2023个人车位买卖合同书.docx

2023个人车位买卖合同书2023个人车位买卖合同书（精选19篇） 2023个人车位买卖合同书 篇1 甲方：乙方：甲、乙双方在同等自愿、协商一样的基础上，就_地下车位的运用权买卖事宜达成如下协议：一、位置及价格乙方向甲方购买的_地下车位的运用权，该车位编号为_，总价为_人民币，大写_万_仟_佰_拾_元(_元)。二、付款方式乙方采纳一次性付款方式，乙方于_年_月_日前一次性付清车位运用权款项。三、该车位交付日期为：_年_月_日。四、该地下车位设计为人防工程，乙方仅在和平常期享有与所购房屋具有同等年限的运用权。五、违约责任：1、乙方假如未根据约定的时间付款，自本合同约定的应付款到期之次日起至实际全额支付应付款之日止，乙方按日向甲方支付应付款万分之一的违约金。2、除不行抗力外，甲方如未按约规定的期限将该车位交付乙方运用，自本合同约定的交付之日起至实际交付之日止，甲方按日向乙方支付已付款万分之一的违约金。六、本合同一式两份，甲乙双方各持一份，自双方签字盖章后生效。甲方：乙方：甲方代理人：乙方代理人：签约日期：签约日期： 2023个人车位买卖合同书 篇2 甲方(出卖人)：_身份证号：_住址：_乙方(买受人)：_身份证号：_住址：_经甲方和乙方在同等、自愿、协商一样的基础上就买卖车库一事达成如下协议：一、甲方自愿将其名下位于_楼下的第_号车库，(实测建筑面积平方米)，出售给乙方。乙方所买上述车库仅作为贮藏室或车库运用。二、甲、乙双方共同商定车库出售价格为人民币 万元整( 元)。乙方在_年 _月_日首付 万元( 元),余款于 年 月 日结清。三、甲方在_年_月_日前将上述车库交付乙方运用。四、该车库如有可能办理产权证，甲方应帮助乙方办理产权证及过户给乙方相关手续(产权归乙方全部)，办理产权证及过户费由乙方担当，甲方不得以任何理由收回该车库产权及运用权。五、本合同经双方签字确认即生效，并对双方都具有约束力，双方均应执行。六、本合同一式二份，自双方签字后生效，甲、乙双方各执一份，具同等法律效力。七、补充条款：_甲方(出卖人)：_乙方(买受人)：_年 月 日 年 月 日 2023个人车位买卖合同书 篇3 出卖人： (以下简称甲方)买受人： (以下简称乙方)依据中华人民共和国合同法的相关规定，甲、乙双方在同等自愿、协商一样的基础上，就甲方出卖给乙方车库的相关事项协议如下：一、甲方出卖车库的位臵。甲方出卖给乙方的车库位于营山县城新民路银都小区A区地下附一层，编号为2号至15号和77号，共15个，(含所购车库进出口通道用房)，总建筑面积约_平方米。(附图红线标示内)二、车库价格甲、乙双方协商车库单价人民币_元，共计人民币_元。三、付款方式甲、乙双方签订本合同书后，乙方预付定金_元。余款乙方接收车库时一次性付清。四、相关约定1、甲方出卖给乙方的地下车库不办理产权登记，以甲、乙双方签订的本购买车库合同书和甲方出据的收款凭证为乙方购买甲方地下车库的永久有效依据，将来并不受物业持有人变更的影响。2、甲方出卖给乙方的地下车库售前产权必需是属于甲方，且产权清楚，无债务抵押。若售后发生产权、经济纠纷均由甲方按合同书违约协定负全责。3、乙方购买甲方的地下车库及为车库配套的过道物权和运用权永久归乙方全部，并与该小区地上建筑物享有同等的相关权力，今后若发生该地上建筑物附带地下车库拆迁改建，相关协商处臵，收益权利均归乙方全部。4、地下车库公用设施及通道的运用权。乙方所购甲方地下车库含银都小区A区地下车库进出口通道共用运用权。