项目施工合同汇编15篇.docx
项目施工合同汇编15篇项目施工合同1 发包方:(甲方) 承包方:(乙方) 甲乙双方就丽景金城二期建筑工程总承包事宜,在公正协商全都的基础上,依据中华人民共和国合同法及有关法律法规的规定,结合工程实际状况,订立如下协议以便共同遵守。 一、工程概况 1、工程名称: 2、工程地点: 3、施工工程的土建、给排水、供暖、电气等施工内容。详见施工图和预算编制说明书。 4、工程面积:约 二、承包方式: 工程总承包。 三、工程质量: 合格。乙方要严格依据国家颁发的施工验收规范及工程设计图纸要求进行施工,工程质量应达到国家专业的质量检验评定标准的条件,竣工后由质量监督部门评定等级。单项工程、隐蔽工程的验收应由甲方会同建设单位、工程监理、质检站和乙方共同验收评定质量等级。 四、工程承包总价 本工程承包总价确定为元(大写整)。承包范围(见工程内容)内综合单价一次性包死(附合同价款预算,本预算缺项、漏项、多项的,决算时相应增减)钢筋、混凝土价格变动超过预算价±5%,可进行相应调整(价格必需由甲、乙、监理三方签证)。 五、工程款拨付方式 1、施工至±0.00后拨付至已完工程量价款的75%(可单工程计算)。 2、进度付款每七层封顶后付至已完工程量价款的75%。 3、主体封顶后拨付至已完工程量价款的75%(不足五层单体工程,按此执行)。 4、进度付款每个月25日以前,乙方实际进度报表经由监理签字确认,并经甲方项目经理审核后,报房产预算部审定,拨付该月已完成工程量价款的75%。 5、竣工验收合格后拨付工程款至工程总价的85%。 6、竣工验收合格结算后10日内付至工程总决算价的95%,剩余5%作为工程保修金,保修金支付自竣工验收合格之日起一年后无托付保修的,28日内拨至保修金的80%,剩余的20%,在五年后的28日内付清。 六、甲方权利和义务 1、派驻现场代表依据本合同商定代表甲方行使各项职责; 2、施工前现场具备开工条件,即“三通一平”,包括水通、电通、路通、场地平整。 3、将施工所需的生活用水(不含施工用水)、电接至施工场地围墙以内并挂表; 4、为乙方供应全套施工图纸六套; 5、依据工程需要,甲方有权供应建筑材料及制品,甲方供应材料的费用从预算中扣除,但不付给乙方材料保管费等其他费用。 6、甲方暂定价部分需经甲方认可后方可购买或施工;暂定部分的材料价格需经甲方、乙方、监理三方签证,以备决算时作为调整依据。 7、对乙方违反甲方现场管理制度的行为甲方有权进行管理、经济惩处; 七、乙方权利和义务: 1、派驻现场代表依据合同商定代表乙方行使各项职责; 2、供应满足甲方、监理管理人员正常办公和管理需要的办公室及宿舍(依据现场状况,如甲方供应,须扣除乙方相应费用); 3、每月按甲方水电表数准时、足额缴纳水电费,电费单价计算时综合考虑用电损耗; 4、需乙方办理的有关施工场地交通、环卫管理、安检及施工噪音管理手续均由乙方办理并担当费用; 5、严格遵守甲方现场的管理制度及监理指令; 6、因乙方缘由,本工程如有政府相关部门及建筑监管部门的书面停工通知,因此消逝的施工困难、拖延工期及因停工所造成的全部损失及责任由乙方负责; 7、乙方要做到规范、文明施工并担当与现场环境有关的环境卫生、生活污水粪便排放建筑垃圾外运等费用;如乙方未按甲方要求准时清理施工现场施工材料及建筑垃圾影响下步施工工序的,甲方有权支配其他队伍清理,发生的相应费用在乙方进度款中双倍扣除。 8、因乙方缘由造成质量事故、平安事故,人员生命财产损害和经济损失,由乙方担当全部责任,并赔偿甲方因此受到的经济损失; 9、施工场地四周地下管线和邻近建筑物若因乙方缘由发生损坏,由乙方担当由此发生的全部费用; 10、乙方要严格履行合同,有效完成施工任务,保证施工质量、平安及进度,有效协作甲方的协调管理。否则,如因乙方缘由工期滞后影响使用,或存在质量、平安及管理违约行为,甲方有权扣除违约金,违约金可自工程款中扣除; 11、在乙方施工期间,乙方应做好甲方另行专业分包单位的协调、管理、协作工作。