解除购房合同15篇_1.docx

解除购房合同15篇解除购房合同1 甲方： XX市天泽实业有限公司（售房者） 乙方： XXX（购房者） *年*月*日，甲方与乙方签订商品房买卖合同（合同编号：*，下称购房合同）。因甲方未能在商定期限内交房，本着实事求是、互谅互让的.原则，甲乙双方于*年*月*日对购房合同的履行状况进行了沟通和评估，并对解除购房合同事项进行友好协商，达成如下全都看法： 1、经双方协商同意，购房合同于*年*月*日予以解除。 2、甲方退回乙方已付房款人民币贰拾万玖仟玖佰叁拾叁元整，该款项必需于*年*月*日前全部退清。 3、乙方协作甲方到房产管理部门办理注销抵押登记备案事宜，该项所产生费用由甲方负担。 4、自本协议生效之日起，甲方或乙方均不得依据购房合同提出任何形式的违约或赔偿请求。 本协议由双方签字生效。协议书一式二份，由双方各收执一份。 甲方： 法定代表人：（签字） 乙方： 法定代表人：（签字） 年 月 日 解除购房合同2 卖方（下称甲方）： 身份证： 买方（下称乙方）： 身份证： 乙方向甲方购买坐落于 房屋壹套，双方已签订房屋买卖合同（以下简称买卖合同），合同编号： 号，现经甲、乙双方协商，达成协议如下： 一、甲、乙双方自愿解除上述房屋的买卖合同。 二、自双方签订本协议之日起，买卖合同即终止，双方之间就买卖合同的争议全部解决。甲方收回出售给乙方的上述房屋，该房屋的产权即与乙方无关。 三、双方对退还已付房款方法已达成全都看法，具体如下： 1、乙方已缴付楼款/元（不包含交予中介定金）。 2、乙方已缴款项自动转为甲方借款，以双方商定利息从借款之日起计息，不计复利。 3、甲方还款事宜另行商定。 四、乙方应于本协议生效后的三个工作日内提交办理解除按揭贷款协议、解除买卖合同、注销抵押登记等事宜所需要的.全部资料，并协作甲方办妥上述事宜，若乙方不能按时提交相关资料或提交资料欠缺、不合格或拒绝协作办理的，甲方有权暂缓推还乙方全部款项。 五、双方同意，自本协议生效后，双方之间就买卖合同的争议全部解决。任何一方均不对另一方主见买卖合同项下的权利或与买卖合同相关的权利。 六、本协议自双方签字之日起生效、本协议为一式叁份，甲方执贰份，乙方执壹份，均具同等法律效力。 甲方： 乙方： 20xx年xx月xx 日20xx年xx月xx日 解除购房合同3 甲方：_ 乙方：_ 甲、乙双方于_年_月_日签订了编号为NO：_的_市外销商品房预售契约/_市商品房买卖合同(下称"该契约")。现双方经友好协商，达成如下全都看法： 1.甲方同意按本协议商定的时间及条件与乙方处理相关事宜，依该契约的商定，甲方应向乙方返还双倍定金、已付房价款及相应利息共计人民币_元，除尚未归还之银行贷款外，甲方需向乙方实际支付人民币_元。银行贷款部分款项共计_元由甲方_年_月_日直接返还予贷款银行，并向乙方供应银行的收据，做为乙方与银行解除借款合同的"依据。 2.双方同意甲方依据下列期限，分期将除银行贷款部非常的购房款直接支付给乙方 (1)_年_月_日之前，甲方向乙方支付_%计_元直接返还款项。 (2)_年_月_日之前，甲方向乙方支付_%计_元直接返还款项。 (3)_年_月_日之前，甲方向乙方支付款项计_元，以及交付返还全部银行贷款后银行所供应的收据。 3.乙方如系以银行抵押贷款方式支付部分房价款的，自本协议签署之日起至该契约正式注销之日，每月应向贷款银行支付的抵押贷款月均还款(下称"月均还款")，由甲方支付，乙方赐予必要的协作，且乙方无须再向甲方归还。 4.