包给乙方，为明确双方权力与义务，特签订如下协议条款，供双方共同遵守。 一、工程名称：地点：_。 二、承包方式_。 三、甲方责任 甲方在通知乙方进场时，施工场地应具备三通一公正开工条件。 甲方应按合同付款方式准时支付乙方工程款，若甲方不按合同商定支付工程款，导致施工无法进行，乙方可停止施工，由甲方担当已完工程损失和乙方全部经济损失。 四、乙方责任.乙方应依据合同商定工期内施工完毕，并符合验收要求。 建筑工程申请认证!财宝值双倍检索优先专属呈现同行沟通 因乙方缘由造成工程质量问题和工期延误，由乙方担当责任：质量问题由乙方修理解决至合格，延误期每日罚款元。 五、工程质量、平安及保修 乙方应依据图纸细心施工，工程质量符合验收标准。 凡因乙方缘由造成的平安事故均由乙方负责。 甲方不担当任何责任。 工程竣工验收后，乙方对施工的工程质量负责保修一年。 六、争议及解决方法未尽事宜，甲乙双方协商解决。 和解、调解不成的，按以下方式解决争议：第一种解决方式：双方达成仲裁协议，向商定的仲裁委员会申请仲裁;其次种解决方式：向有管辖权的人民法院起诉。 七、本合同一式三份，甲方一份，乙方两份，双方签字盖章后生效。 甲方(盖章)_乙方(盖章)_ 法定代表人：_法定代表人：_ 开户行：_户名：_账号：_ _年_月_日 水电工施工合同4 甲方： 乙方： 依据中华人民共和国合同法、建筑安装工程承包合同条例，xx州水务局 将xx结古镇禅古新村0.4kv10kv线路工程承包给xx水电工程局有限责任公司施工，为保证该工程按期、保质完成，明确双方职责，经协商，双方达成如下协议。 第一条 工程概况：0.4kv10kv线路工程、变台安装及下户线路安装 一、工程名称： xx水利配套基础设施（供电）工程 二、工程内容： 0.4kv10kv线路工程、变台安装及下户线路安装工程 三、工程地点： 四、设计单位： 五、工 期： 年 月 日至 年 月 日 五、质量标准：按电力行业优质工程执行，符合设计及规范标准 六 、合同价款(工程总造价)：工程施工费用总造价暂定 （￥ ）万元人民币，工程竣工后以工程竣工决算为准，甲方需要增加的项目部分以设计变更为准。 其次条 合同使用的语言文字、标准和适用法律 一、合同语言：汉语 二、适用法律：国家法律、法规以及工程所在地地方法规。 三 适应标准、规范：建筑工程质量评定验收标准及国家电力工程质量验评标准。 第三条 甲乙方驻工地代表 一 、甲方项目负责人： 二 、乙方项目负责人： 三 、工程甲方代表 ： 负责施工全过程工程质量检查。 四 、监理工程师代表： 第四条 甲方工作 一、施工场地具备开工条件和完成相应土地政策性划拨，给施工单位供应施工的便利条件。 二、甲方负责组织相关部门，对工程实施监督，对质量不合格工程，有权责令乙方返工，直至合格为止。 三、开、竣工时间由甲方确定。 四、负责向乙方供应工程施工图及施工变更单，组织设计部门及乙方对工程施工图进行施工前会审，技术交底。 五、甲方可向施工项目部在本地区供应生活费和材料及机械使用费。 第五条 乙方工作 一 依据国家电力工程质量验评标准，担负xx结古镇禅古新村建设0.4kv10kv线路工程、变台安装及下户线路安装 施工任务。 二 与甲方签定工程施工合同和平安合同，并接受甲方管理人员对全部施工工程的质量检查监督。 三 在工程施工前，必需向甲方申报开工报告，报告经甲方同意后，方可进行工程施工。工程竣工后，向甲方提出竣工申请，协作甲方做好工程竣工验收工作。 四 对甲方检查中发觉的不合格工程，乙方必需无条件返工，确保工程质量达到合同商定的验收标准。 五 供应施工的工程进度方案。 