地下车库进出口通道及相关配套设施为全体地下车库购买人共有，乙方同样享有永久的通行权力，任何人不得以任何理由封闭、阻挠、变更用途和堆放杂物等影响乙方车辆通行的行为。5、为了便于乙方对所购车库的管理和利用，甲方同意乙方依据自身停车须要，在所购车库进出口安装门栏，门栏以内的物业处臵权、运用权，由乙方自行策划、管理和维护。甲方不得干预。五、车库交付条件。车库内四边墙壁和屋顶为搓沙抹平刮白，地面为豆石地面，护墙底部应做好排水沟。为乙方所购车库的进出口各安装卷帘门一扇，单独安装电表一只，通道安装照明5盏。甲方统一供应门岗和安装监控设备，消防设施等，并进行物业管理。六、车库交付时间：_年_月_日。七、违约责任。如一方违约，违约方除赔偿另一方总金额30%的违约金外，还应赔偿因违约所造成的相关经济损失。八、车库保修根据国家相关保修条例执行。物业管理费由乙方另行与物业管理公司协商。九、本合同经甲乙双方签字后即生效。十、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。均具有同等法律效力。甲方(签章)： 乙方(签章)：_年_月_日 2023个人车位买卖合同书 篇4 甲方(出卖人)_身份证号码_乙方(买受人)_身份证号码_经甲方和乙方在同等、自愿、协商一样的基础上，就买卖车位一事达成如下协议：一、甲方自愿将其名下位于_小区_楼_号车位(建筑面积_平方米)，出售给乙方。二、甲、乙双方共同商定车位出售价格为人民币_元整，乙方于本协议签订之日一次性付清全款。风险告知：许多业主都认为买了车位之后就不再产生其他费用，其实，这是一个误区。即使我们买下了车位，还须要每个月缴纳肯定的“车位管理费”。这笔费用每个小区收取不同，也许在几十至上百元不等。因此，在购买车位之前最好问清车位管理费的数额与缴纳方式，以免日后发生纠纷。三、甲方于签订协议之日，将该车位交付乙方运用。四、乙方在购得车位后，对本车位享有全部权。本协议签订之日之前所产生的一切事项，仍由甲方负责，与乙方无关;本协议签订之日后所产生的一切事项，由乙方负责，与甲方无关。但因房产证抵押贷款所引起的一切事项仍由甲方负责，与乙方无关。五、因车位没有单独办理房产证，今后乙方需办理相关产权证明需甲方帮助的，甲方应刚好告知乙方并供应相关帮助。风险告知：将车位细则写入合同。业内人士指出，为了避开不必要的纠纷，购房者最好将车位细则写进合同。购房者在签订购房预售合同的时候，假如车位和房屋是一并购进的，购房者和开发商就车位的范围、车位号、预售面积、预售价款等状况在预售合同的补充条款中约定清晰，最好配有平面图。购房者假如是先买房再买车位的，则可与开发商另行签订合同，就上述具体事项都应有详细说明，并将合同另行备案。六、甲、乙双方均应信守本协议，不得违约，若有违约，违约方向守约方赔偿一切经济损失。七、本协议一式两份，自双方签字后生效，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。甲方签字：_乙方签字：_证明人签字：_年_月_日 2023个人车位买卖合同书 篇5 甲方(车库出卖人)：电话：乙方(车库买受人)：电话：依据中华人民共和国合同法、中华人民共和国城市房地产管理法、中华人民共和国拍卖法、中华人民共和国道路交通平安法及有关法律、法规规定，甲、乙双方在同等、自愿的基础上，就买卖车库达成如下协议：一、乙方通过公开拍卖竞得小区幢号车库，属结构。二、乙方按规定付清成交款(大写： )，拍卖佣金(大写： )。三、甲方统一办理产权证，车库面积以产权部门登记为准，办理费用由乙方支付。四、甲方暂按小区物管费收费标准向乙方收取车库物管费，即每平方建筑面积 元。