在施工时负责预留孔洞和预埋配件的工作,并符合质量要求(不符合质量要求的返工及整改费用由乙方担当)。在乙方施工期间,全部由甲方另行专业分包的工程,乙方应做好协作及成品爱惜工作,担当总包管理责任; 12、竣工验收一个月内向甲方供应竣工图一套; 八、质量、平安指标 1、质量指标:施工过程中,乙方要听从甲方、监理方的.管理和支配,严禁独断专行。施工中所使用的建筑材料应为各证件齐全的合格材料,杜绝不合格材料进入施工现场。工程的施工工艺要符合施工质量验收规范规定,所承建施工的工程要达到一次验收合格率100%。 2、平安指标:施工工程中乙方应做好施工人员的平安教育、抓好平安生产管理工作,进场后必需为施工人员办理职工工伤保险或意外损害保险,施工过程中要与甲方、监理单位驻现场人员亲热协作,做好施工现场的平安防护工作的实施与验收,做到文明施工,杜绝重伤、死亡事故的发生。假如在施工过程中因平安防护、文明施工等工作未做到位,扣除相应平安文明措施费用;因乙方管理不善及施工问题等造成的平安事故,其责任及费用均由乙方担当。 3、进度指标:满足总承包合同的要求。 4、其他商定:工程开工前乙方向甲方供应完整的施工组织设计并经监理审核通过,施工中各施工资料要与工程进度同步。 九、工期: 1、开竣工日期:依照国家颁布的工期定额,经双方商定,本合同工程开竣工日期如下:全部工程自年月日开工至年月日竣工。 2、在施工过程中,如遇下列状况,可顺延工期。顺延期限,应由双方准时协商,签订协议。 (1)由于人力不行抗拒的灾难,而被迫停工者; (2)因甲方或建设方变更方案或变更施工图,而不能连续施工者; (3)因甲方不能按期供图、供料、供设备或所需材料、设备不合要求,而被迫停工或不能顺当施工者。 十、竣工验收、结算与保修 1、乙方在工程竣工前5日将验收日期以书面通知甲方届时验收,竣工工程验收合格之日起3天内,乙方向甲方移交完毕。 2、竣工工程验收,甲方分包工程乙方负责收集竣工资料,以国家颁发的施工验收规范、施工图为依据,工程量不调整(变更除外)。在进行竣工验收时,乙方应在验收前10天向甲方供应以下文件: (1)增减变更文件和其他洽商记录; (2)隐蔽工程验收记录和中间交工验收记录; 3、工程竣工后,应提交竣工图,工程变更不大的由施工单位在原施工图上加以说明,提交建设单位存档。工程变更较大的,可以由建设单位自绘或托付设计单位。 4、工程竣工验收后,质量保修期自工程验收合格之日起计算,依据建设工程质量管理条例及有关规定,商定本工程质量保修期:地基基础工程、主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限;装饰装修工程为2年;电气管线、给排水管道、设备安装工程为2年;采暖工程保修两个采暖期;屋面防水、有防水要求的房间、墙面防水为5年。在保修期内,确由施工单位责任造成的屋面漏雨、管道漏水、漏气、堵塞等质量事故,乙方应负责无偿修理。 5、发生质量缺陷乙方应立刻到达现场修正,如乙方未能在规定时间内修正某项质量缺陷,发包人可自行或指派第三方修正缺陷,因此产生的费用由承包方担当,在修理保证金中扣除。 十一、工程决算价按如下确定: 1、执行河北省消耗量定额(HEBGYD-A、B 、C -20_)。 2、取费按相应的取费标准。 3、有综合单价执行综合单价,执行综合单价的不再下浮15%,无综合单价按20_年第一期造价信息材料价格执行。 4、综合用工单价执行冀建质20_195号,税金费率执行冀建质20_462号计入,机械台班执行冀建价20_47号。 5、不再执行其他有关文件及定额。 6、工程预算造价:依据以上1至6项据实计算工程预算造价。 7、变更总价=工程预算造价下浮15%(有特殊说明的不再下浮15%)。除以上所列内容外的费用由乙方自行担当。 十二、结算总价 第四项和第十一项之和为结算总价。 