六 遵守地方政府及有关部门对施工场地交通管理规定和其它施工单位的相互协作。 七 已经竣工的工程未交付甲方之前，由乙方负责已完工程的成品爱惜工作，爱惜期间发生损失的，乙方应自费修复。 八 做好施工现场地下管线及邻近建筑物的爱惜工作。 九 保证施工现场清洁符合有关规定，交工前清理现场符合要求。 十 乐观协作甲方的工作，担当相应的重建保电工作。 第六条 工程质量 一、工程质量等级：按电力行业优质工程执行。乙方如达不到商定条件的部分，甲方代表一经发觉，可要求乙方返工，乙方应按甲方代表要求的时间返工，直至符合商定条件，因乙方缘由达不到商定条件的，由乙方担当返工费用，工期不予顺延。返工后仍不能达到商定条件的，乙方担当违约责任。 二、质量评定部门：由甲方确定。 第七条 验收和重新检验 一 甲方依据乙方的申请，组织青海xx电力公司生技部、供电所对工程进行竣工验收。对不合格的工程甲方通知乙方处理，乙方担当因自身缘由导致返工、修改等费用，处理合格后甲方重新组织人员验收，直至符合质量要求。 二 检查和返工。乙方应认真依据标准、规范和设计的要求以及甲方代表发出的施工指令，随时接受甲方代表及其委派人员的检查检验，为检查检验供应便利条件，并按甲方代表及其委派人员的要求返工、修改，并担当由此发生的相关费用，甲方实施检查检验不得影响乙方正常的施工进行。 第八条 工程预付款 本工程开工前预付工程款造价的30。 第九条 工程款支付 一 工程款支付方式：转账或支票 二 工程款支付金额和时间：按工程进度支付工程款。 第十条 竣工决算 一 竣工日期为乙方送交竣工报告的.日期，需修改后才能达到竣工要求的，竣工日期为乙方修改后提请甲方验收的日期。 二 乙方在工程竣工验收合格后向甲方提交决算报告。 第十一条 保修条款 一 保修内容、范围：乙方施工的项目及乙方供应的相关材料的质量证明文件。 二 保修期限：一年，自工程验收合格并交付使用之日起计算。 第十一条 争议 因执行本合同发生争议，有争议双方协商解决，协商不成，有xx州仲裁委员会仲裁。 第十二条 平安施工 在工程施工中，乙方确保工程施工科学、平安，因乙方缘由造成的工程质量、财产损失和人身损害，由乙方担当责任，甲方概不负责；由于乙方施工缘由造成他人财产、人身损害的由乙方担当赔偿责任。 第十三条 合同的生效和份数 本合同自双方签字盖章之日起生效，本合同一式六份，具有同等法律效力，甲乙双方各执两份，由双方各自分送相关部门。 第十四条 附加条款 合同条款中未尽事宜，双方协商解决。 甲方：xx州水务局 乙方: xx水利水电工程局 有限责任公司 负责人： 负责人： 法人代表： 法人代表： 开户行： 账 号： 年 月 日 年 月 日 水电工施工合同5 甲方(发包方)：_身份证号：_ 乙方(承包方)：_身份证号：_ 依照中华人民共和国民法典和中华人民共和国建筑法及其他有关法律、行政法规，遵循公正、自愿、公正、恳切和信用的原则，双方就陕西_公司厂区规划新建工程水电安装分部工程施工事项协商全都，订立本施工合同，供双方在施工过程中严格遵守： 第一条、工程概况： 1、工程名称：_ 2、工程地点：_ 其次条、承包范围：本设计图中主体结构需安装给排水、强电、暖气洞孔预留预埋与安装工作。 上述内容包括人工费、工具费、机械费、零星用铁丝铁钉费、劳保(手套、平安帽等)等。 第三条、承包具体工作内容：乙方承包各项内容均包括，生疏施工图纸，室内水、强电、暖气安装工程。 第四条、承包方式：包工、包料。 第五条、承包合同工期：总日历天数跟随模板及泥工工期。 5.1开工日期：甲方提前2天通知乙方进场。 第六条、施工质量：_乙方严格依据施工图纸标注的水电暖设施定位、技术规范、平安操作规程进行施工，按现行施工验收规范进行验收合格。