如遇调整物管费标准则按新标准收取。五、甲方对车库设施供应有偿维护、修理。六、乙方在运用车库时，须遵守以下规定：1、不准将车库以经营用途运用;2、不准将车库出售、租赁或以其它方式转让给小区以外的住户或单位运用;3、乙方在购得车库后，应将停放的车辆牌照、车主姓名、车库编号在物管公司做统一登记;4、禁止将车辆停放在车库以外的楼前、楼后及其他公共场地;5、严禁存放易燃易爆、有毒和腐蚀性、刺激性物品，防火、防爆、防污染，不对小区住户产生不良影响;6、在小区内应缓行，并留意行人车辆，如发生交通意外自行负责;小区内禁止鸣号，以免影响小区住户;7、严格遵守物业管理条例及物管公司对小区管理的相关规定，自觉听从管理人员的'管理乙方须与小区物管公司签订车库物业管理托付合同。对违反以上规定行为，甲方授权的物业管理公司有权制止或处理。七、本合同一式贰份，双方签字生效。未尽事宜双方协商解决。甲方：乙方：代表：日期：日期： 2023个人车位买卖合同书 篇6 出卖人与买受人经友好协商一样，本着同等互利的原则，就买受人购买的由出卖人开发的_车库，达成如下协议：一、项目建设依据：出卖人以 方式取得位于 编号为 的地块的土地运用权。为 。该地块土地面积为 ，规划用途为 ，土地运用年限自 年 月 日至 年 月 日。出卖人经批准，在上述地块上建设商品房， ，建设工程规划许可证号为 ，施工许可证号为。二、买受人所购车库基本状况：买受人购买的车库为本合同第一条规定的项目中的第 ，编号为 (详细位置附图)，属 结构，层高为 。该建筑位于地上底层。该车库建筑面积共 平方米，其中，套内建筑面积 平方米，公共部位与公用房屋分摊建筑面积 平方米。三、计价方式与价款：该车库按建筑面积计算，单价为人民币 元/，总金额人民币 元整。四、面积确认及面积差异处理：该车库按建筑面积进行面积确认及面积差异处理。交房后，假如该车库实际建筑面积与合同约定面积有差异，双方按实际建筑面积与本合同约定的单价互补差价，不追究双方的违约责任。五、付款方式及期限：在签定本合同时，买受人需一次性付清该车库的全部总价款。六、买受人逾期付款违约责任：自本合同签定之日起，买受人按日向出卖人支付逾期应付款的万分之三作为违约金。七、关于产权状况的约定：由于该车库层高不足2.2米，依据国家有关规定，该车库仅有运用权，没有产权。八、本合同壹式肆份，双方各执贰份，皆具同等法律效力。位置附图：出卖人(签章)： 买受人(签章)： ： ：年 月 日 年 月 日签于_省_市 签于_省_市 2023个人车位买卖合同书 篇7 甲方：乙方：依据中华人民共和国合同法及有关规定，为明确甲方与乙方的权利与义务，经双方协商，签订本合同。乙方现购买甲方转让车位 个，经友好协商，甲乙双方就车位详细购买事宜签订协议如下：一、转让车位运用权内容1、乙方有偿购买甲方出让的_地下 号车位，车位大小及位置编号以车位现状为准。2、该车位总价款为人民币 拾 万 仟 佰 拾 元整，￥ 。 购买车位以个为准，不按面积大小计，但修理基金需以房产局实测面积交费。二、付款方式1、乙方采纳一次性付款方式。乙方于 年 月 日前一次性付清车位有偿转让费。2、乙方拖延付款，经甲方书面催告三日内仍未支付完毕的，甲方有权解除本合同，并可将上述车位另行转让给其他业主。三、交付日期暂定_年_月_日四、逾期违约责任甲方如未按期交付车位，乙方有权要求甲方按银行同期存款利率支付已付车位有偿受让费利息;如逾期十天甲方仍未交付车位，甲方应支付车位有偿受让费0.1%的违约金给乙方。