甲方按本协议第2条第(6)款商定执行完毕后，双方另行签订解约协议解除该契约。自该契约解除后，乙方不再对该契约项下的房屋及其相关建筑享有任何权利，甲方有权另行处置该契约项下房产。在该契约解除之前，假如乙方不再要求退房、解约的，可与甲方另行协商。 5.甲方向乙方支付全款计_元之后，并且双方签订解除该契约的文件生效后，乙方应授权甲方至_市国土资源与房屋管理局(下称"房地局")办理该契约注销登记手续之全部所需文件(包括签署递交房地局的解约协议、返还甲方开具的付款票据和合同等)。 6.甲乙双方同意该契约之注销登记手续于甲方向乙方支付完毕全部直接返还款项后15日内办理。 7.本协议自双方签字之后甲方向乙方所支付首批还款计_元到达乙方账户开头生效，壹式陆份，甲乙双方各持叁份。 甲方(盖章)：_ 乙方(盖章)：_ 代表(签字)：_ 代表(签字)：_ _年_月_日 _年_月_日 解除购房合同4 反诉原告：_李_，女，汉族，19_年_月_日诞生，住宅为上海市_区_路_弄_号_室。 反诉原告：_陈_，男，汉族，19_年_月_日诞生，住宅为上海市_区_路_弄_号_室。 反诉原告：_皇_，女，汉族，19_年_月_日诞生，住宅为上海市_区_路_弄_号_室。 反诉被告：_梅_，女，汉族，19_年_月_日诞生，住宅为_省_县_镇_村。 反诉被告：_陈_，男，汉族，19_年_月_日诞生，住宅为_省_县_镇_村。 反诉被告：_陈_，女，汉族，19_年_月_日诞生，住宅为_省_县_镇_村。 反诉原告就（_）_民三（民）初字第_号一案，对反诉被告提出反诉。 反诉请求：_ 1、判令反诉原告、反诉被告之间签订的上海市房地产买卖合同（合同编号：_）于_年_月_日解除； 2、判令反诉被告支付反诉原告违约金人民币_万元； 3、本案诉讼费由反诉被告担当。 事实和理由：_ _年_月_日，陈_（甲方即反诉原告李_的母亲、反诉原告陈_及皇_的女儿）、反诉被告（乙方）在上海智恒房产居间下签署了上海市房地产买卖合同（合同编号：_），商定乙方以人民币_万元价格购买甲方名下位于上海市_区_路_弄_号_室房屋。该买卖合同附件三付款协议商定，乙方于签订房地产买卖合同当日支付首期购房款人民币_万元（含定金人民币5万元）；其次期购房款乙方以申请银行贷款人民币_万元整形式支付，同时商定如贷款不足部分则用现金补足，并在过户当天以现金或转账方式支付。以及商定乙方贷款审核通过须在本合同商定的.过户期限内办理完毕。此后，反诉原告李_代为收取房款人民币_万元。 该买卖合同第六条规定在_年_月_日之前，双方共同向房地产交易中心办理转让过户手续。该买卖合同第九条第三项商定买方的违约责任即乙方未按本合同付款协议商定期限付款逾期超过10日后乙方仍未付款的，甲方有权单方解除合同，并追究乙方总房价_%的违约金；若乙方未在商定的期限内办理该房屋过户手续，如逾期超过20日，则甲方有权单方解除合同。 陈_为改善居住房屋条件，在同一中介居间介绍下反诉原告李_、案外人张_双方订立上海市房地产买卖合同（合同编号：_）（见证据一），商定以人民币8_万元价格购买张_名下房屋。该买卖合同付款协议商定反诉原告李_应于_年_月_日前支付人民币_元整，并办理过户手续。在_年_月_日后，反诉原告李奕始终通过智恒房产催告反诉被告办理过户及付款手续，但反诉被告始终未通过银行贷款审核，反诉原告曾通知反诉被告_月_日为最终付款期限，否则反诉原告将解除买卖合同。此后，反诉原告因支付张为平_万元房款无力担当陈根宝医疗费，直至_年_月_日，在中介建议下反诉被告支付了人民币_万元，但反诉被告仍未无力全额支付其次期购房款。