十三、违约责任 1、由于甲方缘由,经监理、建设方签证后方可顺延工期。 2、由于乙方缘由,使工程延期完成,则视乙方违约,乙方应向甲方支付违约金。违约金按工程承包总价×1/天×延期天数计算,违约金总数不超过工程承包总价的30%。 3、假如乙方未能按监理审核的施工组织设计中的进度方案如期完成工程,连续三个时段未按时达到中间把握工期要求的,将撤换项目部,且延期的期限达到30日的,甲方有权中止本合同项下义务的履行;整个工程延期的期限达到60日的,甲方有权解除本合同,并且有权请求乙方赐予相应的赔偿。 4、乙方在承包工程期间,假如未经甲方同意擅自停工或人员太少、不出活超过10日的,甲方有权解除本合同,并对乙方进行清场处理,由此造成的一切损失由乙方担当。 5、在承包工程期间,乙方不得拖欠工人(包括农夫工)工资。如乙方在承包工程期间拖欠工人工资,视为乙方违约,甲方有权将其拖欠的工人工资数额在应付乙方的承包工程款中扣除,直接支付给乙方工人或将扣除的款项交由有关部门用以支付乙方拖欠的工人工资。如乙方屡次拖欠工人工资或拖欠工人工资数额超过50000元,甲方有权解除本合同。 十四、争议解决方式 凡因本合同的签订、履行、解除、终止引起的或与本合同有关的任何争议,甲、乙双方可通过协商解决,如双方不愿协商或协商不成,由本合同签订地人民法院管辖,双方可向本合同签订地人民法院提起诉讼。 十五、其他条款 在合同履行过程中,双方可以依据实际状况,对合同未尽事宜协商确定。 合同签订地:衡水泰华房地产开发有限公司会议室。 十六、合同文本和效力 本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效,一式八份,甲方执伍份、乙方执叁份。附件为本合同不行分割的组成部分,与合同正文具有同等法律效力。 甲方(公章):_乙方(公章):_ 法定代表人(签字):_法定代表人(签字):_ _年_月_日_年_月_日 项目施工合同2 摘要:在工程建设中,施工合同依照我国工程的法律条文制定的,要求承包人与发包人必需共同履行技术与经济文件,其同时也是最终确定工程项目成本造价的必要依据。本文联合实际阅历,对项目施工合同管理工作中强化对工程预算的乐观作用进行分析。 关键词:项目施工;合同管理;工程结算;作用分析 在整个建设工程中,最终环节是工程结算,因此做好工程造价的结算收尾管控工作,对整个工程造价成本把握而言具有重要价值。但是从目前我国工程造价结算把握水平进行分析,比较简洁受到以往传统因素的影响,合同纠纷案件也呈现慢慢递增趋势,与新时期的合同类型不相符,甚至绝大多数的施工单位工作人员综合素养较低,不能严谨践行具体的工程要求,拖延工期,增加施工成本。 1自觉遵循法律且严格践行合同条例 在工程建设中增加对签订施工合同工作的重视程度,强化工程施工过程中的成本造价管理具有乐观意义。即便在近几年相关人员的法律意识慢慢增加,建筑市场逐步迈向规范化方向,但合同管理内容照旧不够全面、细致,在管理中也存在漏洞,对整个工程的正常有序施工造成确定阻碍。合同签订完毕标志着法律正式生效,其约束着签订合同的双方,因此合同中的每一项条款都与双方的利害关系有着重要影响。在合同签订时,若合同中的款项未能明确,尤其是相关于违约内容未进行具体明确就草率签订,则会增加合同纠纷案件发生几率。此外在实际施工环节中产生的一系列问题都应当落实到书面中,不能凭空口头承诺。合同中也应体现具体防范措施与分解风险措施的具体款项。在签订合同环节中,合同主体应严格审核合同内容的合法性与严谨性,以此种方式来降低合同纠纷案件发生的几率,为合同的履行与工程条款结算供应充分的物质保障。具体来讲:需将“通用合同条款”全文引用,不能篡改;“专用合同条款”需依据不同的条款编号与具体内容引用,并且依据工程实际状况予以修改与完善。 2划分施工合同种类,按合同款项执行 我国国内通用施工合同形式可以分成:固定价格合同、可塑价格合同以及成本加酬合同三种形式。