五、 运用权限1、乙方对所受让的车位拥有法律法规规定的权利和运用年限。2、甲方在签订本合同前已告知乙方所受让车位目前无法办理产权登记，乙方对此已完全理解并接受，并且无任何异议。若将来具备登记条件时，乙方自行办理车位产权登记，并供应相关证明文件;登记时需支付的相关费用，由乙方自行担当。3、该车位为机动车停岸专用，乙方不得另作他用，不得用任何材料在车位上进行搭建，不得擅自变更内部设施和墙体结构，因违规而导致乙方及其他住户人身损害和经济损失的，均由乙方担当全部责任。日常运用应遵守物业管理公约及车位管理制度，且交纳相应的管理费用(电费、清洁、保安、设备修理等)。4、车位的物业管理费为每月每个50元。车位的物业管理费不包含在车位款中，由乙方另行支付给物业管理公司。六、联系方式双方承诺合同中所供应的联系地址、电话等真实有效。七、本合同其他未尽事宜由双方协商解决，协商不成，任何一方均有权向标的物所在地人民法院提起诉讼。八、本合同一式贰份，甲方 壹 份，乙方壹份。九、本合同经双方签字后生效。甲方：乙方：签约日期：签约日期： 2023个人车位买卖合同书 篇8 甲方(出卖人)：地址：身份证号：乙方(买受人)：地址：身份证号：经甲方和乙方在同等、自愿、协商一样的基础上就买卖车位一事达成如下协议：一：甲方自愿将其名下位于 号车位出售给乙方。乙方所买上述车位仅作停车运用，不得擅自变更主体结构、承重结构和用途。二：甲、乙双方共同商定车位出售价格为人民币 万元整( 元)，乙方在 年 月 日之前一次性付清。三：甲方在 年 月 日前将上述车位交付乙方运用。四、因该车位甲方与开发商所签合同明确不能办理产权证。如日后因本车位与开发商产权纠纷导致乙方损失，甲方不予负责;乙方所付甲方购车位款，甲方不予退还。如有可能办理产权证，甲方应帮助乙方办理产权证及过户给乙方相关手续(产权归乙方全部)，办理产权证及过户费由乙方担当，甲方不得以任何理由收回该车位产权及运用权。五、本合同经双方签字确认即生效,并对双方都具有约束力,双方均应执行。六、本合同一式二份,自双方签字后生效,甲、乙双方各执一份，具同等法律效力。甲方(盖章)：_ 乙方：_代表人(签字)：_ 身份证号码：_年_月_日 _年_月_日 2023个人车位买卖合同书 篇9 甲方(出卖人)：乙方(买受人)：依据中华人民共和国合同法、中华人民共和国城市房地产管理法及其他有关法律、法规的规定，乙方已对甲方的黄金涪畔的地下停车位作了充分了解，现确定购买该地下停车位，并经双方在同等、自愿、公允、协商一样的基础上达成如下协议：一、甲方开发建设的，土地运用权以方式取得，土地运用年限自年月日至年月日。乙方购买甲方开发的黄金涪畔地下停车位号，面积平方米，设计用途为停车位。该车位的运用权年限原则以土地运用权年限为准，如遇国家及省、市政策调整，按新调整政策执行。该车位平面图见附件。二、计价方式和价款甲方与乙方约定根据“个”计算该车位价款，该车位总价款为人民币元(大写：佰拾万仟佰拾元整)。三、付款方式及期限乙方实行一次性付款方式付款：四、甲方承诺应当在年月日前，将地下停车位交乙方运用。五、乙方自行担当该停车位物业管理的有关费用。六、本协议所列买受方通讯地址、联系电话均为精确的，若有变更，乙方应刚好以书面形式通知甲方，否则造成的延误，责任均由乙方担当。七、本协议一式份，甲方份，乙方份，自双方签字后生效。甲方：乙方：签约日期： 2023个人车位买卖合同书 篇10 协议双方当事人：出 卖 人：注册地址：法定代表人： 联系电话：邮政编码：买受人：注册地址：法定代表人： 联系电话：邮政编码：依据中华人民共和国合同法、中华人民共和国城市房地产管理法及其他有关法律、法规之规定，买受人和出卖人在同等、自愿、协商一样的基础上，就买卖地下机动车车位达成如下协议：第一条 项目建设依据。