_年_月_日，陈_因病医治无效死亡（见证据二）。_年_月_日及_日，反诉原告李_收到张为平解除合同通知（见证据三）。_月_日，反诉原告李_约反诉被告在上海智恒房产平利店见面，将该解除合同通知交于反诉被告通知其解除双方之间的房屋买卖合同，但反诉被告提出情愿做房价补偿又反悔。_年_月_日，反诉原告李_被解约（见证据四），担当中介费人民币_万元。此后，案外人张_签署房屋买卖协议书（见证据五），另行出售该房的价格为到手价人民币_元。该房屋的另二位继承人得知后，亦不同意连续履行该买卖合同，欲继承该房屋并连续居住该处房屋。因此_年_月_日，反诉原告托付律师发函通知（见证据六）反诉被告解除双方签订的上海市房地产买卖合同（合同编号：_），挂号信回执显示，反诉被告于_年_月_日签收该解除函。 基于上述事实，本律师认为，反诉原、被告之间订立的上海市房地产买卖合同真实、合法、有效。依据该买卖合同第六条、第九条及付款协议和补充条款的商定，反诉被告最迟应于_年_月_日前完成贷款审批手续，若贷款不足或未成功，应以现金方式于该日前补足。而反诉被告自称_年_月_日才完成贷款审批手续，系严峻逾期违约，已经符合该买卖合同第九条第三款的商定行使了合同商定单方解除权，反诉原告解除合同可以同时主见房价款20%的违约金。特此，恳请贵院依法判如所请。 此致 解除购房合同5 甲方：xxx有限责任公司 （以下简称甲方） 乙方：xxx有限公司 （以下简称乙方） 依据实际状况，在公正协商，自愿互谅的基础上，本于诚信，甲乙双方达成如下协议： 第一条 甲乙双方同意解除 20xx年xx月xx日签订的合同及其它相关协议。自协议解除之日起，甲乙双方彼此之间的权利、义务关系自行毁灭。甲乙双方相互不再以任何形式追求对方的违约责任。 其次条 甲乙双方同意对于合同订立、执行过程中各自的任何形式的损失自行负担责任。 第三条 鉴于合同未能履行是由于客观经济形势造成，在甲乙双方互不追求对方违约责任的同时，乙方前期工作中所涉及到的已到位甲方现场的全部物料全部无偿归甲方使用。 第四条 在签订此协议时，乙方已结清5月前全部相关人员工资。甲方如需连续聘用相关人员，乙方无异议并无权干涉。相关人员工资自5月起由甲方负责，与乙方无关。 第五条 甲乙双方都保留通过诉讼解决本合同争议的权利，在本协议生效后，假如任何一方不履行本协议商定的义务，另一方有权寻求通过诉讼解决争议。在诉讼过程中，本协议将不利于违约方的解释。 第六条 未尽事宜双方协商解决。 第七条 本协议自双方签章之日起生效，协议一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。 第八条 双方确认：本协议是双方共同协商的结果，其内容是双方真实意思表示，合法有效，双方共同遵守。 甲方（签章）： 乙方（签章）： 日期：20xx年xx月xx日 日期：20xx年xx月xx日 解除购房合同6 出卖人(下称甲方)：_ 法定代表人：_ 联系地址：_ 联系电话：_ 买受人(下称乙方)：_ 身份证号码：_ 联系地址：_ 联系电话：_ 甲乙双方于_年_月_日签订_(合同登记号：_，下称“购房合同”)及相关文件，乙方购买甲方_号商品房(以下简称为该商铺)，现经双方本着自愿、公正、互利的原则协商全都，就解除该购房合同事宜达成协议如下： 一、甲、乙双方自愿解除上述购房合同。自本协议生效之日起，双方之间就该购房合同的争议全部解决。 