材料等级标准：_按非国标等级标准执行。(PVC管、铜线) 第七条、工程量计算方式及承包价款：_ 按建筑面积计算规章计算水电暖工程量套工程价款，按建筑面积每平方米(大写) _元整( _元/M2)，总面积_M2，合计工程款(大写) (￥ _元)。 第八条、工程付款方法：_甲方按第七条价款计算于乙方进场时预付乙方10%的工程款，在施工过程中甲方依据乙方实际完成的工程量，于乙方完成±0之后按第七条价款计算预付乙方40%的工程款，主体完工后按第七条价款计算预付乙方40%的工程款，待工程竣工验收合格后按第七条价款计算预付乙方7%的工程款，剩余的3%作为维保金，待工程完工交付使用一年后一次性付清余下款项。 第九条、双方权利和义务：_ 9.1甲方提前2天通知乙方进场，进场前乙方对其施工人员必需进行平安教育、文明施工、施工技术交底、进度方案等交底。具体施工作业中必需设立平安标志、佩戴平安帽，以确保平安、文明施工。 9.2乙方必需有确定操作技术水平，保证施工现场施工人数并保持施工人员的相对稳定使工程顺当进行。乙方不得使用未满18周岁的人员、不得带小孩进入施工工地。 9.3文明施工：_乙方必需做好文明施工。 第十条、违约：_双方均应严格遵守中华人民共和国民法典及本合同条款所规定全部内容，如合同签订后，乙方未造成工程施工错误，甲方提出退场，甲方应支付给乙方全部损失。乙方自行退场，即自行放弃全部工程款并支付甲方损失。 第十一条、争议：_履行合同中若甲、乙双方发生争议，双方应本着实事求是的态度协商解决，协商不成时，可向工程所在地人民法院起诉。 第十二条、其它：_本合同未尽事宜，双方可经过协商另行补充。 第十三条、合同管理：_本合同一式贰份，双方各执壹份，具有同等效力。合同经双方签字或按手印后即发生法律效力，至工程完成，结清工程款后失效。 甲方：_乙方：_ (盖章)：_ (盖章)：_ _年_月_日_年_月_日 水电工施工合同6 甲方：_ 乙方：_ 本着相互信任的原则，就甲方的水电工程达成以下协议。 第一条工程概况 1.装修施工地点：_。 2.工期：_年_月_日至_年_月_日 3.本项工程估量费用_元人民币。 其次条材料供应的商定 1.甲方供应的材料乙方必需至少提前三天向甲方提出下一工序需要购买的材料的清单，并注明所需要材料的数量。甲方应按时供应乙方需要的材料。 甲方负责选购供应的材料应符合设计要求的合格产品，并应按时供应到现场，甲乙方应办理交接手续。乙方如发觉甲方供应的材料有质量问题或规格差异，应准时向甲方提出，甲方仍表示使用的，由此造成工程损失，责任由甲方担当。 甲方供应的材料按时抵达现场后，由乙方负责保管，由于保管不当造成的损失，由乙方负责赔偿。 2.甲方选购供应的装饰材料，均应用于本合同规定的住宅装饰，非经甲方同意，乙方不得挪作他用。如乙方违反此规定，应按挪用材料价款的双倍补偿给甲方。 3.乙方供应的材料乙方供应的水电材料甲方应到现场验收，如不符合设计、施工要求或规格有差异，应禁止使用。如已使用，对工程造成的损失由乙方负责。 乙方自带施工的必需工具，要保证平安性、良好使用性，乙方自行担当工具修理费和损耗费用。 第三条关于工程质量及验收的商定 1.本工程应严格执行国家住宅装饰装修工程施工规范50210-20_及建筑装饰装修工程质量验收规范50327-20_并参照福建省家庭装饰装修工程质量标准及其他-35/98及上海市家庭装饰工程质量验收标准。 2.由于乙方施工技术差及责任心不到位等自身缘由造成质量问题，其返工费用由乙方担当，工期不变。 3.工程竣工：乙方应提前两天通知甲方验收，甲方在接到通知两日内组织验收，并办理验收手续。 