其中,固定价格合同需由承包方对工程中存在的一切风险进行担当,并且还应对工程施工过程中一些突发因素付出代价。由此可见,这种合同条款通常报价较高,比较适用于工程量较小的工程且能精密计算、工程周期较短、技术相对简洁的建筑项目工程;可塑价格合同能够制定可调整框架,将工程中存在的风险合理均摊,这种优越性使得这类合同适用范围较大;成本加酬合同即经业主向承包商支付工程项目的实际成本,并依照预先商定内容支付劳金的合同。在这一类合同中,业主担负了工程项目的全部风险,而承包人由于不担当任何风险,所以其劳动酬劳相对而言较低,比较适用于急迫开展的工程项目、新型工程项目或是风险较大的工程项目。选择工程合同类型的最为科学且合理方法为:首先,工程承包商与业主应当对整个建设工程规模、建设周期、市场状况、难度系数、环境条件等多种因素进行综合考量,在全方位考量之后应慎重选择利于双方的合同类型,进而保证双方对合同的较高认可度以及合同的切实可行性。若确定合同类型,在工程竣工阶段的审计结算工作就应严格依据既定合同款项执行。譬如某临时工程,商定合同价款的结算方式为固定价格方式。考虑到承包商对工程缺少对工程项目前瞻猜想工作,在施工中若消逝使用材料的价格上涨问题,会使得该工程项目的运转资金困难,在工期内不能高质量完成工程建设工作。在工程竣工的结算审计阶段,承包商时常以各种编造理由增补签证,使用不当手段弥补工程建设多支出部分的材料费用。依据签订合同价款中的基本原则,在签订固定价格合同之前应对建材时常中存在的"各类风险进行调整与掌控,依法担当合同结果,因此在结算中应当严格依据合同条例办理。 3管理人员应认真对待管理工作,增加管理力度 在现代化市场经济条件状况下,建筑市场主体的权责是以建立合同方式体现的,对此工程项目中的合同管理是规范自由市场的重要手段之一。通过相关政府部门的乐观努力,在合同管理工作方面已经凸显成效。为了确保工程项目合同制度能够得到更大范围的推广,相关政府管理部门应增加整顿工作,科学规范市场挨次。在严谨把关的基础上,增加对合同履行的管理力度。若相关工程建设资金不充分,严禁办理相关手续,且不能越级组织招投标工作,不准许办理施工许可证;坚决抵制垫付资金与带资施工现象,促进建筑市场朝向健康绿色方向进展;创建合同管理制度,乐观引导建设单位与项目工程承办单位的正确思想意识,严格律己;严格限制工程竣工结算条款办理等。在工程竣工的后期阶段应准时交付给建设单位,保证工程建设单位将工程准时投入使用运行,近早发挥建设工程的各方面效益,进而促进工程价款结算,达成最终施工单位的经济效益。 4创设合同管理团队,严格要求持证上岗 乐观开展合同管理人员的培训与培育,严格要求工程施工人员培训合格后放能上岗,不合格人员坚决不能予以岗位支配,此种方式是提升工程建设项目中合同管理工作实现理想效果的最佳途径。现阶段,我国国内已经正式践行工程造价师注册制度。工程造价师作为工程建设领域的重要造价管理者,其重点工作任务为做好工程建设投资与合同管理。增加与优化合同管理工作是保证项目工程建设的必要保证,这也是做好工程结算管理的核心要素,基于此规范化、严谨化能够促进工程竣工后的结算工作顺当有效进行。由于建设工程中本身存在特殊性质,所以在工程结算中还有可能遇到其他无法猜想问题。因而工程建设单位与承包施工单位极为有必要对建设工程的施工合同予以高度重视,摆正合同在工程中的位置,提高熟识程度,在合同的签订过程中将各种因素进行全方位考量,并且将工作做到细致入微,降低一些突发性因素发生的可能性,进而有效保证建设工程在竣工阶段的造价结算工作能够依据具体施工合同中的款项高效有序进行。相关管理人员有必要做好工程项目的造价工作,将工程施工合同进行妥当保管。 5结束语 依据我国当前的工程造价结算把握工作实际状况,消逝各种频发问题,对整个工程质量与施工平安造成不利影响。对此,相关工程技术人员应当切实求是,结合实际状况,更新传统观念,强化对合同管理的重视程度,遵循相关法律法规,将合同纠纷案件几率降低,规范市场,促进建筑行业的健康进步,进而带动我国GDP总值,深化经济体制改革。 