二、乙方应于本协议生效后_个工作日内持上述购房合同及其补充协议、收款收据原件等相关资料，向甲方办理退房手续。 三、甲方应于乙方办理完毕退房手续后_日内退还乙方全部购房款人民币。 _元整(小写_元)并无须支付利息。 四、甲乙双方自愿协商解除购房合同，双方就上述购房合同的签订以及已履行和未履行的权利义务，均无任何异议，互不追究违约责任或要求赔偿损失。 五、乙方应协作甲方办理购房合同注销登记手续，若乙方不能按时提交相关资料或提交资料不合格或拒绝协作办理的，甲方有权暂缓退还乙方全部款项。 六、本协议自双方签署之日起生效。本协议一式_份，甲方执_份，乙方执_份，政府相关部门留存_份，均具同等法律效力。 甲方：_ 乙方：_ 法定代表人：_ _年_月_日 解除购房合同7 合同编号：135857 甲方：XX市天泽实业有限公司(售房者) 乙方：(购房者) 20xx年xx月xx日，甲方与乙方签订商品房买卖合同(合同编号：xxx，下称购房合同)。因甲方未能在商定期限内交房，本着实事求是、互谅互让的"原则，甲乙双方于20xx年xx月xx日对购房合同的履行状况进行了沟通和评估，并对解除购房合同事项进行友好协商，达成如下全都看法： 1、经双方协商同意，购房合同于20xx年xx月xx日予以解除。 2、甲方退回乙方已付房款人民币贰拾万玖仟玖佰叁拾叁元整，该款项必需于20xx年xx月xx日前全部退清。 3、乙方协作甲方到房产管理部门办理注销抵押登记备案事宜，该项所产生费用由甲方负担。 4、自本协议生效之日起，甲方或乙方均不得依据购房合同提出任何形式的违约或赔偿请求。 本协议由双方签字生效。协议书一式二份，由双方各收执一份。 甲方： 法定代表人：(签字) 乙方： 法定代表人：(签字) 年月日 解除购房合同8 虽然购房合同的内容是由当事人协商确定的，但是对于解除购房合同的情形，却是由法律直接规定的。假如消逝了解除购房合同的状况，那么就能够解除合同。此时有相应的解除程序需要履行，究竟解除购房合同的程序有哪些？请阅读下文了解。 由于有三方当事人，而且有两个合同，由于在空间操作上无法同步进行，就会消逝时间上的先后挨次问题;从实际行为上，我们可以设计出多种可能的"选择方案，目前较为普遍的有以下几种： 1、消费者先与开发商解除买卖合同，然后取回首付款，再与银行解除借款合同，然后由开发商归还银行借款。 2、消费者先与开发商解除买卖合同，然后再与银行解除借款合同，然后取回首付款，最终由开发商归还银行借款。 3、消费者先与开发商解除买卖合同，然后由开发商归还银行借款，再与银行解除借款合同，最终取得首付款。 为了使消费者最大限地免除风险，在开发商不会破产的前提下，我们认为在实际操作时可以通过以下程序进行： (一) 消费者首先与开发商签订一个补充协议，这是一个附条件的关于解除买卖合同的补充协议。 (二)消费者再与银行签订一个补充协议，也是一个附条件的解除借款合同的补充协议。 (三)开发商归还银行借款，消费者与银行签订的协议中确定的条件消逝，消费者与银行的借款合同解除。 (四) 开发商归还消费者的首付款，并关心办理消费者退房的各种相关手续。以上就是关于解除购房合同的状况和程序问题，假如开发商存在上面提到的违约行为，购房者是可以要求解除购房合同的，但是退房并不是一个简洁的问题，也不是只要开发商违约就能退房的，建议购房者在消逝开发商违约时准时联系律师处理，以便更好地维护自己的权益。 对于解除购房合同的程序，法律方面并没有做出明确的规定。现在大家看到的解除程序都是小编依据实际阅历总结出来的，为了爱惜双方利益。