第四条有关平安生产和防火等的现场管理商定： 1.严格遵守规定的装饰装修施工时间，降低施工噪音，削减环境污染。处理好由于施工带来的扰民问题及与四周单位、住户的关系。 2.未经甲方同意及有关部门批准，施工中不得任凭拆改原建筑物结构及各种设备管线。3.工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行爱惜。 4.保证装饰装修现场的洁净，竣工前做好卫生清扫和处理工作。 5.负责装饰装修所产生垃圾的处理工作，每日至少清洁一次。 6.乙方如因施工缘由需居住在现场，日常用水、用电等必需留意平安，工地发生工伤由乙方负责。 7.乙方应做好施工材料保管工作，禁止闲杂人等进入现场。 8.未经甲方许可，乙方不得携带任何甲供的装修材料出门，若发觉偷盗现象按材料价格加倍赔偿。 第五条关于工程价款、承包内容、施工工艺、结算的商定： 1.工程款付款方式： 布管验收合格后支付工钱的_%，水电完工后支付30%，整体竣工验收合格后支付_%。 2.乙方承包内容： 1)水电开槽、布线、穿线、埋槽。 2)全部水电施工过程的垃圾清运。 3)水电施工的穿墙、打孔、切割。 4)开关面板安装。 5)小五金、马桶、的安装。 6)后期灯具的安装。 3.工程结算方式： 按实结算： 总价结算：_元/平米。 第六条违约责任： 1.甲方未按合同商定时间付款的，每逾期一天，甲方向乙方支付_的违约金。 2.由于乙方缘由逾期竣工的，每逾期一天，乙方向甲方支付_违约金。 第七条纠纷处理方式： 因工程质量双方发生争议时，双方协商解决;当事人不愿通过协商、调解解决，或协商、调解不成时，可以依据本合同商定向向人民法院提起诉讼。 第八条合同的变更和解除： 1.合同经双方签字生效后，双方必需严格遵守。任何一方需变更合同内容，应经协商全都后，重新签订补充协议。合同签订后施工前，一方如要终止合同，应以书面形式提出，并按合同总价款_%支付违约金，并办理终止合同手续。 2.施工过程中任何一方提出终止合同，须向另一方以书面形式提出，经双方同意办理清算手续，订立终止合同协议，解除本合同。 第九条其它商定： 1.双方同意由第三方监理进行协商工作。 在未经第三方监理确认状况下，甲方有权不支付乙方相关费用。 2.经过第三方监理确认，甲方必需依据商定支付乙方相关费用。 3.因气候、停电等不行抗力或不行预见因素造成的工期延误，经双方确认后可以顺延。 4.甲方在入住前可以要求乙方_次来现场协作其他工种的交叉施工，超过_次部分每次甲方需支付乙方_元/天的劳务费。 5.保修期内由于乙方的施工和产品造成的质量问题由乙方免费修理，在接到甲方通知后_小时内必需到达现场。由于甲方使用不当或不行抗力或不行遇见缘由造成的问题，甲方按实际发生费用支付乙方修理费用。 第十条附则本合同经甲、乙双方签字后生效。 本合同签订后工程不得转包。 本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。 合同有效期至_. 水电工程保修伍年，过了保修期乙方来维护甲方应支付相应费用。 甲方（盖章）：_乙方（盖章）：_ 甲方代表签名：_乙方代表签名：_ 地址：_地址：_ 电话：_电话：_ 传真：_传真：_ 日期：_年_月_日日期：_年_月_日 水电工施工合同7 甲方：湖北建昊建筑工程有限公司（赵治彦） 乙方： 甲方在十堰市张湾区汉江街办河南路承建的宾豪房地产公司住宅楼工程,经双方在友好、公正、公正、自愿、诚信、互惠互利的原则下,充分协商后甲方同意将该工程的模板部分以单包工的形式承包给乙方施工，为保平安、保质量、保工期完成该工程的施工任务，特订立如下协议,望双方共同遵守执行。 