作者:马龙 单位:中铁大桥局集团第四工程有限公司 参考文献: 1陈永红建设单位项目施工合同管理中的主要问题及对策分析J黑龙江科学,20xx(11):192 2熊银政府投资项目施工合同管理对造价把握的影响J山西建筑,20xx,42(2):225226 3沈杨勇房地产项目施工合同管理和社会风险保障机制探讨D同济高校土木工程学院,20xx,23(21) 4任丽琴政府投资项目施工合同管理存在问题及对策J山西建筑,20xx,36(3):240241 项目施工合同3 甲方(托付方): 乙方(承揽方): 经甲、乙方协商全都,乙方承揽位于泰安东岳大街西段道路开口工程项目中的施工: 为确保工期、质量,双方协议如下: 一、乙方负责泰安东岳大街西段道路开口工程。 二、乙方以自己的设备完成施工。自行解决临时住房、水电等临建设施。设备、材料堆放应听从甲方支配看法。 三、乙方聘用、雇用施工人员应当符合国家法律规定。乙方以自己全部的施工队伍完成施工,不得将工程分包。乙方对自己的施工人员负有管理、指挥、处分的权利;对自己的施工人员的人身、财产平安负全部责任,甲方无权干涉。 四、承揽期限:自20_年4月25日始至20_年4月30日止。 五、承揽费用总计:人民币叁万元整(小写:30000、00元); 六、承揽费用支付方式:合同生效后,施工前一次性支付乙方全额工程款。此费用包含材料、人工、拆迁、施工等相关费用,不再产生任何费用。 七、质保期:自竣工验收后保修一年。 八、质量要求:必需全部达到甲方供应的图纸和设计文件标准。并保证一次验收合格率达到100%,优良率达到95%。 九、承揽期限内,乙方负责协调相关管线、光缆等相关单位,并确保不影响相关单位的正常运营,甲方有权监督检查乙方的施工质量。因乙方缘由造成的质量不合格,甲方有权要求乙方在规定的时间内无偿返工,达到质量验收标准。 十、工程涉及相关光缆线路以及热力、通信、自来水、高压线等各种管线、光缆等工程施工,应严格执行泰安市的相关文件规定,因乙方施工造成管线光缆无法正常使用的,由乙方负责协调有关单位并负责赔偿相关损失。 十一、乙方必需坚持文明施工,乙方做好施工现场环境保、劳动爱惜和平安生产。 十二、乙方对已完工的项目和安装的设备,在验收交接前应负责保管,保证其完好状态。 十三、合同价款调整:本合同签订后任何一方不得擅自转变合同价款,但有下列状况之一的可作调整: 1、自然灾难造成的不行抗力损失。 2、经双方认可的.承揽项目数量增减的。 十四、违约责任 1、乙方违反承揽期限,每拖延一日,按合同总价款的担当甲方的经济损失。 2、项目质量达不到验收标准,经返工后仍达不到的,乙方应担当因此给甲方造成的经济损失,并无权要求甲方支付工程款。 3、甲方未按合同商定履行义务,给乙方造成经济损失的,应予赔偿。 十五、验收:乙方完成承揽工作后,由乙方负责相关政府单位进行验收,并确保工程验收合格。因施工不合格造成的损失由乙方自行担当。 十六、平安:乙方在完成承揽项目过程中,对于因自己的行为造成的己方或他方人员的人身及、财产损害,乙方担当全部善后责任和经济损失。 十七、对于不行抗力给对方造成的危害后果,双方互不担当责任。损害由各方自行担当。 十八、争议解决方法:协商。协商不成,由甲方所在地法院裁决。十九、合同生效与终止:本合同自甲、乙双方盖章之日起生效,施工完毕后,经相关单位验收合格即告终止。 二十、补充协议:本合同未尽事宜,双方签定书面补充协议,补充协议与本合同具有同等的法律效力。 二十一、本合同正本、副本各两份,甲乙双方各执正本一份,副本六份。 甲方:(盖章)乙方:(盖章) 经办人:_(签字)经办人:_(签字) _年_月_日_年_月_日 项目施工合同4 发包人(全称): 承包人(全称): 依据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及有关法律规定,遵循公正、自愿、公正和恳切信用的原则,双方就 田园清水湾小区1、2号楼工程施工及有关事项协商全都,共同达成如下协议: 一、工程概况 1.