以上内容仅供各位学习参考，假照实践中遇到了类似纠纷的话，不妨向网站的在线律师询问一下，看看该如何解决才好。 解除购房合同9 我们在购买房子的时候都是需要签订一份购房合同的，合同对于购房者和房屋开发商都是由约束作用的，并且是不能任凭解除的，假如违约是需要赔偿的，下面大家就跟小编一起来看看可解除购房合同的状况有哪些吧。 1、购房合同无效。假如开发商的销售行为违反了法律、行政法规的强制性规定,如没有取得预售许可证就销售房屋,则购房合同无效,购房人无权退房。 2、购房合同被依法撤销。对于购房人因重大误会,或者显失公正而订立的合同,或者开发商存在欺诈、胁迫、乘人之危等手段使购房人在违反真实意思的状况下订立的合同,购房人有权请求法院或仲裁机构予以变更或者撤销,但购房人需要举证证明。 3、套型与设计图纸不全都。购房人所购房屋的套型如与设计图纸不全都或者相关尺寸超出商定的误差范围的,购房人有权退房。 4、面积误差。凡实际测量的与合同商定的建筑面积或套内建筑面积误差比确定值超出3%,购房人有权退房。 5、规划设计变更。开发商擅自变更规划设计,或者经规划部门批准的规划变更、设计单位同意的设计变更导致商品房的结构型式、户型、空间尺寸、朝向变化,以及消逝合同当事人商定的其他影响商品房质量或者使用功能情形的,开发商未能在变更确立之日起10日内书面通知购房人的,购房人有权退房。 6、房屋主体结构质量不合格,主体结构指的是承重墙、梁、柱等,经工程质量检测机构核验,确属主体结构不合格的,购房人有权退房。但一般的门窗、墙壁等方面存在的质量问题,除非双方有明确商定,否则,购房人无权据此退房。除了上述法定退房状况外,购房人还可以通过在购房合同,或其附件,或补充协议等书面形式中商定可以退房的其他状况。 解除购房合同10 购房合同解除银行贷款怎么办? 由于我国的房价是比较昂扬的所以很多人在买房子的时候是通过贷款的方式进行购买的，在大家签订购房合同的时候贷款也是同时生效的，那么购房合同解除银行贷款怎么办呢？请阅读下面的文章进行详细了解吧。 你发觉开发商将房屋又出卖给第三人时，你有权解除商品房买卖合同。 商品房买卖合同一旦解除，必定会打破原本和谐的房屋按揭关系。由于你的借款目的是为了购买房屋的需要，且你作为抵押人的前提必需是你对抵押房屋享有合法全部权。所以，商品房买卖合同解除后，将导致借贷关系的合同目的不能实现，抵押权的法律基础也将丢失。 为了解决商品房买卖合同与贷款合同两个独立合同之间的关系，最高人民法院关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释其次十四条规定：“因商品房买卖合同被确认无效或者被撤销、解除，致使商品房担保贷款合同的目的无法实现，当事人请求解除商品房担保贷款合同的，应予支持”。可见，法律支持在商品房买卖合同解除后，当事人可以解除商品房担保贷款合同。 一、购房合同解除后贷款合同怎么办 一些消费者在通过按揭贷款购买商品房之后，有时会产生如此困惑：按揭贷款购房是否可以退房?回答是：按揭贷款所购房屋是可以退的，也就是按揭贷款的购房合同是可以解除的"。 合同法第94条规定：有下列状况之一的，当事人可以解除合同： (一)因不行抗力致使不能实现合同目的; (二)在履行期限届满之前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务的; (三)当事人一方拖延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行; (四)当事人拖延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同的; (五)法律规定的其他情形。 