出卖人以 方式取得位于 编号为 的地块的土地运用权。 该地块土地面积为 平方米，规划用途为 ，土地运用年限自 年 月 日至 年 月 日。出卖人经批准，在上述地块上建设了瑞玲翠园住宅小区地下机动车车位。其次条 买受人所购机动车车位的基本状况。买受人购买的机动车车位(其平面图见本协议附件一，车位号以附件一上表示为准)为本协议第一条规定的项目中的：第 【幢】 【层】 号车位。第三条 计价方式与价款。出卖人与买受人约定该车位价格按套计算，该套车位的价格为人民币壹拾伍万元整(¥15万元)。第四条 付款方式及期限。买受人按下列第一种方式按期付款：1、一次性付款：买受人在20xx年 月 日前一次性付清车位款。第五条 买受人逾期付款的违约责任。买受人如未按本协议规定的时间付款，按下列方式处理：(1)逾期在 日之内，自本协议规定的应付款期限其次天起至实际全额支付应付款之日止，买受人按日向出卖人支付逾期应付款万分之 的违约金，协议接着履行;(2)逾期超过 日后，出卖人有权解除协议。出卖人解除协议的，买受人按应付款的 %向出卖人支付违约金。买受人情愿接着履行协议的，经出卖人同意，协议接着履行，自本协议规定的应付款期限其次天起至实际全额支付应付款之日止，买受人按日向出卖人支付逾期应付款万分之 的违约金。第六条 交付期限。出卖人应当在 年 月 日前，依照国家和地方人民政府的有关规定，将具备运用条件，并符合本协议约定的机动车车位交付买受人运用。但如遇下列特别缘由，除双方协商同意解除协议或变更协议外，出卖人可据实予以延期：1、遭受不行抗力，且出卖人在发生之日起3日内告知买受人的;2、无;第七条 出卖人逾期交付车位的违约责任。除本协议第六条规定的特别状况外，出卖人如未按本协议规定的期限将该车位交付买受人运用，按下列方式处理：(1)逾期不超过 日，自本协议第六条规定的最终交付期限的其次天起至实际交付之日止，出卖人按日向买受人支付已交付价款万分之 的违约金，协议接着履行;(2)逾期超过 日后，买受人有权解除协议。买受人解除协议的，出卖人应当自买受人解除协议通知到达之日起 天内退还全部已付款，并按买受人已付款的 %向买受人支付违约金。买受人要求接着履行协议的，协议接着履行，自本协议第六条规定的最终交付期限的其次天起至实际交付之日止，出卖人按日向买受人支付已交付价款万分之 的违约金。第八条 交接。车位达到交付运用条件后，出卖人应当书面通知买受人办理交付手续。双方进行验收交接时，并签署车位交接单。由于买受人缘由，未能按期交付的，双方同意按以下方式处理：第十条 出卖人保证销售的车位没有产权纠纷和债权债务纠纷。因出卖人缘由，造成该车位发生产权纠纷及债权债务纠纷的，由出卖人担当全部责任。 第十一条 出卖人关于装饰、设备标准承诺的违约责任。出卖人交付运用的车位的装饰、设备标准应符合双方约定(附件二)的标准。达不到约定标准的，买受人有权要求出卖人赔偿双倍的装饰、设备差价。 第十二条 出卖人关于基础设施、公共配套建筑正常运行的承诺。出卖人承诺与该车位正常运用干脆关联的下列基础设施、公共配套建筑，按以下日期达到运用条件：第十三条 本协议在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决;协商不成的，按下述其次种方式解决：1、提交 仲裁委员会仲裁。2、依法向人民法院起诉。第十四条 本协议未尽事宜，可由双方约定后签订补充协议。