工程名称:-小区 。 2.工程地点:长治市-。 3.工程立项批准文号: 。 4.资金来源: 自筹 。 5.工程内容: 商住楼建安工程 。 群体工程应附承包人承揽工程项目一览表(附件1)。 6.工程承包范围: 商住楼图纸内土建、安装工程 。此合同不包括甲方分包项目 。 二、合同工期 方案开工日期: 年 月 日。 方案竣工日期: 年 月 日。 工期总日历天数: 天。工期总日历天数与依据前述方案开竣工日期计算的工期天数不全都的",以工期总日历天数为准。 三、质量标准 工程质量符合 合格 标准。 四、签约合同价与合同价格形式 1.签约合同价为: 人民币(大写) (¥ 元); 2.合同价格形式: 依据通用条款1.1.5.2和专用条款、补充条款的商定确定。 五、项目经理 承包人项目经理: 。 六、合同文件构成 本协议书与下列文件一起构成合同文件: (1)中标通知书(假如有); (2)投标函及其附录(假如有); (3)专用合同条款及其附件; (4)通用合同条款; (5)技术标准和要求; (6)图纸; (7)已标价工程量清单或预算书; (8)其他合同文件。 在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。 上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改,属于同一类内容的文件,应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。 七、承诺 1.发包人承诺依据法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并依据合同商定的期限和方式支付合同价款。 2.承包人承诺依据法律规定及合同商定组织完成工程施工,确保工程质量和平安,不进行转包及违法分包,并在缺陷责任期及保修期内担当相应的工程修理责任。 3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的,双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。 八、词语含义 本协议书中词语含义与其次部分通用合同条款中赐予的含义相同。 九、签订时间 本合同于XX年 月 日签订。 十、签订地点 本合同在发包人项目所在地办公室签订。 十一、补充协议 合同未尽事宜,合同当事人另行签订补充协议,补充协议是合同的组成部分。 十二、合同生效 本合同自长治市建设工程招标投标管理办公室备案后生效。 十三、合同份数 本合同一式 6份,均具有同等法律效力,发包人执 4份,承包人执2份。 发包人: (公章) 承包人: (公章) 法定代表人: 法定代表人: 项目施工合同5 工程名称: 一、抹灰 1.进入现场,必需戴好平安帽,扣好帽带,并正确使用个人劳动防护用具。 2.凡不符合高处作业的人员,一律禁止高处作业。并严禁酒后高处作业。 3.严格正确使用劳动爱惜用品。遵守高处作业规定,工具必需入袋,物件严禁高处抛掷。 4.悬空作业处应有牢靠的立足处,并必需视具体状况,配置防护网、栏杆或其他平安设施。 5.悬空作业所用的索具、脚手板、吊篮、吊笼、平台等设备,均需经过技术鉴定或验证方可使用。 6.多种施工机械和电源电器必需由持证人员操作,无证人员不得开机和接电,防止伤人。 7.在外脚手架下穿行要戴好平安帽,在高空危险处操作要系好平安带。 8.对脚手板不结实之处和跷头板等应准时处理,要铺有足够的宽度,以保证手推车运灰浆时的.平安。 9.脚手架上的材料、工具应分散堆放,不得超载。脚手板上不允许许多人集中在一起操作, 一块脚手板上不得超过两人集中操作。禁止与其他工种垂直交叉作业。 