可以看出，只要开发商消逝了上述情形，如交房严峻逾期或质量低劣等，符合法律或购房合同中规定的解约条件，购房者就可以依法解除购房合同。 需要提示大家的是，买房与银行之间的借贷关系是独立于房屋买卖关系之外的，所以，解除购房的合同并不同时解除贷款合同。 一般在买卖房产时，由于当时买房时是按揭贷款买房，因此在卖房时，不得不涉及按揭贷款的处理，而这一问题往往牵涉很多的法律问题。下面，就为你仔细讲解一下购房合同解除贷款怎么处理的具体分析。 二、解除购房合同后按揭贷款怎么还 如上所述，购房合同解除以后，购房者还是必需要偿还贷款的。 那么，解除购房合同以后，按揭贷款应当怎么偿还? 由于购房合同被解除，开发商从买家处取得的全部购房款项均应返还买家。然后，买家应依据贷款通则第32条第5款：借款人提前归还贷款，应当与贷款人协商的规定，与银行协商将剩余贷款本息(部分本金、利息此前已按月归还)提前还给银行。 实际上，这种还款方法是一种理论上的做法，实践中很难这样操作，由于买家所购房屋已经向银行做抵押。假如买家拿到这笔钱后不还银行，银行只能行使抵押权，拍卖或变卖已设定抵押的买家所购房屋。 但此时房屋已不归买家全部，处分该房屋就损害了开发商的利益，开发商绝不会吃亏。 那么，实践中，解除购房合同后按揭贷款怎么还呢?实际上，只能由开发商将应退购房款分为两部分，其中属于买家首付款的部分直接退还给买家。 属于买家向银行借款的部分直接交还给银行，并视为买家已向银行提前还款。银行依据中国人民银行个人住房贷款管理方法第30条之规定：“抵押人或出质人按合同规定偿还全部贷款后，抵押物或质物返还抵押人或出质人，借款合同终止”，从而接收还款，终止借款合同。 我国担保法第52条之规定：“抵押权与其担保的债权同时存在，债权毁灭的，抵押权也毁灭”，贷款合同终止后，抵押权即告毁灭，当事人应办理相关解除抵押登记手续。 解除购房合同11 甲方：上海景荣臵业有限公司 乙方：叶小姐 吴小姐 甲乙双方于20xx年9月13日在国权北路1088弄51号201室签订了关于国权北路1088弄泰宝华庭58号101室房屋的商品房预售合同(以下简称：原合同)。双方经友好协商，就原合同解约事宜达成全都如下： 第一条 甲乙双方均同意按本协议商定的时间节点与解约方式处理国权北路1088弄51号201室商品房预售合同的退房、退款等事宜。 其次条 付款内容、方式： 1、双方商定，甲方应当向乙方退还首付房款及同期银行存款利息补偿款共计： 1,417,568.00+9,426.00=1,426,994.00元(大写人民币壹佰肆拾贰万陆千玖佰玖拾肆元整)，结算截止日期20xx年12月27日乙方收房签收日期为准; 2、原合同所涉乙方应退贷款银行房屋贷款剩余款项由甲方直接返还贷款银行，以贷款银行开具的还款单据为准，同时并将贷款银行收据转交给乙方，作为乙方与银行解除借款合同的依据; 3、乙方购房签订房贷合同之日起至甲方交房之日(20xx年12月27日)止还贷的本金及贷款利息部分由甲方担当，交房之日至本协议签订之日的贷款本金由甲方担当，贷款利息由乙方担当。 4、乙方同意甲方在办理完毕原合同全部注销手续(办理手续包括但不限于签署递交房产交易中心的解约协议、房贷抵押注销、返还甲方开具的付款票据合同等注销相关手续)后3日内，再将上述商定应付乙方的款项退还乙方; 5、除上述商定甲方承诺的费用外，其他因解约而产生的相关费用由乙方自行担当。