第十五条 协议附件与本协议具有同等法律效力。第十六条 本协议连同附件一式 份，具有同等法律效力，协议持有状况：出卖人 份，买受人 份。第十七条 本协议自双方签字之日起生效。出卖人(签章)：【法定代表人】：【托付代理人】：年 月 日 2023个人车位买卖合同书 篇11 转让方(以下简称“甲方”)甲方：受让方(以下简称“乙方”)乙方：依据中华人民共和国合同法及其他相关法律、法规规定，甲、乙双方在真实、自愿、协商一样的基础上，就甲方向乙方转让地下停车位的相关事项，达成如下协议：一、标的本次转让的车位位于昆明市盘龙区北京路星雅俊园，编号为s098号地下停车位，车位面积以现有的房产证为准。该车位为划线分隔，无隔断墙、无封闭，并由小区开发商划好车位分隔线;甲方保证对以上车位享有合法的全部权，甲方确保上述车位产权清楚，没有经济和民事纠纷。二、运用期限甲方同意将上述车位全部权转让给乙方，乙方享有与该车位土地证同等年限的全部权;转让期限自本协议生效之日起至该小区地下停车位土地运用权期限届满时止，若国家法律政策对地下车位运用权年限作出详细规定，乙方所享有的地下车库运用年限按国家法律政策的规定处理。三、付款方式及责任1、本协议所指本宗车位转让金总价款为人民币元(大写：元整)，乙方付款方式为一次性付清全款，乙方于本协议签订时向甲方付清全部车位转让金。(此价格中不包含汽车车位的物业管理服务费，转让后的物管费由乙方担当，即：乙方需另外支付甲方已交付的车位物管费，该笔费用以该小区物管确认金额为准)2、甲方收到乙方车位转让金后，原小区开发商向甲方转让该车位而来的相关权益(占有、运用、收益、处分的权利)已经全部转移到乙方，甲方无权另行处置该车库。3、转让后，甲乙双方须到小区所在的物业公司备案，就车位物业管理费缴存办理移交手续。四、该协议签署后甲方需协作乙方办理过户手续，过户过程中产生的全部费用由乙方担当。甲乙双方在房产局办理车位房产证过户手续当天，甲方移交车位蓝牙卡。五、运用管理1、自甲方向乙方移交该车位之后所发生的一切费用及法律责任均由乙方自行担当。2、乙方运用该停车位，须听从和遵守小区所在物业公司的统一管理，并交纳相应的车位物业管理服务费用。六、生效条件本合同一式肆份，甲、乙双方各执贰份，均具有同等效力，合同自签署之日起生效。甲、乙双方对本协议未尽事项应协商解决，发生争议由甲方所在地基层人民法院管辖。本协议自甲、乙双方签字后生效，合同附件与本协议具有同等法律效力。附：一、双方的有效身份证复印件;二、车库明细图的有效复印件;甲方签字：身份证号码：签约日期：乙方签字：身份证号码：签约日期： 2023个人车位买卖合同书 篇12 甲方(出售方)：地址：电话：传真：乙方(购买方)：地址：电话：身份证号码依据中华人民共和国合同法及其他有关法律、法规之规定，甲乙双方在同等、自愿、协商一样的基础上签定本合同。一、买受人所购的基本状况：乙方所购车位(库)位于康桥丽景一期地下车位第 号单位。该车库套内面积约为 平方米。二、计价方式与价款双方约定按套计算该车位(库)总价款为(人民币) 拾 万 仟 佰_元整。三、付款方式买受人须在签定本合同时一次性付清全部价款，即人民币 拾 万 仟 佰_元整。四、交付期限出卖人应当在 年 月 日前，按有关规定，该车库阅历收合格，并符合本合同规定的条件，交付买受人运用。