10.砂浆机应有专人操作修理、保养,电器设备应绝缘良好并接地。 二、外墙面砖: 1.进入现场,必需戴好平安帽,扣好帽带,并正确使用个人劳动防护用具。 2.凡不符合高处作业的人员,一律禁止高处作业。并严禁酒后高处作业。 3.严格正确使用劳动爱惜用品。遵守高处作业规定,工具必需入袋,物件严禁高处抛掷。 4.悬空作业处应有牢靠的立足处,并必需视具体状况,配置防护网、栏杆或其他平安设施。 违章操作后果自负 甲方签字: 乙方签字: 项目施工合同6 为保证工程顺当实施,保障项目业主的合法权益,依据国家有关法律、法规规定,结合xx装饰有限公司(以下简称甲方)企业管理制度的规定,甲方所承接的工程项目均由甲方工程部审核落实项目工程管理内部承包责任人(以下简称乙方),乙方自愿签订本施工管理内部承包责任合同,保证严格遵守并执行全部内容,担当各项责任。 一、进场前,乙方应对施工图纸及预算书进行审核,弄清全部施工环节点,做好现场技术交底记录,编制施工组织方案和工程进度表。若发觉图纸与现场状况不符或图纸标识有误而无法施工时,应事先报告给项目部,重新确定设计方案后再进行施工。如乙方不依据图纸施工或私自与业主商定转变施工内容和方法,所造成的一切损失由乙方担当。 二、乙方进场前必需保证和项目部及其它质监人员到现场检验工序施工状况,检验合格后,由项目部为乙方办理上道工序和下道工序移交手续后由乙方按规定时间组织施工人员进场施工。若发觉上道工序存在质量问题,必需等待上道工序整改完毕或确定整改方案以后再办理移交手续,并重新调整乙方某阶段的进场时间和完工时间后乙方再组织施工人员进场施工。否则影响施工质量的一切损失由乙方担当。 三、乙方用材管理责任:乙方在施工中,应提前xx天以上支配好各项材料用料方案并仔细审核材料数量和规格尺寸等,并以详细清单形式上报给项目部,如不准时上报或尺寸差错影响工期和造成材料损失的责任由乙方负责。若乙方准时上报但甲方未准时供应材料导致乙方停工待料的,甲方补偿给乙方停工期间误工补贴,标准为每人每天xx元。甲方保证材料按预定的时间准时送到工地,乙方当即进行材料验收并核对数量,无误后签字认可,如发觉材料质量问题或规格、尺寸有误时,应当即要求调换,否则导致质量问题由乙方负责。小五金、配件、辅材等小宗材料乙方必需听从甲方材料员要求有义务将材料搬运上楼到工地上。如发生材料质量问题影响到工程质量或造成甲方公司经济损失的,乙方除担当全部损失以外,甲方有权要求乙方支付违约金xxx元。 在工程项目竣工验收前,全部设备材料由乙方负责保管,因乙方保管不善造成丢失或损毁的,由乙方赔偿。 材料把握单由甲、乙双方共同制作或由甲方制作后由乙方签字认可。 四、乙方施工质量责任:本项目施工质量要求达到优良等级,在保修期内必需保证保修,施工保修期为xx,如需修理而乙方不能在规定时间内保修时,甲方有权在保修金内扣除实际发生的工资款支付给保修者。为确保工程质量达标,施工过程中乙方应严格按国家有关施工规范和公司施工管理标准手册等规定进行规范施工操作。若因违反其中任何条款导致甲方被有关部门惩处,在内部核算上由乙方担当,且甲方有权要求乙方支付xx元以上xx元以下的违约金(具体金额甲方视状况而定)。乙方担当工程保修责任并负责保修工作。乙方若离开甲方公司,甲方仍有权对乙方追偿。 乙方施工过程中若未按质量标准施工甲方有权要求乙方返工,返工期间的产生的材料费、人工费等各项损失由乙方担当,因乙方返工引起逾期完工,按本合同和公司管理制度有关规定执行。 五、乙方现场管理责任:乙方必需依据甲方公司各项文明施工标准严格现场管理,让业主满意。乙方保证每天到现场时间不少于xx小时,每日填写施工日记,负责办理各项验收及变更等手续,否则由此造成的一切责任和损失均由乙方自己担当。施工过程中全部书面材料准时交甲方工程部审核和存档。 六、乙方施工平安管理责任:乙方必需按国家有关平安生产规范的规定,落实有效措施,杜绝事故发生。