结算金额具体数额以乙方供应的贷款银行已还贷单据为准，甲方支付全部应退款项之前乙方必需先行供应合法有效的贷款银行还贷单据以及相关购房发票等; 第三条 甲方向贷款银行拨付相关款项后，乙方必需在3日内办理完毕贷款银行房屋贷款合同的解约手续，否则视为违约。 第四条 原合同所涉房屋贷款合同解除后，乙方必需在3个工作日将原合同所涉房产贷款抵押注销，否则视为违约。 第五条 抵押注销解除后7个工作日内，乙方必需伴随甲方共同至上海市杨浦区房地产交易中心办理完毕原合同所涉房产过户等，逾期按违约处理。 第六条 本协议违约金为20万。乙方逾期履行第三、四、五条义务的，每超期一天甲方可按全部应退款金额1%/天收取滞纳金，滞纳金甲方可直接从应退款项中扣除。 第七条 本协议自签订之日起生效，本协议签订之日起乙方应当将原合同所涉房屋交付给甲方。 第八条 本协议生效后，乙方不再对原合同所涉房屋及相关建筑享有任何权利，甲方有权另行处臵原合同所涉房产。 第八条 本协议一式六份，甲乙双方各执三份。 甲方(盖章)： 乙方一(签字)： 甲方代表人(签字)： 身份证号码： 日期： 日期： 解除购房合同12 理由1、不行抗力 因不行抗力致使不能实现购房合同目的的，买房人有权解除合同。 理由2、卖方明示违约 在履行期限届满前，房屋卖方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务的，即卖方明确表示将不交付房屋的，买房人有权解除合同。 理由3、先卖后抵押的 商品房买卖合同订立后，卖方未告知买方又将该房屋抵押给第三人导致买方购房合同目的不能实现的，买房人有权解除合同。 理由4、一房二卖的 商品房买卖合同订立后，卖方又将该房屋出卖给第三人导致买方购房合同目的不能实现的，买房人有权解除合同。 理由5、隐瞒无证售房事实的 卖房人有意隐瞒没有取得商品房预售许可证明的事实或者供应虚假的预售许可证明的.，买房人有权解除合同。 理由6、隐瞒房屋抵押的事实 卖方有意隐瞒所售房屋已经抵押的事实的，买房人有权解除合同。 理由7、隐瞒房屋已出卖或为拆迁安置房屋的事实 卖方有意隐瞒所售房屋已出卖给第三人或者为拆迁补偿安置房屋的事实的，买房人有权解除合同。 理由8、房屋主体结构不合格 因房屋主体质量不合格不能交付使用或者交付使用后，房屋主体质量经检验确属不合格，买房人有权解除合同。 理由9、房屋存在严峻质量问题 因房屋质量问题严峻影响正常居住的，买房人有权解除合同。 理由10、面积误差比超过3% 卖方交付使用的房屋套内建筑面积或者建筑面积与商品房买卖合同商定面积不符，合同汉有商定处理方式或商定的处理方式不明确的，若面积误差比确定值超出3%的，买受人有权解除合同，请求返还购房款及利息。 理由11、过分拖延交付房屋的 卖方拖延交付房屋，经催告后在三个月的合理期限内仍未履行的，买房人有权解除合同。 理由12、过分拖延产权过户 商品房买卖合同商定或者城市房地产开发经营管理条例第三十三条规定的办理房屋全部权登记的期限(商品房买卖合同的标的物为尚未建成房屋的，自房屋交付之日起90日;商品房买卖合同的标的物为已竣工房屋的，自合同订立之日起90日)届满后超过一年，由于卖方的缘由，导致买房人无法办理房屋全部权登记的，买房人有权解除购房合同。 