一、工程概况和承包内容： 1、工程名称：豪房地产公司住宅楼工程，总建筑面积约5000平方米，工程层数为12层，地下1层，地上11层，基础形式为孔桩，框剪结构，梁板全现浇。 2、工程承包内容：豪房地产公司住宅楼图纸范围内，包括木材、模板进场卸车、加工、制作、安装、拆除、整理、码堆等一切与模板有直接关联的工作内容，梁板现浇模板接缝处粘贴胶带，全部梁板现浇全部接受钢支撑。 二、工程质量：该工程为合格工程，乙方在施工中应按规范和技术质量要求严格按图纸施工，保证把握好标高及轴线，不跑模、不漏浆、水平平整，短支剪力墙、框架柱垂直方正，每次模板验收一次性验收 1 过关，听从各有关部门管理和监督。 三、平安：乙方必需听从甲方、监理等参建单位的平安管理，保证人身、他人及机具的平安，若乙方违章操作，不听劝阻，不听从平安管理，发觉一次罚款20xx元，若消逝平安事故，全部由乙方负责。 四、工期：该工程主体工期为200天，乙方必需协作土建、钢筋班组在 年 月 日前完成全部模板工程，否则每拖一天罚款500元，中途若消逝影响其他工种施工现象，每消逝一次罚款500元。 五、工程造价：该工程总面积为约5000平方米，模板分项承包单价按建筑面积每平方米79元，总价约为 万元，竣工后以加层的实际面积计算为准。 六、付款方式：该工程在3层以下暂不付款，自6层起每完成3层付3层的90%，主体竣工验收后10内付到总价的80%，剩余20%在工程竣工验收后3个月内付清。 七、甲方的责任和义务： 1、负责各种材料按时进场，不得影响乙方施工。 2、负责施工技术的指导工作，并作到提前交底和技术指导。 3、负责外协工作，包括对建设方和有关业务部门的接待等。 4、负责资金到位，保证按协议支付工程款。 5、供应塔吊的"使用。 6、供应模板隔离剂或废机油。 八、乙方责任： 1、按甲方要求和技术规范施工，若因操作不当造成的质量问题 和返工，乙方按直接损失100%赔偿。 2、文明施工，保证施工现场场清料净，材料堆放有序，机具干净。 3、负责模板安装钢支撑所用的钢管、扣件、顶丝头等，费用已含在承包单价内。 4、负责自用部分设备、工具、用具及小型材料的购买，包括电锯、电刨、钉子、铁丝、卡头（步步紧）、勾枪、胶带、锤、撬棍、平安帽、平安绳、混凝土墙用的对拉螺杆等，除方木、模板以外的全部关心材料。 5、教育工人在施工中不得以任何借口与开发商、监理和有关业务部门人员发生争吵：同事之间相互关怀和关怀，不得在施工场大吵大闹、打架斗殴等不良现象，发觉一次罚款100元。 6、发觉偷盗直接扭送公安机关。 7、不得在工地自己烧水、做饭。 8、不得铺张材料，施工中量体下料，削减锯、补现象，发觉乱锯、乱裁、堆放无序现象，发觉一次罚款500元。 9、施工中不得转包，乙方本人必需长期在现场管理施工，一旦发觉转包，甲方将取消乙方的承包资格，并对乙方施工的工程量不计算工程款。 10、搞好工序合作，协作钢筋、土建等工序工作，保证不拖延对方工期，不损坏它项成品、半成品，若发觉一次协作不良现象，罚款500元。 11、若乙方中途退场，甲方将取消乙方承包资格，并对乙方施工的工程量不计算工程款。 九、签订合同时乙方必需交履约保证金5000元，中途未消逝违约现象，主体竣工后，立刻退还乙方。 十、本合同双方商定的价格，以充分考虑到各种因素，施工过程中，乙方不得提出任何附加条件。 十一、本合同一式三份，甲乙双方各执一份、项目部留存一份。自签订之日起生效。工程款付清后，自动终止。本合同中未尽事宜，双方协商解决。 甲方： 乙方： 联系方式： 联系方式： 时间： 时间： 水电工施工合同8 上诉人(原审被告)内黄_燃气有限公司，住宅地_ 法定代表人：_，职务经理。 