如遇下列特别缘由，除双方同意解除合同或变更合同外，出卖人可据实予以延期：1、 遭受不行抗力，且出卖人在发生之日起之十日内告之买受人的，如地震、水灾等;2、 遭受非技术所能解决的问题，且出卖人在发生之日起之三十日内告之买受人的;3、 遭受不能克服的客观缘由，且出卖人在发生之日起之三十日内告之买受人的;4、 经规划部门批准或设计单位同意的变更导致延期，且出卖人在发生之日起之三十日内告之买受人的;五、出卖人延期交房的违约责任除本合同第四条规定的特别状况外，出卖人未能按规定时间交付运用，按以下方式处理;1、逾期时间，分别处理(不作累加)(1) 逾期不超过三十日，自最终交付期限的其次天起至实际交付之日止，出卖人按日向买受人支付总价款万分之二的违约金，合同接着履行;(2) 逾期超过三十日，买受人有权解除合同。买受人解除合同的，出卖人在三十天内退还全部已付款，并按百分之二的总价款向买受人支付违约金;买受人要求接着履行合同的，合同接着履行，自交付期限的其次天起至实际交付之日止，出卖人按日向买受人支付总价款万分之二的违约金。六、 交接车库达到交付运用条件后，出卖人应当书面通知买受人办理交付手续。买受人在接到交房通知七日内办理结算和交房手续，否则按拖延天数按日向出卖人支付总房款万分之二的违约金和看管费。逾期三十天，出卖人有权按买受人违约而终止合同，买受人按房款的百分之二向出卖人支付违约金，该房另行出售。七 、其他买受人运用期间不得擅自变更该车位(库)的建筑主体结构、承重结构和用途。出卖人不得擅自变更与该车位(库)有关联的公共部位和设施的运用性质。八 、争议本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决;协商不成的，按下述第 种方式解决：1、 提交黄岛仲裁委员会仲裁。2、 向人民法院起诉。九 、本合同及其附件内，空格部分填写的文字与印刷文字具有同等效力。十 、本合同一式肆份，具有同等法律效力，合同持有状况如下：出卖人贰份，买受人贰份。 十一、本合同自双方签订之日起生效。十二、附件：车库平面图出卖人(签章)： 买受人(签章)：【法定代表人】： 【代表人】：签于 年 月 日 签于 年 月 日 2023个人车位买卖合同书 篇13 转让方(以下简称甲方)甲方：受让方(以下简称乙方)乙方：依据中华人民共和国合同法及其他相关法律、法规规定，甲、乙双方在真实、自愿、协商一样的基础上，就甲方向乙方转让地下停车位的相关事项，达成如下协议：一、标的本次转让的车位位于昆明市盘龙区北京路星雅俊园，编号为s098号地下停车位，车位面积以现有的房产证为准。该车位为划线分隔，无隔断墙、无封闭，并由小区开发商划好车位分隔线;甲方保证对以上车位享有合法的全部权，甲方确保上述车位产权清楚，没有经济和民事纠纷。二、运用期限甲方同意将上述车位全部权转让给乙方，乙方享有与该车位土地证同等年限的全部权;转让期限自本协议生效之日起至该小区地下停车位土地运用权期限届满时止，若国家法律政策对地下车位运用权年限作出详细规定，乙方所享有的地下车库运用年限按国家法律政策的规定处理。三、付款方式及责任1、本协议所指本宗车位转让金总价款为人民币元(大写：元整)，乙方付款方式为一次性付清全款，乙方于本协议签订时向甲方付清全部车位转让金。(此价格中不包含汽车车位的物业管理服务费，转让后的物管费由乙方担当，即：乙方需另外支付甲方已交付的车位物管费，该笔费用以该小区物管确认金额为准)2、甲方收到乙方车位转让金后，原小区开发商向甲方转让该车位而来的相关权益(占有、运用、收益、处分的权利)已经全部转移到乙方，甲方无权另行处置该车库。3、转让后，甲乙双方须到小区所在的物业公司备案，就车位物业管理费缴存办理移交手续。四、该协议签署后甲方需协作乙方办理过户手续，过户过程中产生的全部费用由乙方担当。