解除购房合同13 一、何时购房人能解除房屋买卖合同 依据高法的司法解释规定，在开发商存在如下行为时，购房人依法可以解除合同并可以要求赔偿损失： (1)商品房买卖合同订立后，出卖人未告知买受人又将该房屋抵押给第三人 (2)商品房买卖合同订立后，出卖人又将该房屋出卖给第三人 (3)有意隐瞒没有取得商品房预售许可证明的事实或者供应虚假商品房预售许可证明 (4)有意隐瞒所售房屋已经抵押的事实 (5)有意隐瞒所售房屋已经出卖给第三人或者为拆迁补偿安置房屋的事实 (6)房屋主体结构不合格或存在严峻质量问题的 (7)面积误差比确定值超过3%的 (8)由于开发商的缘由，逾期办理产权证超过一年的。购房人亦可请求解除合同。尽管目前尚无司法解释对上述解约权行使的合理期限作出规定，但是依据合同法第九十五条的规定，上述解约权均存在除斥期间，该除斥期间更多的取决于法院的自由裁量。 (9)对于房地产商违约，购房人的索赔权同样首先要由购房人提出，假如房地产商对购房人的索赔存有疑义、不愿赔偿，购房人需要通过法律途径解决的则存在诉讼时效问题，民法通则第一百三十五条规定：“向人民法院请求爱惜民事权利的诉讼时效期间为二年，法律另有规定的除外。” 二、解除商品房买卖合同房价损失如何计算 我国合同法和最高人民法院关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用若干问题的解释第8条第9条规定，因出卖人的.过错导致商品房买卖合同被解除的，买受人可以请求返还已付购房款及利息，赔偿损失，并可以请求出卖人担当不超过已付购房款一倍的赔偿责任。 因此，从立法上看，我国已经确认了商品房买卖合同的解除与损害赔偿请求权能并行而非相悖的制度。但，具体到司法实践中，大部分法院都只支持部分损失，很少有全部损失都支持的。 确定房屋的差价损失，一般在法院都是首先主持调解，调解不成申请鉴定依据鉴定价格判决。 购房人如对房地产商交房存有疑义的，确定要书面提出，并留意保全证据，假如和房地产商不能通过协商解决又想通过法律程序解决的，要留意千万别错过法院可以接受的诉讼时间。这样才可以拿到我们应当有的赔偿，在必要时，还可以聘请专业律师关心维权。 解除购房合同14 甲方（出租人）： 乙方（承租人）： 鉴于：甲乙双方于20xx年xx月xx日签订门市租赁合同（以下简称“租赁合同”）及房地产租赁补充协议（以下简称“补充协议”），甲方将坐落于xx市xx区xx街（路） 号 层门市/住宅租给乙方。上述租赁合同及补充协议商定的"租赁期为20xx年xx月xx日起至20xx年xx月xx日止。 乙方因xx于20xx年xx月xx日向甲方提出提前终止租赁合同及补充协议的要求。 现甲、乙双方经过公正协商，全都同意订立如下条款，以解除租赁合同及补充协议： 一、现因乙方方面的缘由导致租赁合同及补充协议无法连续履行，需提前终止。并付给甲方违约金_元人民币（小写：_）。 二、返还剩余房款及押金方式： 核算清乙方全部应缴费用，包括：租金、管理费、物业费、水电费、燃气费、房屋在乙方租赁期间应缴纳的税费等后，甲方于 年 月 日前返还乙方扣除违约金以外的剩余房屋租金和押金_元人民币（小写：_）。 三、乙方必需在 年 月 日前搬离该租赁房屋。 四、本协议效力 本补充协议一式两份，甲乙双方各执一份，自双方代表签名盖章后生效。 甲方（出租人）： 乙方（承租人）： 法定（授权）代表： 法定（授权）代表： 签署日期： 签署日期： 解除购房合同15 甲方：_(售房者) 乙方：_(购房者) _年_月_日，甲方与乙方签订_合同(合同编号：_，下称购房合同)。因甲方未能在商定期限内交房，本着实事求是、互谅互让的.原则，甲乙双方于_年_