如有人身平安、伤亡、消防、偷盗等事故发生,在内部核算上,乙方担当全部责任。施工中一切有用工具(含钻头、铅笔、漆刷、刀片、批刀、毛巾等)由乙方自理。 七、乙方资金目标管理责任:乙方应在此指标内合理把握使用,工程经费以此指标为最高额度,无特殊状况超标由乙方自行担当。指标内资金结余部分按公司支配政策进行支配。资金由公司财务依据资金发放有关规定和工程进度准时予以发放支付(详见附合费用支付单)。因乙方管理、施工质量或进度等缘由造成业主不支付工程款等状况发生,乙方担当全部责任,自行支付全部费用。 八、装饰工程竣工后,乙方必需将规范填写的施工日记及各种现场填写的表格等资料上交甲方公司,并协作做好与业主的结算工作。凡不交者或不真实填写者,甲方有权不予结算。 九、获得业主、监理方及甲方优良工程评定的项目或因丙方优良表现获得客户好评并使甲方承接到客户介绍新的工程业务等状况,甲方依据丙方表现赐予不同程度嘉奖。 十、乙方在按图施工正确的状况下,如甲方或业主要求整改,必需由甲方出具工程联系单给乙方,注明整改方案,因工程整改而导致工程量增加的部分,甲方赐予乙方相应的补偿,补偿标准为每个工时xx元,但增加的"工作量应由甲方负责人签字审核予以认可。 十一、不论因何种缘由导致甲、乙双方终止内部承包,乙方应协作作好项目的人、财、物、料、图纸等的交接工作。乙方不协作交接或拒绝交接,甲方有权对乙方不予结算给赔偿给甲方造成的损失。 十二、违约条款:乙方有下列行为之一的,乙方除要补偿给甲方造成的损失外,甲方有权依据乙方情节轻重予以相应惩处: 1以甲方名义在外私自承接装修工程者支付违约金xxx元。 2没有签署工程变更联系单,私自给业主增加工程分项或工程量或转变施工内容的,支付违约金xx元。 3乙方无故克扣施工人员工资,支付违约金xx元 4不经甲方公司工程部同意,擅自停工者,每天支付违约金xx元; 5工程施工过程中施工质量不符合要求,并拒绝执行质检人员整改看法或整改通知单内容的,支付违约金xxx元; 6拒绝执行工程部质检人员对施工过程中提出的各项及总体验收质检看法的,支付违约金xx元; 7乙方收取业主好处或擅自接受业主宴请吃饭等状况的,支付违约金xx元。 十三、乙方已仔细阅读本承包责任合同及合同附件(开工通知书、综合人工费用计算方法、费用支付方法、施工管理标准等),无任何异议并签字认可。 十四、本责任合同一式两份,甲、乙双方各执一份,签订后生效,工程保修期满后自行失效。 甲方:_装饰设计工程有限公司代表:_ 乙方:项目施工管理内部承包责任人:_ 责任人身份证号码:_ 责任人电话:_ 签订时间:_年_月_日 签订地点:_ 项目施工合同7 托付方:_(以下简称甲方)承揽方:_(以下简称乙方) 经友好协商,本着相互敬重原则,甲方托付乙方制作业务,为明确双方责任,确保完成任务,共同信守合约,经双方协商全都,特签定如下协议,以供双方共同遵守执行。 1、全部设备加工、生产、制作时需要用到的材料及工具由甲方供应,工具由乙方负责人办理借用、归还手续,丢失或者损坏由乙方依据甲方进价赔偿。 2、本劳务合同内的总承包范围。以上设备总工资人民币整(包括保险费)。 3、乙方在施工前,甲方负责供应给乙方图纸及资料,乙方弄清后方可按图施工,如图纸有误准时告知甲方更正,乙方在施工过程中无权擅自更改,如不按图施工造成的一切损失均由乙方负责;乙方同时需负责做好材料预算工作交给甲方。原材料卸车到设备装车为止,施工时现场每天打扫一次。 4、本合同内容从_年_月_日开头到_年_月_日之前完毕。乙方不得以任何理由(包含气候缘由)延误工期,若有延误,每延误一天,甲方将扣除合同总额的1%作为惩处,同时甲方有权拒付工资。 5、乙方在施工过程中必需做到节材、节电、节时,同时施工时必需留意平安,制作现场及进入车间需佩戴平安帽;同时制作施工时需要留意各方面的平安,水电、动用气割焊具、行车的使用要符合规范。乙方必需购买人身平安保险(其费用可由甲方垫付,手续乙方办理)。一旦消逝平安事故,概由乙