被上诉人(原审原告)_，男，_年_月_日生，汉族，住_。 被上诉人(原审被告)_，男，_年_月_日生，汉族，住_。 上诉人不服_人民法院(_)豫_民初_号民事判决，现依法提起上诉。 上诉请求： 请求依法撤销原判，发回重审，或查明事实后依法改判：驳回被上诉人张_原审对内黄_燃气有限公司诉讼请求。 事实与理由： 原判认定事实不清，要求上诉人担当本案连带责任于法无据。 首先，原判认定内_燃气有限公司_项目部是内_燃气有限公司是错误的。 内_燃气有限公司是依法设立的法人企业，自公司成立以来，从未设立任何项目部，更未设立河南_项目部。原判认为“_燃气公司的_项目部与_签订合作协议”无事实依据。上诉人认为，内_燃气有限公司与内_燃气有限公司河南_项目部不是同一主体，不存在隶属关系，也无法律上的任何利害关系。 上诉人在_部分乡镇包括_开展有自然气安装工程业务，但上诉人已将该工程于_年_月_日全部承包给了具有法人资质的河南_建设工程有限公司，双方签订有建设工程施工合同。上诉人与河南_建设工程有限公司签订建设工程施工合同后，从未与任何人签订任何承包合同或者施工合同，更不行能成立什么河_项目部。被上诉人_在原审提交的_与内_燃气有限公司河南_项目部签订的燃气施工内部合作协议与上诉人无关，原判将河南_项目部认定为上诉人的"公司属牵强附会。 上诉人认为，本案应当举证证明内黄_燃气有限公司河南_项目部是否具有民事主体资格，是否具有独立担当民事责任力气，设立内黄_燃气有限公司河南_项目部的机构是谁。以上问题弄清楚了，其他问题也就迎刃而解了。依据民事诉讼法第64条规定，查明以上事实举证责任在被上诉人张_一方。原判在没有查明以上事实的前提下，仅凭被上诉人提交的燃气施工内部合作协议冠上了上诉人的名称就认定是上诉人公司的行为是不负责任的。 其次，原判要求上诉人担当连带责任于法无据。 原审原告张_受雇于被上诉人王_，张_在受雇过程中受到损害，应当得到赔偿。而上诉人将该工程整体承包给了河南_建设工程有限公司，河南_建设工程有限公司又将该工程一部分承包给了没有建筑资质的王_，对于张_在工作中受到的损害应当由王_担当赔偿责任，河南_建设工程有限公司担当连带责任，现原判要求上诉人担当连带责任有悖法律规定。 总之，原判认定事实不清，要求上诉人担当连带责任于法无据。望二审法院依法准入上诉人上诉请求。 此致 _中级人民法院 上诉人：_燃气有限公司 _年_月_日 水电工施工合同9 甲方： 乙方： 依据中华人民共和国合同法、中华人民共和国劳动法和相关规定，结合本工程的具体状况，本着公正互利、相结合的原则，甲乙双方经过协商，达成以下合同条款，共同遵守执行。 第一条、工程概况和承包方式： 1、工程名称 2、工程地点： 3、工程承包范围： 3.1、依据甲方供应的图纸、设计变更及会审纪要显示的全部主体工程。乙方不得以任何理由对图纸所示内容甩项，如有发生将按市场价格的三倍扣除乙方工程款。 3.2、乙方依据要求自备以下机具、工具、辅材： 3.2.1、包含施工图及设计变更范围内的全部工作内容 ，乙方依据图纸计算材料用量单，上报甲方选购、做到活完料尽场地清 （1）给水系统预埋及安装； （2）排水系统预埋及安装； （3）给水设备安装及调试； （4）采暖系统预埋、安装（地暖除外）； （5）照明系统线路设备及开关预埋及安装； （6）避雷、接地系统的安装； （7）消防水电系统的预埋及安装； （8）电视、电话、网络、安防智能化等弱电系统的线路预埋，保证畅通。 （9）包括施工现场、办公区、生活区的临水、临电安装及修理。 3.2.2、承包