甲乙双方在房产局办理车位房产证过户手续当天，甲方移交车位蓝牙卡。五、运用管理1、自甲方向乙方移交该车位之后所发生的一切费用及法律责任均由乙方自行担当。2、乙方运用该停车位，须听从和遵守小区所在物业公司的统一管理，并交纳相应的车位物业管理服务费用。六、生效条件本合同一式肆份，甲、乙双方各执贰份，均具有同等效力，合同自签署之日起生效。甲、乙双方对本协议未尽事项应协商解决，发生争议由甲方所在地基层人民法院管辖。本协议自甲、乙双方签字后生效，合同附件与本协议具有同等法律效力。附：一、双方的有效身份证复印件;二、车库明细图的有效复印件;甲方签字：身份证号码：签约日期：乙方签字：身份证号码：签约日期： 2023个人车位买卖合同书 篇14 甲方：乙方：甲方位于 的 小区现有部分地面架空层车位和部分地下室车位，经双方协商一样，甲方同意将全部车位转让给乙方，双方就此订立如下协议事项：一、地点、数量：甲方位于福州市晋安区象园街道长福路1号的长福家园小区拥有的全部车位53个，其中4号楼地面架空层车位19个;6号楼地面架空层车位9个;5号楼地下室车位25个。二、转让价格：每个车位均价6.5万元，总计53个车位共计价款344.5万元。车位的转让税费，由乙方担当。三、付款方法：本协议签订后三日内，乙方支付给甲方50万元预付款，余款在双方至房产交易中心办理产权过户收件时全部付清。四、产权的过户手续由乙方负责办理，甲方应于协作车库转让协议书。如因国家政策等缘由至产权无法办理过户，甲方退还已收取乙方的款项，双方免责。五、本协议一式四份，双方各执二份，具有同等法律效力，协议自签订日起生效，履行完毕自动失效。甲方：乙方：法定代表人：代表：代表：_年_月_日_年_月_日 2023个人车位买卖合同书 篇15 出让方：_买受方：_甲乙双方在真实、自愿、协商一样的基础上，就乙方居住的_小区地下停车位产权转让事项，达成如下协议：一、标的物乙方有偿购买甲方全部的位于_小区_号地下停车位，详细车位位置以附图为准。该车位大小为_m×_m，划线分割，车位运用年限按国家法律政策规定处理。甲方保证对以上停车位享有合法的全部权，确保上述车位产权清楚，没有任何经济、民事纠纷。二、价款、付款方式本协议所指的上述车位转让价款为人民币贰拾万正(￥_)，乙方付款方式为一次性付清全款，付款期限为_年_月_日前。甲方的银行账户为：_三、权利、义务1、甲方签署本协议后至乙方付款期限前，不得再将该车位另租售于他人或自行处分该车位权利。2、待甲方收到乙方全部转让价款后应当刚好备齐登记材料，并于个工作日内办理该车位的产权登记等相关手续，税费和登记费用由甲乙双方根据国家有关政策的规定各自担当。3、乙方受让的车位系自用小客车停用，未经允许乙方不得擅自变更该车位的运用功能。4、乙方运用该停车位须接受和遵守小区所在物业的统一管理，并缴纳相应的车位物业管理服务费。5、乙方应当协作甲方办理该车位产权转让登记等相关手续。四、违约责任1、乙方未根据约定期限付清全部转让价款的，由乙方担当违约责任，甲方有权单方面解除该协议，乙方须根据转让价款的20%赔偿甲方。2、由于甲方缘由导致上述车位不能办理产权转让登记手续或发生法律纠纷致使车位权利受限的，有甲方担当违约责任，乙方有权单方面解除该协议，甲方须退还已收价款并根据转让价款的20%赔偿甲方。五、合同生效本协议自甲乙双方签字或盖章后生效，合同附件、补充协议与本协议具有同等的法律效力。双方对本协议未尽事项应当协商解决，发生争议由物业所在地基层人民法院管辖。六、本协议一式两份，双方各执一份，具有同等的法律效力。甲方：_乙方：_日期：_年_月_日日期：_年_